第一篇：建筑工程造價行業(yè)的調(diào)研報告

關于“建筑工程造價行業(yè)”的調(diào)研報告

一、引言

從70年代建筑行業(yè)的興起，越來越多的人們投身建筑行業(yè)發(fā)展，但如今，工程建筑造價行業(yè)的發(fā)展如何呢？它的就業(yè)前景，它的工資薪酬和它的社會地位又如何呢？就這些問題，我們進行了相關的簡單調(diào)研。

二、研究過程

我們此次的研究對象是針對09級學生，以及已工作的相關人員進行調(diào)研。對于09級學生，我們主要采取問卷調(diào)查的形式來研究造價行業(yè)的就業(yè)前景；對于已工作的相關人員，我們進行了采訪的方法來研究造價行業(yè)的工資薪酬和社會地位等問題。為了能夠使調(diào)查更嚴謹，更加有力，我們還在網(wǎng)上進行了查閱，得到了一些有力的相關數(shù)據(jù)。（調(diào)查問卷請見附錄1）

三、研究分析 通過對09級學生的調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)大部分都認為造價行業(yè)的就業(yè)發(fā)展還是非常好的。它的發(fā)展前景也是相當可觀的，而且有專業(yè)優(yōu)勢。

（一）造價行業(yè)的發(fā)展前景

對于中國現(xiàn)有的經(jīng)濟發(fā)展局勢來看，建筑行業(yè)是推動國家發(fā)展的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)支柱，我們必須大量儲備造價人才。要加強市場經(jīng)濟條件下的工程造價管理，遵循客觀經(jīng)濟規(guī)律，培育和完善建筑市場，把工程定價推向市場，并通過市場競爭形成工程造價，這符合國際慣例和歷史發(fā)展潮流。建筑工程造價的發(fā)展要面臨國際市場，這就要求抓緊學習市場經(jīng)濟運行且符合國際慣例的造價管理模式，按客觀規(guī)律和社會需求展開研究，在工程建設中發(fā)揮著積極作用，隨著信息時代的飛速發(fā)展，建筑造價行業(yè)專家系統(tǒng)的建立與廣泛使用已成為現(xiàn)實，因此對我國未來造價的發(fā)展有一定推動作用。

1（二）造價行業(yè)的就業(yè)發(fā)展

工程造價是屬于土木建筑方面的，每個工程都會需要造價預算，因而就這個工作而言是必不可少的，所以對于造價這個行業(yè)來說，它的就業(yè)前景是十分可觀的。隨著建筑市場的快速發(fā)展和造價咨詢、項目管理等相關市場的不斷擴大，社會各行業(yè)如房地產(chǎn)公司、建筑安裝企業(yè)、咨詢公司等對造價人才的需求不斷增加，造價行業(yè)的發(fā)展十分迅速。比如我們此次2010世博會，這么一個個龐大的工程就得需要大量專業(yè)造價預算方面的人，還有安裝，土建，市政等等，都需要用到造價的，這可是關乎民生的事情，重要而且嚴謹?？梢姡袌鲂枨罅渴窍喈敶?，而市場卻是供應不足的。

對于造價行業(yè)的就業(yè)，我們在調(diào)研過程中，通過網(wǎng)上的資源，也得到了比較全面的數(shù)據(jù)。

2表一

表二

表一是2009年造價行業(yè)招聘企業(yè)形勢，從 2009年開1月份開始，造價行業(yè)招聘企業(yè)數(shù)在出現(xiàn)短期下降，春節(jié)后又出現(xiàn)上漲，到 2009 年10月份，已經(jīng)有2300 家以上，雖然3至6月份出現(xiàn)一定平穩(wěn)，7月開始，招聘企業(yè)數(shù)進一步擴大增長，市場對行業(yè)人才需求明顯回升。

表二是造價行業(yè)主要招聘職位及人才申請職位排名對比。從中可以看出需求最多的是造價工程師，其次是造價員、項目經(jīng)理等職位，對于應屆畢業(yè)生來說是個不錯的就業(yè)前景，比如造價員需求量還是很大的。

（三）專業(yè)優(yōu)勢

1、綜合其他專業(yè)的相關知識，系統(tǒng)掌控。預算專業(yè)既要掌握設計、構造、技術、還要掌握材料及市場信息和動態(tài)；對工程整體環(huán)境及背景應有整體認識、進而應用預算知識對工程造價有整體掌控。

2、預算專業(yè)人員稍加培訓甚至不培訓即可參與甚至從事其他專業(yè)工作。

3、預算專業(yè)人員更適合科學合理管理工地，亦可成為精明的企業(yè)經(jīng)營者。

4、預算專業(yè)人員還可以從事工程造價的監(jiān)督審核等工作，專業(yè)的重要性不言自明。

5、預算專業(yè)人員是工程不可或缺的重要一環(huán)，非其他專業(yè)所能代替，是這個工程能否成功獲得最大利潤的重要組成部分。

通過對已工作的相關人員的采訪，對于工資薪酬方面，他們也給予了樂觀的評價。雖然一開始進入公司時工資會比較低，但只要通過自身的努力和有堅決要學好的毅力和決心，將來的前途會一片光明。

表三

注：以上調(diào)查得出均為2009年該職位在全國的平均月薪水平。

造價英才網(wǎng)運營總監(jiān)涂女士講到，“中華民族是人類最善于創(chuàng)造奇跡的民族，雖然受到金融危機的影響，2009年造價行業(yè)的中高端人才的薪資待遇并沒有受到很大的沖擊，隨著經(jīng)濟的復蘇，市場對人才的需求大幅度的擴大，造價這個新興行業(yè)發(fā)展十分迅猛，在未來的10年內(nèi)會提供更多的就業(yè)崗位?！?/p>

表三雖然是2009年的數(shù)據(jù)，相信2011年的月薪一定還要好，因為2011年建筑行業(yè)薪酬調(diào)查報告出爐，超七成建筑從業(yè)者對薪酬不滿，可見造價行業(yè)的工資可有望提高。

