第一篇：2018二建法規(guī)真題

2018年二建《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》真題

一、單項選擇題（每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.根據(jù)《民法總則》，法人分為（D）。見模擬題第11題 A.企業(yè)法人和非企業(yè)法人

B.機關(guān)法人、企業(yè)法人和社團法人 C.一般法人和特別法人

D.營利法人、非營利利法人和特別法人

2.關(guān)于代理的說法，正確的是（C）。見模擬題23題及部分答案上課講過 A.經(jīng)被代理人同意的轉(zhuǎn)代理，代理人不再承擔(dān)責(zé)任 B.同一代理事項有數(shù)位代理人的，應(yīng)當(dāng)推選牽頭人

C.作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止 D.表見代理是有權(quán)代理

3.關(guān)于物權(quán)的說法，正確的是（C）。見模擬題34題 A.同一物的擔(dān)保物權(quán)人與所有權(quán)人應(yīng)當(dāng)為同一人 B.用益物權(quán)人可以是該物的所有權(quán)人

C.未經(jīng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營者同意，土地所有人不得在該地塊設(shè)立地役權(quán) D.物權(quán)的變動只能基于合同關(guān)系

4.關(guān)于建設(shè)工程專利權(quán)保護范圍的說法，正確的是（C）。A.實用新型以申請時所附的說明書為準(zhǔn) B.建設(shè)工程發(fā)明以其附圖為準(zhǔn)

C.外觀設(shè)計以在圖片或照片中該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn) D.三類專利均已權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)

5.關(guān)于留置的說法，正確的是（D）。上課時講過但是沒編題 A.留置權(quán)屬于債權(quán)

B.債權(quán)人不負(fù)責(zé)保管留置物 C.建設(shè)工程合同可以適用留置權(quán) D.留置權(quán)基于法定而產(chǎn)生

6.關(guān)于財產(chǎn)保險合同的說法，正確的是（C）。見模擬題69題，題干用的是人身保險 A.保險合同不可以轉(zhuǎn)讓

B.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費 C.保險合同中的危險具有損失發(fā)生的不確定性 D.被保險人應(yīng)當(dāng)與投保人一致

7.下列法律后果中，屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的是（B）。見模擬題79題 A.解除合同 B.繼續(xù)履行 C.罰款 D.合同無效 8.根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是（）。見模擬題451題 A.對于限制人身自由的行政強制措施不服的 B.國防、外交等國家行為

C.行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令 D.行政機關(guān)對行政機關(guān)人員的獎懲、任免等決定

9.關(guān)于和解的說法，正確的是（D）。見模擬題446題 A.和解只能發(fā)生在訴訟前

B.當(dāng)事人申請仲裁后，不可以自行和解 C.和解達成協(xié)議，必須以書面形式作出 D.和解達成的協(xié)議具有合同效力

10.下列爭議中，受《仲裁法》調(diào)整的是（D）。見模擬題第400題 A.建設(shè)行政主管部門處理的行政爭議 B.勞動爭議

C.農(nóng)林承包經(jīng)營合同爭議 D.建設(shè)工程施工合同爭議

11.關(guān)于施工許可的說法，正確的是（A）。見模擬題87題

A.省級人民政府建設(shè)主管部門對小型工程限額的調(diào)整，應(yīng)當(dāng)報國務(wù)院建設(shè)主管 B.農(nóng)民自建低層住宅的，應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取施工許可證 C.限額以下小型工程應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取施工許可證 D.施工分包合同簽訂后，申請領(lǐng)取施工許可證

12.根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進社會誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》，誠信典型和連續(xù)（A）年無不良信用記錄的行政相對人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務(wù)措施。A.3 B.2 C.5 D.6

13.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，中標(biāo)通知書自（A）發(fā)生法律效力。見模擬題134題 A.發(fā)出之日 B.作出之日 C.蓋章之日 D.收到之日

14.根據(jù)《工傷保險條例》，不能認(rèn)定為工傷的情形是（A）。見模擬題324題 A.在上班途中遭遇本人負(fù)主要責(zé)任的交通事故致本人傷害的 B.患職業(yè)病的

C.因工外出期間，由于工作原因發(fā)生事故下落不明的 D.高空作業(yè)摔落損傷的 15.建設(shè)單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得出具（A）報告。見模擬題275題 A.竣工驗收合格 B.建筑節(jié)能合格 C.建筑節(jié)能達標(biāo) D.能耗驗收合格

16.施工合同履行過程中場中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責(zé)任的是（A）。見225題

A.施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤 B.施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤 C.施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤

D.施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤

17.關(guān)于申請領(lǐng)取施工許可證的條件的說法，正確的是（C）。見模擬題89題 A.有保證工程進度的基本制度 B.建設(shè)工程所需投資全部到位

C.依法必須實行監(jiān)理的工程已經(jīng)委托了監(jiān)理單位 D.已經(jīng)與施工企業(yè)簽訂了合作協(xié)議

18.發(fā)售招標(biāo)文件收取的費用應(yīng)當(dāng)限于補償（B）的成本支出。A.編制招標(biāo)文件

B.印刷、郵寄招標(biāo)文件 C.招標(biāo)人辦公 D.招標(biāo)活動

19.關(guān)于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（B）。見模擬題249題

A.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者應(yīng)當(dāng)先申請本單位勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解

B.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，勞動者可以依法申請調(diào)解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解

C.企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成 D.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁

20.根據(jù)《民事訴訟法》，屬于人民法院應(yīng)當(dāng)定裁定中止執(zhí)行情形的是（D）。見模擬題423題 A.執(zhí)行案件申請人撤銷申請的

B.作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務(wù)承擔(dān)人的 C.追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費案件的權(quán)力人死亡的

D.作為一方當(dāng)事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)力義務(wù)承受人的

21.根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，不予注冊的情形是（B）。見模擬題108題 A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年 C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年

D.申請人申請注冊之日5年前擔(dān)任項目經(jīng)理期間，所負(fù)責(zé)項目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故

22.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（A）。見模擬題363題 A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構(gòu) B.檢測報告必須由檢測機構(gòu)法定代表人簽署

C.檢測機構(gòu)是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu) D.檢測數(shù)據(jù)和檢測報告僅供施工企業(yè)參考

23.注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的是（A）。A.泄露商業(yè)秘密的 B.對設(shè)計變更有異議的 C.經(jīng)常外出參會的

D.拒絕執(zhí)行監(jiān)理工程師指令的

24.施工企業(yè)將工程隱蔽部位覆蓋后，建設(shè)單位對質(zhì)量有疑問并要求施工企業(yè)對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔(dān)原則是（A）。見模擬題364題

A.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期

B.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費用，建設(shè)單位承擔(dān)延誤的工期

C.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此延誤的工期并支付施工企業(yè)合理的利潤

D.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期

25.根據(jù)《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標(biāo)的，可以采用的采購方式是（B）。A．詢價

B.單一來源采購 C.直接確定 D.框架協(xié)議

26.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，工程監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項實施方案的審查重點是（C）。見模擬題343題 A.是否達到工程使用功能要求 B.是否達到施工進度要求

C.是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn) D.是否達到造價控制目標(biāo)

27.關(guān)于合同形式的說法，正確的是（D）。上課時講過，但沒做題 A.合同必須采用書面形式

B.口頭形式屬于合同的其他形式

C.未依法采取書面形式訂立的合同無效 D.合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式

28.關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行效力的說法，正確的是（D）。見模擬題426題

A.一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決的，另一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向作出裁決的仲裁機構(gòu)申請執(zhí)行 B.仲裁裁決只在國內(nèi)生效 C.當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄

D.申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間為2年

29.關(guān)于總分包單位的質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的是（B）。見模擬題358題 A.分包工程質(zhì)量由分包單位自行向建設(shè)單位負(fù)責(zé) B.分包單位應(yīng)當(dāng)接受總承包單位的質(zhì)量管理

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量各自向建設(shè)單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 D.分包工程發(fā)生質(zhì)量問題，建設(shè)單位只能向總承包單位請求賠償

30.某施工合同的約定違反了某行政法規(guī)的效力性強制性規(guī)定，則該施工合同（C）。見模擬題203題

A.效力待定 B.可撤銷 C.無效 D.有效

31.關(guān)于工程質(zhì)量爭議處理的說法，正確的是（B）。見模擬題385-387題 A.建設(shè)單位直接指定分包人分包相專業(yè)工程的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無過錯責(zé)任 B.施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修

C.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，建設(shè)單位擅自使用后，以部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，應(yīng)予支持

D.建設(shè)工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量快陷是建設(shè)單位的責(zé)任。企業(yè)不承擔(dān)返修義務(wù)

32.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，可以確定中標(biāo)人的主體是（C）。上課時講過但沒做題 A.經(jīng)招標(biāo)人授權(quán)的招標(biāo)代理機構(gòu) B.建設(shè)行政主管部門

C.經(jīng)招標(biāo)人授權(quán)的評標(biāo)委員會 D.招標(biāo)投標(biāo)有形市場

33.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，履約保證金的上限是中標(biāo)合同金額的（C）。見模擬題154題 A.2％ B.5％ C.10％ D.20％

34.根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，建筑垃極的再利用和回收率力爭達到（D）。A.20% B.40% C.50% D.30%

35.施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是（D）。上課時講過或參考模擬題184題 A.合同正常履約 B.未發(fā)生違的行為 C.獲得發(fā)包人獎勵

D.獲得建設(shè)行政主管部門表彰

36.根據(jù)《實施工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，下列情形中不屬于強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查內(nèi)容的是（C）。見模擬題356題

A.工程項目規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工階段是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn) B.工程項目使用的材料、設(shè)備是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn) C.工程管理人員是否熟悉強制性標(biāo)準(zhǔn)

D.工程項目的安全、質(zhì)量是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)

37.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于工程監(jiān)理單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是（B）。見模擬題372

A.監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設(shè)計單位有利害關(guān)系

B.監(jiān)理單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任 C.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工圖深化文件是監(jiān)理工作的主要依據(jù)

38.關(guān)于承攬合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是（CD）。見模擬題251題和252題 A.定作人不得中途變更承攬工作的要求

B.定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料 C.承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應(yīng)當(dāng)驗收該工作成果 D.定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失

39.關(guān)于建設(shè)工程返修的說法，正確的是（C）。見模擬題365題

A.施工企業(yè)只對自己原因造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修，費用由建設(shè)單位承擔(dān) B.施工企業(yè)對所有的質(zhì)量問題均應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，費用由建設(shè)單位承擔(dān) C.施工企業(yè)對非自己原因造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修，費用由責(zé)任人承擔(dān) D.施工企業(yè)只對竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)費用

40.關(guān)于仲裁的說法，正確的是（A）。見模擬題430題和431題

A.沒有仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，法院對當(dāng)事人的糾紛應(yīng)當(dāng)予以受理 B.對于仲裁協(xié)議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權(quán) C.只要一方當(dāng)事人申請仲裁，仲裁委員會都應(yīng)當(dāng)予以受理

D.仲裁裁決作出后，當(dāng)事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應(yīng)當(dāng)予以受理

41.根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生法律效力的是（B）。上課時講過，模擬題類似 A.施工企業(yè)將施工合同中主體結(jié)構(gòu)的施工轉(zhuǎn)讓給第三人

B.施工企業(yè)將其對建設(shè)單位的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了水泥廠，并通知了建設(shè)單位 C.建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人 D.監(jiān)理單位將監(jiān)理合同一并轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位

42.下列事項中，屬于施工生產(chǎn)安全事故調(diào)查組職責(zé)的是（C）。A.查明事故發(fā)生的間接經(jīng)濟損失 B.追究責(zé)任人的法律責(zé)任 C.提交事故調(diào)查報告

D.提出對受傷人員的賠償方案

43.關(guān)于施工合同變更的說法，正確的是（B）。見模擬題211題 A.合同變更應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)

B.合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更 C.工程變更必將導(dǎo)致合同變更

D.合同非實質(zhì)性條款的變更無須當(dāng)事人雙方協(xié)商一致

44.關(guān)于出賣人交付標(biāo)的物的說法，正確的是（D）。

A.買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標(biāo)的物，出賣人可拒絕負(fù)擔(dān)保管費用 B.出賣人應(yīng)當(dāng)按照通常的包裝方式交付標(biāo)的物

C.合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標(biāo)的物

D.約定交付期間的，出賣人可以在該期間內(nèi)的任何時間內(nèi)交付標(biāo)的物

45.某起生產(chǎn)安全事故造成9人死亡，51重傷，直接經(jīng)濟損失為2000萬元，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，該事故為（B）。見模擬題328題 A.特別重大事故 B.重大事故 C.較大事故 D.一般事故

46.施工企業(yè)發(fā)生以下情形，建設(shè)單位請求解除施工合同，人民法院應(yīng)予支持的是（C）。見模擬題219題

A.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的 B.不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的

C.將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的 D.合同約定的期限內(nèi)沒有完工的

47.施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)的責(zé)任包括（D）。見模擬293題 A.工程項目實行總承包的，定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況 B.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施 C.在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項目質(zhì)量安全生產(chǎn)活動 D.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施

48.根據(jù)《綠色實施導(dǎo)則》，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量應(yīng)當(dāng)占建筑材料總重量的（D）以上。A.50% B.60% C.80% D.70% 49.施工企業(yè)向某律師出具的民事訴訟授權(quán)委托書中僅寫明代理權(quán)限是“全權(quán)代理”。下列與訴訟有關(guān)的行為中該律師享有代理權(quán)的是（D）。見模擬題407題 A.放棄訴訟請求

B.與對方當(dāng)時進行和解 C.提起上訴 D.提供證據(jù)

50.甲委托乙采用一種原材料并簽訂了材料采購委托合同，經(jīng)甲同意，乙將原材料采購事務(wù)轉(zhuǎn)委托給丙。關(guān)于該委托中承擔(dān)責(zé)任的說法，正確的是（B）。見模擬題20題 A.乙對丙的行為承擔(dān)責(zé)任

B.乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔(dān)責(zé)任 C.甲與乙對丙的行為承擔(dān)連帶責(zé)任

D.乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔(dān)連帶責(zé)任

57.關(guān)于承攬工程業(yè)務(wù)的說法，正確的是（A）。見模擬題158題、163-168題 A.企業(yè)承攬分包工程，應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)

