第一篇：2013年二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試模擬試卷及詳解四

2013年二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試模擬試卷及詳解

公路工程管理與實務(四)

一、單項選擇題(每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．路基干濕類型應根據(jù)（）確定。

A．路基土的含水量

B．路基土的潮濕度

C．路基土的分界稠度

D．路基土的分界含水量 2．下列關于填石路堤的施工要領闡述錯誤的是（）。

A．整平應采用大型推土機輔以人工進行

B．松鋪厚度控制在60cm以內

C．填石路堤填筑也應分層填筑，分層壓實

D．近路堤設計標高時所有填筑均采用石方填筑 3．適用于需要迅速綠化的土質邊坡的是（）。

A．框格防護

B．種草防護

C．鋪草皮

D．植樹

4．最佳含水量是根據(jù)不同土類的性質，采用不同的試驗方法確定的。最佳含水量不可采用（）確定。

A．輕型擊實試驗法

B．中型擊實試驗法

C．表面振動擊實儀法

D．重型擊實試驗法

5．（）是利用經緯儀和鋼尺，以曲線起點或終點為直角坐標原點，計算出欲放點x、y坐標，進行放樣的方法。

A．切線支距法

B．切基線法

C．偏角法

D．坐標法 6．（）適合填隙碎石。

A．二級公路基層

B．三級公路基層

C．四級公路基層

D．各級公路的底基層 7．按粒料密實程度和受力特點，粒料類基層的類型包括（）。

A．嵌鎖型

B．膠結型

C．摩擦型

D．密封型

8．為封閉表面空隙、防止水分浸入面層而鋪筑在面層下面的瀝青混合料薄層稱為（）。

A．下封層

B．上封層

C．黏層

D．透層

9．在水泥混凝土路面低溫施工中，路面兩端構造物間距不小于（）時，應設一道脹縫。

A．325m

B．350m

C．450m

D．425m 10．（）的橋梁需要用抗彎能力強的材料來建造。

A．組合體系橋

B．拱式橋

C．梁式橋

D．懸吊式橋 11．澆筑承臺混凝土的模板通常采用（）。

A．組合木模

B．鋼木混合模

C．木模

D．組合鋼模 12．護筒平面位置的偏差應不大于（）。

A．5cm

B．4cm

C．7cm

D．6cm 13．依據(jù)地質條件的不同，《公路隧道設計規(guī)范》將圍巖分為（）類。

A．5

B．6

C．7

D．8 14．適用于漏斗棚架法施工的是（）。

A．Ⅵ、Ⅶ圍巖

B．Ⅱ、Ⅲ圍巖

C．Ⅳ、Ⅴ圍巖

D．Ⅴ、Ⅵ圍巖 15．交通安全的設施中，（）不起誘導視線的作用。

A．防撞筒

B．輪廓標志

C．指示標志

D．突起路標

16．供襯砌用的臨時中線點，必須用經緯儀測定，其間距可視放樣需要適當加密，但不宜大于（）。

A．5m

B．8m

C．12m

D．10m 17．在編制施工組織設計時，（）不是確定施工順序的原則。

A．必須符合工藝要求

B．必須考慮施工進度的要求

C．充分考慮自然條件的影響

D．與施工方法、施工機具的配置相協(xié)調 18．（）是路基工程在確定施工方案和進度計劃時要充分考慮的因素。

A．材料供應計劃

B．按依次流水法組織施工

C．施工方法和土石方調配方案

D．按工期要求計算工作延續(xù)時間 19．（）不屬于公路工程質量管理原則。

A．以因素控制為主

B．實施公路工程施工的動態(tài)管理

C．以預防為主

D．確定特定、特殊工序的質量控制關鍵點

20．現(xiàn)場質量檢查控制不包括（）。

A．停工后復工前的檢查

B．隱蔽工程檢查

C．竣工驗收檢查

D．開工前檢查

二、多項選擇題(每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。)21．關于原地基處理，下面說法正確的是（）。

A．路基用地范圍內的樹木、灌木叢等均應在施工前砍伐或移植清理

B．原地面的坑、洞、墓穴等應用原地土或砂性土回填

C．當路堤填土高度小于路床厚度(800mm)時，路床壓實度不宜小于基底壓實度標準

D．路堤原地基橫坡陡于1∶5時，原地基應挖成臺階

E．路堤原地基橫坡陡于1∶5時，原地基不應挖成臺階 22．粒料基層級配碎石路拌法施工運輸集料的做法是（）。

A．同一料場供料的路段內，宜由近及遠卸置集料

B．集料裝車時，每車料應控制在基本相等的數(shù)量

C．未篩分碎石和石屑分別運送時，應先運送石屑

D．未篩分碎石和石屑分別運送時，應先運送碎石

E．料堆每隔一定距離應留一缺口

23．公路橋梁按橋梁全長和跨徑的不同，可分為（）。

A．中型橋

B．小型橋

C．巨型橋

D．大型橋

E．特大型橋

24．按剛度不同，護欄的形式可分為（）。

A．纜索式護欄

B．波梁式鋼護欄

C．剛性護欄

D．半剛性護欄

E．柔性護欄

25．公路工程施工組織設計的基本內容有（）。

A．質量、工期、安全，環(huán)保及文明施工的保證措施 B．工程施工總體進度計劃 C．編制依據(jù)

D．分析設計資料，選擇施工方案和施工方法

E．防病害措施

26．（）是瀝青混凝土路面施工中常見質量控制的關鍵點。

A．路面施工機械設備配置與組合 B．施工人員的組訓

C．鋸縫時間和養(yǎng)生的掌握

D．基層強度混凝、平整度、高程的檢查與控制

E．施工時間的先后

27．施工方案包括的主要內容有（）。

A．施工人員的培訓

B．施工工期的確定

C．施工順序的安排

D．流水施工的組織

E．施工人員的安置

28．土質材料的工程分類為（）。

A．黃土

B．特殊土

C．粗粒土

D．一般土

E．細粒土

29．水泥混凝土路面斷板的防治措施包括（）。

A．避免混凝土攪拌很長時間后使用

B．提高基層施工質量，確保足夠的強度和剛度 C．嚴格掌握切縫時間，避免收縮產生斷板 D．基層上攤鋪碎石層，避免溫度產生斷板 E．選用優(yōu)質的水泥及骨料

30．公路工程質量事故不包括（）。

A．較小質量問題

B．一般質量事故

C．重大質量事故

D．質量問題

E．特別重大質量事故

三、案例分析題

案例(一)某城市立交橋工程項目，某施工單位通過投標獲得了該工程的施工任務，該施工單位在對沉人樁施工時，采用的是錘擊沉樁，具體的施工要點是：

(1)沉樁前應對施工主要部件進行檢查。

(2)錘擊時的動能應堅持由大到小的原則，逐漸減小沖擊動能，直到樁符合設計要求為止。

(3)采用蒸汽錘時，蒸汽壓力應不小于0.7MPa。

(4)沉樁工作應分放沉到設計標高為止。

(5)接樁宜在下節(jié)樁頂露出地面淺水面以上至少0.5m時才可進行。

問題

上述的具體施工要點是否妥當?請逐條說明。如不妥，請改正。

案例(二)某廠房建設場地原為農田。按設計要求在廠房建造時，廠房地坪范圍內的耕植土應清除，基礎必須埋在老土層下2.00m處。為此，業(yè)主在“三通一平”階段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填壓實至一定設計標高，故在施工招標文件中指出，施工單位無須再考慮清除耕植土問題。然而，開工后，施工單位在開挖基坑(槽)時發(fā)現(xiàn)，相當一部分基礎開挖深度雖已達到設計標高，但仍未見老土，且在基礎和場地范圍內仍有一部分深層的耕植土和池塘淤泥等必須清除。

問題

1．在工程中遇到地基條件與原設計所依據(jù)的地質資料不符時，承包商應該怎么辦?

2．根據(jù)修改的設計圖紙，基礎開挖要加深加大。為此，承包商提出了變更工程價格和延長工期的要求。請問承包商的要求是否合理?為什么?

3．對于工程施工中出現(xiàn)變更工程價款和工期的事件之后，甲、乙雙方需要注意哪些時效性問題?

4．對合同中未規(guī)定的承包商義務，合同實施過程又必須進行的工作，你認為應如何處理?

案例(三)某市擬興建一條中心城區(qū)通往新區(qū)的六車道二級城市道路，全長15.8km。該城市道路要橫跨110國道，總承包單位編制了交通工程綜合系統(tǒng)工程施工組織設計，在編制過程中，結合了項目總體施工組織設計的基本內容，并根據(jù)交通工程施工的自身特點，充分考慮了其他內容。在具體的編制過程中，總承包單位進行了現(xiàn)場調研，分析了有關資料，并全面了解了社會的需求、工程概括和施工條件后，確定了施工方案，選擇了施工工藝，安排了施工順序，制定了控制計劃和施工措施。與此同時，編制了綠化工程施工組織設計。

問題

1．總承包單位在具體編制交通工程綜合系統(tǒng)工程施工組織設計過程中所了解的情況有何不妥?請改正。

2．總承包單位根據(jù)交通工程施工的自身特點，應充分考慮哪些內容?

3．總承包單位在確定施工順序后，應制定哪些控制計劃和施工措施?

4．總承包單位在編制綠化工程施工組織設計時的方法和步驟有哪些? 案例(四）某公路隧道最大埋深約180m，設計凈高50m，凈寬140m，隧道長940m。隧道區(qū)域內主要為微風化黑云母+長花崗巖，設計階段對圍巖定級為以Ⅱ／Ⅲ級，施工過程中，圍巖發(fā)生了變化，需要重新評定。隧道區(qū)域內地表水系較發(fā)育，區(qū)域內以基巖裂隙水為主，淺部殘坡積層賦存松散巖類孔隙水，洞口圍巖變化段水系較發(fā)達。施工單位擬采用新奧法施工。

問題：

(1)根據(jù)背景材料，圍巖詳細分級時，在哪些情況下應對巖體基本質量指標進行修正?(2)根據(jù)背景材料，光面爆破的分區(qū)起爆順序是什么?

(3)根據(jù)背景材料，采用新奧法施工時要遵守哪些基本原則?什么叫新奧法施工? 參考答案及詳解

一、單項選擇題

1．答案：C 根據(jù)路基土的分界稠度將路基干濕類型確定為干燥、中濕、潮濕和過濕四類。

2．答案：D 填石路堤填筑應分層填筑、分層壓實；采用大型推土機輔以人工進行整平；松鋪厚度控制在60cm以內；接近路堤設計標高時，需改用土方填筑。

3．答案：C 邊坡邊面防護包括植物防護和工程防護，植物防護包括種草、鋪草皮和植樹，鋪草皮適用于需迅速綠化的土質邊坡。

4．答案：D 最佳含水量可采用的試驗方法是輕型擊實試驗、中型擊實試驗、振動臺法和表面振動擊實儀法。

5．答案：A

切線支距法是在沒有全站儀的情況下，利用經緯儀和鋼尺來測量的一種方法。

6．答案：A

填隙碎石不適用于各級公路的底基層和三、四級公路的基層。

7．答案：A

粒料類基層的類型為嵌鎖型和級配型。

8．答案：A

瀝青路面的封層分為上封層和下封層。

9．答案：B 集料溫縮系數(shù)或年溫差較大，路面兩端構造物間距大于等于500m時，宜設一道中間脹縫；低溫施工時，路面兩端構造物間距大于等于350m時，宜設一道脹縫。

10．答案：C 梁式橋用抗彎能力強的材料來建造；拱式橋用抗壓強度強的圬工材料來建造。

11．答案：D 橋梁工程中的承臺施工時，混凝土模板采用組合鋼模。

12．答案：A

埋置護筒要考慮樁位的地質和水文情況，其平面位置的偏差不應超5cm。

13．答案：B 根據(jù)隧道圍巖的結構特征和完整狀態(tài)、巖石的物理力學性質、地下水的影響可將圍巖分為Ⅰ～Ⅵ類。

14．答案：D 礦山法隧道施工包括漏斗棚架法、反臺階法、正臺階法、全斷面開挖法、上下導坑先搭后墻法、下導坑先導后墻法、品字形導坑先拱后墻法和側壁導坑法?？忌莆崭髯缘氖┕し椒ê瓦m用范圍。