同時，我們也向他們了解了造價行業(yè)的社會地位情況，都認為造價行業(yè)的社會地位和經(jīng)濟地位在日益提高。

計劃經(jīng)濟時期，工程造價從業(yè)人員社會地位低下，形不成自己的專業(yè)技術地位和較高水平的工作職責，但隨著市場經(jīng)濟的建立與飛速發(fā)展，造價行業(yè)的地位在不斷提高，造價行業(yè)執(zhí)業(yè)資格的社會地位和經(jīng)濟地位也是隨著市場經(jīng)濟的發(fā)育程度而成正比提高的。21世紀初，我國將以加入WTO為契機，不斷提高市場經(jīng)濟的發(fā)育程度，因此，造價行業(yè)的社會地位和經(jīng)濟地位已有明顯大幅度提高。

如今造價工程專業(yè)人員和工程造價咨詢領域的障礙在不斷提高，形成較高的行業(yè)“門檻”，使造價工程成為一個具有較強競爭能力的專業(yè)。經(jīng)過采訪的了解，現(xiàn)在造價行業(yè)的考試難度在增大，資歷的要求和技術難度也在提高，如果考出這些職業(yè)資格證書，它是有一定含金量的，同時你的社會地位也有了一定的提高。

我們在采訪已工作的相關人員時，他們還給予了我們寶貴的建議：

1.該專業(yè)的前景雖然是好，但公司招聘中，對于有工作經(jīng)驗或取得的證件等級高的人較優(yōu)先考慮，例如：造價員，建筑師等等。現(xiàn)在大部分公司都注重對有實踐經(jīng)驗，和對該專業(yè)有很好的認識的人的招聘。因而我們在明確目標的同時，我們要加強課外的學習。

2.寒暑假時期不要去設計院等地方實習，一定要到工地上去實習，把平時的理論學習運用到實踐中。工地實習是最有用的，最能夠學到東西，在看到同時我們一定要學會思考，這是一種能力的體現(xiàn)，如果到了工地上看不出任何的毛病缺點的話，說明學的還不到位?？吹降膯栴}越多，說明你的能力越強。

3.現(xiàn)在對從業(yè)人員的素質要求也很高，不僅需要“高素質”的、“復合型”的，還需要有很強的動手能力，希望畢業(yè)生能一到單位就能馬上上崗的。所以這對我們來說需要一定的社會實踐經(jīng)驗，要在工作中培養(yǎng)自己的為人處世、較強的責任心和較好的職業(yè)操守，并要有優(yōu)良的團隊協(xié)作精神。四．結論和自我展望

通過本次的調(diào)研，我們可以了解到近幾年來，工程造價專業(yè)的就業(yè)情況還是比較樂觀的。隨著建筑市場的快速發(fā)展和造價咨詢、項目管理等相關市場的不斷擴大，社會各行業(yè)

如房地產(chǎn)公司、建筑安裝企業(yè)、咨詢公司等對造價人才的需求不斷增加，造價行業(yè)的發(fā)展十分迅速。造價行業(yè)的需求量還處于供應不足的狀態(tài)，因而造價行業(yè)的就業(yè)前景、工資薪酬和社會地位是相當樂觀的。

但在這些樂觀的前提下，我們需要有一定思考和今后的規(guī)劃，才能在我們今后的發(fā)展道路上站穩(wěn)腳步。在我們還在大學期間，我們要充分利用業(yè)余時間學習相關的專業(yè)知識和積累社會實踐。對于我們，現(xiàn)在可以趁寒暑假跟隨師傅在工地實習，這是不錯的實踐，也是學習到最多知識的地方；在平時，我們可以通過學習取得一定的證書，為今后打下堅實的地基。通過學習和實踐，爭做“高素質”的、“復合型”的人才。

最后，用我們采訪松江建筑設計院副院長陸國軍學長的話為結束語，希望能夠給我們莘莘學子一定的啟示與思考：“土木工程是很低調(diào)，很默默無聞的一個行業(yè)，永遠不要想出名，我們只是配角，踏踏實實的工作，但是我們雖然是配角卻非常的重要，缺了就是不行。”

附錄1：

造價行業(yè)就業(yè)發(fā)展的調(diào)查問卷

親愛的同學：

您好！十分感謝您在百忙之中抽空接受我們的訪問。我們?yōu)榱肆私饽壳霸靸r行業(yè)發(fā)展和就業(yè)現(xiàn)狀，以及大家對造價行業(yè)的態(tài)度。我們特意設計了這份問卷，煩請您在百忙之中抽出時間，留下您寶貴的意見與建議，我們將不勝感激！

請您務必認真地回答每一個問題。你所填寫的任何資料，我們將為您保密。您在此問卷上所做的調(diào)查，不會對您產(chǎn)生任何不利影響，所以請您不必有任何顧慮，請放心作答！

一、基本信息 1.您的性別 ______A.男B.女 2.您的年級 ______

A．大一B.大二C.大三D.大四 3.您的專業(yè) ______

A.土木工程B.工程管理C.其他______

二、對造價行業(yè)的了解和看法 1.您有聽說過造價行業(yè)嗎？A.有B.沒有

2.您有沒有想過今后從事造價行業(yè)？A.有想過B.沒有想過 3.您平時是否關注過造價行業(yè)？A.關注過B.沒有關注過

4.就您的了解，目前造價的就業(yè)情況是否樂觀？A.非常樂觀B.較樂觀C.不樂觀 5.接上一題，您對造價行業(yè)的看法又怎樣的？

我們的問卷到此結束，再次感謝您的支持與配合！

第二篇：(行業(yè)報告)最新版建筑專業(yè)工程造價畢業(yè)實習報告

建筑專業(yè)工程造價畢業(yè)實習報告

目 錄前言概述

實習目的實習時間

實習地點

實習單位

實習部門

項目概況實習成果內(nèi)容實習總結

前言

這次實習，也是畢業(yè)實習，是即將畢業(yè)步入工作崗位前一次重要的實踐活動，我們每一名大三的學生都認識到了這次實訓的重要性。所以，每個人都為此做了好多準備。我也是如此，從大三開始我就為此做準備了，希望畢業(yè)后能找份好的工作，希望自己能勝任自己的崗位。也是這個原因，我在整個實習期間都很努力。無論是在公司辦公室期間，還是之后在項目部施工現(xiàn)場，我都用自己的勤奮、好學、以及認真的態(tài)度證實了我之前的承諾，我不怕吃苦，不怕困難，勇于去嘗試，樂于從挑戰(zhàn)中學習經(jīng)驗，所以，我對我的實習還是比較滿意的?，F(xiàn)在，我將要把我這段時間學習、實踐所得到的東西部分的描述出來，希望老師能為我的努力給予肯定，更希望老師能悉心教導，指出我的不足，我將虛心接受批評，并在之后的工作學習中努力改正，不斷提高自己作為一名造價人員的素質！

