第一篇：2013版 普通試卷模版工程合同管理A

座位號中國石油大學（北京）成教學院2013年度第二學期工程合同管理考試試卷（東城A卷）

考試說明:

1、本試卷為閉卷考試；

2、試卷中所有試題的答案均寫在答題紙上；

3、總分：100分，考試時間：90分鐘

一、單項選擇題（本大題共 20小題，每小題 1 分，共 20 分）

1.按照我國法的形式，下列與工程建設相關的法規(guī)中，屬于行政法規(guī)的是（）

A．《建設工程質量管理條例》B．《北京市招標投標條例》

C．《招標投標法》D．《工程建設項目施工招標投標辦法》

2．法律效力等級是正確適用法律的關鍵，下述法律效力排序正確的是（）

A 國際條約>憲法>行政法規(guī)>司法解釋

B.法律>行政法規(guī)>地方性法規(guī)>部門規(guī)章

C.行政法規(guī)>部門規(guī)章>地方性法規(guī)>地方性政府規(guī)章

D.憲法>法律>行政法規(guī)>地方政府規(guī)章

3.對于工程承包合同的適用法律及執(zhí)行次序（）

A．工程承包合同、合同法、民法通則

B.合同法、民法通則、工程承包合同

C.民法通則、合同法、工程承包合同

D.工程承包合同、民法通則、合同法

4.合同法律關系主要的是由法律規(guī)范調整的（）

A行政法律關系B 民事權利義務關系

C刑事法律關系D經(jīng)濟侵權關系

5.根據(jù)專用條款約定的內容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（）。

A、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項的遺留問題

B、向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實，位置準確

C、提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表

D、確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗

6.施工合同通用條款規(guī)定，當施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時，下列中解釋順序排列正確的為()。

A、專用條款、通用條款、中標通知書、圖紙

B、中標通知書、協(xié)議書、專用條款、通用條款

第 1 頁 / 共 5 頁 姓名學號班級

C、中標通知書、投標書、協(xié)議書、圖紙

D、中標通知書、專用條款、通用條款、圖紙

7.按照施工合同示范文本規(guī)定，下列事項中，屬于發(fā)包人應承擔的義務是

()。

A.提供監(jiān)理單位施工現(xiàn)場辦公房屋

B.提供夜間施工使用的照明設施

C.提供施工現(xiàn)場的工程地質資料

D.提供工程進度計劃

8.下列文件中，屬于訂立合同要約文件的是()。

A.招標公告B.資格預審合格通知書

C.投標書D.中標通知書

9.下列各項中，()不屬于工程建設施工招標應具備的前提條件。

A、建設用地征用完畢，施工圖紙完成B、概算已經(jīng)批準，建設項目已正式列入計劃

C、招標文件已經(jīng)編制好

D、建設資金、建材、設備來源已經(jīng)落實

10.與邀請招標相比，公開招標的最大優(yōu)點是()。

A、節(jié)省招標費用B、招標時間短

C、減小合同履行過程中承包不違約的風險D、競爭激烈

11.中標的承包商將由（）決定。

A評標委員會B業(yè)主C上級行政主管部門D監(jiān)理工程師

12.下列說法不正確的是（）。

A、招標投標法規(guī)定招標方式分為公開招標和邀請招標兩類。

B、只有不屬于法規(guī)規(guī)定必須招標的項目才可以采用直接委托方式。

C、建設行政主管部門派人參加開標、評標、定標的活動，監(jiān)督招標按法定程序選擇中標人；所派人員可作為評標委員會的成員，但不得以任何形式影響或干涉招標人依法選擇中標人的活動。

D、公開招標中，評標的工作量較大，所需招標時間長，費用高。

13.自中標通知書發(fā)出（）內，建設單位和中標人簽訂書面的建設工程承發(fā)包合同。

A 15天B 21天C 30天D 35天

14.招標項目的中標人確定后，招標人對未中標投標人應做的工作是()。

A.通知中標結果并退還投標保證金

B.通知中標結果，但不退還投標保證金

C.不通知中標結果，也不退還投標保證金

D.不通知中標結果，但退還投標保證金

15.業(yè)主在（）合同中承擔的風險最小。

A 可調總價B不可調總價C單價D成本加酬金

16.根據(jù)施工索賠的規(guī)定，可以認為索賠是指（）。

A只限承包商向業(yè)主索賠B業(yè)主無權向承包商索賠

C業(yè)主與承包商之間的雙向索賠D不包括承包商與分包商之間的索賠

17.在工程施工中由于()原因導致的工期延誤，承包方應當承擔違約責任。

A、不可抗力B、承包方的設備損壞C、設計變更D、工程量變化

18.合同價款可以有多種約定方式，其不包括（）。

A固定價格合同B可調整價格合同

C固定價格加酬金合同D成本加酬金合同

19、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導致施工進度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應（）。

A、由承包商承擔的風險責任B、給予費用補償并順延工期

C、給予費用補償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費用補償

20、工程師要求的暫停施工的賠償與責任的說法錯誤的為（）

A、停工責任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包商由此造成的損失，相應順延工期

B、停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用，相應順延工期

C、停工責任在承包人，因為工程師不及時做出答復，導致承包人無法復工，由發(fā)包人承擔違約責任

D、停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延

二、多項選擇題（共10題，每題2分共20分。每題的備選項中。有2個或2個以上 符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5 分）

1.索賠按目的劃分包括（）。

A、綜合索賠B、單項索賠C、工期索賠

D、合同內索賠E、費用索賠

2.按照《施工合同文本》規(guī)定，在施工中由于()造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認，竣工日期可以順延。

A.承包人未能及時調配施工機械B.發(fā)生不可抗力

C.雨季天數(shù)增多D.工程量變化和設計變更

E.一周內非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8小時

3.在施工合同中，()等工作應由發(fā)包人完成。

A.土地征用和拆遷B.臨時用地、占道申報批準手續(xù)

C.提供工程地質報告D.保護施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構筑物E.提供相應的工程進度計劃及進度統(tǒng)計報表

4.下列關于合同訂立過程的說法中，正確的有（）。

A．發(fā)布招標公告是要約邀請 B．發(fā)布招標公告是要約

C．投標是要約 D．發(fā)出中標通知書是承諾

E．發(fā)出中標通知書是新要約

5.施工合同按照計價方式的不同可以分為()等。

A.總承包合同B.分別承包合同C.固定價格合同

D.可調價格合同 E.成本加酬金合同

6.被宣布為廢標的投標書包括（）

A投標書未按招標文件中規(guī)定封標B 逾期送達的標書

C加蓋法人或委托授權人印鑒的標書D 未按招標文件的內容好要求編寫、內容不全或字跡無法辨認的標書E 投標人不參加開標會議的標書 7.合同法律關系的構成要素有()