B.不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工企業(yè)，可以采取同一專業(yè)聯(lián)合承包的方式滿足承攬工程業(yè)務(wù)要求 C.施工企業(yè)與項目經(jīng)理部簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，屬于允許他人以本企業(yè)名義承攬工程 D.自然人可以成為承攬分包工程業(yè)務(wù)的主體

58.某施工企業(yè)與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業(yè)在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉(zhuǎn)租該塔吊，關(guān)于施工企業(yè)義務(wù)的說法，正確的是（D）。A.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對塔吊部件進行維修 B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對塔吊做相應(yīng)改造

C.施工企業(yè)轉(zhuǎn)租塔吊后應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況通知租賃公司 D.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)塔吊部件的損害賠償責(zé)任

59.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，在城市市區(qū)內(nèi)的施工現(xiàn)場未實行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔(dān)的法律責(zé)任是（B）。A.處以20萬元罰款

B.責(zé)令施工企業(yè)限期改正 C.吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 D.降低施工企業(yè)資質(zhì)等級

60.設(shè)備采購合同約定，任何一方不履行合同應(yīng)當(dāng)支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應(yīng)商交付定金8萬元，合同履行期限屆滿，供應(yīng)商未能交付設(shè)備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是（A）萬元。見模擬題224題 A.16 B.5 C.8 D.13

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)61.關(guān)于法定代表人的說法，正確的有(CE)。上課時講了一半 A.公司章程對法定代表人權(quán)利的限制，可以對抗善意第三人 B.因過錯履行職務(wù)行為損害他人，由法定代表人承擔(dān)責(zé)任 C.法定代表人代表法人從事民事活動 D.法定代表人為特別法人 E.法人應(yīng)當(dāng)有法定代表人

62.根據(jù)《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有（CE）。見模擬題233題 A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷勞動執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責(zé)任的

E.用人單位免除自己的法定責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的

63.關(guān)于地役權(quán)的說法，正確的是（AE）。見模擬題地34題 A.需役地上的用益物權(quán)轉(zhuǎn)讓時，受讓人同時享有地役權(quán) B.地役權(quán)的設(shè)立是為了提高供役地的使用效率 C.地役權(quán)未經(jīng)登記不得對抗需役地人 D.地役權(quán)由需役地人單方設(shè)立 E.地役權(quán)屬于用益物權(quán)

64.下列施工合同中，屬于無效合同的有（ABCD）。見模擬題205題 A.施工企業(yè)借用他人資質(zhì)簽訂的

B.施工企業(yè)與建設(shè)單位串通投標(biāo)，中標(biāo)后簽訂的 C.建設(shè)工程依法必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)的 D.施工企業(yè)超越資質(zhì)等級與建設(shè)單位簽訂的 E.施工企業(yè)將其承包的部分非主體工程分包的

65.根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有（ACE）。見模擬題346題

A.經(jīng)檢驗未達到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術(shù)檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的

E.超過安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定的使用年限的

66.抵押期間抵押人轉(zhuǎn)讓已經(jīng)辦理登記的抵押物，通知了抵押權(quán)人并告知了受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況，則（CE）。見模擬題162題 A.轉(zhuǎn)讓行為無效

B.轉(zhuǎn)讓所得價款應(yīng)當(dāng)由抵押權(quán)人所有 C.轉(zhuǎn)讓所得價款可以向第三人提存 D.轉(zhuǎn)讓所得價款只能提前清償債務(wù) E.轉(zhuǎn)讓行為有效 67.下列情形中，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的有（ABC）。見模擬題第145題 A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一人編制

B.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件的報價呈現(xiàn)規(guī)律性差異 C.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝

D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協(xié)同投標(biāo) E.投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)

68.下列行為構(gòu)成侵權(quán)之債的有（CD）。見模擬題地41題 A.建設(shè)行政主管部門未及時頒發(fā)施工許可證 B.路人幫助把受傷工人送至醫(yī)院

C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責(zé)任人 D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設(shè)單位未將工程款及時足額支付給施工企業(yè)

69.施工合同中對應(yīng)付款時間約定不明時，關(guān)于付款起算時間的說法，正確的有（ABE）。見模擬題193題

A.工程已實際交付的，為交付之日

B.工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日

C.工程已交付，企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日 D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日

70.法的形式的含義包括（ABE）。上課時講過但沒編題 A.創(chuàng)制機關(guān)的性質(zhì)及級別 B.法律規(guī)范的地域效力 C.法律規(guī)范的內(nèi)涵 D.法律規(guī)范的期間效力 E.法律規(guī)范的效力等級

71.下列情形中，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收的投標(biāo)文件有(AD)。見模擬題141 A.逾期送送達的

B.投標(biāo)人未提交投標(biāo)保證金的 C.投標(biāo)人的法定代表人未到場的 D.未按招標(biāo)文件要求密封的()E.投標(biāo)人對招標(biāo)文件有異議的

72.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是(CDE)。A.家庭與家政服務(wù)人員之間的爭議 B.個體工匠與學(xué)徒之間的爭議 C.因確認(rèn)勞動關(guān)系發(fā)生的爭議 E.因終止勞動合同發(fā)生的爭議 D.因工作時間發(fā)生的爭議

73.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據(jù)的有(BCDE)。見模擬題410題 A.法律規(guī)定 B.當(dāng)事人的陳述

C.施工企業(yè)偷錄的淡判錄音 D.工程設(shè)計圖紙

E.工程質(zhì)量司法鑒定機構(gòu)出具的鑒定報告

74.根據(jù)《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有(ABC)。見模擬題117題 A.將工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件單位的 B.未經(jīng)建設(shè)單位同意將工程分包的 C.分包單位將分包工程再分包的 D.將鋼結(jié)構(gòu)工程分包的

E.分包單位將勞務(wù)作業(yè)分包的

75.關(guān)于竣工驗收時應(yīng)當(dāng)提交的檔案資料的說法，正確的有(ABCD)。講了一半上課時

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程竣工驗收后，及時向建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案

B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在合同中明確要求勘察、設(shè)計、監(jiān)理等單位分別提供各環(huán)節(jié)文件資料 C.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照歸檔要求制定統(tǒng)一目錄 D.工程檢驗評定資料應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提交 E.工程檢驗評定資料無需在竣工時提交

76.關(guān)于勞動合同訂立的說法，正確的有(AE)。見模擬題227-231題 A.試用期包含在勞動合同期限內(nèi) B.固定期限勞動合同不能超過10年 C.商業(yè)保險是勞動合同的必備條款 D.勞動關(guān)系自勞動合同訂立之日起建立

E.建立全日制勞動關(guān)系，應(yīng)當(dāng)訂立書面勞動合同

77.在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工企業(yè)必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的(ABDE)。見模擬題263題 A.項目名稱

B.施工場所和期限 C.產(chǎn)生噪聲的原因

D.可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值

E.所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施

78.關(guān)于質(zhì)量保證責(zé)任的說法,正確的有(BDE)。見393題

A.因建設(shè)單位錯誤管理造成的質(zhì)量缺陷，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修和承擔(dān)費用 B.質(zhì)量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束

C.因地震、臺風(fēng)、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修，其費用由建設(shè)單位承擔(dān)

D.建設(shè)工程質(zhì)量保證金是從建設(shè)單位應(yīng)付的工程款中預(yù)留的資金 E.缺陷責(zé)任期內(nèi)預(yù)留質(zhì)量保證金的，施工企業(yè)履行合同約定的責(zé)任，到期后施工企業(yè)可以向建設(shè)單位申請返還質(zhì)量保證金

79.根據(jù)《勞動合同法》，勞動者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動合同的是(BCD)。見模擬題237題

A.勞動者不能勝任工作

B.勞動者在試用期內(nèi)不符合錄用條件 C.勞動者嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度 D.勞動者被依法追究刑事責(zé)任 E.勞動者患病

80.下列情形中，依法可以不招標(biāo)的項目有(ACE)。見模擬題118題 A.需要使用不可替代的施工專有技術(shù)的項目 B.采購人的全資子公司能夠自行建設(shè)的

C.需要向原中標(biāo)人采購工程，否則將影響施工或者功能配套要求的 D.只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項目

E.已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)的

第二篇：2005年二建法規(guī)真題及答案

二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》歷年真題回顧

2005二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試真題

(建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識)一

單項選擇題（每題1分，共60分。每題的備選項中，只有1個最符合題意。）

1、二級建造師執(zhí)業(yè)資格的注冊管理機構(gòu)是（）。

A．建設(shè)部或其授權(quán)機構(gòu)

B．人事部或其授權(quán)機構(gòu)

C．建設(shè)行業(yè)協(xié)會

D．省級建設(shè)行政主管部門

2、經(jīng)注冊的建造師（）的，原注冊管理機構(gòu)將注銷其注冊資格。

A．同時在2個建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)

B．注冊建造師在一家企業(yè)的多個崗位上從事業(yè)務(wù)工作

C．未取得二級建造師執(zhí)業(yè)資格

D．脫離建設(shè)工程施工管理及其相關(guān)工作崗位滿1年

3、在委托代理法律關(guān)系中，如果因為授權(quán)不明確而給第三人造成損失，（）。

A．由被代理人獨自承擔(dān)責(zé)任

B．由代理人獨自承擔(dān)責(zé)任

C．由被代理人和代理人按照約定各自承擔(dān)賠償責(zé)任

D．被代理人要向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任

4、某施工企業(yè)和某建設(shè)單位于1999年5月10日簽訂了一份工程施工合同，合同約定建設(shè)單位應(yīng)于2001年9月10日前支付所有工程款，但建設(shè)單位一直未按約定支付。那么，施工企業(yè)的訴訟有效期限至（）。

A．2001年5月10日 B．2001年9月10日

C．2002年9月10日 D．2003年9月10日

5、自物權(quán)，又稱()，是指權(quán)利人對于自己所有物享有的占有、使用、收益和處分的權(quán)利。

A．抵押權(quán)

B．所有權(quán)

C．留置權(quán)

D．質(zhì)權(quán)

6、全民所有制企業(yè)的經(jīng)營權(quán)屬于（）。

A．自物權(quán) B．用益物權(quán) C．擔(dān)保物權(quán) D．債權(quán)

7、建設(shè)單位領(lǐng)取施工許可證后，因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)申請延期，延期次數(shù)和每次期限分別為()。

A．1次和3個月 B．2次和3個月

C．3次和2個月 D．1次和6個月

8、建設(shè)單位申領(lǐng)施工許可證時，建設(shè)資金應(yīng)當(dāng)已經(jīng)落實。按照規(guī)定，建設(shè)工期不足一年的，到位資金原則上不少于工程合同價款的（）。

A．10%

B．30%

C．50% D．80%

9、根據(jù)《招投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，大型基礎(chǔ)設(shè)施項目，施工單項合同估算價和勘察設(shè)計合同單項合同估算價在（）以上時，必須進行招標(biāo)。

A．200萬元和100萬元

B．100萬元 和50萬元

C．200萬元和50萬元

D．3000萬元和100萬元

10、招標(biāo)人不得以任何方式限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織參加投標(biāo)，是（）的體現(xiàn)。

A．公開原則

B．公平原則 C．公正原則 D．誠實信用原則

11、根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，下列表述中正確的是（）。

A．經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，分包單位可將其承包的工程再分包

B.兩個以上不同資質(zhì)等級的單位聯(lián)合承包的，可以按照資質(zhì)等級高的單位確定資質(zhì)等級

C．施工現(xiàn)場的安全由建筑施工企業(yè)和工程監(jiān)理單位共同負(fù)責(zé)

D．建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險

12、聯(lián)合體中標(biāo)的，（）與招標(biāo)人簽訂合同。

二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》歷年真題回顧

A．工程監(jiān)理單位代理建設(shè)單位利益執(zhí)行監(jiān)理任務(wù)

B．工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程施工不符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的，有權(quán)要求施工單位整改

C．工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的，有權(quán)要求設(shè)計單位整改

D．工程監(jiān)理單位可以轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

24、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)劃分為強制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)的根據(jù)是（）。

A．標(biāo)準(zhǔn)的約束性

B．標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

C．標(biāo)準(zhǔn)的屬性

D．標(biāo)準(zhǔn)的等級

25、招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循的原則是（C）。

A．公開、公平、公正和最低價中標(biāo)

B．自愿、公平、公正和等價有償

C．公開、公平、公正和誠實信用

D．自愿、公平、等價有償和誠實信用

26、安全生產(chǎn)“三同時”制度是指建設(shè)項目的安全設(shè)施，必須與主體工程（B）。

A．同時設(shè)計，同時施工，同時竣工驗收

B．同時設(shè)計，同時施工，同時投入使用

C．同時論證，同時評價，同時投資

D．同時投資，同時施工，同時評價

27、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用涉及生命安全、危險性較大的特種設(shè)備，必須按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，（A），方可投入使用。

A．專業(yè)檢測機構(gòu)檢測合格，取得安全標(biāo)志

B．專業(yè)檢測機構(gòu)檢測合格，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)

C．專業(yè)檢測機構(gòu)檢測合格，申請安全使用證

D．建立專門安全管理制度，定期檢測評估

28、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，不屬于監(jiān)理單位安全生產(chǎn)管理責(zé)任和義務(wù)的是（A）。

A．編制安全技術(shù)措施及專項施工方案

B．審查安全技術(shù)措施及專項施工方案

C．報告安全生產(chǎn)事故隱患

D．承擔(dān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任

29、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)將施工現(xiàn)場的（D）分開設(shè)置，并保持安全距離。

A．辦公區(qū)與生活區(qū)

B．備料區(qū)與作業(yè)區(qū)

C．辦公、生活區(qū)與備料區(qū) D．辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)

30、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人以向招標(biāo)人行賄的手段謀取中標(biāo)的，其法律責(zé)任是（D）。

A．情節(jié)嚴(yán)重的取消其5年以上參加投標(biāo)的資格并予以公告

B．處中標(biāo)項目金額5%以上10%以下的罰款

C．對單位直接負(fù)責(zé)人處中標(biāo)項目金額1%以上5%以下的罰款

D．情節(jié)嚴(yán)重的，可由工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照

31、行政處分的方式是（D）。

A．沒收非法財產(chǎn) B．吊銷營業(yè)執(zhí)照

C．行政拘留

D．記過、撤職、開除等

32、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，裝修工程和主體結(jié)構(gòu)工程的最低保修期限為（D）。

