第一篇：建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書

建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書

XXXXXXXXX公司： 鑒于：我自行與（發(fā)包單位）聯(lián)系承包施工（工程項(xiàng)目名稱）。但由于我個(gè)人不能與發(fā)包單位訂立施工合同，特向貴公司借用營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)施工，并以貴公司名義與發(fā)包單位訂立施工合同，貴公司對(duì)施工合同不承擔(dān)任何責(zé)任，一切責(zé)任由我承擔(dān)。

為明確相關(guān)事項(xiàng)，特作承諾如下：

1、由我履行施工合同中規(guī)定由貴公司履行的所有義務(wù)，由我承擔(dān)依法由貴公司承擔(dān)及施工合同規(guī)定由貴公司應(yīng)承擔(dān)的所有責(zé)任。貴公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。

2、因該施工合同產(chǎn)生的包括但不限于安全責(zé)任、工程質(zhì)量、農(nóng)民工工資及工程進(jìn)度等一切事項(xiàng)均由我處理和承擔(dān)。

3、如因該施工合同引發(fā)訴訟和仲裁，貴公司可申請(qǐng)將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔(dān)全部責(zé)任或連帶責(zé)任。如因我借用資質(zhì)導(dǎo)致法院判決或者仲裁機(jī)構(gòu)裁決貴公司承擔(dān)清償或者賠償責(zé)任的，一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由我本人承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。公司已經(jīng)向第三方支付的一切款項(xiàng)，均作為本人向貴公司的借款，貴公司有權(quán)立即要求本人清償。

4、我自愿向貴公司繳納誠(chéng)信保證金元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應(yīng)交給貴公司的管理費(fèi)和給貴公司造成的損失費(fèi)用。

5、如需要貴公司開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，開(kāi)票時(shí)，我應(yīng)向貴公司繳納票面金額%的管理費(fèi)。

6、如我不需要貴公司開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，貴公司有權(quán)按施工合同價(jià)款的%提取管理費(fèi)，并從保證金中自行扣除。

7、貴公司如因借照（資質(zhì)）經(jīng)營(yíng)受到處罰，所有經(jīng)濟(jì)損失視為我的債務(wù)，由我償還、承擔(dān)，可以從保證金中自行扣除。

8、本人承諾對(duì)外購(gòu)買材料、租賃機(jī)械、模板、腳手、結(jié)算工人工資、欠款等均已個(gè)人名義，如果以公司名義對(duì)外發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)、簽訂合同、出具條據(jù)等的一切法律責(zé)任由本人承擔(dān)，同時(shí)向公司承擔(dān)等額的違約金。

9、為了保證本人誠(chéng)信履行上述承諾，本人請(qǐng)求擔(dān)保人向貴公司提供擔(dān)保，如果本人不履行上述債務(wù)，則由擔(dān)保人向貴公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

承諾人（簽字、按手?。?/p>

擔(dān)保人（簽字、按手印）：

年月日

第二篇：建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書

建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書

XXXXXXXXX公司：

鑒于：我自行與（發(fā)包單位）聯(lián)系承包施工（工程項(xiàng)目名稱）。但由于我個(gè)人不能與發(fā)包單位訂立施工合同，特向貴公司借用營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)施工，并以貴公司名義與發(fā)包單位訂立施工合同，貴公司對(duì)施工合同不承擔(dān)任何責(zé)任，一切責(zé)任由我承擔(dān)。

為明確相關(guān)事項(xiàng)，特作承諾如下：

1、由我履行施工合同中規(guī)定由貴公司履行的所有義務(wù)，由我承擔(dān)依法由貴公司承擔(dān)及施工合同規(guī)定由貴公司應(yīng)承擔(dān)的所有責(zé)任。貴公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。

2、因該施工合同產(chǎn)生的包括但不限于安全責(zé)任、工程質(zhì)量、農(nóng)民工工資及工程進(jìn)度等一切事項(xiàng)均由我處理和承擔(dān)。

3、如因該施工合同引發(fā)訴訟和仲裁，貴公司可申請(qǐng)將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔(dān)全部責(zé)任或連帶責(zé)任。如因我借用資質(zhì)導(dǎo)致法院判決或者仲裁機(jī)構(gòu)裁決貴公司承擔(dān)清償或者賠償責(zé)任的，一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由我本人承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。公司已經(jīng)向第三方支付的一切款項(xiàng)，均作為本人向貴公司的借款，貴公司有權(quán)立即要求本人清償。