A、主體B、內容C、客體D、權利E、義務

8.某需要招標的施工項目，采用綜合評分法評標，經(jīng)評審，甲、乙兩投標人的綜合排名為第一、第二，評標報告中確定了甲乙為中標候選人，下列關于優(yōu)先順序確定中標人的說法中，正確的是（）。

A．招標人應確定甲為中標人

B．招標人可以在甲、乙兩單位中任選一個中標人

C．如果甲拒簽合同，招標人可確定乙為中標人

D．如果甲拒簽合同，招標人應重新招標

E．如果甲、乙都拒簽合同，招標人可以選擇其他投標人為中標人

9.根據(jù)《建設工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，應由發(fā)包人完成的工作有（）。

A．從施工現(xiàn)場外部接通施工用電線路

B．施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)

C．已完工程的保護

D．辦理爆破作業(yè)行政許可手續(xù)

E．施工現(xiàn)場鄰近建筑物的保護

10.工程師依據(jù)施工現(xiàn)場的下列情況向承包人發(fā)布暫停施工指令時，其中應順延合同工期的情況有（）。

A地基開挖遇到勘察資料未標明的斷層，需要重新確定基礎處理方案

B．發(fā)包人訂購的設備未能按時到貨

C．施工作業(yè)方法存在重大安全隱患

D．后續(xù)施工現(xiàn)場未能按時完成移民拆遷工作

E．施工中遇到有考古價值的文物需要采取保護措施予以保護

三、簡答題（本大題共 4小題，每小題7分，共28 分）

1.建設工程合同簽訂和實施的基本原則是什么？

2.施工合同文件的組成及解釋順序是什么？

3.索賠報告的基本要求？

4、取得索賠成功的條件？

四、案例分析題（本大題共2小題，每小題 16分，共 32分）

1.某公司承建某大學城項目，在裝飾裝修階段，大學城建設單位追加新建校史展覽館，緊鄰在建大學城項目。總建筑面積2160m2，總造價408萬元，工期10個月。部分陳列室采用木龍骨石膏板吊頂?？紤]到工程較小，并且某公司也具備相應的資質。建設單位經(jīng)當?shù)亟ㄔO行政主管部門批準后，未通過招標投標直接委托給該公司承建。展覽館項目的設計圖紙已齊全，結構造型簡單，且施工

單位熟悉周邊環(huán)境及現(xiàn)場條件，甲乙雙方協(xié)商采用固定總價計價模式簽訂施工承包合同。

該工程采用固定總價模式是否妥當，給出固定總價合同模式適用條件？除背景材料中固定總價合同模式外，常用的合同計價模式還用哪些（至少寫出三項）。

2.某建筑公司(乙方)于某4月20日與某廠(甲方)填訂了修建建筑面積為3000m2工業(yè)廠房(帶地下室)的施工合同.乙方編制的施工方案和進度計劃已經(jīng)獲得了建立工程師的批準,該工程的基坑施工方案規(guī)定:土方工程采用租賃一臺斗容量為1m3的反鏟挖掘機施工.甲乙雙方合同約定5月11日開工,5月20日完工,在實際工程中發(fā)生以下幾項事件:

事件一,因租賃的挖掘機大修,晚開工2天,造成人員窩工10工日。

事件二:基坑開挖后因遇軟土層,接到監(jiān)理工程師5月15日的停工指令,進行地質復查,配合用工15工日。

事件三:5月19日接到監(jiān)理工程師于5月20日復工令,5月20至5月22日,因罕見大雨迫使基坑開挖暫停,造成人員窩工10個工日。

事件四:5月23日用30個工日修復沖壞的永久道路,5月24日恢復正常挖掘工作,最終基坑于5月30日挖坑完畢。

問題：

（1）承包商索賠要求成立的條件有哪些？

（2）建筑公司對上述哪些事件可以向廠方可以要求索賠，哪些不能要求索賠，并說明原因。

（3）每項事件工期索賠各是多少天？總計工期索賠多少天？

第二篇：2013版 普通試卷答案及評分標準模版合同管理A -

中國石油大學（北京）成教學院2013第二學期工程合同管理考試評分標準及標準答案（東城A卷）

一、單項選擇題（本大題共20 個小題，每小題 1 分，共20分）

1.A2.D3.A4.B5.C 6.D 7.C 8.C9.C 10.D 11.B12.C

13.C14.A 15.B 16.C17B18.C19.D 20.B

二、多項選擇題（本大題共10 個小題，每小題 2 分，共 20 分）

1．CE 2.BDE3.ABC4.ACD5.CDE

6.ABD7.ABC8 AC9.AD10.ABDE

三、簡答題（本大題共 4個小題，每小題 7 分，共 28 分）

1.建設工程合同簽訂和實施的基本原則是什么？

1）合同第一性原則；2）合同平等、自愿原則；3）合同的法律原則；

4）誠實信用原則；5）公平合理原則。

2.施工合同文件的組成及解釋順序是什么？

1）施工合同協(xié)議書2）中標通知書3）投標書及其附件4）施工合同專用條款5）施工合同通用條款6）標準、規(guī)范及有關技術文件7）圖紙8）工程量清單9）工程報價單或預算書。

3.索賠報告的基本要求？

1）索賠事件必須是真實的2）責任分析應該清楚

3）再索賠中應該強調干擾事件的不可預見和突發(fā)性，并且承包商在干擾事件發(fā)生后及時采取了措施，承包商為了避免和減輕干擾事件的影響和損失盡了最大的努力，由于干擾事件的影響，使承包商的工程收到嚴重的干擾，使工期拖延費用增加。并且該干擾事件有合同的支持。4）索賠報告簡潔清晰

5）用詞要委婉

4、取得索賠成功的條件？

1）有確鑿的干擾事件2）有利的合同條件3）有確鑿的證據(jù)證明4）有邏輯性5）雙方合作關系

6）其他條件如承包商的索賠管理水平，以及法律的完備性等。

四、案例分析題（本大題共2 個小題，每小題16分，共32分）

（一）．該工程采用固定總價合同形式妥當。因為該工程圖紙齊全、結構簡單、造價較低、工期較短，在建工程附屬工程。施工單位熟悉周邊環(huán)境和現(xiàn)場施工條件，風險較小。