A．2年和3年

B．5年和合理使用年限

C．2年和5年

D．2年和合理使用年限

33、某建設(shè)工程項目由土木建筑工程和設(shè)備安裝工程兩部分組成，整個項目按建筑工程一切險投保的情形是(D)。

A．土木建筑項目不超過總價的10%

B．土木建筑項目不超過總價的20% C．土木建筑項目介于總價的20%～50%之間的D．土木建筑項目超過總價的50%

34、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的，用人單位(A)。

A．可以隨時解除勞動合同

B．必須解除勞動合同

二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》歷年真題回顧

45、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起（A）內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的，撤銷權(quán)消滅。

A．1年

B．2年

C．4年

D．20年

46、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為(C)辦理意外傷害保險。

A．本單位職工

B．施工現(xiàn)場人員

C．施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員

D．施工現(xiàn)場從事特種作業(yè)人員

47、根據(jù)合同法的規(guī)定，要約可以撤回。但是，撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)（D）到達受要約人。

A．在合同成立前

B．在受要約人發(fā)出承諾通知之前

C．在承諾通知到達要約人之前

D．在要約到達受要約人之前或與要約同時

48、下列選項不屬于施工合同工程款糾紛的防范措施的是（D）。

A．加強風(fēng)險預(yù)防和管理能力

B．加強工程量的計算和審核，避免合同缺項

C．加強工程變更管理

D．嚴(yán)格按照建設(shè)程序進行項目建設(shè)

49、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，希望和他人訂立合同的意思表示是（B）。

A．要約邀請 B．要約

C．新要約

D．承諾

50、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示是（A）。

A．要約邀請 B．反要約

C．新要約

D．承諾

51、下列關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，錯誤的是（C）。

A．聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的相應(yīng)能力

B．由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較低的單位確定資質(zhì)等級

C．聯(lián)合體內(nèi)部各方應(yīng)當(dāng)訂立共同投標(biāo)協(xié)議，但該協(xié)議由于不屬于投標(biāo)文件，因此不必提交招標(biāo)人

D．聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同，就中標(biāo)項目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任

52、根據(jù)主管機關(guān)或人民法院的指定而產(chǎn)生的代理是（B）。

A．法定代理 B．指定代理

C．委托代理

D．表見代理

53、某企業(yè)在一次大型工程項目的招標(biāo)活動中，根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的要求安排了以下招標(biāo)程序：①成立招標(biāo)組織；②簽收投標(biāo)文件；③編制招標(biāo)文件和標(biāo)底；④發(fā)布招標(biāo)公告。下列排列順序正確的是（D）。

A．①、②、③、④

B．①、②、④、③

C．①、④、③、②

D．①、③、④、②

54、根據(jù)我國有關(guān)招投標(biāo)的法律規(guī)定，下列投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件有效的是（C）。

A．甲公司投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)

B．乙公司投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋企業(yè)及法定代表人印章

C．丙公司和丁公司組成了一個聯(lián)合體，并在投標(biāo)文件中附了聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議

D．戊公司未按招標(biāo)文件的要求提供投標(biāo)保函

55、下列各項，不屬于建設(shè)工程法律責(zé)任構(gòu)成要件的是（B）。

A．有損害事實發(fā)生

B．違反職業(yè)道德

C．存在違法或損害行為 D．違法行為與損害事實有因果關(guān)系

56、下列各項，屬于刑事責(zé)任的承擔(dān)方式是（A）。

A．有期徒刑 B．警告

C．沒收違法所得 D．拘留

57、當(dāng)事人雙方既約定違約金，又約定定金的合同，一方當(dāng)事人違約時，對違約行為的賠償處理原則是（C）。

A．只能采用違約金

B．由違約一方選擇采用違約金或定金

C．由非違約一方選擇采用違約金或定金

D．同時采用違約金和定金

二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》歷年真題回顧

72、《合同法》規(guī)定，有下列情形中(BCD)的，合同無效。A．乘人之危，使對方在違背真實意思情況下訂立的合同 B．惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益 C．以合法形式掩蓋非法目的 D．損害社會公共利益

E．違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定 73、《合同法》規(guī)定，執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的合同，應(yīng)遵守的規(guī)定有(ABD)。A．在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào)整時，按照交付時的價格計價 B．逾期交付標(biāo)的物的，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行 C．逾期交付標(biāo)的物的，遇價格下降時，按照原價格執(zhí)行 D．逾期提取標(biāo)的物的，遇價格上漲時，按照新價格執(zhí)行 E．逾期付款的，遇價格下降時，按照新價格執(zhí)行 74、有關(guān)評標(biāo)委員會的規(guī)定是(ABCD)。A．評標(biāo)委員會的成員人數(shù)為5人以上單數(shù)

B．評標(biāo)委員會成員中，技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3 C．評標(biāo)委員會成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密 D．評標(biāo)委員會成員不得私下接觸投標(biāo)人 E．評標(biāo)委員會由招標(biāo)代理機構(gòu)負(fù)責(zé)組建

75、下列關(guān)于招投標(biāo)程序的說法,正確的是（BCD）。A．開標(biāo)在投標(biāo)截止日后進行

B．招標(biāo)人在投標(biāo)截止日前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀 C．評標(biāo)應(yīng)當(dāng)在嚴(yán)格保密的情況下進行

D．評標(biāo)委員會經(jīng)評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo) E．招標(biāo)人僅向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，不必通知未中標(biāo)的投標(biāo)人

76、下列關(guān)于解除合同的表述，符合《合同法》的規(guī)定的是(BCD)。A．當(dāng)事人必須全部履行各自義務(wù)后才能解除合同 B．當(dāng)事人協(xié)商一致可以解除合同

C．因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的，可以解除合同

D．一方當(dāng)事人對解除合同有異議的，應(yīng)當(dāng)通過法院或仲裁機構(gòu)確認(rèn)解除的效力 E．合同解除后，當(dāng)事人均不得再要求對方承擔(dān)任何責(zé)任

77、根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》的規(guī)定，使用國有資金投資或者國家融資的項目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。但是，排名第一的中標(biāo)候選人（ACE）的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

A．放棄中標(biāo)項目

B．投標(biāo)報價低于其企業(yè)成本價 C．因不可抗力提出不能履行合同

D．與評標(biāo)專家成員有利害關(guān)系 E．未在招標(biāo)文件規(guī)定的期限內(nèi)提交履約保證金

78、人民法院對第二審案件的審理，在下列表述中，正確的有（BCD）。A．一審判決認(rèn)定事實基本清楚，引用法律并無不當(dāng)，發(fā)回重審

B．一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決 C．一審判決認(rèn)定事實不清，證據(jù)不足，可以發(fā)回一審人民法院重審 D．一審判決適用法律錯誤的，依法改判 E．當(dāng)事人對第二審案件的判決，不可以上訴

第三篇：2016年二建法規(guī)真題及答案

1．建設(shè)單位欠付工程款，施工企業(yè)指定本單位職工申請仲裁，該職工的行為屬于（）。A．指定代理 B．表見代理 C．委托代理 D．法定代理

答案：C(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材11頁。委托代理按照被代理人的委托行使代理權(quán)。2．下列權(quán)利中，屬于用益物權(quán)的是（）。A．房屋租賃權(quán) B．建設(shè)用地使用權(quán) C．土地所有權(quán) D．船舶抵押權(quán) 答案：B 解析：參見教材16頁。用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅基地使用權(quán)和地役權(quán)。

3．使用他人知識產(chǎn)權(quán)必須經(jīng)權(quán)利人同意，這體現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)的（）。A．地域性 B．期限性

C．財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)的雙重性 D．專有性 答案：D 解析：參見教材22頁。權(quán)利人對智力成果享有專有權(quán)，其他人若要利用這一成果必須經(jīng)過權(quán)利人同意，否則構(gòu)成侵權(quán)。

4．關(guān)于抵押的說法，正確的是（）。

A．抵押人沒有義務(wù)妥善保管抵押物并保證其價值不變 B．轉(zhuǎn)讓抵押物的價款只需高于擔(dān)保債權(quán)即可 C．當(dāng)事人可以在抵押合同中約定抵押擔(dān)保的范圍 D．抵押權(quán)可以與其擔(dān)保的債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓 答案：C 解析：參見教材33頁。抵押擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)抵押權(quán)的費用。當(dāng)事人也可以在抵押合同中約定抵押擔(dān)保的范圍。選項A,抵押人有義務(wù)妥善保管抵押物并保證其價值。選項B, 抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物，應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況；否則，該轉(zhuǎn)讓行為無效。選項D,抵押權(quán)與其擔(dān)保的債權(quán)同時存在。抵押權(quán)不得與債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓或者作為其他債權(quán)的擔(dān)保。5．兩家施工企業(yè)協(xié)商后同時參加一個項目的投標(biāo)，給建設(shè)單位造成重大損失，則該兩家施工企業(yè)直接責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任是（）。A．徇私舞弊罪 B．重大責(zé)任事故罪 C．玩忽職守罪 D．串通投標(biāo)罪

答案：D(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材43頁。串通投標(biāo)罪.《刑法》第223條規(guī)定，投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國家、集體、公民的合法利益的，依照以上規(guī)定處罰。6．在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國用土地使用權(quán)的建設(shè)工程，建設(shè)單位用地批準(zhǔn)手續(xù)前，必須先取得該工程的（）。A．建設(shè)工程規(guī)劃許可證 B．質(zhì)量安全報建手續(xù) C．施工許可證

D．建設(shè)用地規(guī)劃許可證 答案：D 解析：參見教材48頁。在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)項目，建設(shè)單位在取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證后，方可向縣級以上地方人民政府土地主管部門申請用地，經(jīng)縣級以上人民政府審批后，由土地主管部門劃撥土地。

7．某建設(shè)單位領(lǐng)取施工許可證后因故4個月未能開工，又未申請延期證（）。A．重新核驗 B．自行延期 C．繼續(xù)有效 D．自行廢止

答案：D(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材50頁。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。

8、關(guān)于投標(biāo)報價的說法，正確的是（）。

A．報價可以低于成本，但不可以高于最高投標(biāo)限價 B．低于成本報價是指低于社會平均成本報價 C．報價低于成本的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo) D．報價不可以低于成本，但可以高于最高投標(biāo)限價 答案：C

解析：參見教材80頁。有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：(5)投標(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價。

9、《建設(shè)工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分組成。A．總則、通用條件、專用條件 B．總則、分則、附則 C．總則、正文、附件

D．合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款 答案：D 解析：參見教材128頁。2013年4月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工商行政管理總局聯(lián)合頒布的《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》，由合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款三部分組成。

10、關(guān)于人民法院管轄權(quán)的說法，正確的是（）。

A．有管轄權(quán)的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權(quán)的，移送上級人民法院直接管轄 B．原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先受理的人民法院管轄 C．人民法院之間因管轄權(quán)發(fā)生爭議，報請共同上級人民法院直接管轄

D．兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴 答案：D 解析：參見教材305-307頁。同一訴訟的幾個被告住所地、經(jīng)常居住地在兩個以上人民法院轄區(qū)的，原告可以向任何一個被告住所地或經(jīng)常居住地人民法院起訴。選項A,有管轄權(quán)的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權(quán)的，由上級人民法院指定管轄。選項C,人民法院之間因管轄權(quán)發(fā)生爭議，由爭議雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決不了的，報請其共同上級人民法院指定管轄。

11、關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法，正確是的（）。

A．見證人員應(yīng)由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員承擔(dān) B．用于承重墻體的砌筑砂漿試塊必須實施見證取樣和送檢

C．取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識、封志，并由其簽字后即可 D．試樣的真實性只能由取樣人員負(fù)責(zé) 答案：B(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材269頁。在施工過程中，見證人員應(yīng)按照見證取樣和送檢計劃，對施工現(xiàn)場的取樣和送檢進行見證。取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識、封志。標(biāo)識和封志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員簽字。見證人員和取樣人員應(yīng)對試樣的代表性和真實性負(fù)責(zé)。

12、關(guān)于建設(shè)工程施工合同變更的說法，正確的是（）。A．發(fā)包人可依據(jù)其單方以上變更合同

B．合同變更內(nèi)容約定不明確，推定為未變更 C．合同變更與工程變更范圍一致 D．合同變更協(xié)議自簽字之日起生效 答案：B 解析：參見教材122頁。當(dāng)事人協(xié)商一致，可以變更合同。當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。

13、關(guān)于借款合同的說法，正確的是（）。A．借款合同自雙方當(dāng)事人簽字蓋章之日起生效 B．借款合同為有償合同

C．借款合同必須采用書面形式

D．自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效 答案：D 解析：參見教材159-160頁。選項A，自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效。選項B，借款合同原則上為有償合同(有息借款)，也可以是無償合同(無息借款)。選項C，借款合同采用書面形式，但自然人之間借款另有約定的除外。

14、關(guān)于中標(biāo)后訂立建設(shè)工程施工合同的說法，正確的是（）。A．合同的主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人投標(biāo)文件的內(nèi)容一致 B．對備案的中標(biāo)合同不得進行協(xié)商變更

C．人工、材料價格行情發(fā)生變化，雙方應(yīng)當(dāng)就合同價款訂立新的協(xié)議 D．招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)自中標(biāo)通知書收到之日起30日內(nèi)訂立書面合同 答案：A 解析：參見教材81頁。招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。合同的標(biāo)的、價款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

15、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對于未真實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的發(fā)生經(jīng)營單位可以（）A．降低資質(zhì)等級 B．給與警告 C．吊銷營業(yè)執(zhí)照 D．責(zé)令限期改正

答案：D(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材216頁。生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上l0萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款：(4)未如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的。

16、某建造師因工作調(diào)動與原聘用單位解除了勞動關(guān)系，其注冊證書應(yīng)當(dāng)（）。A．延續(xù)有效

B．注銷注冊或變更注冊 C．被吊銷 D．被撤銷 答案：B 解析：參見教材67頁。聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)及時申請辦理注銷注冊或變更注冊。

17、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)（）。

A．按份責(zé)任 B．集體責(zé)任 C．同等責(zé)任 D．連帶責(zé)任 答案：D 解析：參見教材210頁。總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任。

18、關(guān)于工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的是

A．工程建設(shè)中擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，可不受強制性標(biāo)準(zhǔn)的限制 B．工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)都是關(guān)于工程質(zhì)量的強制性條文