15．答案：D 突起路標的主要作用是管制和引導交通。

16．答案：D 供襯砌用的臨時中線點，必須用經緯儀測定，其間距可視放樣需要適當加密，但不宜大于10m。

17．答案：B 確定施工順序的原則是：考慮影響全局的關鍵工程的合理施工順序；必須符合工藝要求；充分考慮自然條件的影響；與施工方法、施工機具的配置相協(xié)調；充分考慮施工組織條件的影響；充分考慮施工組織條件的影響；必須考慮工程質量要求；必須考慮安全生產的要求；盡力體現(xiàn)施工過程組織的基本原則。

18．答案：C 除B、C選項的內容外，還應重點考慮的因素有：(1)施工進度計劃；(2)工地施工組織；(3)生產要素配置等。

19．答案：A

公路工程質量管理的原則是以預防為主，加強因素控制，確定特定、特殊工序的質量控制關鍵點和實施動態(tài)管理。

20．答案：C 現(xiàn)場質量檢查控制主要有開工前檢查，工序交接檢查，工序檢查，隱蔽工程檢查，停工后復工前的檢查，分項、分部工程完工后的檢查，成品、材料、機械設備的檢查，巡視檢查。

二、多項選擇題

21．答案：ABD 當路堤填土高度小于路床厚度(80cm)時，基底的壓實度不宜小于路床的壓實度標準。當路堤原地基橫坡陡于1∶5時，原地基應挖成臺階。

22．答案：BDE 同一料場供料的路段內宜由遠到近卸置集料，未篩分碎石和石屑分別運送時，應先運送碎石。

23．答案：ABDE 教材中介紹了公路橋梁的六種分類方法，按橋梁全長和跨徑的不同，分為特大橋、大橋、中橋和小橋。

24．答案：CDE 護欄的開線可按剛度和結構分別分類，按護欄剛度的不同可分為柔性護欄、半剛性護欄和剛性護欄。

25．答案：ABCD 本題主要考查的是公路工程施工組織設計的基本內容。

26．答案：AD 有關工程質量控制關鍵點的設置內容，教材中介紹了各分部工程的質量控制關鍵點，考生要對應記憶。

27．答案：CD 施工方案主要是對施工順序的安排和流水施工的組織。

28．答案：BD 土質材料分為一般土和特殊土。一般土包括巨粒土、粗粒土、細粒土；特殊土包括黏土、膨脹土、黃土。

29．答案：BCD 水泥混凝土路面斷板的防治措施有采用良好的結構組織設計、提高基層施工質量、嚴格控制水泥混凝土的配合比、嚴格掌握切縫時間、嚴格控制超限荷載。

30．答案：AE 公路工程質量事故分質量問題、一般質量事故及重大質量事故三類。

三、案例分析題

案例(一)

1．對該工程施工要點正確與否的判斷：

第(1)正確。

第(2)不正確。

正確做法：錘擊時的動能應堅持由小到大的原則，逐漸增大沖擊動能。

第(3)正確。

第(4)不正確。

正確做法：沉樁工作應一次沉到設計標高，中途不得停頓。

第(5)不正確。

正確做法：1．接樁宜在下節(jié)樁頂露出地面或水面以上至少1m時進行。

2．錘擊沉樁前應對樁架、樁錘、動力機械、設備管路、電纜等主要部件進行檢查。3．錘擊沉樁直到樁的入土深度和貫入度都符合設計要求為止。

案例(二)

1．承包商應做的工作有：

第一步，根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》的規(guī)定，在工程中遇到地基條件與原設計所依據(jù)的地質資料不符時，承包方應及時通知甲方，要求對原設計進行變更。

第二步，在建設工程施工合同文件規(guī)定的時限內，向甲方提出設計變更價款和工期順延的要求。甲方如確認，則調整合同；如不同意，應由甲方在合同規(guī)定的時限內，通知乙方就變更價格協(xié)商，協(xié)商一致后，修改合同。若協(xié)商不一致，按工程承包合同糾紛處理方式解決。

2．承包商的要求合理。因為工程地質條件的變化，不是一個有經驗的承包商能夠合理預見到的，屬于業(yè)主風險。基礎開挖加深加大必然增加費用和延長工期。

3．在出現(xiàn)變更工程價款和工期事件之后，主要應注意：

(1)乙方提出變更工程價款和工期的時間；

(2)甲方確認的時間；

(3)雙方對變更工程價款和工期不能達成一致意見時的解決辦法和時間。

4．一般情況下，可按工程變更處理，其處理程序參見問題1答案的第二步，也可以另行委托施工。

案例(三)

1．在具體編制過程中所了解的情況不妥之處是：了解了社會的需求。

正確的做法是：了解業(yè)主的需求。

2．總承包單位根據(jù)交通工程施工的自身特點，應充分考慮的內容是：

(1)土建、管道、房建施工進度狀況；

(2)施工順序及工藝；

(3)機電設備的測試；

(4)各系統(tǒng)的調試及聯(lián)動調試；

(5)缺陷責任期內的服務計劃。

3．總承包單位在確定施工順序后，應制定質量、進度、成本控制計劃和安全施工、文明施工措施。4．總承包單位在編制綠化工程施工組織設計時的方法和步驟是：

(1)環(huán)境調查(包括氣候、土壤、地區(qū)類別等)，選定植物品質標準及驗收標準；

(2)明確編制依據(jù)；

(3)根據(jù)可調用的生產要素和工程特點確定施工方案和方法；

(4)根據(jù)工期要求編制各分項工程作業(yè)延時計劃；

(5)根據(jù)工程量和給定工期計算人、機需求量，并進行組合配置；

(6)制定質量、安全、工期、環(huán)保保證措施；

(7)制定管養(yǎng)及病害防治措施；

(8)布置施工平面圖；

(9)計算技術經濟指標；(10)編制說明書。

案例

（四）(1)圍巖詳細定級時，如遇下列情況之一，應對巖體基本質量指標進行修正：

1)有地下水；

2)圍巖穩(wěn)定性受軟弱結構面影響，且由一組起控制作用；

3)存在高初始應力。

(2)光面爆破的分區(qū)起爆順序：掏槽眼一輔助眼一周邊眼一底板眼。輔助眼則應由里向外逐層起爆。(3)1)新奧法施工的基本原則：少擾動，早噴錨，勤量測，緊封閉。

2)新奧法：是新奧地利隧道施千方法的簡稱，它是奧地利學者在長期從事隧道施下實踐中，從巖石力學的觀點㈩發(fā)而提出的一種合理的施下方法，是采用噴錨技術、監(jiān)控量測等并與巖石力學理論構成的一個體系而形成的一種新的工程施工方法。

第二篇：關于2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試

關于2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作有關事項的通知

各轄市、區(qū)人力資源和社會保障局、城鄉(xiāng)建設局，市各有關單位：

根據(jù)江蘇省人力資源和社會保障廳《關于2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作有關事項的通知》（蘇人社發(fā)【2012】62號）精神，為做好我市2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、組織分工

2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作由市人力資源和社會保障局、城鄉(xiāng)建設局共同負責，具體考務工作由市人事考試管理辦公室（市人事考試中心）負責。

二、時間安排與考區(qū)設置

2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試在常州市設置考點，具體地點可從準考證上獲知。

三、考試科目及管理模式

考試共設3個科目，其中《建設工程施工管理》和《建設工程法規(guī)及相關知識》2個科目試題為客觀題，用2B鉛筆在答題卡上作答；《專業(yè)工程管理與實務》科目設置建筑工程、公路工程、水利水電工程、市政公用工程、礦業(yè)工程和機電工程6個專業(yè)，試題由主觀題和客觀題組成，客觀題用2B鉛筆在答題卡上作答，主觀題用黑色墨水筆在答題紙上作答。報考人員應考時，可攜帶黑色墨水筆、2B鉛筆、橡皮、無聲無文本編輯功能的計算器等文具，其他物品應統(tǒng)一放置考場指定處。

二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試成績實行滾動管理（每2年為1個滾動周期），參加3個科目考試的人員必須在連續(xù)2個考試內通過全部應試科目，方可取得執(zhí)業(yè)資格證書。

已取得某一專業(yè)二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書的人員，可根據(jù)實際工作需要，選擇《專業(yè)工程管理與實務》科目的另一專業(yè)報名參加考試?？荚嚭细窈蠛税l(fā)省統(tǒng)一印制的相應專業(yè)合格證明，該證明作為注冊時增加執(zhí)業(yè)專業(yè)類別的依據(jù)。此項考試按非滾動考試進行管理，名稱為“二級建造師相應專業(yè)考試（增項），報考人員須提供資格證書等有關材料方能報考，報考人員須在報考當年通過應試科目。

四、報考條件

（一）凡遵守國家法律、法規(guī)并符合下列條件之一的，可報名參加二級建造師全部科目考試：

1．具備工程類或工程經濟類中專及以上學歷并從事建設工程項目施工管理工作滿2年；

2．具備其他專業(yè)中專及以上學歷并從事建設工程項目施工管理工作滿5年；

3．從事建設工程項目施工管理工作滿15年。

（二）已取得某一專業(yè)二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書的人員，可報考二級建造師相應專業(yè)考試。

（三）已取得建設行政主管部門頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)小型項目管理師證書》、《二級建造師臨

時執(zhí)業(yè)證書》或《一級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》，并具有助理級及以上專業(yè)技術資格，從事建設工程項目管理或施工管理工作15年以上，業(yè)績突出，現(xiàn)擔任施工項目經理的人員，可選擇報名參加其中一個專業(yè)的《專業(yè)工程管理與實務》科目考試，考試成績合格者，可通過考評結合方式取得《二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書》，具體考評事宜另文通知。

（四）有關工作年限的要求是指報名人員取得學歷前后從事本專業(yè)工作時間的總和，按滿周年計算，其截止日期為2012年12月31日。

五、報名組織

（一）2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試采取網上報名、網上支付、現(xiàn)場資格審核的報名組織方式。

報名日期：3月5日－4月8日

報名網站：常州考試網

報名網址：

咨詢電話：866171

31（二）凡報名參加考試的考生，在網上支付完成后，必須參加現(xiàn)場資格審核，通過資格審核后即完成報名，如逾期未參加資格審核或審核不通過的，則報名不成功。

現(xiàn)場資格審核時間：4月5日－4月9日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00，周末照常審核，不休息），資格審核地點：常州市人事考試管理辦公室（常州市人事考試中心）一樓服務大廳，地址：北直街35號。資格審核咨詢電話：85681918，12333。

考生辦理資格審查手續(xù)時需提供以下材料：

1．首次報考二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試的人員需提供以下材料：

（1）網上下載打印的報名表(報名表上有相關的業(yè)務工作證明，請務必填寫并加蓋公章)1張 ；

（2）相應的學歷證書原件及復印件；

（3）本人身份證（或軍官證）原件及復印件；

（4）本人近期2寸同底（同上傳電子照片）免冠證件照片1張（貼于報名表指定位置）。

2．已取得某一專業(yè)二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書，報考“二級建造師相應專業(yè)考試(增項)”的人員需提供以下材料：

（1）網上下載打印的報名表1張(報名表上單位意見欄請務必加蓋單位公章)；

（2）本人身份證（或軍官證）原件及復印件；

（3）二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書及復印件；

（4）本人近期2寸同底（同上傳電子照片）免冠證件照片1張（貼于報名表指定位置）。

3．已取得建設行政主管部門頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)小型項目管理師證書》、《二級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》或《一級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》，參加“考評結合”考試的人員需提供以下材料：

（1）網上下載打印的報名表1張(報名表上單位意見欄請務必加蓋單位公章)；

（2）本人身份證（或軍官證）原件及復印件；

（3）本人近期2寸同底（同上傳電子照片）免冠證件照片1張（貼于報名表指定位置）；

（4）《建筑業(yè)企業(yè)小型項目管理師證書》、《二級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》或《一級建造師臨時執(zhí)業(yè)證書》原件及復印件；

（5）專業(yè)技術資格證書原件及復印件；

（6）有效的業(yè)務工作證明原件（附件1）。

4．往年報名參加過二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試的老考生，現(xiàn)場審核時只需提供網上交費后打印的報名表1張即可完成報名。