第 1 頁 / 共 2 頁

固定總價合同適用的條件：工期短于一年，技術不復雜且設計圖紙齊全，造價相對較低。

常用的合同計價模式還用：可調總價合同、固定單價合同、可調單價合同、成本加酬金合同。

（二）1.承包商的索賠成立的條件必須同時具備如下條件：

（1）與合同相比，已經(jīng)造成實際的額外費用或者工期損失

（2）造成的費用的增加和工期的損失的原因不屬于承包商的行為責任

（3）造成的費用增加和工期的損失不是應該由承包商承擔的風險

（4）承包商在事件發(fā)生后的規(guī)定的時間內提交了索賠的書面意向通知和

索賠報告

2.事件一：索賠不成立。因為此事件發(fā)生原因是承包商自身的責任

事件二：索賠成立。因為該施工地質條件的變化是一個有經(jīng)驗的承包商無法預見的。

事件三：索賠成立。者是由于特殊的惡劣天氣造成的工期延誤

事件四：索賠成立。因惡劣的自然條件或不可抗力引起的工程損壞及修復應由業(yè)主承擔責任。

3.事件二 索賠工期5天（5月15日到5月19日）

事件三 索賠工期3天（5月20日到5月22日）

事件二 索賠工期1天（5月23日）

共計 索賠工期5+3+1=9（天）

第 2 頁 / 共 2 頁

第三篇：工程合同管理考試試卷四

工程合同管理考試試卷

（四）一、單項選擇題（本大題共30小題，每小題1分,共30分）

在每列出的四個被選選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在小題后的括號內。錯選、多選或未選均無分。

1.下列是承包商的主要合同關系有（B）。

A.勘察合同B.加工合同C.監(jiān)理合同D.設計合同 2.FIDIC土木工程施工合同類型是（A）。

A.單價合同B.固定總價合同C.可調單價合同D.成本加酬金合同 3.工程合同管理的目標不包括（D）

A.質量控制B.成本控制C.工期控制D.技術控制

4.工程施工投標的主體是(C)。

A.業(yè)主B.監(jiān)理工程師C.承包商D.設備供應單位

5.一般情況下，由招標人有權(A)。

A.確定中標人B.評標情況說明

C.對各個合格投標書的評價D.推薦合格的中標候選人

6.分包商與下列各方是合同關系的是（B）。

A.發(fā)包方B.承包方C.監(jiān)理單位D.設計單位

7.在合同權利義務終止的原因中，最主要和最常見的原因是(A)。

A.債務清償B.合同解除C.免除債務D.債務抵消

8.按索賠的合同起因分類的是(A)。

A.合同錯誤索賠B.總索賠

C.工期索賠D.總承包人與分包人之間的索賠

9．建設工程合同的最基本要素是（A）。

A．標的 B．承包人和發(fā)包人C．時間 D．地點

10.對不利的異常地質條件所引起的施工方案的變更，一般作為（C）。

A.承包商的責任B.設計單位的責任C.業(yè)主的責任D.監(jiān)理單位的責任

11.建設工程施工合同中確定變更價款的原則不正確的是(A)。

A.確定變更價款時，可以適當高于承包人投標報價單內的競爭性水平

B.合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款

C.合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款

D.合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行

12.投標文件的核心組成部分是（B）。

A．招標文件B.投標書C.標底D.標價

13．以下關于索賠的說法不正確的是（C）。

A．索賠是相互的B．索賠是雙向的C．發(fā)包人不可以向承包人索賠

D．承包人可以向發(fā)包人索賠

14.合同履行中的情勢變更原則實質上是按（D）。

A．實際履行原則履行合同的延伸

B．全面履行原則履行合同的延伸

C．協(xié)作履行原則履行合同的延伸

D.誠實信用履行原則履行合同的延伸

15.合同分析的要求不包括（D）。

A．準確客觀

B．簡明清晰

C．協(xié)調一致

D．戰(zhàn)略長遠

16.工程質量達不到約定的質量標準，則承擔違約責任的是（C）。

A.業(yè)主B.監(jiān)理工程師C.承包商D.設備供應單位

17.依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，索賠意向通知書發(fā)出后的28天內，承包人應向工程師遞交(C)。

A．現(xiàn)場同期記錄B．索賠意向通知

C．索賠報告書D．索賠證據(jù)

18．工程變更的內容包括（B）

A． 更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸

B． 刪減任何工作

C． 增減合同中約定的工程量

D． 改變有關工程的施工時間和順序；

19.業(yè)主與施工承包商簽訂的合同為（C）。

A.勘察合同B.銷售合同C.工程施工合同D.監(jiān)理合同

20．不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況稱為（C）。

A.暫定項目B.合同風險

C.不可抗力D.環(huán)境風險

21.工程合同信息在全生命周期中不是靜態(tài)的，隨著項目的進展不斷更新，體現(xiàn)了工程項目信息管理的(B)。

A.前瞻性B.動態(tài)性C.系統(tǒng)性D.預測性

22．工程擔保的措施屬于工程合同風險對策的（B）。

A． 經(jīng)濟措施

B． 合同措施

C． 技術措施

D． 組織措施

23．通常認為調停的方法有評估法和（B）。

A． 和解法

B． 促進法

C． 逼近法

D． 市場法

24．工程合同總體策劃是確定對整個工程項目有重大影響的帶根本性和（D）。

A.戰(zhàn)略性的合同問題B.目標性的合同問題

C.系統(tǒng)性的合同問題D.方向性的合同問題

25．下列不是一攬子承包的特點有（D）

A.減少業(yè)主面對的承包商的數(shù)量

B.使得承包商能將整個項目管理形成一個統(tǒng)一的系統(tǒng)

C.對于業(yè)主項目的責任體系是完備的D.業(yè)主可以分階段招標

26．建設工程合同屬于（C）。

A.實踐合同

B.非要式合同

C.諾成合同

D.無償合同

27．招投標過程中，招標公告是(B)。

A.要約B.要約邀請C.新要約D.承諾

28．施工合同示范文本規(guī)定，在施工合同履行過程中，承包人承擔違約責任的方式不包括(C)。

A.支付違約金B(yǎng).賠償損失

C.順延工期D.繼續(xù)履行

E.采取補救措施

29．在工程施工中,承包方應當承擔工期延誤違約責任原因為(B)。

A.不可抗力B.承包方的不合理的進度計劃 C.設計變更D.工程師錯誤的指令

30．招標標底是工程項目的(B)。

A.中標合同價格B.招標預期價格C.施工結算價格D.竣工決算價格

二、多項選擇題(本大題共5題，每小題2分，共20分。在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。