C．工程建設(shè)中采用國際標(biāo)準(zhǔn)或者國外標(biāo)準(zhǔn)，可不受強制性標(biāo)準(zhǔn)的限制

D．工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門應(yīng)當(dāng)對工程項目執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)情況進行監(jiān)督檢查 答案：D 解析：參見教材262-263頁。工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門應(yīng)當(dāng)對工程項目執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)情況進行監(jiān)督檢查。選項A,建設(shè)工程勘察、設(shè)計文件中規(guī)定采用的新技術(shù)、新材料，可能影響建設(shè)工程質(zhì)量和安全，又沒有國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)由國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)進行試驗、論證，出具檢測報告，并經(jīng)國務(wù)院有關(guān)主管部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府有關(guān)主管部門組織的建設(shè)工程技術(shù)專家委員會審定后，方可使用。選項B，工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)是指直接涉及工程質(zhì)量、安全、衛(wèi)生及環(huán)境保護等方面的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文。選項C,工程建設(shè)中采用國際標(biāo)準(zhǔn)或者國外標(biāo)準(zhǔn)，而我國現(xiàn)行強制性標(biāo)準(zhǔn)未作規(guī)定的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者國務(wù)院有關(guān)主管部門備案。

19、建設(shè)工程施工合同對付款時間沒有約定或約定不明，則應(yīng)付款時間為（）。A．建設(shè)工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日 B．工程價款確定之日

C．建設(shè)工程未交付的，為竣工結(jié)算完成之日

D．建設(shè)工程未支付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日 答案：D(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材115頁。當(dāng)事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應(yīng)付款時間：(1)建設(shè)工程已實際交付的，為交付之日；(2)建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；(3)建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。20、關(guān)于民事訴訟上訴的說法，正確的是（）。A．上訴期為10日

B．上訴時應(yīng)當(dāng)遞交上訴書

C．上述狀應(yīng)當(dāng)向第二審人民法院提出

D．當(dāng)事人向原審人民法院上訴的，原審法院應(yīng)當(dāng)受理 答案：B 解析：參見教材322頁。當(dāng)事人提起上訴，應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀。選項A，當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達之日起15日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴；不服地方人民法院第一審裁定的，有權(quán)在裁定書送達之日起10日內(nèi)向上一級人民法院提起上訴。上訴狀應(yīng)當(dāng)通過原審法院提出，并按照對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本。當(dāng)事人直接向第二審人民法院上訴的，第二審人民法院應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)將上訴狀移交原審人民法院。

21、關(guān)于建筑安裝工程結(jié)算的編制，下列說法中正確的是（）。A．采用固定總價合同的，暫列金額不得調(diào)整

B．采用固定總價合同的，稅率可不按政府部門新公布的稅率調(diào)整 C．規(guī)費應(yīng)按縣級建設(shè)主管部門規(guī)定的費率計算

D．現(xiàn)場簽證費用應(yīng)依據(jù)發(fā)承包雙方簽證資料確認(rèn)的金額計算 答案：D(http://004km.cn/jzs2/)

22、關(guān)于擔(dān)任人民調(diào)解員的基本條件，正確的是（）A．自然人

B．具有大學(xué)本科學(xué)歷 C．熱心人民調(diào)解工作 D．具有中級以上職稱 答案：C 解析：參見教材337頁。人民調(diào)解員應(yīng)當(dāng)具備的基本條件是：(1)公道正派；(2)熱心人民調(diào)解工作；(3)具有一定文化水平；(4)有一定的法律知識和政策水平；(5)成年公民。

23、關(guān)于合同形式的說法，正確的是（）。A．書面形式合同是指紙質(zhì)合同 B．當(dāng)事人的行為可以構(gòu)成默示合同 C．書面形式是主要的合同形式

D．未依法采用書面形式訂立合同的，合同無效 答案：B

24、某工程由甲施工企業(yè)承包，施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)項目部的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員和安全管理人員都是乙施工企業(yè)職員。則甲的行為視同（）。A．違法分包

B．使用其他企業(yè)名義承攬工程

C．允許他人使用本企業(yè)名義承攬工程 D．與他人聯(lián)合承攬 答案：C 解析：參見教材62頁。分包工程發(fā)包人沒有將其承包的工程進行分包，在施工現(xiàn)場所設(shè)項目管理機構(gòu)的項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業(yè)名義承攬工程。

25、根據(jù)《工傷保險條例》，職工因工致傷，應(yīng)當(dāng)保留勞動關(guān)系，退出工作崗位的傷殘等級范圍是（）傷殘。A．七級至八級 B．九級至十級 C．一級至四級 D．五級至六級

答案：C(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材136頁。職工因工致殘被鑒定為l級至4級傷殘的，保留勞動關(guān)系，退出工作崗位，26、關(guān)于買賣合同中標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險承擔(dān)，如果當(dāng)事人沒有約定交付地點或者約定不明確，下列說明中正確的是（）。

A．標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之后由出賣人承擔(dān)

B．出賣人出賣交由承運人運輸?shù)耐緲?biāo)的物，毀損滅失的風(fēng)險自承運人將貨物交付給買受人時由買受人承擔(dān)

C．對于需要運輸?shù)臉?biāo)的物，出賣人將標(biāo)的物交給第一承運人后，毀損滅失的風(fēng)險由買受人承擔(dān)

D．出賣人依約將標(biāo)的物置于交付地點，×××××××× 答案：C 解析：參見教材157頁。標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)。出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自合同成立時起由買受人承擔(dān)。對于需要運輸?shù)臉?biāo)的物，當(dāng)事人沒有約定交付地點或者約定不明確，出賣人將標(biāo)的物交付給第一承運人后，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險由買受人承擔(dān)。出賣人依約將標(biāo)的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險自違反約定之日起由買受人承擔(dān)。

27、建造師采用弄虛作假的手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其將承擔(dān)的法律責(zé)任是 A．給予警告

B．取消繼續(xù)教育記錄

C．處1萬元以上3萬元以下罰款 D．撤銷注冊證書 答案：B 解析：參見教材71頁。對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消其繼續(xù)教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。

28、關(guān)于定金的說法，正確的是（）A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金不可抵作價款 B.訂金與定金的法律效果相同

C.定金超過合同金額的20%，則定金無效 D.定金的法律性質(zhì)是擔(dān)保

答案：D(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材34頁。當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回。定金合同從實際交付定金之日起生效。定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額的20％。

29、施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊．試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在（）監(jiān)督下現(xiàn)場去取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。A．施工企業(yè)質(zhì)量管理部門 B．建設(shè)單位或監(jiān)理單位 C．設(shè)計單位或監(jiān)理單位 D．建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu) 答案：B 解析：參見教材268頁。施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。

30、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的，屬于（）。A．承攬業(yè)務(wù)不良行為 B．資質(zhì)不良行為 C．工程質(zhì)量不良行為 D．工程安全不良行為

答案：B(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材104頁。資質(zhì)不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：(3)允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的。

31、下列情形中，導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效的是（）。A．工程款支付條款訂立時顯失公平的 B．發(fā)包人對投標(biāo)文件有重大誤解訂立的 C．依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的項目中標(biāo)無效后訂立的

D．承包人超越資質(zhì)等級訂立但在竣工前取得相應(yīng)等級資質(zhì)證書的 答案：C 解析：參見教材121頁。認(rèn)定無效：(1)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；(2)沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；(3)建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。同時還規(guī)定，承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。

32、關(guān)于仲裁協(xié)議的說法，正確的是（）。

A．仲裁機構(gòu)可就當(dāng)事人在仲裁協(xié)議中的約定事項和未約定事項進行裁決 B．仲裁協(xié)議是合同的附屬協(xié)議，合同無效則仲裁協(xié)議無效 C．仲裁協(xié)議可以約定仲裁裁決的強制執(zhí)行機構(gòu)

D．當(dāng)事人只能向約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁，不可直接提起訴訟 答案：D 解析：參見教材331頁。發(fā)生糾紛后，一方當(dāng)事人只能向仲裁協(xié)議約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁，而不能就該糾紛向人民法院提起訴訟。

33．關(guān)于中標(biāo)人法律責(zé)任的說法，正確的是（）。

A．中標(biāo)人將中標(biāo)項目的部分主體分包給他人的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷營業(yè)執(zhí)照 B．中標(biāo)人嚴(yán)重違反合同義務(wù)的，取消其5年內(nèi)參加依法必須進行招標(biāo)項目的投標(biāo)資格 C．中標(biāo)人無正當(dāng)理由不與招標(biāo)人訂立合同的，取消其中標(biāo)資格，投標(biāo)保證金不予退還 D．中標(biāo)人不履行合同的，履約保證金不予退還，還應(yīng)賠償與履約保證金等額的損失 答案：C 解析：參見教材93-94頁?！墩袠?biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定，中標(biāo)人無正當(dāng)理由不與招標(biāo)人訂立合同，在簽訂合同時向招標(biāo)人提出附加條件，或者不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金的，取消其中標(biāo)資格，投標(biāo)保證金不予退還。選項A，《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，中標(biāo)人將中標(biāo)項目轉(zhuǎn)讓給他人的，將中標(biāo)項目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的，違反本法規(guī)定將中標(biāo)項目的部分主體、關(guān)鍵性工作分包給他人的；有違法所得的，并處沒收違法所得；可以責(zé)令停業(yè)整頓；情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照。選項B，中標(biāo)人不按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其2年至5年內(nèi)參加依法必須進行招標(biāo)的項目的投標(biāo)資格并予以公告，直至由工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照。選項D，《招標(biāo)投標(biāo)法》還規(guī)定，中標(biāo)人不履行與招標(biāo)人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標(biāo)人造成的損失超過履約保證金數(shù)額的，還應(yīng)當(dāng)對超過部分予以賠償。

34．關(guān)于承攬合同中解除權(quán)的說法，正確的是（）。

A．定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)該賠償損失 B．承攬人將承攬的工作交由第三人完成的，定做人有權(quán)解除合同 C．定做人不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同

D．承攬人可以隨時解除合同，造成定做人損失的，應(yīng)該賠償損失 答案：A(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材153頁。定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

35．根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》在土方作業(yè)階段采取灑水、覆蓋等措施后，作業(yè)區(qū)目測揚塵高度應(yīng)當(dāng)小于（）。A．1．5米 B．0．5米 C．2米 D．1米 答案：A 解析：參見教材176頁。土方作業(yè)階段，采取灑水、覆蓋等措施，達到作業(yè)區(qū)目測揚塵高度小于l.5m，不擴散到場區(qū)外。36．根據(jù)《生存安全事故報告和調(diào)查處理調(diào)理》，關(guān)于生產(chǎn)安全事故等級的說法正確的是（）。A．造成15人死亡的事故是特別重大事故 B．造成5人死亡的事故是一般事故

C．造成3000萬直接經(jīng)濟損失的事故是較大事故 D．造成45人重傷的事故是重大事故 答案：C 解析：參見教材237頁。根據(jù)生產(chǎn)安全事故(以下簡稱事故)造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失，事故一般分為以下等級：(I)特別重大事故．是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒，下同)，或者l億元以上直接經(jīng)濟損失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上i00人以下重傷，或者5000萬元以上l億元以下直接經(jīng)濟損失的事故；(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者l0人以上50人以下重傷，或者l000萬元以上5000 萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重傷，或者l000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。37．根據(jù)《勞動合同法》，勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過（）。A．3個月 B．4個月 C．2個月 D．1個月 答案：C(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材131頁。勞動合同期限3個月以上不滿l年的，試用期不得超過l個月；勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月；3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期。以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，不得約定試用期。38．行政機關(guān)作出的下列決定中，當(dāng)事人不能申請行政復(fù)議的是（）。A．罰款、沒收非法財物等行政處罰決定 B．行政處分或者其他人事處理決定 C．限制人身自由的行政強制措施決定

D．有關(guān)許可證、執(zhí)照等證書變更、中止、撤銷的決定 答案：B 解析：參見教材344頁。下列事項應(yīng)按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復(fù)議：(1)不服行政機關(guān)作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定提起申訴；(2)不服行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解或者其他處理，應(yīng)當(dāng)依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。

39、根據(jù)《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》，實行總承包的政府投資單項工程項目，竣工總結(jié)算的審查人是（）。A．同級財政部門 B．總承包人 C．發(fā)包人

D．同級審計部門

答案：A(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材290頁。政府投資項目，由同級財政部門審查。單項工程竣工結(jié)算或建設(shè)項目竣工總結(jié)算經(jīng)發(fā)、承包人簽字蓋章后有效。

40、投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，依法應(yīng)當(dāng)先向（）提出異議。A．招標(biāo)人 B．評標(biāo)委員會 C．紀(jì)律檢查委員會 D．有關(guān)行政監(jiān)督部門 答案：A 解析：參見教材89頁。投標(biāo)人對資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、開標(biāo)以及對依法必須進行招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)依法先向招標(biāo)人提出異議，其異議答復(fù)期間不計算在以上規(guī)定的期限內(nèi)。

41、關(guān)于墊資的說法，正確的是（）。A．墊資的法律性質(zhì)是工程欠款

B．法律、行政法規(guī)明確禁止墊資行為

C．當(dāng)事人對墊資利息未作約定的，法院不予支持利息

D．當(dāng)事人約定墊資利息的，其利率最高為同期銀行貸款利率的4倍 答案：C

42、某建設(shè)工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認(rèn)為應(yīng)該裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認(rèn)為應(yīng)裁決合同繼續(xù)履行，則仲裁庭應(yīng)（）作出裁決。A．重新組成仲裁庭經(jīng)評議后

B．請示仲裁委員會主任并按其意見 C．按乙和丙的意見 D．按甲的意見

答案：C(http://004km.cn/jzs2/)

43、招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告，絕對禁止公開涉及（）的記錄。A．國家秘密 B．個人隱私 C．商業(yè)秘密 D．政府信息 答案：A 解析：參見教材107頁。招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的記錄。但是，經(jīng)權(quán)利人同意公開或者行政機關(guān)認(rèn)為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開。

44、根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》，關(guān)于投標(biāo)行為的說法，正確的是（）。A．投標(biāo)截止時間后送達的投標(biāo)文件，電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺可以拒收 B．投標(biāo)人可以在投標(biāo)截止時間后完成投標(biāo)文件的傳輸遞交 C．投標(biāo)人不可補充、修改投標(biāo)文件，但是可以撤回 D．投標(biāo)截止時間前未完成投標(biāo)文件傳輸?shù)?，視為撤?答案：D 解析：參見教材77頁。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前完成投標(biāo)文件的傳輸遞交，并可以補充、修改或者撤回投標(biāo)文件。投標(biāo)截止時間前未完成投標(biāo)文件傳輸?shù)模暈槌坊赝稑?biāo)文件。投標(biāo)截止時間后送達的投標(biāo)文件，電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺應(yīng)當(dāng)拒收。