4、我自愿向貴公司繳納誠(chéng)信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應(yīng)交給貴公司的管理費(fèi)和給貴公司造成的損失費(fèi)用。

5、如需要貴公司開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，開(kāi)票時(shí)，我應(yīng)向貴公司繳納票面金額 %的管理費(fèi)。

6、如我不需要貴公司開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，貴公司有權(quán)按施工合同價(jià)款的 %提取管理費(fèi)，并從保證金中自行扣除。

7、貴公司如因借照（資質(zhì)）經(jīng)營(yíng)受到處罰，所有經(jīng)濟(jì)損失視為我的債務(wù)，由我償還、承擔(dān)，可以從保證金中自行扣除。

8、本人承諾對(duì)外購(gòu)買材料、租賃機(jī)械、模板、腳手、結(jié)算工人工資、欠款等均已個(gè)人名義，如果以公司名義對(duì)外發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)、簽訂合同、出具條據(jù)等的一切法律責(zé)任由本人承擔(dān)，同時(shí)向公司承擔(dān)等額的違約金。

9、為了保證本人誠(chéng)信履行上述承諾，本人請(qǐng)求擔(dān)保人 向貴公司提供擔(dān)保，如果本人不履行上述債務(wù)，則由擔(dān)保人向貴公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

承諾人（簽字、按手印）：

擔(dān)保人（簽字、按手印）：

年 月 日

第三篇：資質(zhì)借用承諾書

建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書

XXXX公司：

鑒于：我自行與（發(fā)包單位）聯(lián)系了承包施工（工程項(xiàng)目名稱），但由于我個(gè)人不能與（發(fā)包單位）訂立施工合同，你公司同意我以你公司名義與（發(fā)包單位）訂立施工合同，即我借用你公司執(zhí)照和資質(zhì)施工，你公司對(duì)施工合同不承擔(dān)任何責(zé)任，一切責(zé)任由我承擔(dān)。

特承諾如下：

1、由我履行施工合同中規(guī)定由你公司履行的所有義務(wù)，由我承擔(dān)依法及施工合同規(guī)定由你公司應(yīng)承擔(dān)的所有責(zé)任。你公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。

2、因該施工合同產(chǎn)生的一切事項(xiàng)均由我處理和承擔(dān)。

3、如因該施工合同引發(fā)訴訟和仲裁，你公司可申請(qǐng)將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔(dān)全部責(zé)任或連帶責(zé)任。施工合同仲裁條款對(duì)我有效。

4、我自愿向你公司繳納誠(chéng)信保證金元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應(yīng)交給你公司的管理費(fèi)和給你公司造成的損失費(fèi)用。

5、如需要你公司開(kāi)開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，開(kāi)票時(shí)，我應(yīng)向你公司繳納票面金額%的管理費(fèi)。

6、如我不需要你公司開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，你公司有權(quán)按施工合同價(jià)款的%提取管理費(fèi)，并從保證金中自行扣除。

7、你公司如因借照（資質(zhì)）經(jīng)營(yíng)受到處罰，所有經(jīng)濟(jì)損失視為我的債務(wù)，由我償還、承擔(dān)，可以從保證金中自行扣除。

8、因該工程使用你公司的公章及相關(guān)工程專用章，相關(guān)文件必須給你公司保留正文原件一份，否則你公司有權(quán)拒絕用章。

承諾人：（簽字、按手?。?/p>

年月日 承諾人身份證復(fù)印件：

第四篇：資質(zhì)借用承諾書

承諾書 xxx有限公司：

本人項(xiàng)目工程，所簽訂的勞務(wù)合同在合同有效期內(nèi)所發(fā)生的一切民工工資糾紛、質(zhì)量、安全事故等與xxx公司無(wú)關(guān)，并作如下承諾：

一、本工程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、當(dāng)?shù)卣块T的法律、法規(guī)及甲方單位規(guī)章制度。執(zhí)行國(guó)家相關(guān)質(zhì)量、安全管理制度及規(guī)定，按甲方合同要求嚴(yán)格執(zhí)行。%向貴公司上繳管理費(fèi)；稅金（開(kāi)票當(dāng)日即結(jié)清稅費(fèi)）；保證金 ；自負(fù)盈虧等其他事宜一律與貴公司無(wú)關(guān)。

三、本工程款項(xiàng)必須通過(guò)我公司銀行帳戶轉(zhuǎn)賬，款到后 個(gè)工作日內(nèi)（扣除管理費(fèi)）將此款轉(zhuǎn)到 所指定的銀行卡上。戶名：、開(kāi)戶行：、賬號(hào)：。