31．業(yè)主的風險管理包括（ABCD）。

A．風險預防

B．風險降低

C．風險轉移

D．風險自留

E．共享利益

32.項目合同體系管理中注意做好（ABCDE）。

A.B.C.D.E.工程和工作內容的完整性的協(xié)調 價格上的協(xié)調 時間上的協(xié)調 合同管理組織的協(xié)調 技術上的協(xié)調

33.合同總體策劃對工程項目順利實施的重大作用體現(xiàn)在（BCDE）。

A.促進甲乙雙方和諧相處

B.決定著項目的組織結構及管理體制

C.起草招標文件和合同文件的依據(jù)

D.擺正工程過程中各方面的重大關系

E.合同是實施項目的手段

34.施工合同屬于（BCDE）。

A.單務合同B.雙務合同C.諾成合同D.實踐合同E.有償合同

35.聯(lián)營合同的基本原則是（BCE）。

A.互相忠誠

B.互相信任

C.互相幫助

D.共同承擔風險

E.共享利益

36．工程合同談判的策略與技巧有（ABDE）。

A.合理分配談判時間，始終注意抓主要的實質性的問題

B.高起點戰(zhàn)略C.避虛就實D.合理充分地分配談判角色

E.充分發(fā)揮專家的作用

37．編制投標文件應注意的問題有(ABCDE)。

A.全面分析和正確理解招標文件B.全面進行建設工程項目環(huán)境條件調查

C.重視工程合同風險管理D.投標文件的補充、修改或撤回E.有效避免廢標

38．合同交底主要內容一般包括（ABCDE）。

A.工程概況B.合同工作范圍C.合同關系及各方權利義務責任D.合同工期控制總目標及階段控制總目標、關鍵線路E.合同質量控制目標及相應標準、驗收程序

39．工程師預防和減少索賠的措施有（ABCD）。

A.正確理解合同規(guī)定

B.做好日常監(jiān)理工作，隨時與承包人保持協(xié)調

C.盡量為承包人提供力所能及的幫助

D.建立和維護工程師處理合同事務的威信

E.堅決拒絕承包商的第一次索賠

40．DRB（ispute Review Board一糾紛審議委員會）的優(yōu)點有（ABCD）。

A．DRB委員可以在項目開始時就介人項目，了解項目管理情況及其存在的問題

B．DRB委員會公正性、中立性的規(guī)定在通常情況下可以保證他們的決定不帶有任何主觀傾向或偏見

C．DRB 委員是發(fā)包人和承包人自己選擇的，容易為他們所接受

D．由于DRB提出的建議不是強制性的，不具有終局性和約束力

E．DRB費用較高

三、名詞解釋(本大題共5題，每小題4分，共20分。)

41.成本加酬金合同：工程最終合同價按承包商實際成本加一定比例酬金計算。這類合同中，業(yè)主承擔項目實際發(fā)生的一切費用，因此也就承擔了項目的全部風險。

42.招標 :是指招標人（買方）發(fā)出招標通知，向特定的投標人（賣方）發(fā)出投標邀請的行為。

43.保留金 : 是按合同約定從承包商應得工程款中相應扣減的一筆金額，保留在業(yè)主手中，作為約束承包商嚴格履行合同義務的保證措施之一。

44.工程分包：指承包人根據(jù)工程合同約定或發(fā)包人同意，將其承包范圍內的非主要部分及專業(yè)性較強的工程內容另行發(fā)包給具有相應自制的承包人承包的法律行為。

45.合同外索賠：引起索賠的干擾事件已經(jīng)超出了合同條件的范圍或是在條文中沒有規(guī)定，索賠的依據(jù)需要擴到相關法律法規(guī)等。

四、簡答題(本大題共6題，每小題5分，共30分。)

46.合同管理應遵循哪些基本原則?

（1）合同權威性原則

（2）合同自由性原則

（3）合同合法性原則

（4）誠實信用原則

（5）公平合理原則

47.在我國許多業(yè)主都喜歡將工程分專業(yè)分階段平行發(fā)包。這對項目的實施和業(yè)主的項目管理產(chǎn)生什么影響？他會帶來什么問題？

答：業(yè)主有大量的管理工作,項目前期需要比較充裕的時間；

業(yè)主必須負責各承包商之間的協(xié)調，對各承包商之間互相干擾造成的問題承擔責任；業(yè)主控制和管理比較細，對中間環(huán)節(jié)做出決策，必須具備較強的項目管理能力；直接管理的承包商數(shù)量多，管理跨度大，容易造成協(xié)調難，造成混亂和失控現(xiàn)象，管理費增加，最終導致總成本增加。業(yè)主可以分階段招標，通過協(xié)調和項目管理加強對工程的干預，承包商之間、專業(yè)工程施工之間存在制約關系。項目的計劃和設計必須周全、準確、細致，否則極易造成項目實施中的混亂狀態(tài)。

48.工程合同風險對策包括哪些？

經(jīng)濟措施；合同措施；工程保險；技術和組織的措施；加強索賠；采取合作措施。

49.投標文件文件有哪些內容組成?

．投標文件一般由下列內容組成：

1、投標函；

2、投標函附錄；

3、投標保證金；

4、法定代表人資格證明書；

5、授權委托書；

6、具有標價的工程量清單與報價表；

7、建設工程項目施工方案及施工進度計劃表

8、輔助資料表；

50.在哪些情況下中標無效？

．招標代理機構泄密或惡意串通；招標人泄漏招標情況或標底；招標人在定標簽與投標人進行實質性談判；招標認為法確定中標人；投標人串標或行賄；投標人弄虛作假騙取中標。

51.工程合同爭議的特點哪些？

引發(fā)合同爭議的因素多；爭議金額大；責任認定復雜；爭議持續(xù)時間長

第四篇：建設工程合同管理試卷訴訟時效

建設工程合同管理試卷訴訟時效

篇一：川大XX《建設工程合同管理(I)》第一次作業(yè)答案

《建設工程合同管理（I）》第一次作業(yè)答案 你的得分：

完成日期：XX年06月23日 09點01分

說明： 每道小題括號里的答案是您最高分那次所選的答案，標準答案將在本次作業(yè)結束(即XX年09月11日)后顯示在題目旁邊。

一、單項選擇題。本大題共15個小題，每小題 分，共分。在每小題給出的選項中，只有一項是符合題目要求的。

1.違反合同承擔責任的方式中，（）體現(xiàn)了制裁性。

(B)