46、關(guān)于融資租賃合同的說法，正確的是（）。A．承租人破產(chǎn)的，租賃物屬于破產(chǎn)財產(chǎn)

B．承租人享有與受領(lǐng)標(biāo)的物有關(guān)的買受人的權(quán)利

C．出賣人不履行買賣合同義務(wù)的，由出租人行使索賠的權(quán)利 D．出租人應(yīng)當(dāng)履行承租人占有租賃物期間的維修義務(wù) 答案：D(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材162頁。除當(dāng)事人另有約定的外，出租人應(yīng)當(dāng)履行租賃物的維修義務(wù)。租賃物在租賃期間發(fā)生所有權(quán)變動的，不影響租賃合同的效力。

47、關(guān)于監(jiān)理單位安全責(zé)任的說法，正確的是（）。

A．監(jiān)理單位未對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施進行審查的，應(yīng)當(dāng)?shù)蹁N租賃證書 B．監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，可以提醒施工單位整改 C．事故隱患情況嚴(yán)重的，監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告

D．監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施進行審查，重點審查其是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。答案：D 解析：參見教材250-251頁。工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)。工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)主管部門報告。

48、根據(jù)《文物保護法實施條例》，未取得相應(yīng)等級的文物保護工程資質(zhì)證書，擅自承擔(dān)文物保護單位的重建工程的，由文物行政主管部門責(zé)令限期改正；逾期不改正應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的行政處罰是（）。A．罰款 B．責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) C．警告

D．吊銷營業(yè)執(zhí)照 答案：A 解析：參見教材199頁?！段奈锉Ｗo法實施條例》規(guī)定，未取得相應(yīng)等級的文物保護工程資質(zhì)證書?擅自承擔(dān)文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的，由文物行政主管部門責(zé)令限期改正；逾期不改正，或者造成嚴(yán)重后果的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

49、政府對市場主體的守法誠信評價標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容以（）為主要依據(jù)。A．建筑市場有關(guān)違法行為 B．違反法定基本程序問題 C．質(zhì)量安全問題

D．建筑市場有關(guān)法律責(zé)任

答案：D(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材108頁。評價內(nèi)容包括對市場主體違反各類行政法律規(guī)定強制義務(wù)的行政處罰記錄以及其他不良失信行為記錄。評價標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容以建筑市場有關(guān)的法律責(zé)任為主要依據(jù)，對社會關(guān)注的焦點、熱點問題可有所側(cè)重。50.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)計單位在設(shè)計文件中選用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)（）。

A.按照建設(shè)單位的指令確定

B.注明規(guī)格、型號性能等技術(shù)指標(biāo) C.注明生產(chǎn)廠、供應(yīng)商 D.征求施工企業(yè)的意見 答案：B

51.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應(yīng)當(dāng)召開專家論證，實行施工總承包的，由（）組織召開。A.監(jiān)理單位 B.施工總承包單位 C.建設(shè)單位

Ｄ.相關(guān)專業(yè)承包單位 答案：Ｂ

52.根據(jù)《國務(wù)院安委會關(guān)于進一步加強安全培訓(xùn)工作的決定》，高危企業(yè)新職工安全培訓(xùn)合格后，要在經(jīng)驗豐富的工人師傅帶領(lǐng)下，實習(xí)至少（）后方可獨立上崗。A.6個月 B.3個月 C.2個月 D.1個月 答案：C

53、下列招標(biāo)人的行為中合法的是（）。

A.招標(biāo)人可以根據(jù)需要組織部分潛在投標(biāo)人踏勘項目現(xiàn)場 B.招標(biāo)人可以限定或者指定將定的專利、品牌、原產(chǎn)地或供應(yīng)商 C.依法必須進行招標(biāo)的項目以非特定行業(yè)的獎項作為加分條件 D.依法必須進行招標(biāo)的項目招標(biāo)人限定投標(biāo)人必須為國有企業(yè) 答案：C(http://004km.cn/jzs2/)

54.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，事故發(fā)生后，下列說法正確的是（）。A.單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)于2小時內(nèi)向有關(guān)部門報告 B.單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)向單位所在地的有關(guān)部門報告 C.事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報告

D.情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向事故發(fā)生地的有關(guān)部門報告 答案： C 55.關(guān)于工傷保險，下列說法正確的是（）。A.事業(yè)單位、社會團體可以參加工傷保險 B.工傷保險是面向用人單位全體員工的強制性保險 C.工傷保險費用由用人單位和職工共同繳納

D.工傷保險基金由用人單位繳納的工傷保險費及其利息構(gòu)成 答案：B 56.根據(jù)《建筑法》，施工企業(yè)中使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，情節(jié)尚不嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)給予的處罰是（）。A.吊銷資質(zhì)證書 B.責(zé)令改正，處以罰款 C.責(zé)令停業(yè)整頓 D.降低資質(zhì)等級

答案：B(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材265頁?！督ㄖā芬?guī)定，建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者有其他不按照工程設(shè)計圖紙或者施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的行為的，責(zé)令改正，處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級或者吊銷資質(zhì)證書；造成建 筑工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，負(fù)責(zé)返工、修理，并賠償因此造成的損失；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

57、關(guān)于投標(biāo)文件的補充、修改與撤回的說法，正確的是（）A.撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過招標(biāo)人的同意

B.補充、修改已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)保證金之前進行 C.撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知其他投標(biāo)人 D.撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間進行

答案：D 解析：參見教材84頁。投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人。補充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。

多項選擇題

63．關(guān)于建設(shè)工程施工企業(yè)法人資格的說法，正確的有（）。A．施工企業(yè)的項目經(jīng)理部不具有法人資格 B．施工企業(yè)的法定代表人是法人 C．施工企業(yè)分公司不具有法人資格 D．施工企業(yè)的法人資格經(jīng)工商行政機關(guān)核準(zhǔn)登記后取得 E．施工企業(yè)法人屬于財團法人 答案：ACD 解析：參見教材7-9頁。法人的法定代表人是自然人，代表法人行使職權(quán)。企業(yè)法人依法經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記后取得法人資格。項目經(jīng)理部不具備法人資格，而是施工企業(yè)根據(jù)建設(shè)工程施工項目而組建的非常設(shè)的下屬機構(gòu)。

64．符合《民事訴訟法》關(guān)于級別管轄和專屬管轄規(guī)定的情況下，合同當(dāng)事人可以書面協(xié)議選擇的管轄法院有（）。A．合同簽訂地人民法院 B．被告住所地人民法院 C．合同履行地人民法院

D．合同糾紛發(fā)生地人民法院 E．標(biāo)的物所在地人民法院

答案：ABCE(http://004km.cn/jzs2/)解析：參見教材306頁。合同的當(dāng)事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地等與爭議有實際聯(lián)系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。65．在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但（）除外 A．搶險作業(yè) B．搶修作業(yè)

C．監(jiān)理單位同意的

D．因生產(chǎn)工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)的 E．因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的 答案：ABDE 解析：參見教材173頁。在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者其有關(guān)主管部門的證明。以上規(guī)定的夜間作業(yè)，必須公告附近居民。66．關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的有（）。A．投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項目估算價的2% B．投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致

C．兩階段招標(biāo)者要求提交投標(biāo)保證金的，應(yīng)在第一階段提出

D．未中標(biāo)的投標(biāo)人的投標(biāo)保證金及利息，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在簽約后5日內(nèi)退還 E． 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出后5日內(nèi)退還中標(biāo)人的投標(biāo)保證金 答案：ABD 解析：參見教材85頁。投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項目估價的2％。投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致。實行兩階段招標(biāo)的，招標(biāo)人要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金的，應(yīng)當(dāng)在第二階段提出。招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在書面合同簽訂后5日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息。

67．關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的有（）。A．建設(shè)用地使用權(quán)因出讓合同生效而設(shè)立 B．建設(shè)用地使用權(quán)只可以在地上設(shè)立

C．建設(shè)用地使用權(quán)只能存在于國家所有的土地 D．設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)可以采取出讓或劃撥的方式 E．住宅建設(shè)用地使用權(quán)期滿自動續(xù)期 答案：CDE(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材17-18頁。建設(shè)用地使用權(quán)只能存在于國家所有的土地上，不包括集體所有的農(nóng)村土地。建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立。設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，可以采取出讓或者劃撥等方式。住宅建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿的，自動續(xù)期。68．根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人可以行使留置權(quán)的合同有（）。A．施工合同 B．加工承攬合同 C．定金合同 D．借款合同 E．運輸合同 答案：BE 解析：參見教材75頁。因保管合同、運輸合同、加工承攬合同發(fā)生的債權(quán)，債務(wù)人不履行債務(wù)的，債權(quán)人有留置權(quán)。

69．根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，必須招標(biāo)范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目，達到下列標(biāo)準(zhǔn)之一必須進行招標(biāo)的有（）。

A． 重要設(shè)備采購的單項合同估算價為人民幣150萬 B．材料采購的單項合同估算值為人民幣80萬 C．施工單項合同估算價為人民幣300萬 D．項目總投資額為人民幣3500萬

E．監(jiān)理服務(wù)采購的單項合同估算價為人民幣60萬 答案：ACDE(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材75頁。必須招標(biāo)范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目，達到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進行招標(biāo)：(1)施工單項合同估算價在人民幣200萬元以上的；(2)重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在人民幣100萬元以上的；(3)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在人民幣50萬元以上的；(4)單項合同估算價低于第(1)、(2)、(3)項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在人民幣3000萬元以上的。

70．下列情形中，導(dǎo)致勞動合同無效或者部分無效的有()。A．乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立 B．以欺詐的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立 C．約定內(nèi)部承包違約金

D．以脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立 E．重大誤解，在違背真實意思的情況下訂立 答案：ABD 解析：參見教材131頁。下列勞動合同無效或者部分無效：(1)以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；(2)用人單位免除自己的法定責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的；(3)違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定的。71．建設(shè)工程施工合同中，承包人的主要義務(wù)有（）。A．自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工 B．交付竣工驗收合格的建設(shè)工程 C．無償修理質(zhì)量不合格的建設(shè)工程 D． 及時驗收隱藏工程 E． 提供必要的施工條件 答案：ABC(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材111頁。承包人的主要義務(wù)：不得轉(zhuǎn)包和違法分包工程、自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工、接受發(fā)包人有關(guān)檢查、交付竣工驗收合格的建設(shè)工程、建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的無償修理。72．根據(jù)《社會保險法》，失業(yè)人員從失業(yè)保險基金中領(lǐng)取失業(yè)保險金應(yīng)符合的條件有（）。A． 本人已經(jīng)進行失業(yè)登記，并有求職要求的 B．非因本人意愿中斷就業(yè)的

C． 失業(yè)前用人單位和本人已經(jīng)繳納失業(yè)保險費滿1年的 D．本人應(yīng)征服兵役的

E．人本已失業(yè)，有身份證明的 答案：ABC 解析：參見教材146頁。失業(yè)人員符合下列條件的，從失業(yè)保險基金中領(lǐng)取失業(yè)保險金：(1)失業(yè)前用人單位和本人已經(jīng)繳納失業(yè)保險費滿1年的；(2)非因本人意愿中斷就業(yè)的；(3)已經(jīng)進行失業(yè)登記，并有求職要求的。

73.在正常條件下，關(guān)于建設(shè)工程各保障項目法定最低保修期限的說法，正確的是（）A.屋面防水工程為5年 B.給排水管道為2年

C.供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期

D.基礎(chǔ)設(shè)施為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限 E.設(shè)備安裝和裝修工程為5年 答案：ABCD 解析：參見教材295頁。在正常使用條件下，建設(shè)工程的最低保修期限為：(1)基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生問、房間和外墻面的防滲漏，為5年；(3)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；(4)電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。74.根據(jù)《<標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)資格預(yù)審文件>和<標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件>暫行規(guī)定》，下列文件屬于投標(biāo)文件內(nèi)容的有（）。A.投標(biāo)函及其附錄 B.施工組織設(shè)計 C.項目管理機構(gòu)

D.法定代表人身份證明 E.投標(biāo)邀請書

答案：ABCD(http://004km.cn/jzs2/)

解析：參見教材146頁。國家發(fā)展和改革委員會、財政部、建設(shè)部等9部門進一步明確，投標(biāo)文件應(yīng)包括下列內(nèi)容：(1)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄；(2)法定代表人身份證明或附有法定代表人身份證明的授權(quán)委托書；(3)聯(lián)合體協(xié)議書；(4)投標(biāo)保證金；(5)已標(biāo)價工程量清單；(6)施工組織設(shè)計；(7)項目管理機構(gòu)；(8)擬分包項目情況表；(9)資格審查資料；(10)投標(biāo)人須知前附表規(guī)定的其他材料。但是，投標(biāo)人須知前附表規(guī)定不接受聯(lián)合體投標(biāo)的，或投標(biāo)人沒有組成聯(lián)合體的，投標(biāo)文件不包括聯(lián)合體協(xié)議書。

第四篇：2014年二建《工程法規(guī)》真題

2014年二級建造師考試《工程法規(guī)》 2014/6/

3一、單項選擇題

1.關(guān)于施工企業(yè)法人與項目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法。正確的是()。A.項目經(jīng)理部具備法人資格

B.項目經(jīng)理是企業(yè)法定代表人授權(quán)在建設(shè)工程施工項目上的管理者

C.項目經(jīng)理部行為的法律后果由其自己承擔(dān)D.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)

2.單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權(quán)委托書向供應(yīng)商丙采購，丙向乙說明無法供供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋公章的空白合同。經(jīng)查，丙不知乙授權(quán)不足的情況，關(guān)于甲、乙行為的說法，正確的是()

A.乙的行為屬于法定代理

B.甲有權(quán)拒絕接受這批普通水泥C.如甲拒絕，應(yīng)由乙承擔(dān)付款義務(wù)D.甲應(yīng)承擔(dān)付款義務(wù) 3.根據(jù)《物權(quán)法》，土地承包經(jīng)營權(quán)屬于()A.所有權(quán)B.用益物權(quán)C.擔(dān)保物權(quán)D.準(zhǔn)物權(quán)

4.關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的是()

A.經(jīng)依法登記，發(fā)生設(shè)立效力B.合同簽字蓋章，發(fā)生設(shè)立效力C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權(quán)必須登記