概 述

1.1 實習目的（1）通過實訓，使我們進一步熟悉施工管理方面和項目管理各環(huán)節(jié)，加強對專業(yè)知識的理解和學習。

（2）學習有關建筑企業(yè)經(jīng)濟管理改革的方針、政策和建筑施工現(xiàn)行的主要規(guī)章制度，以提高政策水平。

（3）直接從事所在實訓單位的工程造價編制、工程造價的控制等實際工作，以便掌握實際工程造價相關的基本技能，熟悉和掌握工程造價的編制與控制方法。

（4）全面熟悉和掌握實訓地區(qū)現(xiàn)行工程招投標、方法、程序、評定標辦法，學會并能熟練操作，并收集有關的素材。

（5）切實熟悉實訓單位、實訓地區(qū)的合同管理制度、方法以及主要內(nèi)容和合同糾紛的處理措施，掌握合同管理的基本內(nèi)容。

（6）運用所學的經(jīng)濟管理知識，對建筑企業(yè)報告的經(jīng)濟狀況做一些初步分析，對建筑企業(yè)管理中的理論與實際作一些初步的探討。

1.2 實習時間

1.3 實習地點

1.4 實習單位

1.5 實習部門

1.6 實習項目概況

實習內(nèi)容

依照我們專業(yè)的安排，每年至少有一次的機會是我們實踐實習，在大一，我們有認識實習和土建專業(yè)的頂崗實習，大二，我們又有安裝與裝飾的頂崗實習，現(xiàn)在大三，我們的畢業(yè)實習也即將完成，我很感謝學校能為我們安排這樣的機會，讓我們在學習完理論知識之后還有機會在現(xiàn)場學習，特別是這樣的畢業(yè)實習機會。在這次比較重要的實習過程中，我感覺到我學會了好多東西，這三個月，我參與公司的投標編制，在領導的糾正下不斷補充自己關于投標編制的知識，在現(xiàn)場，協(xié)助施工員工作的同時，我也熟悉了關于工程管理的知識，我想說，這段時間的學習，對我即將的工作有著很重要的補充作用。

畢業(yè)實習與畢業(yè)后的工作往往有很大關系，所以，在招聘會的時候我就把目標鎖定了在我希望的企業(yè)類型，我聽老師講過，建筑分好多類型，有土建，有水電，有安裝，有裝飾，不過其中，土建工作是一切的基礎，其他都是在土建基礎上展開的。我對自己未來的期望是做一名優(yōu)秀的建筑行業(yè)人士，所以，我想把這門學精學透，就選擇了從基礎開始，至于以后是否往其他方向發(fā)展，再看自己的情況。現(xiàn)在，我對自己的這個公司還算滿意，也希望自己畢業(yè)后能在這個公司，或者在一個不比這個公司差的企業(yè)。

我們是二月十八號來到這個公司的，一來到這兒就安排在了MOU項目部，由于去年十二月份的時候我已經(jīng)來過一次，所以我對這次沒有去公司總部沒有遺憾，就是一開始有點不適應，不過很快就好了。很幸運的是，我們幾個造價的學生是先去了公司的預算科，這對我們是很好的，我們先進行工程量計算、套價，編制投標文件，然后又到了項目部，正是我們做預算的這個項目，使我們有機會參與一次完整的建設工程過程，我們先進行自己意識上的計算，最后再聯(lián)系實際施工，發(fā)現(xiàn)自己計算的不足與缺陷，很直接的提高了自己的認識。

計算工程量是做好造價的基礎，這次在公司的工作中，我們得到了很多實際的指導和學會了實際計算的技巧。

在計算混凝土工程量時，我們在學校做作業(yè)時所用的計算方式很刻板，沒有充分考慮到計算式是否合適，對于特殊部位該劃分到哪一塊，更沒有考慮到如何讓現(xiàn)在計算的式子方便以后其他方面的計算。

我們在計算開始時，G工(預算科的主任)就給我們講了一些計算技巧，經(jīng)過一個月的學習臨摹效仿，我把它粗略總結了一下。

混凝土計算時，可以按照一定的順序進行，例如可以按照職工順序來計算，分層分類，柱梁板分開，其中，梁與板的劃分是我一開始沒有注意的問題，按照以前的習慣，梁的計算我將板梁相交的部分歸為梁，這樣的話我發(fā)現(xiàn)在計算屋面板的時候不好計算了，因為屋面板是一小塊小塊的，如果我再按照標準樓板的計算方式來算的話，有坡度問題的摻入，計算變得很麻煩。而如果我將梁的體積算至板底標高處，我只要考慮整個屋面的坡度就好

了，不用再考慮扣梁的問題，計算一下子簡單了許多。另一方面，裝飾工程量的計算也要考慮混凝土結構，將板梁相交處歸為板可以很好的成為裝飾裝修計算的基礎。

還有的計算技巧是在計算節(jié)混凝土點線條上面。線條處除了有混凝土工程量的計算，還有裝修面積上的計算，如果在計算時列清線條尺寸、位置、長度，也可以很方便后來裝修的計算。

磚基礎的計算也是土建計算的一個重要部分，他的規(guī)則大致如下：

(1)磚基礎不分墻厚和高度，按圖示尺寸以m3計算。其中基礎長度：外墻墻基按外墻的中心線計算;內(nèi)墻墻基按內(nèi)墻基最上一步的凈長線計算。

(2)不扣除的部分：基礎大放腳T形接頭處的重疊部分，嵌入基礎內(nèi)的鋼筋、鐵件、管道、基礎防潮層、單個面積在0.3m2以內(nèi)孔洞所占體積，但靠墻暖氣溝的挑檐亦不增加。附墻垛基礎寬出部分體積應并入基礎工程量內(nèi)。