A.賠償金

B.違約金

C.索賠

D.繼續(xù)履行

2.施工合同中，（）不是業(yè)主應承擔的義務。

(B)

A.獲得進入施工現(xiàn)場通行道路的使用權

B.建立施工現(xiàn)場的安全保護設施

C.組織設計單位圖紙會審并進行設計交底

3.業(yè)主和承包商在合同中風險分擔較合理的合同類型是（）。

(B)

A.固定總價合同

B.單價合同

C.成本加酬金合同

D.可調值總價合同

4.可撤銷的建設工程施工合同，當事人有權請求（）撤銷該合同。

(D)

A.建設行政主管部門

B.工商行政管理部門

C.合同管理部門

D.人民法院

5.建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；

后果特別嚴重的，處（）有期徒刑，并處罰金。

(C)

A.3年以上5年以下

B.5年以上8年以下

C.5年以上10年以下

D.10年以上15年以下

6.《合同法》第283條規(guī)定：“發(fā)包方未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，工程中途要求停建、緩建的，應當對承包方由此造成的損失給予賠償?！痹谶@里，發(fā)包方對承包方承擔的損失賠償責任屬于（）。

(A)

A.違約責任

B.行政責任

C.刑事責任

D.侵權責任

7.甲公司與乙公司于XX年5月16日簽訂了一份設備租賃合同，其中規(guī)定乙公司

應于XX年3月2日付租金。甲公司按合同規(guī)定履行其義務后，乙公司未按期付租金。則該筆租金的訴訟時效至（）期滿。

(C)

A.XX年3月2日

B.XX年5月16日

C.XX年3月2日

D.XX年5月16日

8.建設單位有對不合格的建設工程按照合格工程驗收行為的，責令改正，處工程合同

價款（）的罰款；造成損失的，依法承擔賠償責任。

(B)

A.1%~3％

B.2％~4％

C.3％~5％

D.4％~6％

9.建設工程未經(jīng)驗收提前使用的，發(fā)現(xiàn)質量問題應由（）承擔責任。

(B)

A.承包方

B.發(fā)包方

C.管理方

D.第三方

10.依照違法行為的不同和違法者承擔法律責任的方式的不同，法律責任可以分為民事

責任、行政責任、刑事責任和違憲責任。那么，返還財產(chǎn)和恢復原狀應屬于（）。

(A)

A.民事責任

B.行政責任

C.刑事責任

D.違憲責任

11.違反建設工程質量管理條例規(guī)定，注冊建筑師、注冊結構工程師、監(jiān)理工程師等注

冊執(zhí)業(yè)人員造成重大質量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，（）年以內不予注冊；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊。

(C)

A.7

B.6

C.5

D.4

12.《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全生產(chǎn)管理方針是（）。

(C)

A.安全生產(chǎn)，人人有責

B.安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全

C.安全第一，預防為主

D.百年大計，安全第一

13.締約過失責任與違約責任的主要區(qū)別是（）。

(A)

A.行為發(fā)生在合同訂立過程中還是發(fā)生在合同成立后

B.當事人是否有過錯

C.違約責任與侵權責任是否相競合 D.有無訂立過書面合同

14.構成合同的法定解除條件的有（）。

(D)

A.因不可抗力造成遲延履行

B.履行期限屆滿前，當事人一方財產(chǎn)狀況顯著惡化

C.當事人一方遲延履行義務

D.一方的其他違約義務，造成合同目的不能實現(xiàn)

15.合同擔保常采用定金，保證，抵押，質押和留置權五種形式。下列說法正確的是（）。

(B)

A.預付款是定金的形式之一

B.抵押人可以是合同當事人一方，也可以是第三人

C.保證人可以是合同當事人一方，也可以是第三人

D.留置物的所有人必須是債務人

二、多項選擇題。本大題共10個小題，每小題 分，共分。在每小題給出的選項中，有一項或多項是符合題目要求的。

1.承包單位在分包工程時，應注意（）。

(ABE)

A.禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人

B.禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉包給

他人

C.建筑工程總承包單位可以在任何情況下，將承包工程中的部分工程發(fā)包給具

有相應資質條件的分包單位

D.施工總承包的，建筑工程主體結構的施工可以由總承包單位自行完成也可以

由分包單位完成

E.施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位自行完成

2.要約不得撤銷的情形有（）。

(ACE)

A.要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷

B.撤銷要約的通知在受要約人發(fā)出承諾之后到達

C.受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準備工作

D.撤銷要約的通知在受要約人發(fā)出承諾之前到達

E.在承諾期限內，受要約人未作出承諾

3.當事人在訂立合同過程中有下列（）情形之一，給對方造成損失的，應當承擔損害

賠償責任。

(ABCD)

A.假借訂立合同，惡意進行磋商

B.故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況

C.有其他違背誠實原則的行為

D.不正當?shù)厥褂蒙虡I(yè)秘密

E.不接受對方合理條件導致合同未能成立

4.違反《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設單位有（）行為的，責令改正，處20

萬元以上50萬元以下的罰款。

(ABCD)

A.明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建筑強制性標準，降低工程質

量

B.施工圖設計文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施工的

C.建設項目必須實行工程監(jiān)理而未實行工程監(jiān)理的 D.未按照國家規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)

E.未取得施工許可證，擅自施工的

5.有關承包人的保修責任，下列說法正確的是（）。

(ACD)

A.承包人通常以簽訂質量保修書的形式明確其保修責任

B.承包人的保修責任不是法定責任 C.雙方可約定比《建設工程質量管理條例》中最低保修期限較長的保修期，但

不得短于法定最低保修期限

篇二：建筑工程招投標與合同管理考查試卷

>考查試卷

一、單項選擇題（每小題1 分，共20 分）

1、合同法律關系是指合同法律規(guī)范調整的當事人在民事流傳過程中形成的（）關系。

A、債權人與債務人 B、代理人與被代理人

C、權利與義務 D、法人與自然人

2、施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤，給建設單位造成損失的，建設單位應當要求（）賠償。