D.未經(jīng)登記，不動產(chǎn)交易合同無效

5.工程建設(shè)中使用的計算機軟件是()保護的客體，受知識產(chǎn)權(quán)保護。A.專利權(quán)B.商標(biāo)權(quán)C.著作權(quán)D.發(fā)明權(quán)6根據(jù)《擔(dān)保法》，下列財產(chǎn)不可以抵押的是()

A.廠房B.可轉(zhuǎn)讓的專利權(quán)

C.生產(chǎn)原材料D.公立幼兒園的教育設(shè)施7根據(jù)《物權(quán)法》，下列財產(chǎn)不可以抵押的是()

A.生產(chǎn)設(shè)備B.建設(shè)用地使用權(quán)

C.正在建設(shè)的建筑物D.集體所有的宅基地

8.某材料供應(yīng)商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建設(shè)項目造成了經(jīng)濟損失，該供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)()。A.行政處分B.違約責(zé)任C.行政處罰D.交納罰金

9.以市場主導(dǎo)，以守法、守信、守德、綜合實力為基礎(chǔ)進行綜合評價的是()。A.政府對市場主體的守法誠信評價B.社會中介信用機構(gòu)的綜合信用評價C.市場主體的自我綜合信用評價D.行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價

10.承攬工程不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義施工的單位承擔(dān)()。

A.按份責(zé)任B.補充責(zé)任C.連帶責(zé)任D.公平責(zé)任

11.建設(shè)工程招標(biāo)的基本程序主要包括：①發(fā)售招標(biāo)文件;②編制招標(biāo)文件;③委托招標(biāo)代理機構(gòu);④旅行項目審批手續(xù);⑤開標(biāo)、評標(biāo);⑥簽訂合同;⑦發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書;⑧發(fā)出中標(biāo)通知書。上述程序正確的排列順序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥

12.按照《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》，建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值為()。A.晝間60dB(A)，夜間50dB(A)B.晝間65dB(A)，夜間50dB(A)D.晝間70dB(A)，夜間55dB(A)D.晝間75dB(A)，夜間60dB(A)

13根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》若干問題的解釋，當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由()管轄。A仲裁機構(gòu)所在地中級人民法院B仲裁機構(gòu)所在地高級人民法院

C被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地中級人民法院

D被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地中級人民法院

14.在招標(biāo)投標(biāo)過程中，投標(biāo)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應(yīng)當(dāng)()。A撤回投標(biāo)B提高投標(biāo)保證金額C撤銷投標(biāo)D及時書面告知招標(biāo)人

15.關(guān)于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是()

A.承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉(zhuǎn)包

B.個人可以承攬分包工程業(yè)務(wù)

C.建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程承包人D.建設(shè)單位推薦的分包單位，總承包單位物權(quán)拒絕

16.關(guān)于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是()

A.不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年

B.良好行為記錄信息公布期限一般為6個月

C.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告期限為1年

-共4頁

D.依法限制招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人資質(zhì)公告期限為3個月

17.發(fā)包人發(fā)生以下情形，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同，人民法院應(yīng)予支持的是()

A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工

B.拖欠墊資利息

C.施工現(xiàn)場安裝攝像設(shè)備全程監(jiān)控

D.遲延交付施工場地發(fā)生停窩工損失拒絕賠付

18.關(guān)于我國節(jié)約能源法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，說法錯誤的是()

A.任何單位不得對能源消費實行包費制B.施工圖紙經(jīng)審查符合民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的，才能頒發(fā)施工許可證

C.建筑工程保溫材料的安裝采取監(jiān)理工程師事后簽字確認(rèn)制

D.建筑工程不符合民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)，不得出具竣工驗收合格報告

19.根據(jù)《合同法》，應(yīng)當(dāng)采用書面形式的合同是()

A.設(shè)備租賃合同B.建設(shè)工程合同C.承攬合同D.貨物買賣合同

20.某項目由具備相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)單位自行施工，關(guān)于確定監(jiān)理單位的說法，正確的是()A.應(yīng)當(dāng)自行委托監(jiān)理B.應(yīng)當(dāng)招標(biāo)選擇監(jiān)理單位C.可不委托監(jiān)理單位

D.應(yīng)當(dāng)由建設(shè)主管部門指定監(jiān)理單位

21.根據(jù)《民用建筑節(jié)能條例》，注冊執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的，由縣級以上人民政府建設(shè)主管部門責(zé)令停止執(zhí)業(yè)()，情節(jié)嚴(yán)重的，由頒發(fā)資格資格證書的部門吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不得注冊。

A.3個月以上6個月以下B.3個月以上1年以下C.6個月以上2年以下D.1年以上3年以下

22.下列建設(shè)工程不良行為中，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是()

A.超越本單位資質(zhì)等級承攬工程B.以他人名義承攬工程的C.施工中偷工減料的D.將工程轉(zhuǎn)包的23.施工人員在施工中發(fā)現(xiàn)文物隱匿不報或者拒不上交，或者未按照規(guī)定移交揀

2014年二級建造師考試《工程法規(guī)》 2014/6/

3選文物，情節(jié)嚴(yán)重但尚不構(gòu)成犯罪的，可處以()罰款。

A.1千元以上1萬元以下B.5千元以上5萬元以下C.1萬元以上10萬元以下D.5萬元以上50萬元以下

24.甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯(lián)運合同，由丙和丁汽車運輸公司通過鐵路、公路聯(lián)運方式將貨物送至乙的工地。因在公路運輸途中發(fā)生重大交通事故，致使貨物受損，無法按期交貨。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是()

A.丙應(yīng)向甲承擔(dān)違約責(zé)任B.甲只能向乙主張損害賠償C.丙應(yīng)向乙承擔(dān)違約責(zé)任D.乙應(yīng)自行承擔(dān)貨物損失

25.某生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人在本單位重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理期間擅離職守，其受到的處理不包括()。

A.撤職B.降職C.刑罰D.行政拘留

26.下列法律文書中，屬于可以強制執(zhí)行的是()

A.雙方簽收的人民法院調(diào)解書

B.雙方簽收的人民調(diào)解委員會制作的調(diào)解書

C.雙方簽收的建設(shè)行政主管部門制作的調(diào)解書

D.一方拒絕簽收的仲裁調(diào)解書

27.工程項目質(zhì)量安全第一責(zé)任人是()A.總經(jīng)理B.部門經(jīng)理C.安全經(jīng)理D.項目經(jīng)理

28根據(jù)《建筑法》，開工報告制度是指()A.建設(shè)單位對施工企業(yè)開工條件的確認(rèn)B.政府主管部門的一種行政審批制度C.監(jiān)理單位對施工企業(yè)開工準(zhǔn)備工作的確認(rèn)D.政府部門對施工企業(yè)開工條件的確認(rèn)

29.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的，當(dāng)在()提出。

A.中標(biāo)候選人公示期間B.中標(biāo)通知書發(fā)出之后C.合同談判期間D.評標(biāo)報告提交之前

30.下列有關(guān)仲裁的事項中，不屬于?仲裁法?規(guī)定仲裁協(xié)議應(yīng)當(dāng)具有的內(nèi)容是()。A.仲裁事項

B.選定的仲裁委員會C.請求仲裁的意思表示D.仲裁裁決的效力

31.某礦山企業(yè)的如下工作安排中，不違反?勞動法?中關(guān)于勞動保護規(guī)定的是()。A.安排懷孕4個月的李某夜班看護儀表B.未對未成年工進行定期健康檢查

C.安排女職工王某從事井下作業(yè)D.安排未成年工進行井下作業(yè)

32.監(jiān)理單位重新檢查已隱蔽部位，檢查結(jié)果合格，說法正確的是()。A.費用由施工企業(yè)承擔(dān)B.工期不予順延C.視為建設(shè)單位違約

D.施工企業(yè)可主張合理利潤

33.下列變更中，屬于應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致情形的是()。A.采購數(shù)量變更B.公司名稱變更C.合同簽約人員變更D.公司法定代表人變更

34.根據(jù)?勞動合同法?，勞動者在試用期內(nèi)的工資最低位勞動合同工資的()，并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。A.60%B.75%C.80%D.90%

35.注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續(xù)教育證書的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)()。A.立即吊銷其注冊建造師證書B.立即注銷其建造師資格證書C.立即取消其繼續(xù)教育記錄，記入不良用記錄，對社會公布D.處以1萬元罰款

36.訴訟時效期間應(yīng)當(dāng)從()起計算。A.侵害行為停止時

B.當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時C.當(dāng)事****利被侵害并產(chǎn)生損害后果時D.當(dāng)事人提起賠償主張之日

37.下列建設(shè)項目中，屬于依法應(yīng)當(dāng)進行公開招標(biāo)范圍的是()。

A.涉及國家安全，國際秘密的項目B.使用各級財政預(yù)算資金的項目C.使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項目D.使用上市公司資金的項目

38.各級人民檢察院對審判監(jiān)督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，()。

A.必須向同級人民法院提出檢察建議B.有權(quán)向同級人民法院提出檢察建議C.必須向上一級人民法院提出檢察建議D.有權(quán)向上一級人民法院提出檢察建議39.下列行為中不符合承攬合同特征的是()。

A.承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備，技術(shù)和勞動力完成所承攬的工作

B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的C.承攬人獨立完成合同義務(wù)，不受定作人的指揮管理

D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成2共4頁

40.施工企業(yè)不執(zhí)行公安部門作出的停工決定，由()強制執(zhí)行。A.建設(shè)單位B.人民法院

C.建設(shè)行政主管部門D.公安部門

41.根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，對于未取得施工許可且不符合開工條件的項目責(zé)令停止施工，應(yīng)對()處以罰款。A.勘察單位

B.建設(shè)單位和施工企業(yè)C.設(shè)計單位

D.建設(shè)單位和監(jiān)理單位

42.根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，應(yīng)當(dāng)報廢的起重機械是()。A.須大修才能達到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的B.超過制造廠家規(guī)定的使用年限的C.無安全技術(shù)檔案的D.無齊全有效的安全保護裝置的43.建筑施工企業(yè)出借資質(zhì)證書允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程，情節(jié)嚴(yán)重的，其可能受到的最嚴(yán)重的行政處罰是()。A.吊銷資質(zhì)證書

B.責(zé)令改正，沒收違法所得C.降低資質(zhì)等級D.處以罰款

44.施工企業(yè)項目經(jīng)理未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，被施以刑法，依法5年內(nèi)不得擔(dān)任任何施工企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人，項目負(fù)責(zé)人。該期間的起算時間為()。A.犯罪行為發(fā)生之日B.案件移送審查之日C.刑法執(zhí)行完畢之日D.刑事判決生效之日

45.某有獨立請求權(quán)的第三人，因不能歸責(zé)于本人的事由未參加訴訟，但有證據(jù)證明生效判決的部分內(nèi)容錯誤，損害其民事權(quán)益，則該第三人行使撤銷之訴的法定期間是()個月。

A.24B.18C.12D.6

46.檢測結(jié)果利害關(guān)系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議的，有()復(fù)檢。

A.雙方共同認(rèn)可的檢測機構(gòu)B.原檢測機構(gòu)C.上級檢測機構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門

48.關(guān)于施工合同特征的說法，錯誤的是()。A.施工合同時雙務(wù)合同B.施工合同時要式合同C.施工合同客體是工程D.施工合同時有償合同

49.某工地施工揚塵嚴(yán)重，市環(huán)保局接到群眾舉報并進行查實后，依法判其做出停工

業(yè)認(rèn)為處罰過高，()申請行政復(fù)議。A.市環(huán)保局B.省建設(shè)廳C.市人民政府 D.省人民政府

50.根據(jù)《勞動合同法》用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付()倍的工資。

A.1.5B.2C.3D.451.某建設(shè)工程項目公開招標(biāo)，甲公司借用乙公司資質(zhì)證書承攬工程，獲得中標(biāo)，但甲承攬工程不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)給建設(shè)單位造成了損失。關(guān)于該合同關(guān)系的說法，正確的是()。A.甲、乙應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任B.甲與乙屬于聯(lián)合體投標(biāo)

C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關(guān)D.投標(biāo)人是乙，只能由乙承擔(dān)賠償責(zé)任

52.職工認(rèn)為是工傷，用人單位不認(rèn)為是工傷的，由()承擔(dān)舉證責(zé)任。A.職工B.鑒定機構(gòu)C.勞動部門D.用人單位

53.某建設(shè)工程項目施工招標(biāo)，甲公司

二.多項選擇

61.根據(jù)?建設(shè)工程質(zhì)量管理條例?，法定質(zhì)量保修范圍有()。

A.土石方工程B.地基基礎(chǔ)工程C.電氣管線工程D.景觀綠化工程E.屋面防水工程

62.根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會等9部門聯(lián)合頒布的?標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件?，投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括()。

A.招標(biāo)管理機構(gòu)B.已標(biāo)價工程量清單C.擬轉(zhuǎn)包項目情況表D.資格審查資料E.施工組織設(shè)計

63.用人單位可以解除勞動合同，但是應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資的有()。A嚴(yán)重違反用人單位規(guī)章制度的.B.勞動者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排工作的C.嚴(yán)重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的D.勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的E.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的64.生產(chǎn)安全事故等級劃分的主要因素有()。

A.政治B.心理C.人身D.主觀惡意E.經(jīng)濟

理投標(biāo)事宜，甲、乙的行為屬于()。A.聯(lián)合投標(biāo)B.合法投標(biāo)C.串通投標(biāo)D.獨立投標(biāo)

54.下列單位中，屬于建設(shè)工程竣工驗收主體的是()。

A.質(zhì)量檢測站B.項目咨詢單位C.監(jiān)理單位D.建設(shè)行政主管部門

55.關(guān)于租賃合同特征的說法，正確的是()。A.租賃合同是單務(wù)合同

B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件C.出租方轉(zhuǎn)移租賃物的所有權(quán)D.承租人獲得租賃物的使用收益權(quán)

56.關(guān)于二級注冊建造師執(zhí)業(yè)的說法，正確的是()。

A.不得同時擔(dān)任同一工程相鄰分段發(fā)包的施工項目負(fù)責(zé)人

B.可以擔(dān)任二級及以下建筑企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理

C.可以同時在一個施工企業(yè)和一個設(shè)計單位執(zhí)業(yè)