（三）報名過程中，本科學歷應按照專業(yè)對照表（見附件2）所列專業(yè)來確定工程類或工程經濟類專業(yè)。其余學歷者報考所學專業(yè)應與本科學歷專業(yè)對照表所列專業(yè)相近。報名參加考

試的人員應認真按照報名條件及資格審核要求進行報名。考生在繳費前應認真核對所填信息，繳費后信息一律不得修改。

考生如通過偽造、涂改證件、證明，或者以其他不正當手段報考該項考試的，將取消其考試資格，所支付費用將不再退回；如因提供虛假證明材料或者以其他不正當手段取得相應證書的，由證書簽發(fā)機關宣布證書無效，收回證書，并且3年內不得參加該項資格考試。

（四）10月17日起，報名成功的考生可登陸報名網站下載打印準考證。

六、收費事宜

根據(jù)江蘇省物價局、江蘇省財政廳《關于核定我省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試收費項目及標準的復函》（蘇價費函〔2005〕232號、蘇財綜〔2005〕94號）精神，2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試《建設工程施工管理》、《建設工程法規(guī)及相關知識》2科按每人每科60元標準收取考務費，《專業(yè)工程管理與實務》科目按每人120元標準收取考務費，報名費按每人10元收取。

七、教材征訂和考前培訓

2012二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試教材征訂和考前培訓工作由常州市城鄉(xiāng)建設局負責，考生在網上報名及現(xiàn)場審核時均可進行培訓預訂，教材預訂工作在現(xiàn)場資格審核時一并辦理。咨詢電話：86617136。

附件1：報考考評結合級別考生業(yè)務工作證明

附件2：專業(yè)對照表

常州市人力資源和社會保障局常州市城鄉(xiāng)建設局

二〇一二年三月五日

第三篇：2012全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試法律法規(guī)第一次模擬試卷

2012全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試第一次模擬試卷

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．甲于2009年8月10日取得一級建造師注冊執(zhí)業(yè)證書，注冊有效期滿后若需繼續(xù)執(zhí)業(yè)，甲最遲應當在()之前申請延續(xù)注冊。

A．2010年7月10日 B．2011年8月10日

C．2012年7月10日

D．2012年8月10日

2．下列選項巾，既屬于公民的基本權利，又屬于公民應遵循的基本義務的是()。

A．人身自由 B．接受文化教育

C．依法納稅 D．監(jiān)督權和獲得賠償權

3．某施工單位與某房地產開發(fā)公司簽訂工程承包合同，該施工單位承建房地產開發(fā)公司開發(fā)的某住宅小區(qū)的建設項目。該工程承包合同法律關系的客體是()。

A．施工單位和房地產開發(fā)公司 B．工程承包合同

Ｃ．住宅小區(qū)

D．建筑施工行為

4．甲委托乙代理其出售某處房產。乙與丙串通以低于市場價格簽訂房產買賣合同，將該房產賣給丙，乙收取丙回扣3萬元。根據(jù)代理法律制度，甲遭受的損失應由()承擔。

A．甲公司

B．乙公司

C．甲、乙公司連帶 D．乙、丙公司連帶

5．某施工企業(yè)建造師甲在擔任某工程項目經理期間，經過多次試驗完成了對某施工機械的改造，并準備申請實用新型專利，該項發(fā)明創(chuàng)造()。A．不屬于職務發(fā)明創(chuàng)造，甲有專利申請權

B．屬于職務發(fā)明創(chuàng)造，專利申請權只能屬于施工企業(yè)

C．由于甲的發(fā)明創(chuàng)造不是在執(zhí)行單位任務，故不屬于職務發(fā)明

D．由丁甲利用了單位的物質條件，專利權的歸屬可以與單位協(xié)商確定 6．根據(jù)《合同法》的規(guī)定，涉外合同的訴訟期問為()年。

A．1 B．2 C．3 D．4 7．當事人依照法律規(guī)定，對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利是指()。

A．用益物權 B．擔保物權

C．所有權

D．物權

8．根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，下列建筑工程中，()在開工前依法可以不辦理施工許可證。

A．投資45萬元人民幣的廠房

B．造價為60萬元人民幣的管道安裝工程

C．建筑面積為250m的裝修工程

D．建筑面積為350m的修繕工程

9．根據(jù)《建設工程監(jiān)理范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，下列選項中，()必須實行監(jiān)理。

A．投資額為2500萬元人民幣的市政工程項目

B．投資額為3500萬元人民幣的生態(tài)環(huán)境保護項目

C．建筑而積為3萬m。商品住宅建設項目

D．投資額為2000萬元人民幣的信息網絡建設項目 10．投標保證金最高不得超過()萬元人民幣。A．20 B．40 C．60 D．80 22211．某招標項目，在一次招標準備會議中，產生了四種觀點，其中()觀點是正確的。

A．甲觀點：如果我們自己招標，就要去備案

B．乙觀點：如果我們自己招標，就要編制標底

C．丙觀點：即使我們具備招標條件，我們也可以委托招標

D．丁觀點：為了節(jié)約時間和資金投入，我們可以采取議標的形式

12．招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起()日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

A．5 B．10 C．15 D．30 13．下列選項中，()沒有違反《安全生產法》的規(guī)定。

A．為了安全起見，每天晚上，專職安全管理人員都要將農民上宿舍的門從外面反鎖上

B．由于施工場地空間狹小，施工單位在存儲汽油的建筑物內設置了員工宿舍，但是汽油存放地點在一樓，而員工宿舍在三樓

C．為了方便，將施工現(xiàn)場的員工宿舍作為員工的辦公室

D．為了方便工作，讓一名員工居住到尚未竣工的建筑物內

14．依照《牛產安全事故報告和調杏處理條例》的規(guī)定，事故調查組應當自事故發(fā)生之日起()日內提交事故調查報告。

A．7 B．15 C．30 D．60 15．對某施工現(xiàn)場檢查時，發(fā)現(xiàn)存在下列問題，()沒有違反《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定。A．施工單位沒有采取措施防止施工對環(huán)境的污染

B．對所承建的建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄 C．施工單位沒有配備專職安全生產管理人員

D．施工單位對作業(yè)人員每兩年進行一次安全生產教育培訓

16．甲施工單位于2009年5月20日簽訂施工合同，承建工程為五層磚混結構，七級抗震設防，施工圖通過審批。工程于2009年lo月8日開工建設，施工中技術人員發(fā)現(xiàn)圖紙中有一處抗震設計差錯，此時甲施工企業(yè)應當()。A．按原圖紙繼續(xù)施T B．及時提出意見和建議

C．與監(jiān)理工程師協(xié)商一致后，繼續(xù)施工

D．自行修改正確后施工，向建沒單位提出增加費用

17．工程監(jiān)理單位允許其他單位或者個人以本單位名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，對工程監(jiān)理單位處合同約定的監(jiān)理酬金()的罰款。

A．1倍以上2倍以下 B．1倍以上3倍以下 C．2倍以上4倍以下

D．2倍以上5倍以下

18．某建設項目中，合同中約定混凝土強度是35MPa，但是與之相對應的規(guī)范中的強制性標準為30MPa。質量監(jiān)督人員在對該項目進行檢查時，經過試驗證明已完工程的混凝土強度是33MPa，于是認定為不合格產品，要求施工單位返工。下列說法中，正確的觀點是()。

A．由于合同不屬于政府監(jiān)督的依據(jù)，所以，質量監(jiān)督人員不可以據(jù)此要求施工單位返工

B．由于不符合合同中約定的標準，屬于不合格產品，質量監(jiān)督人員可以據(jù)此要求施工單位返工 C.由于滿足規(guī)范巾的標準，屬于合格產品，質量監(jiān)督人員不可以據(jù)此要求施工單位返工 D.根本就不屬于質量監(jiān)督人員的范圍，質量監(jiān)督人員不可以據(jù)此要求施工單位返工 19.某項目的設計任務由甲設計院承擔，其在設計時應該根據(jù)()進行設計。A．建設單位的意愿 B．類似已完工程

C．勘察成果文件 D．類似地區(qū)的水文地質情況 20．國家標準、行業(yè)標準分為強制性標準和()。A．地方性標準 B．國際性標準 C．推薦性標準 D．國外性標準

21.施工單位未按照民用建筑節(jié)能強制性標準進行施工的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令改正，處民用建筑項目合同價款()的罰款。

A．0.5％以上1％以下 B．1％以上2％以下 C．2％以上4％以下 D．3％以上5％以下

22.勞動爭議仲裁委員會收到仲裁申請之日起()日內，認為符合受理條件的，應當受理，并通知申請人；認為不符合受理條件的，應當書面通知申請人不予受理，并說明理由。A．3 B．5 C．7 D．15 23.已建立勞動關系，未同時訂立書面勞動合同的，應當自用工之日起()個月內訂立書面勞動合同。

A．1 B．2 C．3 D．6 24.以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿()個月的，不得約定試用期。A．1 B．2 C．3 D．6 25．項目檔案驗收組人數(shù)不少于()人的單數(shù)，組長由驗收組織單位人員擔任。A．3 B．5 C．7 D．9 26．重大責任事故罪是指()。

A.安全生產設施不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為

B.建設單位、設計單位、施T單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為

C.在生產、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，或者強令他人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大 D.安全生產條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為 27．下列關于法定代理的表述中，錯誤的是()。A．法定代理是根據(jù)法律的直接規(guī)定而產生的代理

B.法定代理主要是為了維護限制民事行為能力人或者無民事行為能力人的合法權益而設計的 C.法定代理人原則上應代理被代理人的有關財產方面的一切民事法律行為和其他允許代理的行為 D．法定代理在本質上屬于指定代理

28．債因()而消滅僅指具有人身性質的合同之債。A．抵銷 B．提存 C．當事人死亡 D．混同

29.對于工程建設項目范嗣和標準不符合《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的小規(guī)模的建筑材料、建筑構(配)件和設備而言，其采購形式不包括()。A．由建設單位負責采購 B．由承包商負責采購 C．由雙方約定的供應商供應 D．通過招標選擇供貨單位

30.招標人采用邀請招標方式的，應當向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。A．1 B．2 C．3 D．5 31．下列關于工程建設中采取的消防安全措施的表述中，錯誤的是()。

A.生產、儲存、經營其他物品的場所與居住場所設置在同一建筑物內的，應當符合國家工程建設消防技術標準

B.因施工等特殊情況需要在具有火災、爆炸危險的場所使用明火作業(yè)的，應事先向有關機關報告并采取相應的消防安全措施 C.生產、儲存、運輸、銷售、使用、銷毀易燃易爆危險品，必須執(zhí)行消防技術標準和管理規(guī)定 D.建筑構件、建筑材料和室內裝修、裝飾材料的防火性能必須符合國家標準 32．企業(yè)勞動爭議委員會主任由()擔任。

A．企業(yè)負責人指定的人員 B．全體職工推舉的人員 C．工會成員 D．企業(yè)法人 33．勞務派遣單位的義務不包括()。A．告知

B．不得克扣勞務報酬 C．無償派遣

D．對在崗被派遣勞動者進行工作崗位所必需的培洲

34.國家發(fā)展和改革委員會委托省級政府投資主管部門組織驗收的項目，由()組織項目檔案的驗收。

A．國家檔案局 B．省級檔案行政管理部門 C．中央主管部門檔案機構 D．同級檔案行政管理部門

35．某施工企業(yè)于2002年承建單位辦公樓，2003年4月竣工驗收合格并交付使用。2008年5月，施工企業(yè)致函該單位，說明屋面防水保修期?藺及以后使用維護的注意事項。此事體現(xiàn)了合同法的()原則。A．公平B．自愿

C．誠實信用 D．維護公共利益

36．某建設單位與施工單位訂立了施工合同，建設單位負責電梯設備的采購。于是建設單位向電梯生產廠家發(fā)函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部則需延期10天方能交付”。電梯廠的回函屬于()。A．要約邀請 B．要約撤銷 C．承諾 D．新要約

37．經建設單位的同意，甲建筑工程公司與乙建筑施工公司簽訂勞動分包合同，合同約定：乙公司負責為甲公司承包的某建設項目提供勞務工作，甲公司以每工H 30元支付乙公司所提供的勞務，因施工事故所造成的人員傷亡的責任一概由乙公司承擔等。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，此分包合同()。A．合法有效