A、施工企業(yè) B、施工企業(yè)的法定代表人

C、施工企業(yè)的項目經(jīng)理 D、具體的施工人員

3、邀請招標的邀請對象的數(shù)目不應少于（）家。

A、2、B、3 C、5D、7

4、合同爭議的解決順序為（）。

A、和解—調解—仲裁—訴訟B、調解—和解—仲裁—訴訟

C、和解—調解—訴訟—仲裁D、調解—和解—訴訟—仲裁

5、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標準。訂立合同時約定的合同工期概念應為，從（）的日歷天數(shù)計算。

A、合同簽字日起按投標文件中承諾

B、合同簽字日起按招標文件中要求

C、合同約定的開工日起按投標文件中承諾

D、合同約定的開工日起按招標文件中要求

6、FIDIC《施工合同條件》的“缺陷通知期”，是指（）。

A、工程保修期

B、承包商的施工期

C、工程師在施工過程中發(fā)出改正質量缺陷通知的時限

D、工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間

7、由于業(yè)主提供的設計圖紙錯誤導致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（）

A、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求

B、認為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索要

C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告

D、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告

8、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導致施工進度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應（）。

A、由承包商承擔的風險責任 B、給予費用補償并順延工期

C、給予費用補償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費用補償

9、中標的承包商將由（）決定。

A評標委員會 B業(yè)主

C上級行政主管部門 D監(jiān)理工程師

10、當出現(xiàn)招標文件中的某項規(guī)定與招標人對投標人質疑問題的書面回答不一致時，應以

()為準。

A.招標文件中的規(guī)定 B、現(xiàn)場考察時招標單位的口頭解釋

C、招標單位在會議上的口頭解答 D、發(fā)給每個投標人的書面質疑解答文件

11、由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務時間，此項工作應屬于()。

A、正常工作 B、附加工作 C、額外工作D、意外工作

12、投標文件對招標文件的響應有細微偏差，包括()。

A、提供的投標擔保有瑕疵 B、貨物包裝方式不符合招標文件的要求

C、個別地方存在漏項 D、明顯不符合技術規(guī)格要求

13、與邀請招標相比，公開招標的最大優(yōu)點是()。

A、節(jié)省招標費用B、招標時間短

C、減小合同履行過程中承包不違約的風險D、競爭激烈

14、施工合同通用條款規(guī)定，當施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時，下列中解釋順序排列正確的為()。

A、專用條款、通用條款、中標通知書、圖紙

B、中標通知書、協(xié)議書、專用條款、通用條款

C、中標通知書、投標書、協(xié)議書、圖紙

D、中標通知書、專用條款、通用條款、圖紙

15、委托任務并負責支付報酬的一方稱（）。

A 承包人 B 發(fā)包人C出資人D出工人

16、受招標人的委托，代為從事招標活動的中介組織是（）。

A 建設單位 B 施工單位 C招標代理 D設計單位

17、自中標通知書發(fā)出（）內，建設單位和中標人簽訂書面的建設工程承發(fā)包合同。

A 15天B 21天C 30天 D 35天

18、確定中標人后（）內，招標人應當向有關行政監(jiān)督部門提交招標情況的書面報告。

A、15天 B、21天 C、30天 D、35天

19、在進度控制中，（）不屬工程師的任務。

A、督促承包人完成工程掃尾工作 B、向有關部門遞交竣工申請

C、協(xié)調竣工驗收中的各方關系D、參加竣工驗收

20、工程實際進度與進度計劃不符時，承包人應當按照工程師的要求提出改進措施（）。

A、需經(jīng)工程師確認后才能執(zhí)行

B、因承包人自身原因造成的，工程師只對改進措施的效果負責

C、采用改進措施后，必須順延工期

D、改進措施后，進度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進度計劃，并經(jīng)工程師確認，這種確認是工程師對工程延期的批準

二、填空題（每空1 分，共10 分）

1、是建設單位向國家有關主管部門提出要求建設某一項目的建設性文件。

2、工程承發(fā)包方式，是指與承包人雙方之間的經(jīng)濟關系形式。

3、建筑市場主體主要有業(yè)主、、等。

4、我國的建設工程交易中心是按照信息服務功能、、三大功能進行構建的。

5、直接工程費指人工費、、。

6、合同的形式有書面形式、和。

三、判斷題（每題1分,共10 分）。判斷下列各題正誤,正者在括號內打“√”,誤者在括號內打“×”。

1、招標過程分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定標階段。（）

2、中標通知書發(fā)出30天內，中標單位應與建設單位依據(jù)招標文件、投標書等簽訂工程承包合同。（）

3、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準。（）

4、建設工程施工合同范本由《協(xié)議書》、《通用條款》、《專用條款》三部分組成，并附有三個附件。（）

5、承包商沒按照規(guī)定時間提出索賠意向和索賠報告，則失去對該事件請求的索賠權利（）

6、FIDIC合同條件規(guī)定，訴訟是解決合同爭議的最終方式（）。

7、工程建設監(jiān)理委托合同》是由“標準條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（）

8、工程招標必須采用公開招標方式（）。

9、監(jiān)理委托合同》經(jīng)過當事人雙方協(xié)商一致而終止后，雙方的權利和責任也即終止（）。

10、違約責任的表現(xiàn)形式包括不履行和不適當履行。（）

四、簡答題（每題5分,共20 分）

1、建設工程招投標的特點是什么？

2、施工合同的特點是什么？

3、建設工程合同簽訂和實施的基本原則是什么？

4、工程合同管理的原則是什么？

五、案例分析題（每題10分,共40 分）

案例1

【背景】某建設項目概算已批準，項目已列入地方固定資產(chǎn)投資計劃，并得到規(guī)劃部門批準，根據(jù)有關規(guī)定采用公開招標確定招標程序如下，如有不妥，請改正。