(3)應扣除的部分：嵌入基礎內(nèi)的鋼筋砼柱梁板和地圈梁的體積

(4)磚基礎大放腳的工程量計算：常用磚基礎一般為定型的階梯形式，每個臺階以固定尺寸向外層層疊放出去，俗稱大放腳基礎。根據(jù)大放腳的斷面形式分為：等高式大放腳和間隔式大放腳。為了簡便磚大放腳基礎工程量的計算，可將放腳部分的面積折成相等墻基斷面的面積。一般情況，我們可以先從折算表中查出折算高，再去計算增加斷面。大放腳計算公式為：大放腳基礎工程量=基礎長度×墻基厚度×(基礎高度+折算高度)

磚墻部分的計算。磚墻分內(nèi)墻外墻，金閣的內(nèi)墻與外墻用料不同，工程量要分開，外墻是用混凝土多孔磚，M7.5砂漿砌筑，內(nèi)墻是用加氣混凝土塊，M7.5砂漿砌筑。計算方法與磚基礎有類似，不過扣除的有區(qū)別。磚墻計算時，可以分層計算，分內(nèi)墻外墻不同部位，計算時，可以列明墻上門窗洞孔所占的體積，構造柱，框架柱所占體積，框架梁、圈梁、過梁所占體積等，便于以后裝修裝飾的計算。

應扣除部分：門窗洞口、過人洞、空圈，嵌入墻身的鋼筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等)，鋼筋磚過梁，暖氣包壁龕等的體積。

不扣除部分：梁頭，內(nèi)外墻板頭，檁木，墊木，木楞頭，沿椽木，木磚、門窗走頭，磚墻內(nèi)的加固鋼筋，木筋，鐵件，鋼管，每個在0.3m2以下孔洞等所占體積。

鋼筋的計算時土建計算的一個重點，不僅因為建筑中鋼筋的需求量大，也因為鋼筋材料價格的影響，鋼筋計算主要是鋼筋實體的計算，要按照圖集的要求，所以查看圖集是很重要的，鋼筋工程量計算注意事項：(1)、確定構件砼的強度等級和抗震級別;(2)、確定鋼筋保護層的厚度;(3)、計算鋼筋的錨固長度La，抗震錨固長度Lae，鋼筋的搭接長度Ll，抗震搭接長度Lle;(4)、計算鋼筋的下料長度和重量(5)、按不同直徑和鋼種分別匯總現(xiàn)澆構件鋼筋重量(6)、計算或查用標準圖集確定預制構件鋼筋重量;(7)、按不同直徑和鋼種分別匯總預制構件鋼筋重量。

我們在做鋼筋算量時，用的是手工計算，可以讓我們更實際的去思考每處鋼筋的規(guī)格、長度、以及排列方式，也是在這樣的計算中，我發(fā)現(xiàn)了自己的好多不足。鋼筋的計算也要按部位分開計算，柱梁板、節(jié)點、墻體拉結筋等等。

框架柱鋼筋的計算包括柱縱筋箍筋還有拉筋的計算，一般柱筋從基礎部位算起，像我們這個工程、底部從承臺底起、加一個15d的彎錨，如果要求是按施工順序計算，那么在計算基礎處柱筋的時候、縱筋要計算到正負零 往上，往上長度一個搭接長度(15*40d)。

柱子每層都要有一個搭接長度的計算。柱子的箍筋加密按照03G101圖集加密長度計算，部分柱子全柱加密則全加密。

梁筋的計算方式，分梁分段計算，我們計算梁時，將所計算的每根梁標明位置、截面積大小，長度，配筋布置。梁上部筋長度的計算是：梁全長減去兩個保護層厚度，再加兩個彎錨部分長度，可以通長計算。當鋼筋長度超過8米時要在加一個搭接長度(15*40d)。梁下部筋計算，當超過8米時，一般按跨分某段進行計算，不做通長計算，按冷搭接長度。箍筋加密按03G101上加密長度計算，加密區(qū)為1.5h(h為梁高)。算箍筋長度時要考慮好保護層厚度，彎錨為10d。腰筋、扭筋的長度算至梁兩側柱外邊(扣保護層)

板的鋼筋計算比較簡單，主要是板支座筋，板分布筋的計算。本工程中的板屬于雙層雙向布置，計算時按照先上后下的順序，按照板分塊計算，下部受力筋的長度計算按照直線段長度加上彎錨長度計算，兩邊保護層按0.3m計算。在分布筋與支座筋有重復的地方，可按一個搭接長度計算。

造價分為算量和組價兩個大塊，算量是基本的，組價則是算量的延續(xù)，為了工作效率，已經(jīng)不能像以前的手翻定額了，必須學會應用軟件，大二剛接觸計價軟件的時候，我一頭緒也摸不著，甚至不知道狗的作用?，F(xiàn)在，通過手輸清單，項目特征，模擬套項，慢慢的掌握了軟件的適用方法;期間，我也更加加深了對新點的熟練應用。為了加強自己的能力，對一個工程，我首先自己套項，然后，在對比他們做得清單，一項一項的看自己套的定額和他們套的差別，通過這種對比的學習方法，我的學習結果得到了很大的提高?！芭e一反三”這次我是領會了這個詞的深刻含義。

在工地項目部的時間，我與其余三個實習生一起，兼任了別墅施工的施工管理及技術工作。別墅的施工跟小高層和高層建筑施工不同，像我們這個的施工，控制點采用的是外控法，無地下室人防，無井點降水等。工程施工階段是整個漫長建設周期中占用時間最長、最重要、最有決定性的一個階段。工程施工階段管理的好壞，質量控制的好壞，近則影響整個施工工期，遠則影響工程項目的預期投資目標與預期收益，與工程造價息息相關。因而施工階段的管理作為工程建設的重要環(huán)節(jié)而受到廣泛重視，更是我以后工作要注意的方面。

在開始施工前，做好施工準備工作是必須的。根據(jù)施工進度計劃來準備施工物資進場計劃，勞動力分配計劃，并做好施工技術準備工作，摸清施工現(xiàn)場地上地下障礙物，做好“三通一平”工作，搭建好基礎設施，做好釬探，測土層土質，審核其是否符合圖紙說明，審查圖紙是否完整，施工圖與結構圖是否一致等。同時做好施工平面布置，合理規(guī)劃水電管網(wǎng)，道路，材料存放，職工宿舍、食堂、廁所、辦公室的地點，起重機，攪拌站的位置，做到合理布局，方便運輸，不留運輸死角，減少二次搬運等，同時也要考慮到安全施工局里，在降低成本的同時，能合理美觀布置全局，為下一步文明施工，搞好環(huán)境衛(wèi)生做好準備。