65.下列責(zé)任中，屬于違約責(zé)任的承擔(dān)方式的有()。

A.定金B(yǎng).罰金C.違約金 D.罰款E.消除危險

66.合同未約定違約責(zé)任，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任有()。

A.賠禮道歉 B.繼續(xù)履行 C.賠償損失D.采取補救措施 E.支付違約金

67.根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項目的范圍包括()。

A.防洪、灌溉、排澇、引(供)水、灘涂治理等水利項目

B.垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設(shè)施項目

C.郵政、電信樞紐、通信、信息網(wǎng)絡(luò)等郵電通訊項目

D.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目

E.生態(tài)環(huán)境保護項目

68.關(guān)于合同成立時間的說法，正確的有()。A.合同書自雙方簽字時成立B.雙方意思表示一致合同即成立C.承諾生效時合同成立

D.口頭合同自交付標(biāo)的物時成立E.按照數(shù)據(jù)電文合同的要求簽訂確認(rèn)書時合同成立

69.下列建設(shè)工程合同中屬于無效合同的3共4頁

D.不得在一級建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)

57.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)的法律責(zé)任不包括()。

A.由工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照B.取消其1年至2年參加依法必須進行招標(biāo)的項目的投標(biāo)資格C.構(gòu)成犯罪的，有關(guān)責(zé)任人和單位要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任

D.由招標(biāo)行政主管部門責(zé)令改正并處罰金

59.某施工企業(yè)在混凝土攪拌場所私設(shè)排污口，將廢水直接排入水溝，致使村里的十幾畝水稻受損嚴(yán)重。有權(quán)作出行政罰款的主管部門是()。

A.該村的村民委員會 B.建設(shè)行政主管部門C.環(huán)保行政主管部門 D.規(guī)劃行政主管部門

60.涉及結(jié)構(gòu)安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的應(yīng)取樣數(shù)量的()。

A.30%B.50%C.75%D.80%

有()。

A.承包人未取得相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)訂立的合同

B.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義訂立的合同

C.建設(shè)單位因?qū)こ虄?nèi)容有重大誤解而訂立的合同

D.分包單位脅迫施工企業(yè)訂立的合同E.建設(shè)單位為逃稅而訂立的施工合同

76.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》和《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，關(guān)于招標(biāo)項目的說法，正確的有()。

A.招標(biāo)人不可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人

B.評標(biāo)委員會成員對其評審意見承擔(dān)個人責(zé)任

C.履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的10%

D.國有資金控股的依法必須進行招標(biāo)的項目，排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人E.招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就投標(biāo)價格、投標(biāo)方案等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判

70.根據(jù)《招投標(biāo)法實施條例》，按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批的依法進行招標(biāo)的項目，其()應(yīng)當(dāng)報項目審批核準(zhǔn)。A.招標(biāo)范圍 B.招標(biāo)文件C.招標(biāo)方式D.招標(biāo)組織形式 E.招標(biāo)代理機構(gòu)

71.依法必須進行招標(biāo)的項目的招標(biāo)投標(biāo)活動違反法律規(guī)定，對中標(biāo)結(jié)果造成實質(zhì)

應(yīng)()。

A.認(rèn)定招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)無效B.依法重新招標(biāo) C.依法重新評標(biāo)

D.由行政監(jiān)督部門接管剩余招標(biāo)投標(biāo)工作E.依法禁止就改項目再次招標(biāo)

72.工程監(jiān)理單位的主要安全責(zé)任有()。A.采取措施保護施工現(xiàn)場毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線

B.組織搶救生產(chǎn)安全事故C.審查專項施工方案

D.對施工安全事故隱患要求整改E.及時報告生產(chǎn)安全事故

73.下列投標(biāo)行為中，屬于弄需作假騙取中標(biāo)的有()。

A.使用偽造、變造的許可證件B.提供虛假的財務(wù)狀況或者業(yè)績C.提供虛假的信用狀況

D.提供虛假的項目負(fù)責(zé)人或者主要技術(shù)人員簡歷、勞動關(guān)系證明

E.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝

74.根據(jù)《勞動合同法》，用人單位與勞動者簽訂合同時采取的正當(dāng)行為有()。A.約定專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)違約金B(yǎng).扣押居民身份證C.簽訂競業(yè)限制協(xié)議書D.扣押職業(yè)資格證E.要求提供擔(dān)保

75.根據(jù)《民事訴訟法》，屬于廣義民事訴訟當(dāng)事人的有()。

A.第三人 B.刑事附帶民事案件自訴人C.辯護人 D.原告與被告 E.共同訴訟人

76.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》和《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，關(guān)于招標(biāo)項目的說法，正確的有()。

A.招標(biāo)人不可以授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人

B.評標(biāo)委員會成員對其評審意見承擔(dān)個人責(zé)任

C.履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的10%

D.國有資金控股的依法必須進行招標(biāo)的項目，排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人E.招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就投標(biāo)價格、投標(biāo)方案等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判

77.下列建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為中，屬于投標(biāo)人不正當(dāng)競爭行為的有()。A.招標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)C.招標(biāo)人操縱中標(biāo)

D.投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)

E.投標(biāo)人以高于市場定價的報價競標(biāo)

78.施工作業(yè)人員享有的主要安全生

A.建議權(quán)B.檢舉權(quán)C.收益權(quán)D.獲得工傷保險賠償權(quán) E.緊急避險權(quán)

79.下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的有()。

A.施工企業(yè)超越資質(zhì)等級訂立的合同B.施工企業(yè)中未獲得相應(yīng)授權(quán)的人員訂立的合同

C.建設(shè)單位為洗錢而訂立的施工合同D.顯失公平的合同

E.一方乘人之危與他人訂立的合同

80.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A.有完整的技術(shù)檔案B.完成工程結(jié)算備案

C.有主要建筑材料的進場試驗報告D.有設(shè)計單位簽署的質(zhì)量合格文件E.有施工企業(yè)簽署的質(zhì)量保修書

4共4頁

第五篇：2018年二建工程法規(guī)真題

2018年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》真題

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中只有1個最符 合題意）

1.設(shè)備采購合同約定，任何一方不履行合同,應(yīng)當(dāng)支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應(yīng)商交付定金8萬元，合同履行期限屆滿，供應(yīng)商未能交付設(shè)備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是（）萬元。

A.16 B.5 C.8 D.13 2.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，在城市市區(qū)內(nèi)的施工現(xiàn)場，實行封閉圍擋的，一般情況下，可能承擔(dān)的法律責(zé)任是（）。

A.處以20萬元罰款 B.責(zé)令施工企業(yè)限期改正 C.吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 D.降低施工企業(yè)資質(zhì)等級 3.某施工企業(yè)與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業(yè)在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件，并有意轉(zhuǎn)租該塔吊，關(guān)于施工企業(yè)義務(wù)的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對塔吊部件進行維修 B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對塔吊做相應(yīng)改造

C.施工企業(yè)轉(zhuǎn)租塔吊后，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況通知租賃公司 D.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)塔吊部件的損害賠償責(zé)任 4.關(guān)于承攬工程業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。

A.企業(yè)承攬分包工程，應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì) B.不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工企業(yè)，可以采取同一專業(yè)聯(lián)合承包的方式滿足承攬工程業(yè)務(wù)需求

C.施工企業(yè)與項目經(jīng)理部簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，屬于允許他人以本企業(yè)名義承攬工程

D.自然人可以成為承攬分包工程業(yè)務(wù)的主體

5.下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標(biāo)的情形是（）。A.共同抬高投標(biāo)報價 B.借用他人資質(zhì)證書 C.行賄評標(biāo)專家謀取高分 D.低價中標(biāo)、高架索賠 6.關(guān)于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是（）。

A.紀(jì)念建筑物屬于國家所有 B.近代現(xiàn)代代表性建筑屬于國家所有 C.石刻屬于國家所有 D.古文化遺址屬于國家所有

7.擔(dān)任施工項目負(fù)責(zé)人的注冊建造師，在所負(fù)責(zé)的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結(jié)前，不得變更注冊到另一施工企業(yè)，除非（）。

A.施工企業(yè)同意更換項目負(fù)責(zé)人 B.建設(shè)單位與施工企業(yè)產(chǎn)生了合同糾紛

C.因不可抗力暫停施工 D.建設(shè)單位同意更換項目負(fù)責(zé)人 8.關(guān)于招標(biāo)價格的說法，正確的是（）。

A.招標(biāo)時可以設(shè)定最低投標(biāo)限價 B.招標(biāo)時應(yīng)當(dāng)編制標(biāo)底

C.招標(biāo)的項目應(yīng)當(dāng)采用工程量清單計價 D.招標(biāo)時可以設(shè)定最高投標(biāo)限價 9.某施工企業(yè)與李某協(xié)商解除勞動合同，李某在該企業(yè)工作了2年3個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為6000元。根據(jù)《勞動合同法》，該企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予李某經(jīng)濟補償（）。

A.6000元 B.12000元 C.15000元 D.18000元 10.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工總承包項目的分包工程發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向政府安監(jiān)部門和有關(guān)部門上報事故的是()。

A.分包單位 B.總承包單位 C.建設(shè)單位 D.現(xiàn)場安全責(zé)任人

11.甲委托乙采購一種新材料并簽訂了材料采購委托合同，經(jīng)甲同意，乙將新材料采購事務(wù)轉(zhuǎn)委托給丙。關(guān)于該轉(zhuǎn)委托中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是()。A.乙對丙的行為承擔(dān)責(zé)任

B.乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔(dān)責(zé)任 C.甲與乙對丙的行為承擔(dān)連帶責(zé)任

D.乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔(dān)連帶責(zé)任

12.施工企業(yè)向某律師出具的民事訴訟授權(quán)委托書中僅寫明代理權(quán)限是“全權(quán)代理”。下列與訴訟有關(guān)的行為中，該律師享有代理權(quán)的是()。

A.放棄訴訟請求 B.與對方當(dāng)事人進行和解 C.提起上訴 D.提供證據(jù)

13.根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量應(yīng)當(dāng)占建筑材料總重量的()以上。

A.50% B.60% C.80% D.70% 14.施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)的責(zé)任括()。

A.工程項目實行總承包的，定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況 B.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施 C.在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項目質(zhì)量安全生產(chǎn)活動 D.保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實施

15.施工企業(yè)發(fā)生以下情形，建設(shè)單位請求解除施工合同，人民法院給予支持的是（）。

A.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的 B.不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的

C.將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包，違法分包的 D.合同約定的期限內(nèi)沒有完工的

16.某起生產(chǎn)安全事故造成9人死亡、51人重傷，直接經(jīng)濟損失2000萬元，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，該事故為（）。

A.特別重大事故 B.重大事故 C.較大事故 D.一般事故 17.關(guān)于出賣人交付標(biāo)的物的說法，正確的是()。A.買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標(biāo)的物，出賣人可拒絕負(fù)擔(dān)保管費用 B.出賣人應(yīng)當(dāng)按照通常的包裝方式交付標(biāo)的物

C.合同未約定檢驗期間的，買受人可以在任何時間檢驗標(biāo)的物

D.約定交付期間的，出賣人可以在該期間內(nèi)的任何時間內(nèi)交付標(biāo)的物 18.關(guān)于施工合同變更的說法，正確的是()。A.合同變更應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)

B.合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更 C.工程變更必將導(dǎo)致合同變更

D.合同非實質(zhì)性條款的變更無須當(dāng)事人雙方協(xié)商一致

19.下列事項中，屬于施工生產(chǎn)安全事故調(diào)查組職責(zé)的是()。

A.查明事故發(fā)生的間接經(jīng)濟損失 B.追究責(zé)任人的法律責(zé)任 C.提交事故調(diào)查報告 D.提出對受傷人員的賠償方案 20.根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生法律效力的是()。A.施工企業(yè)將施工合同中主體結(jié)構(gòu)的施工轉(zhuǎn)讓給第三人

B.施工企業(yè)將其對建設(shè)單位的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了水泥廠，并通知了建設(shè)單位 C.建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人 D.監(jiān)理單位將監(jiān)理合同一并轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位 21.關(guān)于仲裁的說法，正確的是()。

A.沒有仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，法院對當(dāng)事人的糾紛應(yīng)當(dāng)予以受理 B.對于仲裁協(xié)議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權(quán) C.只要一方當(dāng)事人申請仲裁，仲裁委員會都應(yīng)當(dāng)予以受理

D.仲裁裁決作出后，當(dāng)事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應(yīng)當(dāng)予以受理 22.關(guān)于建設(shè)工程返修的說法，正確的是()。

A.施工企業(yè)只對自己原因造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修，費用由建設(shè)單位承擔(dān) B.施工企業(yè)對所有的質(zhì)量問題均應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，費用由建設(shè)單位承擔(dān) C.施工企業(yè)對非自己原因造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修，費用由責(zé)任人承擔(dān) D.施工企業(yè)只對竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)費用 23.關(guān)于承攬合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是()。A.定作人不得中途變更承攬工作的要求

B.定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料 C.承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應(yīng)當(dāng)驗收該工作成果

D.定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失

24.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，關(guān)于工程監(jiān)理單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是()。

A.監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設(shè)計單位有利害關(guān)系

B.監(jiān)理單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任 C.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工圖深化文件是監(jiān)理工作的主要依據(jù)

25.根據(jù)《實施工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，下列情形中不屬于強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查內(nèi)容的是（）。

A.工程項目規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工階段是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn) B.工程項目使用的材料、設(shè)備是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn) C.工程管理人員是否熟悉強制性標(biāo)準(zhǔn)

D.工程項目的安全、質(zhì)量是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)

26.施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是（）。A.合同正常履約 B.未發(fā)生違約行為

C.獲得發(fā)包人獎勵 D.獲得建設(shè)行政主管部門表彰

27.根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，建筑垃極的再利用和回收率力爭達到（）。A.20% B.40% C.50% D.30% 28.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，履約保證金的上限是中標(biāo)合同金額的（）。A.2％ B.5％ C.10％ D.20％ 29.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，可以確定中標(biāo)人的主體是（）。A.經(jīng)招標(biāo)人授權(quán)的招標(biāo)代理機構(gòu) B.建設(shè)行政主管部門 C.經(jīng)招標(biāo)人授權(quán)的評標(biāo)委員會 D.招標(biāo)投標(biāo)有形市場 30.關(guān)于工程質(zhì)量爭議處理的說法，正確的是（）。

A.建設(shè)單位直接指定分包人分包專業(yè)工程的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無過錯責(zé)任 B.施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修 C.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，建設(shè)單位擅自使用后，以部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，應(yīng)予支持