1、向建設部門提出招標申請；

2、得到批準后，編制招標文件，招標文件中規(guī)定外地區(qū)單位參加投標需墊付工程款，墊付比例可作為評標條件；本地區(qū)單位不需要墊付工程款；

3、對申請投標單位發(fā)出招標邀請函（4家）；

4、投標文件遞交；

5、由地方建設管理部門指定有經(jīng)驗的專家與本單位人員共同組成評標委員會。為得到有關領導支持，各級領導占評標委員會的1/2；

6、召開投標預備會由地方政府領導主持會議；

7、投標單位報送投標文件時，A單位在投標截止時間之前3小時，在原報方案的基礎上，又補充了降價方案，被招標方拒絕；

8、由政府建設主管部門主持，公正處人員派人監(jiān)督，召開開標會，會議上只宣讀

三家投標單位的報價（另一家投標單位退標）；

9、由于未進行資格預審，故在評標過程中進行資格審查；

10、評標后評標委員會將中標結果直接通知了中標單位；

11、中標單位提出因主管領導生病等原因2個月后再進行簽訂承包合同。案例2

【背景】某市政協(xié)的綜合辦公樓進行施工招標，要求投標企業(yè)為房屋建筑施工總承包一級及以上資質。資格預審公告后，有 15家單位報名參加。

①資格預審時，有招標人代表提出不能使用民營企業(yè)，應選擇國有大中型企業(yè)。

②資格預審文件中規(guī)定資格審查采用合格制，評審過程中招標人發(fā)現(xiàn)合格的投標申請人達到12家之多，因此要求對他們進行綜合評價和比較，并采用投票方式優(yōu)選出7家作為最終的資格預審合格投標人。

③現(xiàn)場踏勘時，有 2家單位因故未能參加，招標人按該 2家單位放棄投標考慮。④到投標截止時間有1家投標人因路上堵車遲到了5分鐘（己事先電話告知招標人）招標人拒絕接收其投標文件。

⑤開標儀式上，有 1家投標人未派代表出席，但其投標文件提前寄到了招標人處，招標人因該投標人代表未在場為由，沒有開啟其投標文件。

⑥發(fā)出中標通知書之前，招標人書面要求中標人做出了 2％的讓利。

【問題】

1、工程施工招標資格審查方法有哪兩種？合格制的資格審查辦法的優(yōu)缺點是什么？

2、上述程序中，有哪些不妥之處？試說明理由。案例3

【背景】 某單位投資興建科研樓工程，為了加快工程進度分別與A、B、C三家承包商簽訂了土建施工合同、電梯安裝合同、室內裝飾合同。在一個甲方、四個乙方的工程中，．四個合同都對甲方提出了一個相同的條款：甲方應協(xié)調現(xiàn)場及其他施工單位為乙方創(chuàng)造如垂直運輸?shù)瓤衫脳l件。

A承包商開槽后發(fā)現(xiàn)一輸氣管道影響施工。甲方代表察看現(xiàn)場后，認為A承包商放線有誤，提出重新復查定位線。乙方配合復查，沒有查出問題。一天后，甲方代表認為前一天

復查時儀器有問題，要求更換測量儀器再次復測。乙方只好停工配合復測，最后證明測量無錯誤。A承包商向甲方提出了合同中未確定輸氣管道技術處理及甲方代表反復檢查兩次的配合費用的索賠要求。

另外，A承包商在工程頂層結構樓板吊裝施工的同時，電梯安裝單位進入施工現(xiàn)場，而后裝飾公司也在往施工現(xiàn)場大量垂直運輸，三家乙方因卷揚機噸位不足發(fā)生了很大矛盾。由于甲方?jīng)]有協(xié)調好三個承包單位的協(xié)作關系，他們互相之間有沒有合同約束，最終引起了C公司和B公司的索賠要求，理由是“甲方?jīng)]有能夠按協(xié)議條款為乙方創(chuàng)造垂直運輸條件，使乙方改變方案，推遲進度，增大了開支?！弊罱K，整個工程的竣工期被迫推后了50天。

【問題】

(1)甲方代表在任何情況下要求重新檢驗，乙方是否必須執(zhí)行

(2)乙方索賠是否有充分的理由

(3)若再次檢驗不合格，乙方應承擔什么責任

(4)B、C公司能否就工期延誤向甲方索賠 案例4

【背景】 工承包商與業(yè)主簽訂一建設工程施工合同。雙方簽字蓋章并在公證處進行了公證。合同約定工期為12個月，合同固定總價為1500萬元。XX年2月1日開工，工程進行才3個月，建立工程師于XX年5月2日自主決定，要求承包商于XX年11月1日竣工，承包商不予理睬，至XX年5月21日仍不作出書面答復。XX年5月31日，業(yè)主以承包商以承包商的工程質量不可靠和工程不能如期竣工為由發(fā)文通知該施工企業(yè)：“本公司決定解除原施工合同，望貴公司予以諒解和支持?！蓖瑫r限期承包商拆除腳手架，致使承包方無法繼續(xù)履行原合同義務，承包商由此損失工程款工程器材費及其他損失費609萬元，該承包商于XX年6月25日向人民法院提起訴訟，要求業(yè)主承擔違約責任。

注：經(jīng)法院委托專業(yè)權威單位調查鑒定，確認承包商有能力按合同的約定保證施工質量，如期竣工。

篇三：《建設工程合同管理》習題集

第一章 合同法律制度

一、單項選擇題

1、《中華人民共和國民法通則》其調整對象是()。

A·平等主體之間的財產(chǎn)關系 B·平等主體之間的財產(chǎn)關系和人身關系

C·平等主體之間的人身關系 D·以上說法都不對

2、平等主體之間的人身關系包括人格關系和身份關系，其特點錯誤的是()。A·人身關系是與財產(chǎn)關系相對應的關系 B·當事人處于平等的地位

C·以經(jīng)濟利益為內容 D·與作為民事主體的公民、法人密切相關，不可分離

3、下列不屬于聯(lián)營的形式的是()。

A·法人型聯(lián)營 B·合伙型聯(lián)營 C·協(xié)作型聯(lián)營D·工商戶型聯(lián)營

4、普通訟訴時效適用于一般民事權利，訴訟時效期間為()。

A·一年 B·二年 C·五年D·三年

5、《中華人民共和國合同法》于()全國人大會議通過。

A·，、D·

6、《合同法》對合同生效規(guī)定了三種情形，不屬于這三種情形的是()

A·成立生效 B·批準登記生效 C·約定生效 D·簽字生效

7、下列選項中不屬于《合同法》對無效合同的法律責任的規(guī)定的是()。

A·返還財產(chǎn) B·賠償損失C、追繳財產(chǎn)D、扣押財產(chǎn)

8、《合同法》規(guī)定了合同轉讓的三種情況，其中不屬于三種情況的選項是()。

A·合同權利轉讓B·合同義務轉讓 C·合同權利義務一并轉讓 D·合同書的轉讓

9、違約責任，是指當事人任何一方違約后，依照法律規(guī)定或者合同約定必須承擔的法律 制裁。關于違約責任的方式，《合同法》規(guī)定了三種主要方式，下列不屬于其中之一的 是()。