施工中另一項重要工作就是做好技術交底和施工日志。根據(jù)圖紙，將設計中要求中的重要尺寸，軸線及標高的注意點，預留孔洞的位置大小、規(guī)格、材料及配合比要求，各種工序搭接，工種配合，施工方法，質量安全措施，以口頭形式交待給班組，并簽字確認，在每一天工作結束后施工員要將當日的施工任務，安排，組織落實，工作進度，人員調(diào)動，材料及構配件供應，技術與質量情況，安全消防情況，文明施工情況以及事務性工作記錄，還應將技術管理和質量管理活動及效果作為重點記錄病將當日工作中的經(jīng)驗教訓記錄下來，積累心得。

雖然，我的專業(yè)是工程造價，可是我知道，要想做好造價，一定要懂施工，懂施工技術，施工資料，所以在工地的實踐中，我認真的學習使我懂得了好多實在的東西。工作期間，我有一個習慣，就是隨身帶張紙、帶紙筆，在遇到一些值得注意的問題時就把它記下來，包括在辦公室做預算期間，這樣下來，我的筆記本上記載了好多對我有用的東西，例如在先前列舉的怎么進行鋼筋算量，怎么做別墅的施工工作等，這些東西對我將來的工作一定有很大的幫助!

實習總結

通過這次的畢業(yè)實習我學習到了更多知識，包括招投標的具體程序，造價文件的具體編制，工程量計算的方法，和實際工程施工中的技術活動?？傮w來說，實習的過程是愉快的、充實的！真正的到了工作中，對那些課本上抽象的概念有了具體的認識。充分了解到了實際工作中因地制宜的重要性。實習的過程就是將所學的理論知識與實踐相結合的過程，系統(tǒng)的梳理了一遍理論知識。通過實習我的分析解決問題的能力得到了很好的鍛煉，培養(yǎng)了縝密思考的習慣。在具體造價預決算過程中發(fā)現(xiàn)的問題及學習到的知識又有效地彌補了原本知識體系的漏洞。

實習結束，也就快畢業(yè)了，我的工作也就要正式開始。實習如同老師所說的是一個擴大我們知識面的過程，它旨在培養(yǎng)我們更加從專業(yè)角度思考的理念，是讓我們從門外漢變成行家的引導階段。俗話說“師傅領進門，修行在個人”，在日后的工作學習過程中我們必須保持實習時發(fā)現(xiàn)問題的敏銳度，隨時補充自己的知識，給自己“充電”！

這次的畢業(yè)實習給了我實際工作的認識和學習的動力，也給了我奮斗的目標，了解了以后自己踏上工作崗位后的工作性質，讓我受益匪淺，相信自己畢業(yè)后能夠更加自信的參加工作，有一個好的開始！

第三篇：工程造價行業(yè)人才需求報告

工程造價行業(yè)人才需求報告

本專業(yè)以能力培養(yǎng)為主線，培養(yǎng)具備工程造價專業(yè)必需的文化基礎與專業(yè)理論知識及造價工程師的基本素質，具有獨立應用計算機軟件進行工程預算、結算及工程造價計價與控制能力的高級技術應用型

人才。

隨著建筑市場的快速發(fā)展和造價咨詢、項目管理等相關市場的不斷擴大，社會各行業(yè)如房地產(chǎn)公司、建筑安裝企業(yè)、咨詢公司等對造價人才（包括造價員和造價工程師）的需求不斷增加，造價行業(yè)的發(fā)展十分迅速。畢業(yè)生主要在施工、建設、工程造價主管部門、工程造價中介機構等企事業(yè)單位，從事工程造價計價與控制等崗位工作。

一、了解社會需求及崗位需要

工程造價專業(yè)是一個剛剛發(fā)展起來的新專業(yè)，我們培養(yǎng)的人才是否滿足社會需要，目前和未來幾年的人才供求關系如何，該崗位對畢業(yè)生有何要求、在某范圍內(nèi)有多少院校設有相同專業(yè)及其特色如何等等，都是培養(yǎng)人才時必須了解的。此外，廣泛深入的調(diào)研，對學校、學生和用人單位三方都大有裨益。對學校來說，通過對本校畢業(yè)生的工作狀況進行跟蹤調(diào)查，向用人單位征求在專業(yè)設置、畢業(yè)生素質、培養(yǎng)目標和方向等方面的意見和建議，可以了解自己的專業(yè)課程設置和人才培養(yǎng)模式是否合理；對學生來說，可以有針對性地開展就業(yè)指導，幫助學生樹立新型、科學的就業(yè)觀；對用人單位來說，可以更多

地了解學生的就業(yè)意向和需求標準，便于采取相關措施吸引廣大畢業(yè)

生。

山東省工程造價人才的社會需求情況大體情況如下：

1.體需求量大且有增長趨勢。這有兩方面原因：一方面，山東省乃至全國的國內(nèi)生產(chǎn)總值近年來一直保持年平均9％左右的增長速度，固定資產(chǎn)投資是拉動經(jīng)濟增長的三大動力之一，建筑業(yè)作為山東省的支柱產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展對全省經(jīng)濟的增長起著至關重要的作用，而每-個工程項目又都離不開造價人員的參與，因此整個建筑業(yè)的發(fā)展給工程造價管理人員提供了廣闊的就業(yè)市場，并且隨著經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定增長，從業(yè)人員的需求量有增長的趨勢。另一方面，由于全國建筑市場逐步開放和規(guī)范，一系列相關政策相繼出臺，各地的會計師事務所、審計師事務所、不同體制的設計院(所)、建筑工程公司