四、在施工過(guò)程中，貴公司有權(quán)對(duì)該工程進(jìn)行安全管理教育。但施工過(guò)程中所發(fā)生的安全事故，一切責(zé)任均由我本人承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。

五、本工程出現(xiàn)民工工資糾紛，貴公司有權(quán)監(jiān)督、督促。如民工通過(guò)法律途徑解決，發(fā)生一切后果由我方承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。以上條款本人嚴(yán)格遵守，所發(fā)生的一切事故、法律責(zé)任概由本人負(fù)責(zé)。并承諾如果不按此執(zhí)行，貴公司有權(quán)解除該項(xiàng)目合同，所產(chǎn)生的費(fèi)用由我本人承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。

特此承諾

承諾人：

身份證號(hào)碼（復(fù)印件附后）：

年 月 日篇二：資質(zhì)借用承諾書

建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書 xxxx公司：

鑒于：我 自行與（發(fā)包單位）聯(lián)系了承包施工（工程項(xiàng)目名稱），但由于我個(gè)人不能與（發(fā)包單位）訂立施工合同，你公司同意我以你公司名義與（發(fā)包單位）訂立施工合同，即我借用你公司執(zhí)照和資質(zhì)施工，你公司對(duì)施工合同不承擔(dān)任何責(zé)任，一切責(zé)任由我承擔(dān)。

特承諾如下：

1、由我履行施工合同中規(guī)定由你公司履行的所有義務(wù)，由我承擔(dān)依法及施工合同規(guī)定由你公司應(yīng)承擔(dān)的所有責(zé)任。你公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。

2、因該施工合同產(chǎn)生的一切事項(xiàng)均由我處理和承擔(dān)。

3、如因該施工合同引發(fā)訴訟和仲裁，你公司可申請(qǐng)將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔(dān)全部責(zé)任或連帶責(zé)任。施工合同仲裁條款對(duì)我有效。

4、我自愿向你公司繳納誠(chéng)信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應(yīng)交給你公司的管理費(fèi)和給你公司造成的損失費(fèi)用。

5、如需要你公司開(kāi)開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，開(kāi)票時(shí)，我應(yīng)向你公司繳納票面金額 %的管理費(fèi)。

6、如我不需要你公司開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，你公司有權(quán)按施工合同價(jià)款的 %提取管理費(fèi)，并從保證金中自行扣除。

7、你公司如因借照（資質(zhì)）經(jīng)營(yíng)受到處罰，所有經(jīng)濟(jì)損失視為我的債務(wù)，由我償還、承擔(dān)，可以從保證金中自行扣除。

8、因該工程使用你公司的公章及相關(guān)工程專用章，相關(guān)文件必須給你公司保留正文原件一份，否則你公司有權(quán)拒絕用章。

承諾人：（簽字、按手印）

年 月 日 承諾人身份證復(fù)印件：篇三：建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書 建設(shè)工程資質(zhì)借用承諾書 xxxxxxxxx公司： 鑒于：我自行與（發(fā)包單位）聯(lián)系承包施工（工程項(xiàng)目名稱）。但由于我個(gè)人不能與發(fā)包單位訂立施工合同，特向貴公司借用營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)施工，并以貴公司名義與發(fā)包單位訂立施工合同，貴公司對(duì)施工合同不承擔(dān)任何責(zé)任，一切責(zé)任由我承擔(dān)。

為明確相關(guān)事項(xiàng)，特作承諾如下：

1、由我履行施工合同中規(guī)定由貴公司履行的所有義務(wù)，由我承擔(dān)依法由貴公司承擔(dān)及施工合同規(guī)定由貴公司應(yīng)承擔(dān)的所有責(zé)任。貴公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。

2、因該施工合同產(chǎn)生的包括但不限于安全責(zé)任、工程質(zhì)量、農(nóng)民工工資及工程進(jìn)度等一切事項(xiàng)均由我處理和承擔(dān)。

3、如因該施工合同引發(fā)訴訟和仲裁，貴公司可申請(qǐng)將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔(dān)全部責(zé)任或連帶責(zé)任。如因我借用資質(zhì)導(dǎo)致法院判決或者仲裁機(jī)構(gòu)裁決貴公司承擔(dān)清償或者賠償責(zé)任的，一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由我本人承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。公司已經(jīng)向第三方支付的一切款項(xiàng)，均作為本人向貴公司的借款，貴公司有權(quán)立即要求本人清償。