B．因損害社會公共利益而無效 C．因顯失公平而可撤銷

D．因施工事故所造成的人同傷亡的責任-概由乙公司承擔的條款無效 38．合同條款空缺是指()。

A．債務人全面地、適當?shù)赝瓿善浜贤x務，債權人的合同債權得以完成實現(xiàn)

B．所簽訂的合同中約定的條款存在缺陷或者空白點，使得當事人無法按照所簽訂的合同履約的法律事實

C．當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充；不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定

D．條款約定不明確，致使合同難以履行，為了維護合同當事人的正當權益，法律規(guī)定允許當事人之間可以約定，采取措施，補救合同條款空缺的問題

39．甲房地產開發(fā)公司與乙建筑工程公司簽訂工程承包合同，由乙建筑工程公司承建甲房地產開發(fā)公司開發(fā)的一棟高級公寓工程。合同約定了具體的工程進度要求，甲房地產開發(fā)公司按照工程進度支付工程款。在履行合同過程中，由于施工技術落后，乙建筑工程公司沒有在合同約定的期限內完成相應的第一期工程，甲房地產開發(fā)公司測此拒絕向乙建筑工程公司全額支付約定的工程款的法律根據(jù)是行使()。

A．同時履行抗辯權 B．不安抗辯權 C．先履行抗辯權 D．后履行抗辯權

40．某設備采購合同中約定，甲公司向乙公司訂購5臺設備，南于乙公司的庫存只有3臺，約定剩余2臺設備由丙公司交付給甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付設備。則該合同中應由()承擔違約責任。A．乙向丙 B．乙向甲 C．丙向甲 D．丙向乙

41．施工合同中約定工程必須于2009年9月28日前完工，拖期罰款為5000元／d，后來由于施工企業(yè)的原因導致工程到期未能完工。根據(jù)合同法的規(guī)定，施工企業(yè)()。A．支付拖期罰款后中止履行合同 B．支付拖期罰款后繼續(xù)履行合同

C．支付拖期罰款后終止履行合同 D．選擇支付拖期罰款或繼續(xù)履行合同

42．甲施工企業(yè)與乙鋼材生產企業(yè)簽訂一份600萬元人民幣的鋼材購銷合同，合同約定甲施工企業(yè)分期付款，最后一筆尾款于2009年8月31日前付清，丙企業(yè)在貸款合同的保證人一欄中加蓋了企業(yè)的印章。甲施工企業(yè)逾期沒有還清欠款，乙鋼材生產企業(yè)于2009年9月20日向法院提起訴訟。下列關于保證責任和保證期間的表述，正確的是()。

A．丙企業(yè)承擔一般保證責任，保證期間為自2009年8月31日起6個月 B．丙企業(yè)承擔一般保證責任，保證期間為自2009年9月20日起6個月 c．丙企業(yè)承擔連帶保證責任，保證期間為自2009年8月31日起6個月 D．丙企業(yè)承擔連帶保證責任，保證期間為自2009年9月20日起6個月

43．某公司以一棟價值450萬元人民幣的辦公樓作抵押分別向甲銀行和乙銀行貸款200萬元人民幣，與甲銀行簽訂的抵押合同在2009年4月12日簽訂．20日辦理登記手續(xù)；與乙銀行簽訂的抵押合同在2009年4月15 日簽訂，并在當口辦理登記手續(xù)。后來該公司無力還債，甲銀行和乙銀行行使抵押權將抵押物拍賣，得款360萬元人民幣，則()。A．向甲銀行和乙銀行各分配180萬元人民幣

B．向甲銀行分配200萬元人民幣，向乙銀行分配160萬元人民幣 C．向甲銀行分配160萬元人民幣，向乙銀行分配200萬元人民幣 D．向甲銀行分配100萬元人民幣，向乙銀行分配100萬元人民幣

44．在合同法的基本原則中，()體現(xiàn)了民事活動的基本特征，是民事關系區(qū)別于行政法律關系、刑事法律關系的特有的原則。A．平等原則 B．公平原則 C．自愿原則 D．誠實信用原則 45．要約的構成要件不包括()。

A．要約人是特定當事人以締結合同的目的向相對人所作的意思表示 B．要約內容應當具體確定 C．要約必須采用特定方式

D．要約應表明一旦經受要約人承諾，要約人受該意思表示約束 46．當事人采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，()為合同成立的地點。A．發(fā)件人的主營業(yè)地 B．履行義務一方的經常居住地 C．收件人的主營業(yè)地 D．發(fā)件人的經常居住地

47．任何一方當事人認為合同是由()訂立的，都可以向法院提出變更或撤銷的請求。A．重大誤解、顯失公平B．欺詐、乘人之危 C．重大誤解、乘人之危 D．顯失公平、乘人之危 48．下列_炎于違約金與定金的表述中，正確的是()。A．違約金存在于從合同之中 B．定金存在于主合同之中

C．違約金與定金只能單獨存在，不可同時存在

D．當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款 49．當事人的()是仲裁最突出的特點。A．獨立性 B．專業(yè)性 C．自愿性 D．快捷性

50．下列選項巾，()可以由當事人協(xié)議選擇管轄法院。A．甲公司與乙公司因建材買賣合同產生的糾紛 B．甲公司與丙公司因土地使用權權屬產生的糾紛 C．甲公司與丁公司因不動產買賣合同產生的糾紛 D．甲公司與戊公司侵權行為產生的糾紛

51．人民法院對復議申請，應當在()日內作出復議決定，并通知復議申請人。A．3 B．5 C．7 D．15 52．人民法院對原告的起訴情況進行審查后，認為符合起訴條件的，即應在()日內立案，并通知當事人。

A．3 B．5 C.7 D．15 53．甲建筑工程公司與乙建材供應公司簽訂建材購銷合同，同時在合同中約定就本合同發(fā)生爭議提請Z市仲裁委員會仲裁。之后雙方發(fā)生爭議，乙公司認為在簽訂合同過程中存在重大誤解，合同應被撤銷。乙公司向Z市人民法院起訴要求人民法院撤銷該合同，而甲公司向Z市仲裁委員會申請仲裁要求乙公司承擔違約責任。則下列說法中正確的是()。A．Z市人民法院應當依法對此案進行審理 B．Z市人民法院應當裁定不予受理

C．Z市人民法院應和A市仲裁委員會協(xié)商確定則誰受理此案 D．Z市仲裁委員會不應當受理此案

54．甲、乙因工程質量糾紛，乙申請某仲裁委員會仲裁，仲裁庭裁決駁回乙方請求，并作出了裁決。乙方認為仲裁庭的某種裁員處理此案時有受賄行為．依照我國《仲裁法》的規(guī)定，乙方可以()。A．拒絕執(zhí)行 B．向人民法院起訴

C．請求法院裁定不予執(zhí)行 D．向上級仲裁委員會申訴

55．人民法院應當在收到答辯狀之日起()El內，將答辯狀副本發(fā)送原告，被告不提出答辯狀的不影響人民法院審理。A．3 B．5 C．7 D．10 56．下列不屬于民事訴訟基本特點的是()。A．程序性 B．強制性 C．公權性 D．專業(yè)性

57．根據(jù)最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的有關規(guī)定，人民法院對于證據(jù)較多或者復雜疑難的案件，應當組織當事人在答辯期屆滿后、()交換證據(jù)。A．開庭審理前 B．法庭辯論前 C．終審判決前 D．舉證期限屆滿前 58．《民事訴訟法》規(guī)定，因合同糾紛提起的訴訟，南()人民法院管轄。A．合同履行地或者合同簽訂地 B．合同履行地或者原告住所地 C．被告住所地或者合同履行地 D．原告住所地或者標的物所在地 59．下列關于上訴條件的表述中，錯誤的是()。A．上訴人都是第一審程序中的當事人 B．須在法定的上訴期限內提起

C．上訴的對象必須是依法可以E訴的判決和裁定 D．可以采用口頭和書面兩種形式

60．人民法院收到強制申請執(zhí)行書之日起超過()個月未執(zhí)行的，申請執(zhí)行人可以向上一級人民法院提出申請。A．1 B．3 C．6 D．9

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)61．在我國法律體系中，自然資源法主要包括()等。A．環(huán)境保護法 B．環(huán)境影響評價法 C．噪聲污染環(huán)境防治法 D．土地管理法 E．節(jié)約能源法

62．民事法律關系的要素構成包括()。

A．法律關系主觀方面 B．法律關系客觀方面 C．法律關系主體 D．法律關系客體 E．法律關系內容

63．代理的種類包括()。

A．法定代理 B．委托代理 C．轉托代理 D．指定代理 E．違法代理

64．抵押財產的確定情形包括()。A．抵押人被宣告破產或者被撤銷 B．當事人約定的實現(xiàn)抵押權的情形 C．抵押權的實現(xiàn)與其他債權人的撤銷權 D．嚴重影響債權實現(xiàn)的其他情形 E．債務履行期屆滿，債權未實現(xiàn)

65．可以不進行招標的施工項目包括()。A．施工主要技術采用特定專有技術的

B．施工企業(yè)自建自用的工程，且該施工企業(yè)資質等級符合工程要求的

C．在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層T程，原中標人仍具備承包能力的 D．全部或者部分使用國有資金投資的

E．涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的

66．事故發(fā)生單位對事故發(fā)生負有責任的，依照()規(guī)定處以罰款。A．發(fā)生．般事故的，處10萬元人民幣以上20萬元人民幣以下的罰款 B．發(fā)生較大事故的，處20萬元人民幣以上30萬元人民幣以下的罰款 C．發(fā)生較大事故的，處20萬元人民幣以上50萬元人民幣以下的罰款 D．發(fā)生重人事故的，處50萬元人民幣以上300萬元人民幣以下的罰款

E．發(fā)生特別重大事故的，處200萬元人民幣以上600萬元人民幣以下的罰款 67．缺陷責任期一般為()個月，具體可由發(fā)、承包雙方在合同中約定。A．3 B．6 C．12 D．18 E．24 68．《產品標識與標注規(guī)定》規(guī)定，所有產品或者其包裝上的標識必須真實，并符合()的要求。A．有產品質量檢驗合格證明

B．有中英文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址

C．限制使用的產品應當在顯著位置清晰地標明生產日期和安全使用期或者失效日期

D．根據(jù)產品的特點和使用要求，需要標明產品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量的用中文相應予以標明

E．使用不當，容易造成產品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的產品，應當有警示標志或者中文警示說明

69．依據(jù)《固體廢物污染環(huán)境防治法》的規(guī)定，與工程建沒有關的具體規(guī)定有()。A．以填埋方式處置危險廢物不符合國務院環(huán)境保護行政主管部門規(guī)定的，應當繳納危險廢物排污費 B．從事收集、貯存、處置危險廢物經營活動的單位，必須向縣級以上人民政府環(huán)境保護行政主管部門申請領取經營許可證，具體管理辦法由國務院規(guī)定

C．直接從事收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的人員，應當接受專業(yè)培訓，經考核合格，方可從事該項工作

D．在國務院和國務院有關主管部門及省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他需要特別保護的區(qū)域內，禁止建設工業(yè)固體廢物集中貯存、處置設施、場所和生活垃圾填埋場

E．在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外

70．新建、改建、擴建工程的勞動安全衛(wèi)生設施必須與主體工程()。A．同時設計 B．同時竣工

C．同時施工 D．同時投入生產和使用 E．同時驗收

71．項目檔案驗收會議的主要議程包括()。A．監(jiān)理單位匯報項日檔案質量的審核情況

B．項目檔案驗收組檢查項目檔案及檔案管理情況 C．項目檔案驗收組形成并宣布項目檔案驗收意見 D．項目檔案工作的基礎管理工作 E．項目建設概況

72．依據(jù)《公務員法》規(guī)定，行政處分分為()。A．記過 B．記大過 C．降職 D．降級 E．撤職

73．按條款是否預先擬定，可以將合同分為()。A．要式合同 B．格式合同 C．不要式合同 D．有名合同 E．非格式合同

74．2009年3月12日，甲建筑工程公司向乙鋼鐵公司發(fā)出一封傳真。內容如下：本公司希望向你公司購買二級螺紋鋼20t，每噸4800元，2009年3月20日之前在甲公司所在城市的火車站交貨，貨到付款，請于3日內答復。2009年3月14日，乙公司回復：同意你方要求，但請預付3萬元定金。對于本案表述不正確的足()。