等紛紛成立，增加了對工程造價從業(yè)人員的總量需求。

2．對從業(yè)人員的素質要求有所提高。無論是技術、知識、質量，還是管理、效益的競爭，歸根結底都是人才的競爭?，F(xiàn)階段山東省乃至全國的工程造價管理行業(yè)對專業(yè)人才的需求特點是：(1)低素質的人員供大于求，真正高素質人才卻十分有限。所謂的“高素質”，既包括專業(yè)素質如專業(yè)基礎知識、專業(yè)知識，又包括基本素質如道德素質、心理素質、交際能力、表達能力。用人單位更看中員工的基本素質，他們認為專業(yè)素質通過對員工的培訓比較容易提高，但基本素質的提高不是一朝一夕的。有的用人單位反映，對基本素質低而專業(yè)

素質高的員工用起來更不放心，因為他們隨時可能變換工作崗位甚至為了個人利益泄露公司秘密。(2)“復合型”人才稀缺。所謂“復合型”人才就是指既懂預算又懂施工，既懂專業(yè)又懂管理，既懂造價又懂經(jīng)濟和相關法律法規(guī)，既能搞土建預算又能搞安裝預算、裝飾預算等。隨著經(jīng)濟和技術的不斷發(fā)展，對工程造價管理從業(yè)人員的綜合素質要求

越來越高。

對工程造價專業(yè)的應屆畢業(yè)生來說，除了具備“高素質、復合型”外，還要有動手能力，能持證上崗。在市場經(jīng)濟體制下，企業(yè)效益具有至關重要的作用。企業(yè)往往要求畢業(yè)生最好能一到單位就馬上上崗，或者經(jīng)過短暫的培訓后馬上投人工作，這就需要學生在學校就能具備一定的動手能力。而畢業(yè)生的上崗證則是由國家的相關法規(guī)決

定的。

3．明確畢業(yè)生的從業(yè)范圍和就業(yè)崗位。工程造價管理專業(yè)學生畢業(yè)后主要是到中小型設計院(所)、建筑管理企業(yè)、企事業(yè)單位的基建部門及房地產(chǎn)開發(fā)公司、市政工程公司、監(jiān)理公司、中外合資或合作、外商獨資的工程公司等建設業(yè)主單位、建筑安裝施工單位和裝飾公司等從事工程造價管理相關工作的，一般從單位工程預算等基本

工作開始做起。

二、正確定位人才培養(yǎng)方向，明確培養(yǎng)目標和規(guī)格

雖然工程造價專業(yè)的整體就業(yè)形勢較好，但在充分調(diào)研的基礎上正確定位人才培養(yǎng)方向、明確培養(yǎng)目標還是非常重要的。如果把社

會調(diào)研比做“力的大小”，那么培養(yǎng)目標就是“力的方向”，只有二者的有機結合才能真正形成物理意義上的“力”。這個“力”就是幫助工程造價專業(yè)走向成熟的“推力”。必須強調(diào)的是，“調(diào)研”是“基礎”，“培養(yǎng)目

標”必須是充分調(diào)研基礎之上的“目標”。

1．人才培養(yǎng)目標。筆者認為，工程造價專業(yè)的人才培養(yǎng)目標應定位在為工程建設一線培養(yǎng)實用型專業(yè)人才。具體地說，就是該專業(yè)應培養(yǎng)適應社會主義現(xiàn)代化建設需要，德、智、體美等全面發(fā)展的，既有良好的工作素質又有較強的技術崗位技能、具備工程建設一線造價工程師的基本素質和實際工作能力的高等技術實用型人才。通過三年的學習，學生要掌握現(xiàn)代經(jīng)營與管理知識，具有熟練從事建筑、安裝及高級裝飾工程預、結算，以及工程投標報價與招投標的能力，成為既懂技術又懂經(jīng)濟的工程造價管理專業(yè)人才，從而在畢業(yè)后可以到中小型設計院(所)、建筑業(yè)管理企業(yè)部門、企事業(yè)單位的基建部門及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等建設業(yè)主單位、建筑安裝施工單位和裝飾公司從事

工程造價的相關工作。

2．學生培養(yǎng)規(guī)格。高職工程造價專業(yè)應促進學生的全面發(fā)展。就素質而言，學生應具有高尚的思想道德素質，具備良好的人文、心理素質以及扎實的實踐操作技能，掌握廣博的專業(yè)基本知識。就能力而言，學生到畢業(yè)時應具備各專業(yè)工程估算、概算、預算、結算、決算的能力，進行技術經(jīng)濟分析和工程項目經(jīng)濟評價的能力，管理工程項目的能力，開展工程招投標、合同談判、合同管理的能力，以及關于工程變更索賠的實踐應用能力。就技能而言，學生應具有較強的識

圖、計算機應用和操作技能，具有對外語的基本聽、說、寫能力，能閱讀、翻譯專業(yè)資料；能夠組織與協(xié)調(diào)生產(chǎn)，進行經(jīng)營管理決策；掌握財務管理及審計技能。就知識而言，學生應掌握土建、安裝和裝飾的識圖知識，了解建材、施工等方面的工程技術知識，懂得經(jīng)濟、管理、財會與審計等基本的經(jīng)濟和管理知識，了解工程造價管理相關知識、合同法、合同管理等知識，以及概預算的基本理論及編制方法、財務結算與決算等工程造價管理方面的知識。學生能夠為適應清單報價后要建立企業(yè)定額的實際情況，掌握定額的編制原理與方法。青島濱海學院歷來以從嚴治校而著稱，把學生的思想品德教育放在第一位，主張“要學做事，先學做人”。建立了校園德育工作網(wǎng)絡，成立了有專職教師組成的德育教研室。實行規(guī)范管理，制定有《學生行為規(guī)范》、《學籍管理辦法》、《考試規(guī)范規(guī)則》等規(guī)章制度，并嚴格執(zhí)行。學院成立了黨委，作為學院的政治核心，保證正確的辦學方向。由于嚴格管理，形成了良好的校風，學風。2003年4月經(jīng)省高校工委，省教育廳專家組評估，成為山東省第一所被授予“文明校