4、我自愿向貴公司繳納誠(chéng)信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應(yīng)交給貴公司的管理費(fèi)和給貴公司造成的損失費(fèi)用。

5、如需要貴公司開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，開(kāi)票時(shí)，我應(yīng)向貴公司繳納票面金額 %的管理費(fèi)。

6、如我不需要貴公司開(kāi)據(jù)收款發(fā)票，貴公司有權(quán)按施工合同價(jià)款的 %提取管理費(fèi)，并從保證金中自行扣除。

7、貴公司如因借照（資質(zhì)）經(jīng)營(yíng)受到處罰，所有經(jīng)濟(jì)損失視為我的債務(wù)，由我償還、承擔(dān)，可以從保證金中自行扣除。

8、本人承諾對(duì)外購(gòu)買材料、租賃機(jī)械、模板、腳手、結(jié)算工人工資、欠款等均已個(gè)人名義，如果以公司名義對(duì)外發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)、簽訂合同、出具條據(jù)等的一切法律責(zé)任由本人承擔(dān)，同時(shí)向公司承擔(dān)等額的違約金。

9、為了保證本人誠(chéng)信履行上述承諾，本人請(qǐng)求擔(dān)保人 向貴公司提供擔(dān)保，如果本人不履行上述債務(wù)，則由擔(dān)保人向貴公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

承諾人（簽字、按手印）：

擔(dān)保人（簽字、按手?。?/p>

年 月 日篇四：資質(zhì)使用承諾書(掛靠借用范本)資質(zhì)使用承諾書

甲方：***** 乙方：

甲方系*****，先后繼承并重新核定了原“******公司”的4項(xiàng)資質(zhì)，具體為：****工程施工總承包一級(jí)、*****專業(yè)承包一級(jí)、****工程專業(yè)承包一級(jí)、********專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。

為充分利用好甲方*****、******兩項(xiàng)專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)，提高“兩項(xiàng)資質(zhì)”的利用效率，現(xiàn)乙方就使用甲方兩項(xiàng)一級(jí)資質(zhì)所做承諾如下：

一、乙方主體須為*****集團(tuán)或集團(tuán)公司內(nèi)部子公司、分公司；

二、乙方使用甲方資質(zhì)對(duì)外簽訂合同前必須提交資質(zhì)借用申請(qǐng)，該申請(qǐng)由甲、乙雙方主管領(lǐng)導(dǎo)簽字（蓋章）審核后，方可對(duì)外簽訂承包承攬合同；

三、乙方向甲方借用資質(zhì)前，乙方必須按照工程項(xiàng)目合同總價(jià)或投標(biāo)總價(jià)的 %向甲方繳納風(fēng)險(xiǎn)保證金；該風(fēng)險(xiǎn)保證金用途為本承諾書第5、6、7、8、9、11、12、13、14、15條違約賠償?shù)南刃袎|付，不足部分由乙方另行補(bǔ)足；如無(wú)上述違約情形，該保證金在承包承攬項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后3年內(nèi)返還，并不計(jì)利息。

四、乙方工程竣工后，其工程業(yè)績(jī)由甲方繼承；

五、乙方需維護(hù)甲方的信譽(yù)和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權(quán)、損譽(yù)的事情，若發(fā)生此類事件，則甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任，并要求進(jìn)行相關(guān)經(jīng)濟(jì)賠償和處罰。

六、乙方不得以甲方的名義對(duì)外進(jìn)行擔(dān)?；驈氖屡c經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的活動(dòng)；

七、乙方實(shí)施的項(xiàng)目，其合同義務(wù)、保險(xiǎn)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)等事項(xiàng)由乙方自主辦理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

八、乙方在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，若出現(xiàn)安全事故等重大意外，均有乙方獨(dú)立承擔(dān)，甲方不承擔(dān)一切法律責(zé)任；

九、乙方發(fā)生任何違法違規(guī)或違反本協(xié)議行為給甲方造成損失的，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任并扣除其保證金；

十、甲方配合乙方提供承接工程項(xiàng)目或招投標(biāo)所需的甲方資質(zhì)證件，包括甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記

證、開(kāi)戶證明等加蓋公章資質(zhì)證件復(fù)印件，必要時(shí)提供以上證書原件；

十一、甲方委派人員為乙方協(xié)助辦理相關(guān)事務(wù)，其甲方委派人員的的食、住、行等費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)；