D.建設(shè)工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是建設(shè)單位的責(zé)任，施工企業(yè)不承擔(dān)返修義務(wù) 31.某施工合同的約定違反了某行政法規(guī)的效力性強制性規(guī)定，則該施工合同（）。A.效力待定 B.可撤銷 C.無效 D.有效 32.關(guān)于總分包單位的質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的是（）。A.分包工程質(zhì)量由總包單位自行向建設(shè)單位負(fù)責(zé) B.分包單位應(yīng)當(dāng)接受總承包單位的質(zhì)量管理

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量各自向建設(shè)單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 D.分包工程發(fā)生質(zhì)量問題，建設(shè)單位只能向總承包單位請求賠償 33.關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行效力的說法，正確的是（）。A.一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決的，另一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向作出裁決的仲裁機構(gòu)申請執(zhí)行

B.仲裁裁決只在國內(nèi)生效

C.當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄

D.申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間為2年 34.關(guān)于合同形式的說法，正確的是（）。

A.合同必須采用書面形式 B.口頭形式屬于合同的其他形式 C.未依法采取書面形式訂立的合同無效 D.合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式 35.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，工程監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項實施方案的審查重點是（）。見模擬題343題 A.是否達到工程使用功能要求 B.是否達到施工進度要求 C.是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn) D.是否達到造價控制目標(biāo)

36.根據(jù)《政府采購法實施條例》，政府采購工程依法不進行招標(biāo)的，可以采用的采購方式是（）。

A.詢價 B.單一來源采購 C.直接確定 D.框架協(xié)議 37.施工企業(yè)將工程隱蔽部位覆蓋后，建設(shè)單位對質(zhì)量有疑問并要求施工企業(yè)對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔(dān)原則是（）。A.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期

B.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費用，建設(shè)單位承擔(dān)延誤的工期

C.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此延誤的工期并支付施工企業(yè)合理的利潤

D.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期

38.注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的是（）。A.泄露商業(yè)秘密的 B.對設(shè)計變更有異議的

C.經(jīng)常外出參會的 D.拒絕執(zhí)行監(jiān)理工程師指令的 39.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。

A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構(gòu) B.檢測報告必須由檢測機構(gòu)法定代表人簽署 C.檢測機構(gòu)是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu) D.檢測數(shù)據(jù)和檢測報告僅供施工企業(yè)參考

40.根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，不予注冊的情形是（）。A.申請人年齡達到60周歲

B.申請人因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年

C.申請人被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年 D.申請人申請注冊之日5年前擔(dān)任項目經(jīng)理期間，所負(fù)責(zé)項目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故

41.根據(jù)《民事訴訟法》，屬于人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行情形的是（）。A.執(zhí)行案件申請人撤銷申請的

B.作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務(wù)承擔(dān)人的 C.追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費案件的權(quán)利人死亡的

D.作為一方當(dāng)事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)力義務(wù)承受人的 42.關(guān)于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（）。A.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者應(yīng)當(dāng)先申請本單位勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解

B.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，勞動者可以依法申請調(diào)解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解

C.企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成

D.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，可以向勞動者住所地的仲裁委員會申請仲裁

43.發(fā)售招標(biāo)文件收取的費用應(yīng)當(dāng)限于補償（）的成本支出。A.編制招標(biāo)文件 B.印刷、郵寄招標(biāo)文件 C.招標(biāo)人辦公 D.招標(biāo)活動

44.關(guān)于申請領(lǐng)取施工許可證的條件的說法，正確的是（）。A.有保證工程進度的基本制度 B.建設(shè)工程所需投資全部到位

C.依法必須實行監(jiān)理的工程已經(jīng)委托了監(jiān)理單位 D.已經(jīng)與施工企業(yè)簽訂了合作協(xié)議

45.施工合同履行過程中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責(zé)任的是（）。A.施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤 B.施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤 C.施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤

D.施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤

46.建設(shè)單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得出具（）報告。

A.竣工驗收合格 B.建筑節(jié)能合格 C.建筑節(jié)能達標(biāo) D.能耗驗收合格

47.根據(jù)《工傷保險條例》，不能認(rèn)定為工傷的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人負(fù)主要責(zé)任的交通事故致本人傷害的 B.患職業(yè)病的

C.因工外出期間，由于工作原因發(fā)生事故下落不明的 D.高空作業(yè)跌落摔傷的

48.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，中標(biāo)通知書自（）發(fā)生法律效力。

A.發(fā)出之日 B.作出之日 C.蓋章之日 D.收到之日

49.根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進社會誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》，誠信典型和連續(xù)（）年無不良信用記錄的行政相對人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理”等便利服務(wù)措施。A.3 B.2 C.5 D.6 50.關(guān)于施工許可的說法，正確的是（）。

A.省級人民政府建設(shè)主管部門對小型工程限額的調(diào)整，應(yīng)當(dāng)報國務(wù)院建設(shè)主管 B.農(nóng)民自建低層住宅的，應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取施工許可證 C.限額以下小型工程應(yīng)當(dāng)申請領(lǐng)取施工許可證 D.施工分包合同簽訂后，申請領(lǐng)取施工許可證 51.下列爭議中，受《仲裁法》調(diào)整的是（）。

A.建設(shè)行政主管部門處理的行政爭議 B.勞動爭議

C.農(nóng)林承包經(jīng)營合同爭議 D.建設(shè)工程施工合同爭議 52.關(guān)于和解的說法，正確的是（）。A.和解只能發(fā)生在訴訟前

B.當(dāng)事人申請仲裁后，不可以自行和解 C.和解達成協(xié)議，必須以書面形式作出 D.和解達成的協(xié)議具有合同效力

53.根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是（）。A.對于限制人身自由的行政強制措施不服的 B.國防、外交等國家行為

C.行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令 D.行政機關(guān)對行政機關(guān)人員的獎懲、任免等決定

54.下列法律后果中，屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的是（）。

A.解除合同 B.繼續(xù)履行 C.罰款 D.合同無效 55.關(guān)于財產(chǎn)保險合同的說法，正確的是（）。A.保險合同不可以轉(zhuǎn)讓

B.保險人不得以訴訟方式要求投保人支付保費 C.保險合同中的危險具有損失發(fā)生的不確定性 D.被保險人應(yīng)當(dāng)與投保人一致 56.關(guān)于留置的說法，正確的是（）。

A.留置權(quán)屬于債權(quán) B.債權(quán)人不負(fù)責(zé)保管留置物 C.建設(shè)工程合同可以適用留置權(quán) D.留置權(quán)基于法定而產(chǎn)生 57.關(guān)于建設(shè)工程專利權(quán)保護范圍的說法，正確的是（）。A.實用新型以申請時所附的說明書為準(zhǔn) B.建設(shè)工程發(fā)明以其附圖為準(zhǔn)

C.外觀設(shè)計以在圖片或照片中該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn) D.三類專利均以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn) 58.關(guān)于物權(quán)的說法，正確的是（）。

A.同一物的擔(dān)保物權(quán)人與所有權(quán)人應(yīng)當(dāng)為同一人 B.用益物權(quán)人可以是該物的所有權(quán)人

C.未經(jīng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營者同意，土地所有人不得在該地塊設(shè)立地役權(quán) D.物權(quán)的變動只能基于合同關(guān)系 59.關(guān)于代理的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)被代理人同意的轉(zhuǎn)代理，代理人不再承擔(dān)責(zé)任 B.同一代理事項有數(shù)位代理人的，應(yīng)當(dāng)推選牽頭人

C.作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止 D.表見代理是有權(quán)代理

60.根據(jù)《民法總則》，法人分為（）。

A.企業(yè)法人和非企業(yè)法人 B.機關(guān)法人、企業(yè)法人和社團法人 C.一般法人和特別法人 D.營利法人、非營利法人和特別法人

二、多項選擇題（共20題，每題2分，每題的備選項中，有2個就個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0．5分）61.下列情形中，依法可以不招標(biāo)的項目有()。A.需要使用不可替代的施工專有技術(shù)的項目 B.采購人的全資子公司能夠自行建設(shè)的

C.需要向原中標(biāo)人采購工程，否則將影響施工或者功能配套要求的 D.只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項目

E.已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)的

62.根據(jù)《勞動合同法》，勞動者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動合同的是()。

A.勞動者不能勝任工作 B.勞動者在試用期內(nèi)不符合錄用條件 C.勞動者嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度

D.勞動者被依法追究刑事責(zé)任 E.勞動者患病 63.關(guān)于質(zhì)量保證責(zé)任的說法,正確的有()。

A.因建設(shè)單位錯誤管理造成的質(zhì)量缺陷，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修和承擔(dān)費用 B.質(zhì)量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束

C.因地震、臺風(fēng)、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修，其費用由建設(shè)單位承擔(dān)

D.建設(shè)工程質(zhì)量保證金是從建設(shè)單位應(yīng)付的工程款中預(yù)留的資金

E.缺陷責(zé)任期內(nèi)預(yù)留質(zhì)量保證金的，施工企業(yè)履行合同約定的責(zé)任，到期后施工企業(yè)可以向建設(shè)單位申請返還質(zhì)量保證金 64.關(guān)于法定代表人的說法，正確的有()。

A.公司章程對法定代表人權(quán)利的限制，可以對抗善意第三人 B.因過錯履行職務(wù)行為損害他人，由法定代表人承擔(dān)責(zé)任 C.法定代表人代表法人從事民事活動 D.法定代表人為特別法人 E.法人應(yīng)當(dāng)有法定代表人

65.在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工企業(yè)必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的()。

A.項目名稱 B.施工場所和期限

C.產(chǎn)生噪聲的原因 D.可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值 E.所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施

66.關(guān)于勞動合同訂立的說法，正確的有()。

A.試用期包含在勞動合同期限內(nèi) B.固定期限勞動合同不能超過10年 C.商業(yè)保險是勞動合同的必備條款 D.勞動關(guān)系自勞動合同訂立之日起建立

E.建立全日制勞動關(guān)系，應(yīng)當(dāng)訂立書面勞動合同

67.根據(jù)《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有()。

A.將工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件單位的 B.將鋼結(jié)構(gòu)工程分包的

C.未經(jīng)建設(shè)單位同意，將工程分包的 D.分包單位將分包工程再分包的 E.分包單位將勞務(wù)作業(yè)分包的

68.下列施工合同中，屬于無效合同的有（）。A.施工企業(yè)借用他人資質(zhì)簽訂的

B.施工企業(yè)與建設(shè)單位串通投標(biāo)，中標(biāo)后簽訂的 C.建設(shè)工程依法必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)的 D.施工企業(yè)超越資質(zhì)等級與建設(shè)單位簽訂的 E.施工企業(yè)將其承包的部分非主體工程分包的 69.下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是()。

A.家庭與家政服務(wù)人員之間的爭議 B.個體工匠與學(xué)徒之間的爭議 C.因確認(rèn)勞動關(guān)系發(fā)生的爭議 D.因工作時間發(fā)生的爭議 E 因終止勞動合同發(fā)生的爭議

70.下列情形中，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收的投標(biāo)文件有()。

A.逾期送達的 B.投標(biāo)人未提交投標(biāo)保證金的 C.投標(biāo)人的法定代表人未到場的 D.未按招標(biāo)文件要求密封的 E.投標(biāo)人對招標(biāo)文件有異議的 71.法的形式的含義包括（）。

A.創(chuàng)制機關(guān)的性質(zhì)及級別 B.法律規(guī)范的地域效力 C.法律規(guī)范的內(nèi)涵 D.法律規(guī)范的期間效力 E.法律規(guī)范的效力等級

72.施工合同中對應(yīng)付款時間約定不明時，關(guān)于付款起算時間的說法，正確的有（）。

A.工程已實際交付的，為交付之日

B.工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日

C.工程已交付，企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日 D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日

E.工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日 73.下列行為構(gòu)成侵權(quán)之債的有（）。

A.建設(shè)行政主管部門未及時頒發(fā)施工許可證 B.路人幫助把受傷工人送至醫(yī)院

C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責(zé)任人 D.拆除屋頂廣告時將住戶窗戶損壞

E.建設(shè)單位未將工程款及時足額支付給施工企業(yè)

74.下列情形中，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的有（）。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一人編制

B.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件的報價呈現(xiàn)規(guī)律性差異 C.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝

D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協(xié)同投標(biāo) E.投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)

75.關(guān)于竣工驗收時應(yīng)當(dāng)提交的檔案資料的說法，正確的有()。A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程竣工驗收后，及時向建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門移交建設(shè)項目檔案

B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在合同中明確要求勘察、設(shè)計、監(jiān)理等單位分別提供各環(huán)節(jié)文件資料

C.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照歸檔要求制定統(tǒng)一目錄 D.工程檢驗評定資料應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提交 E.工程檢驗評定資料無需在竣工時提交

76.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據(jù)的有()。

A.法律規(guī)定 B.當(dāng)事人的陳述 C.施工企業(yè)偷錄的談判錄音 D.工程設(shè)計圖紙 E.工程質(zhì)量司法鑒定機構(gòu)出具的鑒定報告

77.根據(jù)《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有（）。A.勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷勞動執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同的 D.勞動者被依法追究刑事責(zé)任的

E.用人單位免除自己的法定責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的 78.關(guān)于地役權(quán)的說法，正確的是（）。

A.需役地上的用益物權(quán)轉(zhuǎn)讓時，受讓人同時享有地役權(quán) B.地役權(quán)的設(shè)立是為了提高供役地的使用效率 C.地役權(quán)未經(jīng)登記不得對抗需役地人 D.地役權(quán)由需役地人單方設(shè)立 E.地役權(quán)屬于用益物權(quán)

79.根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，建筑起重機械不得出租、使用的情形有（）。

A.經(jīng)檢驗未達到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 B.屬于國家不鼓勵使用的 C.沒有完整安全技術(shù)檔案的 D.安全保護裝置齊全有效的 E.超過安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定的使用年限的

80.抵押期間抵押人轉(zhuǎn)讓已經(jīng)辦理登記的抵押物，通知了抵押權(quán)人并告知了受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況，則（）。

A.轉(zhuǎn)讓行為無效 B.轉(zhuǎn)讓所得價款應(yīng)當(dāng)由抵押權(quán)人所有 C.轉(zhuǎn)讓所得價款可以向第三人提存

D.轉(zhuǎn)讓所得價款只能提前清償債務(wù) E.轉(zhuǎn)讓行為有效