A．甲公司和乙公司通過要約和承諾訂立合同，合同已經成立 B．甲公司的傳真不構成要約，所以合同并未成立 C．乙公司的回復不構成承諾，所以合同并未成立

D．甲公司的傳真不構成要約，乙公司的叫復也不構成承諾，所以合同并未成立 E．乙公司的回復構成承諾，所以合同成立

75．導致合同變更與撤銷的重大誤解的構成條件有()。A．表意人的誤解是重大的

B．合同的內容在客觀上利益嚴重失衡 C．表意人因為誤解作出了意思表示 D．誤解是由表意人自己的過失造成的

E．受有過高利益的當事人在主觀上具有利用對方的故意 76．債權人提起代位權訴訟，應當符合的條件包括()。A．債務人怠于行使其到期債權，對債權人造成損害 B．債務人的債權已到期 C．債務人的債權不是專屬于債務人自身的債權

D．債權人代位行使的債權數(shù)額應當與其對債務人享有的債權數(shù)額為上限 E．債權人對債務人的債權合法

77．根據(jù)不同標準，可以將違約行為分為()。A．預期違約 B．雙方違約 C．先期違約 D．實際違約 E．單方違約

78．根據(jù)我國《擔保法》的規(guī)定，擔保方式有()。A．保證 B．抵押 C．質押 D．留置 E．證明

79.民事訴訟代理人可分為（）。

A．法定訴訟代理人 B．強制代理人 C．指定代理人 D．無代理人 E．委托訴訟代理人

80.仲裁協(xié)議的法律效力表現(xiàn)為（）。

A．對雙方當事人的法律效力

B．對法院的法律效力 C．對仲裁機構的效力

D．對仲裁事項的效力

E．對仲裁員的效力

2012全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試第一次模擬試卷答案

一、單項選擇題

1．C 2．B 3．D 4．D 5．D 6．D 7．A 8．C 9．B 10．D 11．C 12．D 13．C 14．D 15．B 16．B 17．A 18．A 19．C 2021．C 22．B 23．A 24．C 2526．C 27．D 28．C 29．D 3031．B 32．C 33．D 34．B 3536．D 37．D 38．B 39．C 4041．B 42．C 43．C 44．C 4546．C 47．A 48．D 49．C 5051．A 52．C 53．B 54．C 5556．D 57．A 58．C 59．D 60

二、多項選擇題

61．DE 62．CDE 63．ABD 6466．AC 67．BCE 68．ACDE 6971．ABC 72．ABDE 73．BE 7476．ABCE 77．ABDE 78．ABCD 79

．C ．B ．C ．C ．B ．C ．A ．B ．C ．ARDE 65．ABC 70．ABDE 75．AE 80．ABCE ．ACD ．ACD ．ABC 2012全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試第二次模擬試卷

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．下列選項中，()是整個法律體系的基礎。A．刑法 B．民法 C．憲法 D．行政法

2．公民在享有權利的同叫，也要履行相應的義務，下列選項中，不屬于公民應履行的義務是()。A．維護國家統(tǒng)一和民族團結的義務 B．監(jiān)督權和獲得賠償權

C．遵守憲法和法律，保守國家秘密，愛護公共財產，遵守勞動紀律，遵守公共秩序，尊重社會公德 D．成年子女贍養(yǎng)扶助父母的義務

3．某類民事法律關系所規(guī)范的權利義務順利得到履行，取得了各自的利益．從而使該法律關系達到完結的是指()。

A．民事法律關系自然終止 B．民事法律關系協(xié)議終止 C．民事法律關系違約終止 D．民事法律關系合同終止

4．甲施工企業(yè)到乙供應商的材料倉庫提貨時，倉庫保管員由于工作疏忽多發(fā)了2t水泥給施工企業(yè)，乙供應商發(fā)現(xiàn)后要求甲施工企業(yè)返還。下列表述正確的是()。A．施工企業(yè)沒有過錯，無須返還

B．產生侵權之債，甲施工企業(yè)應當返還 C．產生不當?shù)美畟?，甲施工企業(yè)應當返還 D．產生無因管理之債，甲施工企業(yè)應當返還 5．實用新型和外觀設計專利權的期限是()年。A．5 B．10 C．5 D．20 6．甲施工企業(yè)與乙公司簽訂了承建綜合樓一幢的施工合同。根據(jù)施工合同。乙應于2006年1月10日前支付剩余工程款50萬元人民幣，乙屆時未予支付。甲在索要余款過程中，依次經過以下環(huán)節(jié)，綜合考慮各環(huán)節(jié)，其中不可使訴訟時效中斷的情形有()。A．2006年9月，甲致函乙要求其給付工程款

B．2007年1月，乙公司負責人在酒席上向甲施工企業(yè)負責人表示寬限一年，2007年年底一定付款 C．2008年4月，甲向人民法院起訴

D．2008年3月，乙公司承認該債務存在，但其已超過訴訟時效期間因而拒絕支付 7．動產物權沒立和轉讓前．權利人已經依法占有該動產的，物權A()時發(fā)生效力。A．法律行為生效 B．交付

C．約定生效 D．雙方共同簽署

8．建筑工程依法實行招標發(fā)包，對不適合招標發(fā)包的可以()。A．間接發(fā)包 B．直接發(fā)包 C．勞務分包 D．約定分包

9．某招標人于2009年3月10 U發(fā)出招標文件，有關投標人提交投標文件的日期中說法錯誤的是()。A．如果該項目施工合同估算價為180萬元人民幣，則投標人提交投標文件的日期可能截止于2009年3月28日

B．如果該項目屬于關系公眾安全的項目，且總投資額達到3200萬元人民幣，則投標人提交投標文件的日期不可在2009年3月30日前截止

C．投標人提交投標文件的日期只能截止于2009年3月30日 D．投標人提交投標文件的日期可以截止于2009年4月1日 10．投標保證金有效期應當超出投標有效期()天。A．10 B．20 C．30 D．60 11．某建設項目，招標文件中規(guī)定的開標日期是2009年6月6日上午9點整。在2009年6月6日上午9點整的時候，共收到了投標書10份，其中一份標書沒有密封；一份標書只有單位的蓋章而沒有法定代表人的簽字；還有一份標書對同類問題表述不一致。2009年6月6日上午11點，另有一家投標人送來了一份投標書并說明原因，是因為公司的領導出差剛回來，由于簽字的原因才送來晚了。下列說法中正確的是()。

A．共收到有效標書9份 B．共收到有效標書8份

C．共收到有效標書7份 D．11點送來的標書是有效標書

12．自招標文件出售之口起至停止山售之日止，最短不得少于()個工作日。A．5 B．7 C．10 D．14 13．事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于()小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報 告。A．1 B．12 C．24 D．48 14．下列選項巾，()是建筑生產中最基本的安全管理制度，是所有安全規(guī)章制度的核心。A．群防群治制度 B．安全生產檢查制度 C．安全生產責任制度 D．安全責任追究制度

15．某施工企業(yè)于2009年3月10日取得安全生產許可證，則該證至()到期。A．2011年3月1O日 B．2012年3月10日 C．2013年3月10日 D．2014年3月10日

16．施工單位超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為，對施工單位處工程合同價款()的罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質等級。A．0.5％以上1％以下 B．1％以上2％以下 C．2％以上4％以下 D．5％以上1O％以下

17．監(jiān)理工程師因過錯造成質量事故的，責令停止執(zhí)業(yè)()年。A．1 B．2 C．3 D．5 18．由于發(fā)包人原因導致工程無法按規(guī)定期限進行竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告()天后，工程自動進入缺陷責任期。A．20 B．30 C．60 D．90 19．建設工程質量監(jiān)督機構在T程竣工驗收后()日內，應向委托部門報送建設工程質量監(jiān)督報告。A．3 B．5 C．7 D．15 20．某工程項日丁2009年3月1日開始試運行。建設單位申請該下程項目配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收的最后時限為()。

A．2009年4月1日 B．2009年6月1日 C．2009年9月1目 D．2009年12月1日

21．設計單位未按照民用建筑節(jié)能強制性標準進行設計，或者使用列入禁止使用目錄的技術、工藝、材料和設備的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令改正，處()的罰款。A．10萬元人民幣以上30萬元人民幣以下 B．20萬元人民幣以上40萬元人民幣以下 C．10萬元人民幣以上50萬元人民幣以下 D．10萬元人民幣以上100萬元人民幣以下 22．被申請人收到仲裁申請書副本后，應當在()日內向勞動爭議仲裁委員會提交答辯書。A．3 B．5 C．10 D．15 23．用人單位白用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當依照《勞動合同法》的規(guī)定，向勞動者每月支付()倍的工資。A．1 B．2 C．3 D．4 24．甲與乙建筑公司簽訂了勞動合同，合同尚未期滿，甲要解除合同。根據(jù)《勞動法》的規(guī)定，甲應當提前()日以書面形式通知用人單位。A．10 B．15 C．20 D．30 25．某市政府投資建設的大型工程項目，根據(jù)施工計劃，預計在2009年9月1日組織竣工驗收，則對該項目的檔案驗收在()進行。

A．2009年6月1日前 B．2009年6月1日后 C．2009年7月1日前 D．2009年9月1日后

26．書面委托代理的授權委托書應載明的事項不包括()。A．代理人的姓名或者名稱 B．被代理人的姓名、工作單位 C．代理事項、權限和期間 D．委托人簽名或者蓋章

27．留置權人與債務人應當約定留置財產后的債務履行期問，沒有約定或者約定不明確的，留置權人應當給債務人()個月以上履行債務的期間。A．1 B．2 C．3 D．6 28．下列情形中，不屬于違法分包的是()。

A．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的

B．建設工程總承包合同中未有約定，經建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的

C．分包單位將其承包的建設下程再分包的

D．施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他睢位的

29．依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于()日。A．7 B．10 C．15 D．20 30．在勞動爭議的解決方式中，()是一種簡便易行、最有效、最經濟的方法。A．協(xié)商 B．調解 C．提起訴訟 D．仲裁

31．因支付拖欠()等事項達成調解協(xié)議的，用人單位在協(xié)}義約定期限內不履行的，勞動者可以持調解協(xié)議書依法向人民法院申請支付令。

A．工傷醫(yī)療費、社會保險 B．工傷醫(yī)療費、經濟補償 C．獎金、津貼 D．勞動報酬、社會保險

32．下列關于勞動爭議仲裁委員會的表述中，錯誤的是()。

A．勞動爭議仲裁委員會是依法成立的，通過仲裁方式處理勞動爭議的專門機構 B．勞動爭議仲裁委員會獨立行使勞動爭議仲裁權 C．勞動爭議仲裁委員會按行政區(qū)劃層層設立

D．直轄市、設區(qū)的市可以設立一個或者若干個勞動爭議仲裁委員會

33．非全口制用工是以小時計酬為主，勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過()小時。A．2 B．4 C．8 D．10 34．下列關于侵權行為與違約行為的區(qū)別的表述巾，錯誤的是()。

A．侵權行為違反規(guī)定的是法定義務，違約行為違反的是合同巾的約定義務 B．侵權行為侵犯的是絕對權，違約行為侵犯的是相對權

C．侵權行為的法律責任包括財產責任和非財產責任，違約行為的法律責任僅限于財產責任 D．侵權行為屬民事違法行為，違約行為則不屬于

35．對于下列糾紛的解決中，適用于《合同法》的有()。A．甲監(jiān)理公司對行政部門的處罰不服引起的糾紛 B．乙施工企業(yè)與項目經理丙之間的勞動報酬糾紛 c．甲建設單位與乙招標代理機構之間的代理費用糾紛 D．甲建筑公司與乙設備租賃公司之間的租金支付糾紛

36．2009年6月8日，某建筑公司的項目經理向水泥廠發(fā)出一個要約，想要購買水泥廠的水泥100t。要約中要求水泥廠在2009年6月12日之前作出答復，但是，水泥廠考慮到水泥可能會漲價而拖延到了2009年6月20日才回復同意賣給項目經理水泥，則下列說法中，不正確的是()。A．該項目經理收到該回復后合同生效

B．該遲到的承諾是否有效，由該項目經理決定

C．如果該項目經理不想買水泥了，可以不用通知水泥廠

D．如果該項日經理承認該遲到的承諾的效力，就要及時通知水泥廠 37．根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，依法成立的合同，A()時生效。A．交付執(zhí)行 B．登記 C．成立 D．雙方簽署