十三、乙方在工程項(xiàng)目施工期間，必須自覺(jué)維護(hù)甲方的企業(yè)信譽(yù)，嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行的施工技術(shù)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，安全施工，文明施工和按期完工，并按時(shí)發(fā)放工人工資，如發(fā)生質(zhì)安事故或逾期交工等，一切經(jīng)濟(jì)損失以及建設(shè)方對(duì)上述問(wèn)題追究甲方的一切責(zé)任均由乙方承擔(dān)，需追究刑事責(zé)任的，也由乙方承擔(dān)責(zé)任；

十四、由乙方施工的工程，其工程的保修由乙方自行負(fù)責(zé)，直至工程合同責(zé)任免除為止；

十五、如因乙方原因?qū)е录追皆V累，本承諾書作為免責(zé)證據(jù)有效使用，訴訟期間的各種費(fèi)用（包括不限于，律師費(fèi)、起訴費(fèi)、上訴費(fèi)、公告費(fèi)、交通費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等）由乙方承擔(dān)，甲方先行墊付的，乙方應(yīng)于償還。

十六、以上承諾，乙方仔細(xì)閱讀后簽字蓋章生效。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

地址： 地址：

電話/傳真： 電話/傳真：

開(kāi)戶行、賬號(hào)：

年 月 日 年 月 日 1篇五：不出借資質(zhì)承諾書

不出借資質(zhì)承諾書

致：隨縣農(nóng)業(yè)局：

我單位在此鄭重承諾：不出借公司資質(zhì)，若我方有違反此承諾，業(yè)主有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定取消我公司中標(biāo)資格。

特此承諾

承諾人（蓋章）：

法定代表人或委托代理人（蓋章）： 2012年2月29日

不更換項(xiàng)目經(jīng)理承諾書

致：隨縣農(nóng)業(yè)局：

我單位在此鄭重承諾：若我公司中標(biāo)，承諾項(xiàng)目經(jīng)理只承擔(dān)本工程，若我方有違反此承諾，業(yè)主有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定取消我公司中標(biāo)資格。

特此承諾

承諾人（蓋章）： 法定代表人或委托代理人（蓋章）： 2012年2月29日

項(xiàng)目經(jīng)理押證上崗承諾書 致：隨縣農(nóng)業(yè)局： 我單位在此鄭重承諾：若我公司中標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理將押證上崗。若我方有違反此承諾，業(yè)主有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定取消我公司中標(biāo)資格。

第五篇：承諾書(借用公司資質(zhì))

承諾書

xxx有限公司：

本人項(xiàng)目工程，所簽訂的勞務(wù)合同在合同有效期內(nèi)所發(fā)生的一切民工工資糾紛、質(zhì)量、安全事故等與xxx公司無(wú)關(guān)，并作如下承諾：

一、本工程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、當(dāng)?shù)卣块T的法律、法規(guī)及甲方單位規(guī)章制度。執(zhí)行國(guó)家相關(guān)質(zhì)量、安全管理制度及規(guī)定，按甲方合同要求嚴(yán)格執(zhí)行。

%向貴公司上繳管理費(fèi)；稅金（開(kāi)票當(dāng)日即結(jié)清稅費(fèi)）；保證金；自負(fù)盈虧等其他事宜一律與貴公司無(wú)關(guān)。

三、本工程款項(xiàng)必須通過(guò)我公司銀行帳戶轉(zhuǎn)賬，款到后個(gè)工作日內(nèi)（扣除管理費(fèi)）將此款轉(zhuǎn)到所指定的銀行卡上。戶名：、開(kāi)戶行：、賬號(hào)：。

四、在施工過(guò)程中，貴公司有權(quán)對(duì)該工程進(jìn)行安全管理教育。但施工過(guò)程中所發(fā)生的安全事故，一切責(zé)任均由我本人承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。

五、本工程出現(xiàn)民工工資糾紛，貴公司有權(quán)監(jiān)督、督促。如民工通過(guò)法律途徑解決，發(fā)生一切后果由我方承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。以上條款本人嚴(yán)格遵守，所發(fā)生的一切事故、法律責(zé)任概由本人負(fù)責(zé)。并承諾如果不按此執(zhí)行，貴公司有權(quán)解除該項(xiàng)目合同，所產(chǎn)生的費(fèi)用由我本人承擔(dān)，與貴公司無(wú)關(guān)。

特此承諾

承諾人：

身份證號(hào)碼（復(fù)印件附后）：

年月日