園”的民辦高校。

大學生思想政治教育工作是社會生態(tài)圈的重點節(jié)點，無時不受社會變革與震蕩的影響。具體說來，我們認為大學生思想政治教育工作

當前面臨著三重困境。

第一，大學生思想政治教育內(nèi)容和思維模式是經(jīng)濟基礎的客觀反映，我國漸進式改革的推進、多元經(jīng)濟結構的確立、經(jīng)濟全球化步伐的加快和互聯(lián)網(wǎng)技術的普及，都加速著文化相對主義時代的到來。形勢呼喚思想政治教育工作思維的全面革新，期待著我們讓受教育者成為道德主體，尊重他們的主體意識，勇敢地直面道德困惑。也呼喚著對思想政治教育內(nèi)容的及時調(diào)整，改變當前目標過高、缺乏層次、可

操作性欠缺的現(xiàn)狀，增強針對性、實效性和感染力。

第二，新時期大學生思想政治教育工作隊伍的實際戰(zhàn)斗力不夠強，不少人缺乏走近學生、了解學生、熱愛新事物的熱情和膽識，需要采取有力措施切實保證這支隊伍的長期穩(wěn)定和及時更新，以遏制結構老化、人才流失的勢頭。

第三，我們的教育對象發(fā)生了變化。新時期大學生多為獨生子女，意志薄弱，性格任性，生活難于自理，難于適應集體生活。但他們又承載著社會和家庭的很高期望，自我定位和期望也高，同時還面臨著來自學習、就業(yè)、情感方面的日益增大的壓力。隨著高等教育大眾化時代的到來，大學生數(shù)量迅速增長，他們的素質、家庭狀況和社會地位參差不齊，他們的思維漸趨復雜，心理問題不斷增多。這些也給大

學生思想政治教育工作帶來了新的考驗。

第四篇：建筑工程造價

建筑工程造價

56據(jù)（中期）；評價投資效果和項目經(jīng)濟效益的重要指標（后期）。

7、投資估算：在項目建議書和可研階段設計概算：在初步設計階段編制修正概算：在技術設計階段編制預算造價：施工圖設計階段承包合同價：通過市場競爭確定的工程結算價：預付款及進度款竣工造價：建設工程的實際造價

8投資包括：漲價預備費、靜態(tài)投資，建設期貸款利息和流動資金。

9機械使用費。

10二次搬運費、冬雨季施工增加費、大型機械設備進出場及安拆費、施工排水降水費、地上地下設施建筑物的臨時保護設施費、已完工程及設備保護費、混凝土鋼筋混凝土模板及支架費、腳手架費、垂直運輸費、超高施工增加費。

11、間接費包括規(guī)費和企業(yè)管理費。規(guī)費包括工程排污費，社會保障費，住房公積金。企業(yè)管理費包括管理人員工資，辦公費，差旅交通費，固定資產(chǎn)使用費，工具用具使用費，勞動保險費，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費，財產(chǎn)保險費，財務費，稅金。

1370年，工地用地、教育文化體育科技衛(wèi)生用地、綜合及其他50年，商業(yè)旅游娛樂用地40年。獲取國家土地使用權的方式：招標和拍賣。

15設其他費用的調(diào)整，利率、匯率調(diào)整等增加的費用。

16、工程定額是在合理的勞動組織和合理的利用材料與機械的條件下，完成規(guī)定計量單位的合格建筑安裝產(chǎn)品所消耗資源的數(shù)量標準。工程定額分為施工定額、預算定額、概算定額、概算指標、投資估算指標五種。

1718、工程量清單是載明建設工程分部分項工程項目、措施項目和其他項目的名稱和相應數(shù)量以及規(guī)費和稅金項目等內(nèi)容的明細清單。

19、分部分項工程項目清單必須載明項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位和工程量。

20、暫列金額是有可能發(fā)生的，是暫定的預備費或者預留金；暫估價是必然要發(fā)生的，是暫時不能確定的價格；計日工是用的零星用工；總承包服務費。

第五篇：建筑裝飾工程造價司法鑒定報告范文

某裝飾工程造價司法鑒定報告

XX 市中級人民法院：

本所接受貴院委托（[2005]××委鑒字第×××號），對×××酒店建筑裝飾（含水電）工程造價進行造價鑒定。訴訟當事人提供的所有工程文件及資料應反映

工程的實際情況，并對工程文件及資料的真實性、合法性及完整性負責。按照國家

基本建設有關法規(guī)、訴訟雙方簽訂的裝飾工程施工合同及后列鑒定依據(jù)，結合現(xiàn)場

踏勘，我們對上述資料進行鑒定?，F(xiàn)將鑒定結果報告如下：

一、工程概況

×××酒店建筑裝飾工程位于××市×××路×××號，建筑面積約5600平米。一層為大廳、商務中心，二層以上為客房、會議中心。

該工程建設單位為×××××酒店有限公司，施工單位為××××裝飾工程公 司，設計單位為×××裝飾工程公司。訴訟雙方均未提開工、竣工報告，暫按被告

提供的××日報刊登的×××酒店開業(yè)日期，即××××年××月××日計算施工

工期。按此計算，總日歷天數(shù)為×××天。

二、合同主要條款

1、工程承包范圍：施工圖范圍內(nèi)的裝飾、水電安裝（不包括弱電、空調(diào)、消 防）。

2、合同工期：開工日期為2004 年3 月8 日（娛樂、辦公房、可延遲到5 月10 日），竣工日期為2004 年4 月25 日，合同總日歷天數(shù)為48 天。主體工程每延誤一

天，罰款1000 元。

3、質量標準：合格。

4、合同價款：合同價款為4200000 元（暫估），結算方式以可調(diào)價格合同方式 確定。

5、竣工結算：結算方式為原告按實結算，被告根據(jù)規(guī)定確認。

三、鑒定目的與要求

×××中級人民法院司法鑒定移送表中鑒定目的與要求：對×××酒店建筑裝 飾（含水電）工程工程造價進行鑒定后，確定被告×××酒店有限公司所欠工程款

數(shù)額。

四、鑒定的依據(jù)

1、國家、省、市有關建筑工程法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及訴訟雙方簽訂的裝飾 工程施工合同（GF-96-0205）；

2、××市中級人民法院關于鑒定的目的及要求；

3、××省建筑工程預算定額（一九九四年)上下冊、××省建筑（中高檔裝飾）工程補充預算定額、全國統(tǒng)一安裝工程預算定額××省單位估價表（一九九四年）、×××省建筑安裝工程費用定額（一九九四年）、××市建設工程造價管理部門發(fā)