38．某建設單位與甲公司簽訂一份施工合同，約定由甲公司為某工程的施工總承包商。甲公司經過建設單位同意將其中幕墻工程發(fā)包給乙公司。為趕進度，乙公司將其中一部分工程又發(fā)包給丙公司。對于前述施工合同的效力，下列表述正確的()。A．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效 B．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同無效 C．甲和乙的合同無效，乙和丙的合同有效 D．甲和乙的合同無效，乙和丙的合同無效

39．發(fā)包人收到竣工驗收報告后應在()天內組織有關單位驗收。A．15 B．28 C．40 D．60 40．甲、乙雙方于2009年3月10日簽訂一份施工合同。2009年3月20日，乙方發(fā)現(xiàn)甲方隱瞞了施工現(xiàn)場周邊真文地質條件，如果按合同施工，將增加將近30％的施工費用，遂與甲方協(xié)商但遭到拒絕。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司若要行使其撤銷權，必須在()之前向法院或仲裁機構申請。A．2009年3月10日 B．2009年3月20日 C．2010年3月10日 D．2010年3月20日

41．甲施工企業(yè)向乙公司訂購了1 0臺白卸車，由于乙公司庫存短缺，經甲同意，由丙公司代替乙交付2臺。若丙公司交付的2臺自卸車存在質量問題，則應當由()承擔違約責任。A．乙向丙 B．乙向甲 C．丙向甲 D．丙向乙

42．2009年2月2日甲與乙簽訂r一個合同，合同葉]約定甲將A己的挖掘機租給乙，租期為2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲卻將此挖掘機租給了丙，租期為2009年2月25日至6月25日，則()。A．甲要承擔締約過失責任

B．乙在2009年2月25日即可要求甲承擔違約責任 C．乙在2009年3月1日方可要求}=}{j承擔違約責任 D．乙在2010年3月1日方可要求甲承擔違約責任

43．某業(yè)主和承包商簽訂了施工合同甲，承包商和分包商簽訂了分包合同乙。為保證施工合同甲的認真履行，業(yè)主要求承包商提供保證人，則保證合同丁的當事人足()。A．承包商和分包商 B．承包商和保證人 C．業(yè)主和保證人 D．業(yè)主和承包商

44．甲與乙簽訂工程設計合同，合同約定設計費為80萬元人民幣。甲方向乙方支付16萬元人民幣定金。合同訂立后，甲方實際向乙方支付了10萬元人民幣定金，乙方收取定金后拒不履行合同，則()。A．甲方可以要求乙方返還10萬元人民幣 B．甲方可以要求乙方返還16萬元人民幣 C．甲方可以要求乙方返還20萬元人民幣 D．甲方可以要求乙方返還32萬元人民幣 45．下列選項中，不屬于雙務合同的是()。A．建設工程合同 B．租賃合同 C．加丁承攬合同 D．借用合同 46．書面形式的要約自()時發(fā)生效力。

A．到達受要約人 B．要約人發(fā)出

C．受要約人了解要約內容 D．受要約人作出承諾

47．欺詐是合同無效的原因之一，下列不屬于其構成條件的是()。A．欺詐方具有欺詐的故意 B．欺詐方實施了欺詐行為

C．被欺詐方因欺詐行為陷入錯誤的認識

D．被欺詐方由于錯誤認識而作出了違反其真實意思表示的行為、欺詐行為損害了其合法利益 48．根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人在合同中對質量要求約定不明確的按照()履行。A．通常標準、特定標準 B．國家標準、特定標準 C．通常標準、行業(yè)標準 D．國家標準、行業(yè)標準

49．甲、乙因工程款糾紛引起訴訟，在案件審理過程中，甲對乙提交的工程造價鑒定結論有異議，申請重新鑒定。在()的情況下，法院應予以重新鑒定。A．可以通過補充鑒定解決 B．可以通過重新質證解決 C．可以通過補充質證解決 D．鑒定程序嚴重違法

50．A公司承建B公司的居民住宅工程．后來雙方因工程質量問題導致糾紛，A公司決定起訴B公司。A公司的注冊登記地在甲市，B公司的注冊登記地在乙市，該工程位于丙市，雙方的合同是在丁市簽訂的。根據(jù)我國《民事訴蹬法》的規(guī)定，A公司應當向()市人民法院起訴。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

51．某建設工程的承包人將工程進行了轉包，導致實際施工人的工程款被拖欠。根據(jù)有關司法解釋的規(guī)定，下列說法中錯誤的是()。

A．實際施工人只能以發(fā)包人為被告主張權利 B．實際施工人可以以轉包人為被告起訴 C．人民法院可以追加轉包人為本案當事人

D．發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實施工人承擔責任

52．人民法院適用普通程序審理的案件，應在立案之日起()個月內審結。A．1 B．2 C．3 D．6 53．仲裁委員會收到仲裁申請書之日起()日內經審查認為符合受理條件的，應當受理，并通知當事人；認為不符合受理條件的，應當書面通知當事人不予受理，并說明理由。A．3 B．5 C．7 D．15 54．申請人不服行政復議決定的，可以在收到行政復議決定書之日起()日內向人民法院提起訴訟。A．7 B．10 C．15 D．30 55．只要原告起訴符合民事訴訟法規(guī)定的條件，無論被告是否愿意，訴訟均會發(fā)生，這一點體現(xiàn)了民事訴訟()的特點。

A．公權性 B．程序性 C．強制性 D．專業(yè)性

56．當事人增加、變更訴訟請求的，應當在()提出。A．受理案件后終審判決前 B．開庭審理后終審判決前 C．開庭審理前 D．舉證期限屆滿前

57．一般地域管轄，通常是以()作為確定管轄的標準。A．訴訟標的所在地 B．被告住所地 C．法律事實所在地 D．原告住所地

58．下列關于先了執(zhí)行的表述中，錯誤的是()。A．先予執(zhí)行根據(jù)當事人的申請而開始 B．申請人必須提供擔保

C．人民法院對當事人先予執(zhí)行的申請，經審查認為符合法定條件的，應當及時作出先予執(zhí)行的裁定 D．先予執(zhí)行應當僅限于當事人訴訟請求的范圍，并以當事人的生活、生產經營急需為限

59．地方人民檢察院發(fā)現(xiàn)同級人民法院已經發(fā)生法律效力的判決、裁定，適用法律有錯誤的，應當()。A．向同級人民法院提出抗訴

B．提請上級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴 C．提請最高人民檢察院向同級人民法院提出抗訴 D．提請上級人民法院向同級人民法院提出抗訴

60．行政復議機關一般應當自受理申請之日起()日內作出行政復議決定。A．15 B．20 C．30 D．60

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)61．在我國法律體系中，訴訟法主要包括()。A．民事訴訟法 B．行政訴訟法 C．憲法 D．國際法

E．刑事訴訟法

62．下列屬于民事法律關系客體的是()。A．建筑材料和施工機械 B．建設資金 C．文學作品 D．行為 E．法定的權利和義務

63.根據(jù)我國《民法通則》以及相關的法律規(guī)范的規(guī)定，能夠引起債的發(fā)生的法律事實，即債的發(fā)生根據(jù)主要有()。

A．不當?shù)美?B．無因管理 C．合同 D．侵權行為 E．不可抗力

64．物權包括()。

A．抵押權 B．留置權 C．所有權 D．用益物權 E．擔保物權 65．下列建設工程的勘察、設計，經有關主管部門批準，可以直接發(fā)包的有()。A．重要設備的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的 B．采用特定的專利或者專有技術的 C．建筑藝術造型有特殊要求的

D．國務院規(guī)定的其他建設工程的勘察、設計 E．全部或部分使用國有資金投資的

66.事故發(fā)生單位主要負責人未依法履行安全生產管理職責，導致事故發(fā)生的，依照()規(guī)定處以罰款。A．發(fā)生一般事故的，處上一年年收入30％的罰款 B．發(fā)生較大事故的，處上一年年收入40％的罰款 C．重大責任事故的，處上一年年收入50％的罰款 D．發(fā)生重大事故的，處上一年年收入60％的罰款 E．發(fā)生特別重大事故的，處上一年年收入70％的罰款

67.建設工程質量監(jiān)督機構制訂建設工程質量監(jiān)督工作方案的內容，具體包括()。A．確定負責該項工程的質量監(jiān)督工程師和助理質量監(jiān)督工程師

B.監(jiān)督建設單位組織的工程竣工驗收的組織形式、驗收程序以及在驗收過程中提供的有關資料和形成的質量評定文件是否符合有關規(guī)定

C．實體質量是否存有嚴重缺陷

D.在方案中對地基基礎、主體結構和其他涉及結構安全的重要部位和關鍵工序，作出實施監(jiān)督的詳細計劃安排

E．工程質量的檢驗評定是否符合國家驗收標準 68.根據(jù)《實施工程建沒強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列屬于強制性標準監(jiān)督檢查的內容包括()。A．工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規(guī)定 B．有關工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準

C．工程中采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規(guī)定 D．工程質量監(jiān)督機構應當對工程建設施工、監(jiān)理、驗杉等階段執(zhí)行強制性標準 E．工程項日采用的材料、設備是否符合強制性標準的規(guī)定

69．根據(jù)《節(jié)約能源法》的規(guī)定，我國進行節(jié)能管理的基本思路包括()。A．建筑節(jié)能的監(jiān)督管理 B．編制節(jié)能計劃 C．建筑節(jié)能制度 D．節(jié)能產業(yè)政策 E．節(jié)能考核評價

70．根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，用人單位有()情形的，勞動者可以解除勞動合同，用人單位應當向勞動者支付經濟補償。

A．未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的

B．用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自Ell的手段強迫勞動者勞動的 C．未及時足額支付勞動報酬的

D．用人單位的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者權益的 E．用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的 71．檢查項目檔案，采用的方式有()。A．現(xiàn)場查驗 B．現(xiàn)場勘驗 C．質詢 D．詢問 E．抽查案卷

72．根據(jù)《行政處罰法》、《建設行政處罰程序暫行規(guī)定》基于建設行政處罰的不同情況，規(guī)定了()程序。

A．簡易 B．一般 C．聽證 D．特殊 E．合議

73．根據(jù)法律是否規(guī)定一定名稱并有專門規(guī)定為標準，合同可以分為()。A．雙務合同 B．單務合同 C．有名合同 D．無名合同 E．實踐合同

74．根據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同的一般條款包括()。A．數(shù)量 B．質量

C．違約金 D．解決爭議的方法 E．當事人的名稱

75．建設工程施工合同的發(fā)包人請求解除合同的條件包括()。A．明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的

B．合同約定的期限內沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內仍未完工的 C．已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的 D．未按約定支付工程價款的 E．不履行合同約定的協(xié)助義務的

76．合同權利義務概括轉讓，又稱為概括承受、概括轉移，它分為()。A．合同權利全部轉讓 B．合同權利義務全部轉移 C．合同權利部分轉讓 D．合同義務全部轉讓 E．合同權利義務部分轉移

77．保證擔保的當事人包括()。A．債權人 B．參與人 C．債務人 D．代理人 E．保證人

78．書證的特征包括()。

A.書證以其表達的息想內容來證明案件事實，而不是以其外形、質量等來證明案件事實 B．書證往往能夠直接證明案件的主要事實 C．書證的真實性較強，不易偽造 D．書證是真實的

E．書證所反映的內容對待證事實能起到證明作用 79．財產保全的種類包括()。

A．訴前財產保全 B．訴訟財產保全 C．訴中財產保全 D．訴后財產保全 E．抵押財產保全

80．下列事項應按規(guī)定的糾紛處理方式解決，而不能提起行政復議的有()。A．認為行政機關侵犯其合法的經營自主權的

B.認為行政機關違法集資、征收財物、攤派費用或者違法要求履行其他義務的 C．行政機關的行政處分或者其他人事處理決定

D．認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益的 E．行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理

2012全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試第二次模擬試卷答案

一、單項選擇題

1．C 2．B 3．A 4．C 5．B 6．D 7．A 8．B 9．C 10．C 11．A 12．A 13．A 14．C 15．B 16．C 17．A 18．D 19．B 20．B 21．A 22．C 23．B 24．D 25．B 26．B 27．B 28．B 29．D 30．A 31．B 32．C 33．B 34．D 3536．A 37．C 38．B 39．B 4041．B 42．B 43．C 44．C 4546．A 47．D 48．D 49．D 5051．A 52．D 53．B 54．C 5556．D 57．B 58．B 59．B 60

