合同編號：__________

建設(shè)工程施工合同書

甲方：____________________

乙方：____________________

簽訂日期：____年____月____日

建設(shè)工程施工合同書

發(fā)包人(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合工程的具體情況，為明確雙方責任、協(xié)作配合，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程建設(shè)地：

3、工程規(guī)模、特征：

4、工程施工任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求：須符合《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》JGJ79-

要求。

5、預(yù)計施工工作量：

6、完成施工工作量測量方式：

7、質(zhì)量標準：

第二條：甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：

1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復(fù)印件。

2、工程施工任務(wù)委托書，技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。

第三條：合同工期

1、本工程定于于

****年**月**日竣工，總工期為

天。

2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設(shè)計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。

第四條：計費標準及付費方式

1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為

元，總價預(yù)計為元(大寫：)，總價款以最終施工測量面積為準結(jié)算。

2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預(yù)支約定總工程款

%的款項，計

元;地基基礎(chǔ)工程完成強夯工作量

%時，甲方向乙方支付工程進度款

%的款項，計

元。剩余

%款項待工程基礎(chǔ)驗收合格后由甲方一次性支付，計

第五條：雙方責任

1、甲方委托任務(wù)時，必須以書面形式明確施工任務(wù)，并按第二條規(guī)定提供文件資料。

2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件，如

3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進行工程施工技術(shù)，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。

4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則，對施工過程中發(fā)生的安全事故負責，并對與本合同有關(guān)的資料負有保密義務(wù)。

第六條：違約責任

1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應(yīng)補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計算。

2、因未滿足技術(shù)要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗收，由此造成的經(jīng)濟損失均由乙方承擔。

3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結(jié)算。

4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

5、乙方未能按期完成施工任務(wù)，每遲延一日，應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。

第七條：其他事項

1、本合同未盡事項，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方及時協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。

3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后，本合同終止。

4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持

份。

甲方(公章)：___

乙方(公章)：___

法定代表人(簽字)：___

法定代表人(簽字)：___

___年____月____日

___年____月____日

合同編號：__________

感謝您的瀏覽!

下載修改即可使用