布的定額解釋及工程造價信息；

4、×××酒店有限公司提供的資料：（1）工程預算書1 份

（2）工程施工合同1 份（缺合同條件）；（3）價格確認表1 份；

（4）工程聯(lián)系單1 份(6 頁)；（5）工程結算書1 份；

（6）工程量對比表1 份（被告單獨計量結果）；（7）開業(yè)證明（××日報刊登）；（8）測量申請書。

5、××裝飾工程公司提供的資料：（1）工程預算書1 份；

（2）工程施工合同1 份（缺合同條件）；（3）會議紀要1 份；

（4）聯(lián)系單等來往文件簽收記錄1 份；（5）建筑工程消防驗收申請表1 份；（6）竣工驗收紀錄表1 份（復印件）；

（7）竣工圖紙1 份（未經(jīng)被告確認批復）；（8）工程聯(lián)系單1 份(共15 頁)；（9）價格確認表1 份；（10）結算書1 份；

（11）工程量計算稿1 份（聯(lián)系單部分）。

五、鑒定結果

本次鑒定××××裝飾工程公司提請鑒定申請造價為 4193655 元，按照×××

市中級人民法院司法鑒定移送表中鑒定目的與要求，經(jīng)核查雙方當事人（××××

裝飾工程公司，以下簡稱原告；××××××酒店有限公司，以下簡稱被告）提供 的各項書證，依據(jù)訴訟雙方在施工合同中約定的合同價款確定和調(diào)整方式，得出鑒

定結果。共分兩部分：

（一）本所根據(jù)訴訟雙方提供的資料，結合現(xiàn)場實際勘查，依據(jù)訴訟雙方在施 工合同中約定的合同價款確定和調(diào)整方式，明確得出的鑒定結果有：

1、土建部分價款為2237249 元；

2、安裝工程部分價款為478631 元。以上合計價款為2715880 元。

（二）除上述價款外，另有下列價款計559047 元，由于依據(jù)不完全或有爭議 未列入上述鑒定結果，有待法院判決或雙方協(xié)商解決：

1、相關工作人員已簽收，但被告未簽復的聯(lián)系單價款599941 元。

原告認為：原告字第006 號、字第007 號、字第011 號、字第013 號、字第014 號、字第015 號共6 張聯(lián)系單為原告施工內(nèi)容，雖被告未簽復，但被告相關工作人

員的已經(jīng)簽收，應視為認可。

被告認為：上述6 張聯(lián)系單合同約定的甲方代表從未收到，更未簽復。不予認 可。

本所認為：上述6 張聯(lián)系單合同約定的甲方代表未簽收、簽復，被告相關工作 人員已簽收，被告書面否認了該聯(lián)系單中所涉及的施工內(nèi)容及相關數(shù)據(jù)。由于訴訟

雙方均未提供共同確認的竣工圖，原告單獨批復的竣工圖中也未體現(xiàn)此內(nèi)容，已無

法核實該聯(lián)系單中所涉及的內(nèi)容是否實際發(fā)生。依據(jù)施工合同合同條件第二十二條

和第三十七的約定，被告逾期簽復。如該聯(lián)系單真實有效，原告提出的價款599941 元應予以支持。

2、一層大廳天棚拆除重做價款22973 元。

原告認為：一層大廳天棚按被告所提供的效果圖施工好后，被告又委托原告重 新設計，拆除重新施工，不屬于質量問題，應再次計取價款。被告認為：業(yè)主未簽字，不予認可。

我所認為：上述價款原告未提供證據(jù)，無法證實其真實性。該項費用22973 元 應不予支持。

3、餐廳樓梯和室外樓梯花崗巖代替油漆價款-19078 元。原告認為：上述為實際發(fā)生，應按實結算。

被告認為：餐廳樓梯和室外樓梯，因被告要求采用油漆即可，原告未經(jīng)同意擅 自將花崗巖割畢。被告經(jīng)原告請求同意用花崗巖，但按油漆計算。應按原商定計取。

我所認為：被告未提供證明樓梯按油漆計算的相關書證。如按油漆計，鑒定價 款應扣19078 元。

4、工期延誤賠償價款-65161 元。

原告認為：工期延誤為被告增加工作量所至，與原告無關。

被告認為：合同約定工期每延誤一天，罰款1000 元，應扣除63000 元。

我所認為：訴訟雙方均未提供開、竣工報告，原告也未提供增加工作量引起的 工期延誤申請和被告正式使用日期書證，無法確定實際開、竣工日期。同時被告提

供了××××報刊登的該酒店開業(yè)時間為2004 年6 月28 日，并提供書證。如竣工

日期確定為報刊刊登的開業(yè)日期，實際工期應為111 天，工期延誤63 天，加上稅

金后，鑒定價款應扣除65161 元。

五、其他事項說明

1.造價鑒定工程量計算范圍，為法院鑒定移送表明確的由××××裝飾工程公 司承建的×××酒店建筑裝飾（含水電）工程工程量及工程變更增減工程量。2.鑒定造價取費標準

訴訟雙方施工合同第19.2 條約定，管理費為6%，并訴訟雙方來函說明此費率 包括利潤、稅金在內(nèi)。

施工合同中約定“工程發(fā)票由施工單位用材料發(fā)票抵充”已嚴重違反國家稅法，除費率按雙方約定外，稅金仍按規(guī)定計算。

3、施工用水、用電按建筑工程萬元材料消耗定額，即102.64 元/萬元計算，已從鑒定造價中扣除。

4、已完工程因未驗收，鑒定造價均按合格產(chǎn)品計列。

5、原告提供的工程質量驗收記錄復印件經(jīng)被告辨認，該復印件上的相關公章 與被告公章不符，簽字也非其工作人員簽署。被告指出該復印件為原告?zhèn)卧?，并?/p>

求依法追究。原告業(yè)主代表已口頭承認為個人所為。原告提供的簽收記錄復印件，我所已核對原件，復印件與原件一致。但被告 對簽收記錄的真實性表示懷疑，未提供證據(jù)，有待法院判定。附件：

1、有爭議工程明細表

2、有爭議工程明證明材料

3、工程鑒定驗證明細表

4、工程造價資格證書（復印件）

×××××××事務所 鑒定人員（簽章）×××××年××月××日__