二、多項選擇題

61．ABE 62．ABCD 63．ABCD 6466．ABD 67．AD 68．ABCE 6971．ACE 72．ABC 73．CD 7476．BE 77．ACE 78．ABC 79

．D ．D ．D ．D ．C ．D ．CDE 65．BDE 70．ABDE 75．AB 80．BCE ．ABCD ．ABC ．CE 2012全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試第三次模擬試卷

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．在我國法律體系中，《稅法》屬于()。A．民法 B．行政法 C．經濟法 D．憲法

2．下列選項中，()是我國法律體系中最基本和最重要的法律部門。A．憲法 B．刑法 C．民法 D．行政法

3．紅星建筑工程公司委托其業(yè)務員甲某外出采購水泥，甲某以紅星建筑工程公司的名義與乙公司簽訂一份鋼材購銷合同，下列說法中正確的是()。

A．甲某的行為構成無權代理 B．甲某的行為屬于有權代理 C．甲某的行為構成濫用代理權 D．甲某的行為屬于法定代理

4．甲砂場將應該發(fā)給乙建筑公司的2500m細砂發(fā)給了丙路橋公司，三天后，甲砂場向丙路橋公司索取這批細砂。所產生的債權債務關系是()。A．合同之債 B．侵權之債 C．不當?shù)美畟?D．無因管理之債

5．公民人身權受到傷害要求賠償?shù)脑V訟期間為()年。A．1 B．2 C．3 D．4 6．訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。但是，從權利被侵害之日起超過()年的，人民法院不予保護。A．2 B．10 C．15 D．20 7．因合法建造、拆除房屋等事實行為設立或者消滅物權的，自()時發(fā)生效力。A．約定生效 B．事實行為成就 C．法律行為生效 D．交付

8．大型建筑工程或者結構復雜的建筑T程，可以由()個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。A．1 B．2 C．3 D．4 9．某項目投標總價為10億元人民幣，則其投標保證金可能為()。A.180萬元人民幣 B．1500萬元人民幣 C．10億元人民幣 D．75萬元人民幣

lo．A公司和B公司組成聯(lián)合體投標競爭c公司的招標項目并且中標，則()。A．由A公司代表B公司與c公司簽訂承包合同 B．由B公司代表A公司與C公司簽訂承包合同 C．由A公司和B公司與C公司簽訂承包合同 D．由A公司和B公司分別與C公司簽訂承包合同 11．某項目的招標人于2009年6月1日向中標人發(fā)出了中標通知書，雙方于2009年6月25日簽訂了合同。根據(jù)相關法律規(guī)定，招標人應在()前向有關部門提交招標投標情況的書面報告。A．2009年6月15日 B．2009年6月30日 C．2009年7月10日 D．2009年7月25日

12．根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，施工招標項目工期超過()個月的，招標文件中可以規(guī)定工程造價指數(shù)體系、價格調整因素和調整方法。A．3 B．6 C．9 D．12 13．安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門逐級上報事故情況，每級上報的時間不得超過()小時。A．1 B．2 C．3 D．4 14．某工程項目施工合同于2009年6月5日簽訂，該工程的開工報告于2009年6月15日批準，工程于2009年7月10日正式開工。建設單位最遲應當于()前，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A．2009年6月15日 B．2009年6月30日 C．2009年7月10日 D．2009年7月15日 15．根據(jù)我國相關規(guī)定，未取得安全生產許可證而擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得，并處()的罰款。

A．5萬元人民幣以上1O萬元人民幣以下 B．10萬元人民幣以上50萬元人民幣以下 C．20萬元人民幣以上70萬元人民幣以下 D．30萬元人民幣以上80萬元人民幣以下

16．施工單位不履行保修義務或者拖延履行保修義務的，責令改正，處()的罰款，并對在保修期內因質量缺陷造成的損失承擔賠償責任。A．5萬元人民幣以上10萬元人民幣以下 B．10萬元人民幣以上20萬元人民幣以下 C．10萬元人民幣以上30萬元人民幣以下 D．20萬元人民幣以上60萬元人民幣以F 17．監(jiān)理工程師因過錯造成．重大質量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，()年以內不予注冊。A．1 B．2 C．3 D．5 18．建設工程全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額()左右的比例預留保證金。A．2％ B．4％ C．5％ D．7％

19．建設工程發(fā)生質量事故，有關單位應當在()小時內向當?shù)亟ㄔO行政主管部門和其他有關部門報告。

A．1 B．12 C．24 D．48 20．在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工()日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環(huán)境噪聲值以及所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施的情況。A．10 B．15 C．30 D．60 21．不得安排夜班勞動的情況是()。A．懷孕的女職工甲

B．嬰兒哺乳期末滿一周歲的女職工乙 C．女職工丙 D．未成年工丁

22．當事人有正當理由的，可以在開庭()日前清求延期開庭。A．3 B．5 C．10 D．15 23．根據(jù)我國《勞動合同法》的規(guī)定，自用工之口起()個月內，經用人單位書面通知后，勞動者不與用人單位訂市書面勞動合同的用人單位應當書面通知勞動者終止勞動關系，無需向勞動者支付經濟補償．但是應當依法向勞動者支付其實際工作時間的勞動報酬。A．1 B．2 C．3 D．6 24．用人單位可以解除勞動合同的情形為()。A．提供勞務的甲是未成年人 B．乙患病，但在規(guī)定的醫(yī)療期內 C．丙患職業(yè)病喪失勞動能力 D．丁因公負傷部分喪失勞動能力

25．根據(jù)《稅收征收管理法》的規(guī)定，納稅人因有特殊困難，不能按期繳納稅款的，經批準可以延期繳納稅款，但是最長不得超過()個月。A．1 B．2 C．3 D．6 26．被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的，()。A．由被代理人承擔主要責任 B．由代理人承擔主要責任 C．由被代理人和代理人負連帶責任 D．代理人不承擔責任

27．根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》的規(guī)定，限額以下的小型工程是指工程投資額在()萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程。A．10 B．15 C．20 D．30 28．工程監(jiān)理人員認為工程施工不符合工程設計要求、施工技術標準和合同約定的，有權()。A．提出意見和建議 B．要求建筑施工企業(yè)改正 C．報告建設單位 D．提出索賠要求

29．未造成人員傷亡的一般生產安全事故，由()組織事故調查組進行調查。A．國務院授權的有關部門 B．省級人民政府 C．設區(qū)的市級人民政府 D．縣級人民政府

30．勞動爭議當事人可申請調解的調解組織不包括()。A．企業(yè)勞動爭議調解委員會 B．依法設立的基層人民調解組織

C．在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道設立的具有勞動爭議調解職能的組織 D．勞動爭議仲裁委員會

31．下列關于勞動爭議仲裁的基本特點的表述中，錯誤的是()。

A．從仲裁主體上看，勞動爭議仲裁機構由勞動行政主管部門、同級工會、用人單位方面的代表三方組成

B．從解決對象看，勞動爭議仲裁解決勞動爭議

C．從仲裁實行的原則看，勞動爭議仲裁實行的是約定管轄

D．從與訴訟的關系看，當事人對勞動爭議仲裁裁決不服的，可以向法院起訴

32．用人單位生產經營發(fā)生嚴重困難需要裁減人員20人以上或者裁減不足20人但占企業(yè)職工總數(shù)()以上的，用人單位在聽取工會意見并向勞動行政部門報告后可以裁減人員。A．5％ B．10％ C．15％ D．20％

33．非全日制用工的特點不包括()。

A．雙方當事人可以訂立口頭協(xié)議 B．雙方當事人可以約定試用期

C．雙方當事人任何一方都可以隨叫通知對方終止用工

D．從事非全日制用工的勞動者可以與一個或者一個以上用人單位訂立勞動合同 34．管制具有一定的期限，數(shù)罪并罰時不得超過()年。A．1 B．2 C．3 D．5 35．某施工項目業(yè)主在招標文件中規(guī)定承包商拖期違約賠償按6000元／d計算，投標單位在投標文件中提出拖期違約賠償按4000元／d計算。經過開標、評標、定標后，業(yè)主發(fā)出了中標通知書，雙方在簽訂合同時的拖期違約賠償應為()元／d。A．4000 B．4500 C．5000 D．9000 36．在某大型項目的招標中，甲公司欲和乙公司組成聯(lián)合體進行投標，雙方通過磋商基本達成合作意向，但在雙方簽訂正式的聯(lián)合體協(xié)議之前，丙公司以更為優(yōu)惠的條件勸說甲公司放棄與乙公司的聯(lián)合，甲公司轉而與丙公司開始新的談判磋商。但在招標文件規(guī)定的投標截止到日前，丙公司由于排擠乙公司的目的已經達到，遂借口資金緊張拒絕與甲公司共同投標。關于甲公司此間遭受的損失，下列表述正確的是()。

A．甲的損失自己承擔，因為合同并未成立 B．甲的損失自己承擔，因為丙公司沒有過失 C．甲的損失由丙公司承擔，承擔違約責任 D．甲的損失由丙公司承擔，承擔締約過失責任 37.下列選項中，()是合同生效的重要構成要件。A．意思表示真實

B．當事人必須具有相應的民事權利能力和民事行為能力 C．不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定 D．不損害社會公共利益 38．附期限合同是指()。

A.合同成立之后，是否具有效力還未確定，有待于其他行為或者事實使之確定的合同 B.在合同中約定了一定的條件，并且把該條件的成就作為合同效力發(fā)生的根據(jù)的合同 C.當事人在合同中設定一定的期限，并把未來期限的到來作為合同效力消滅的根據(jù)的合同 D.在合同中約定了一定的條件，并且把該條件的不成就作為合同效力消滅的根據(jù)

39.甲、乙雙方在合同中約定甲方貨到后乙方付款，甲公司聽說乙公司的經營狀況不好就中止了發(fā)貨，后經證實是謠傳。則()。A．甲公司的行為屬于違約行為

B．甲公司的行為屬于行使先履行抗辯權 C．甲公司的行為屬于行使不安抗辯權 D．甲公司的行為屬丁行使同時履行抗辯權

40.自債務人的行為發(fā)生之日起()年內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。A．1 B．2 C．3 D．5 41.甲乙雙方訂立的商品房買賣合同中約定：“乙將自己開發(fā)建設的某公寓A座第10層住房出售給甲，2009年11月8日交付房屋”。2009年9月27日，甲發(fā)現(xiàn)該公寓A座剛蓋到第2層。根據(jù)合同法規(guī)定，()。A．甲可以立即起訴乙，要求其承擔違約責任

B．甲只能要求乙支付遲延履行違約金而不能解除合同 C．甲只能等到2009年11月8日方能要求乙承擔違約責任 D．甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承擔違約責任

42.甲施工企業(yè)與乙鋼鐵公司訂立了一份鋼材購銷合同，約定乙鋼鐵公司向甲施工企業(yè)交付200tg。貨款80萬元人民幣，甲施工企業(yè)向乙鋼鐵公司支付定金10萬元人民幣；如任何一方不履行合同應支付違約金15萬元人民幣。乙鋼鐵公司因將鋼材賣給丙施工企業(yè)而無法向甲施工企業(yè)交付，給甲施工企業(yè)造成損失20萬元人民幣。甲施工企業(yè)的()訴訟請求不能夠獲得法院支持。A．要求乙鋼鐵公司支付違約金20萬元人民幣 B．要求乙鋼鐵公司雙倍返還定金20萬元人民幣

C.要求乙鋼鐵公司支付違約金15萬元人民幣，同時返還定金10萬元人民幣 D．要求乙鋼鐵公司支付違約金15萬元人民幣，同時繼續(xù)履行交貨義務

43.甲公司為乙公司向丙公司借款作擔保，在保證合同中沒有明確約定保證的范圍，根據(jù)用工法律規(guī)定，此保證的范圍是()。A．主債權 B．利息 C．違約金 D．全部債權

44．施工企業(yè)與鋼材經銷商簽訂購銷合同，總貨值為60萬元人民幣，雙方在協(xié)商定金數(shù)額時發(fā)生意見分歧。根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，該定金額最多為()萬元人民幣。A．3 B．6 C．12 D．18 45．借用合同是()。

A．雙務、格式合同 B．無償、單務合同 C．無償、格式合同 D．有償、雙務合同

46．在耍約發(fā)生法律效力之前，要約人使其不發(fā)生法律效力而取消要約的行為稱為()。A．要約的撤銷 B．要約的撤同 C．要約的消滅 D．要約的失效

47．當事人在合同中預先約定免除一方故意或重大過失而給對方造成損失的，該項條款()。A．有效 B．無效

C．效力待定 D．可變更、可撤銷 48．不安抗辯權的成立要件不包括()。

A．雙方當事人基于同一雙務合同而互負債務

B．債務履行有先后順序，且由履行順序在先的當事人行使 C．當事人另一方未履行債務

D．履行順序在后的一方履行能力明顯下降，有喪失或者可能喪失履行債務能力的情形 49．視聽資料是指()。

A．證明案件真實情況的一切物品和痕跡

B．利用錄音、錄像等技術手段反映的聲音、圖像以及電子計算機貯存的數(shù)據(jù)證明案件事實的證據(jù) C．人民法院審判人員或者行政機關工作人員對能夠證明案件事實的現(xiàn)場或者對不能、不便拿到人民法院的物證，就地進行分析、檢驗、測量、勘察后所作的記錄

D．以文字、符號、圖形等形式所記載的內容或表達的思想來證明案件事實的證據(jù)

50．人民法院對當事人提出的回避申請，應當在申請?zhí)岢龅?)日內，以口頭或者書面形式作出決定。A．2 B．3 C．5 D．7 51．人民法院在接受訴前財產保全申請后，必須在()小時內作出裁定。A．12 B．24 C．48 D．72 52．當事人申請再審，應當在判決、裁定發(fā)生法律效力后()年內提出。A．1 B．2 C．3 D．5 53．甲、乙因合同糾紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員，首席仲裁員由甲、乙共同選定。仲裁庭合議時產生了三種不同意見，仲裁庭應當()作出裁決。A．按多數(shù)仲裁員的意見 B．按首席仲裁員的意見 C．提請仲裁委員會 D．提請仲裁委員會主任

54．公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起公訴的，應當在知道做出具體行政行為之只起()個月內提出，法律另有規(guī)定的除外。A．1 B．2 C．3 D．6 55．在執(zhí)行中雙方當事人達成的和解協(xié)議的，如果一方當事人不履行和解協(xié)議或者反悔的，對方當事人只可以()。

A．申請人民法院按照原生效法律文書強制執(zhí)行 B．重新提起訴訟 C．追究其違約責任

D．申請人民法院按照和解協(xié)議強制執(zhí)行

56．證據(jù)收集是指審判人員為了查明案件事實，按照法定獲取證據(jù)的行為，其收集方法不包括()。A．當事人提供

B．人民法院認為市理案件需要，依職權主動調查收集 C．人民檢察院依職權主動調查收集 D．當事人依法申請人民法院調查收集

57．下列關于證據(jù)證明力的表述中，錯誤的是()。

A．國家機關，社會團體依職權制作的公文書證的證明力一般大于其他書證

B．物證、檔案、鑒定結論，勘驗筆錄或者經過公證、登記的書證，其證明力一般大于其他書證、視聽資料和證人證言

C．物證、檔案、鑒定結論的證明力大于國家機關、社會團體依職權制作的公文書證

D．證人提供的對與其親屬或者其他密切關系的當事人有利的證言，其證明力一般小于其他證人證言 58．采取訴前財產保全須符合的條件不包括()。

A．必須是緊急情況，不立即采取財產保全將會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害 B．必須由利害關系人向財產所在地的人民法院提出申請 C．申請人必須提供擔保

D．可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或難以執(zhí)行的案件 59．申請強制執(zhí)行的期間從()起計算。

A．法律文書規(guī)定履行期間的最后，日 B．法律文書規(guī)定履行期間的第一日 C．判決作出之日 D．法律文書生效之日 60．法律規(guī)定應當撤銷仲裁裁決的情形不包括()。A．仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序 B．仲裁裁決所依據(jù)的證據(jù)是偽造的

C．提出撤銷仲裁裁決申請的主體并非是仲裁當事人

D．仲裁員在仲裁該案時有索賄、徇私舞弊、枉法裁決的行為

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)61．中華人民共和國公民的人格尊嚴不受侵犯，其人格尊嚴主要包括公民的()。

A．姓名權 B．隱私權 C．肖像權 D．財產權 E．著作權

62．下列選項中，屬于民事法律關系變更的是()。A．主體變更 B．客體變更

C．內容變更 D．主觀方面的變更 E．客觀方面的變更 63．債的消滅可分為()。

A．債因履行而消滅 B．債因提存而消滅

C．債因免除而消滅 D．債因擔保人死亡而解除 E．債因混同而消滅 64．物權的保護應當采取的方式有()。

A．無權占有不動產或者動產的，權利人可以請求返還原物

B．妨害物權或者可能妨害物權的，權利人可以請求排除妨害或者消除危險

C．造成不動產或者動產毀損的，權利人可以請求修理、重作、更換或者恢復原狀 D．侵害物權，造成權利人損害的，權利人只能請求損害賠償

E．因物權的歸屬、內容發(fā)生爭議的，利害關系人可以請求確認權利 65．根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，對聯(lián)合體各方資質條件的要求有()。

A．兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標 B．聯(lián)合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力

C．國家有關規(guī)定或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，聯(lián)合體各方均應當具備規(guī)定的相應資格條件

D．由同一專業(yè)單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級 E．由同一專業(yè)單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較高的單位確定資質等級 66．下列選項中，屬于勘察單位的安全責任的包括()。A．確?？辈煳募馁|量，以保證后續(xù)工作安全的責任 B．科學設計的責任 C．提出建議的責任 D．承擔后果的責任

E．科學勘察，以保證周邊建筑物安全的責任

67．下列選項中，屬于建設工程質量監(jiān)督報告的有()。A．對地基基礎和主體結構質量檢查的結論

B．T程竣工驗收的程序、內容和質量檢驗評定是否符合有關規(guī)定 c．歷次抽查該工程發(fā)現(xiàn)的質量問題和處理情況等內容 D．根據(jù)政府主管部門的委托，受理建設工程項目質量監(jiān)督 E．工程質量的檢驗評定是否符合國家驗收標準 68．《標準化法》按照標準的級別不同，把標準分為()。A．國家標準 B．國際標準 C．行業(yè)標準 D．國外標準 E．企業(yè)標準

69．工程建設中應當采取的消防安全措施包括()。

A．生產、貯存、運輸、銷售或者使用、銷毀易燃易爆危險物品的單位、個人，必須執(zhí)行國家有關消防安全的規(guī)定

B．禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火；因特殊情況需要使用明火作業(yè)的，應當按照規(guī)定事先辦理審批手續(xù)

C．消防產品的質量必須符合同家標準或者行業(yè)標準

D．在設有車間或者倉庫的建筑物內，可以暫時設置員工集體宿舍

E．任何單位、個人不得損壞或者擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材，不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道

70．下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形有()。A．從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)健康檢查

B．在本單位患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的 C．女職工在孕期、產期、哺乳期的 D．在本單位連續(xù)工作滿10年

E．患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的 71．稅務管理的制度主要包括()。A．稅務登記制度 B．強制性制度 C．固定性制度 D．賬簿憑證管理制度 E．納稅申報制度

72．根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，犯罪構成的要件包括()。A．犯罪主體 B．犯罪客體

C．犯罪的內容 D．犯罪的客觀方面 E．犯罪的主觀方面

73．下列選項中，屬于有償合同的是()。A．買賣合同 B．承攬合同 C．贈與合同 D．運輸合同 E．借用合同

74．甲公司與乙公司經協(xié)商達成買賣合同，雙方均未加蓋公章或簽字，不久甲公司交貨，乙公司收貨后付款。乙公司在使用中發(fā)現(xiàn)貨物質量有問題，遂訴至法院，根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述不正確的是()。

A．合同無效，已履行部分雙方返還

B．合同無效，但已履行部分雙方不再返還 C．合同未成立，已履行部分雙方相互返還 D．合同已成立，甲公司承擔違約責任 E．合同已成立，乙公司承擔違約責任

75．建設工程施工合同的發(fā)包人因為()，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任。A．施工圖設計文件未經審查或者審查不合格，擅自施工的

B．明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的 C．提供的設計有缺陷

D．提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準 E．直接指定分包人分包專業(yè)工程 76．債權轉讓的條件包括()。

A．須存在有效的債權，無效合同或者已經被終止的合同不產生有效的債權，不產生債權轉讓 B．根據(jù)合同性質不得轉讓 C．按照當事人約定不得轉讓的

D．依照法律規(guī)定不得轉讓的合同權利不具有可轉讓性 E．被轉讓的債權應具有可轉讓性

77．根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，保證方式分為()。A．一般保證 B．特殊保證 C．連帶責任保證 D．書面保證 E．反擔保保證

78．在民事訴訟中，需要運用證據(jù)加以證明的對象包括()。A．當事人主張的實體權益的法律事實 B．當事人主張的程序法事實 C．證據(jù)事實

D．習慣、地方性法規(guī)

E．已為有效公正文書所證明的事實

79．采取訴訟財產保全，應符合的條件包括()。

A．可能因當事人一方的行為或者其他原兇，使判決不能執(zhí)行或難以執(zhí)行的案件 B．須在訴訟過程中由當事人提出申請 C．必要時法院也可依職權作出

D．必須由利害關系人向財產所在地的人民法院提出申請，法院不依職權主動采取財產保全措施 E．申請人必須提供擔保，否則，法院駁回申請 80．根據(jù)《行政復議法》的規(guī)定，決定撤銷、變更或者確認該具體行政行為違法的，可以責令被

申請人在一定期限內重新作出具體行政行為的情形有()。A．事實不清、證據(jù)不足的 B．適用依據(jù)錯誤的 C．違反法定程序的 D．超越或者濫用職權的 E．具體行政行為明顯不當?shù)?/p>

2012全國二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試第三次模擬試卷答案

一、單項選擇題

1.C 2．C 3．A 4．C 5．A 6．D 7．B 8．B 9．D 1011．A 12．D 13．B 14．B 1516．B 17．D 18．C 19．C 2021．B 22．A 23．A 24．A 2526．C 27．D 28．B 29．D 3031．C 32．B 33．B 34．C 3536．D 37．A 38．C 39．A 4041．A 42．D 43．D 44．C 4546．B 47．B 48．C 49．B 5051．C 52．B 53．B 54．C 5556．C 57．C 58．D 59．A 60

二、多項選擇題

61．ABC 62．ABC 63．ABCE 6466．AE 67．ABC 68．ACE 6971．ADE 72．ABDE 73．ABD 7476．AE 77．AC 78．ABCD 79．C ．B ．C ．C ．D ．A ．D ．B ．B ．A ．C ．ABCE 65．ABCE 70．ABCE 75．ABC 80．BCE ．ABCE ．CDE ．BCDE

第四篇：二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試

2011二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試采用全國統(tǒng)一命題，共設3個科目，其中《建設工程施工管理》、《建設工程法規(guī)及相關知識》2個科目為客觀題，用2B鉛筆在答題卡上作答；《專業(yè)工程管理與實務》科目分為：建筑工程、公路工程、水利水電工程、礦業(yè)工程、市政公用工程、機電工程6個專業(yè)類別，考生報名時可根據(jù)實際工作需要選擇其中一個專業(yè)類別?！秾I(yè)工程管理與實務》試題包括主觀題和客觀題,客觀題用2B鉛筆作答，主觀題用黑色墨水的鋼筆或簽字筆作答

第五篇：2011二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作計劃

時間工作項目2月14～3月4日網上報名、網上支付、報名資格初審3月23日前上報報名信息、報名匯總名冊、報名表及相關證明材料4月16日前上報考點、考場安排情況6月15日起考生登陸報名網站下載打印準考證考試6月25日上午09∶00～12∶00建設工程施工管理下午15∶00～17∶00建設工程法規(guī)及相關知識6月26日上午09∶00～12∶00專業(yè)工程管理與實務10月根據(jù)省廳通知，下發(fā)合格標準，公布考試成績