A·繼續(xù)履行合同B·解除合同C·采取補救措施D·賠償損失

10、合同爭議的解決方式和解是()。

A·指爭議的合同當事人，自愿對爭議事項達成協(xié)議而解決合同爭議的方法

B·爭議當事人在第三方的主持下解決合同爭議的方法

C·雙方當事人負有履行裁決義務的解決方式

D、因當事人相互間發(fā)生合同爭議后在法院進行的

11、下列對合同概念理解錯誤的一項是()

A·合同的當事人必須具有平等的民事主體資格 B·合同是一種協(xié)議

C·合同是自愿、平等的 D·合同的簽訂可以不經(jīng)協(xié)商，由執(zhí)法部門強制執(zhí)行

12、代理人代理授權人、委托人簽訂合同時，應向()出示授權人簽發(fā)的授權委托書，并在授權委托書寫明的授權范圍內訂立合同。

A·債務人 B·第三人 C·債權人 D·法院

13、合同關系的主體是()

A·債權人 B·債務人C·債權人和債務人 D·債務和債權

14、合同無效的根本原因在于()。

A·未經(jīng)合同當事人協(xié)商訂立 B·合同當事人一方毀約

C·合同違反或不具備法定條件D·合同超過其執(zhí)行期限

15、當事人訂立的合同被確認無效或者被撤銷后當事人的權利和義務()。

A·結束 B·不完全結束C·待定 D·執(zhí)法部門決定

16、《合同法》的核心內容是()

A·合同的訂立 B·合同的生效C、債權人D·合同的履行

17、合同中的自然人指()。

A·中國公民 B·外國公民 C·代理人 D·中國人和外國人

18、民事活動最重要的基本原則()。

A·平等自愿 B·公平、誠實信用

C·遵守法律，維護社會公共利益D，依法成立的合同對當事人具有約束力

19、合同法律關系的客體也即合同的核心是()。

A·數(shù)量 B·質量 C·價款 D·標的

20、解決爭議的方法，是指合同當事人()。

A·選擇解決合同糾紛的方式，地點 B·選擇改變合同內容的方式

C·選擇違約的責任人 D·通過共同商議法

21、當事人如果在合同中既沒有約定仲裁條款，事后又沒有達成仲裁協(xié)議，那么當事人應通過什么途徑解決合同糾紛()。

A·審議 B·仲裁 C·訴訟 D·毀約

22、《合同法》第一百零七條規(guī)定:當事人不履行合同義務或履行合同義務不符合約定時，就要承擔違約責任，只有()原因方可除外。

A·不可抗力B·承諾超期C·締約過失D·重大誤解

二、多項選擇題

1、縣級以上工商行政管理部門是統(tǒng)一的合同管理機關，其主要職責是()。

A·統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查所屬地區(qū)合同的訂立和履行情況

B·根據(jù)當事人雙方的申請，對合同進行鑒證

C·查處危害國家利益、社會公共利益的違法合同

D·協(xié)調所屬單位之間的關系，調解合同糾紛

E·指導所屬單位建立合同管理機構，健全合同管理制度

2、合同中關于不可抗力的約定稱為不可抗力條款，一般來說，不可抗力條款應包括（）

A、不可抗力的范圍B·不可抗力發(fā)生后，當事人一方通期另一方的期限

C·出具不可抗力證明的機構及證明的內容D·不可抗力發(fā)生后對合同的處置

E·不可抗力期限

3、一個不可抗力事件發(fā)生后，可能引起的法律后果是()。

A·合同不能按期履行 B·合同部分不能履行

C·合同全部不能履行 D、撤銷合同 E·改變合同履行條件

4、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，可以知道不可抗力的構成條件是()。

A·可預見性B·不可預見性

C·可避免性D·不可避免性 E·不可克服性

5、法定解除是指當具有了法律規(guī)定可以解除合同的條件時，當事人即可依法解除合同。下列情形符合解除合同的是（）。

A·因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的

B·在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表示不履行主要債務C·當事人一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行

D·當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的

E·因不可抗力致使能實現(xiàn)合同目的

6、《合同法》對合同終止的情形的規(guī)定中，下列選項中正確的是（）

A·債務己經(jīng)按照約定履行 B·債務相互抵銷

C·債務人免除債權 D·合同解除E·債務人依法將標的物提存

7、合同義務的轉讓（）

A·也稱債務承擔

B·是指債務人將合同的義務全部或部分地轉移給第三人的行為

C·債務人將合同的義務全部或者部分地轉移給第三人的，可以不經(jīng)債權人同意

D·債務人轉讓義務的，新債務人可以主張原債務人對債權人的抗辯

E·債務人轉讓義務的，新債務人應當承擔與主債務有關的從債務，但該從債務專屬于 原債務人自身的除外

8、《合同法》對債權讓與作出了規(guī)定，其中不得轉讓的情形正確的是()

A·根據(jù)合同性質不得轉讓 B·按照當事人約定不得轉讓

C·依照法律規(guī)定不得轉讓 D·債權人不同意轉讓E·債務人不同意轉讓

9、《合同法》中規(guī)定的無效合同，下列選項屬于無效合同的條款有()。

A·一方因故不能履行合同

B·一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益

C·惡意串通、損害國家、集體或他人利益

D·以合法形式掩蓋非法目的，損害社會公益

E·違反法律，行政法規(guī)的強制性規(guī)定

10、《合同法》對要約效力的規(guī)定正確的是（）

A·要約的訂立 B·要約的撤回 C·要約的撤銷

D·要約失效E·要約的重簽

第二章 招投標與合同管理的相關法律

一、單項選擇題

1·建筑法有狹義和廣義之分。狹義的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過的，于()起施行的《中華人民共和國建筑法》。A· B· C· D·

2·下列不屬于國內外通常采用的招標方式的是()。

A·公開招標B·邀請招標 C·議標 D·要約招標

3.根據(jù)《工程建設監(jiān)理規(guī)定》,建筑工程實施強制監(jiān)理的范圍包括幾個方面，不屬于其中的是()

A·小、中型工程項目 B·大、中型工程項目C，市政公用工程項目

D·外資、中外合資、國外貸款、贈款、捐款建設的工程項目

4·地域管轄是指()。

A·司法機關在直接受理案件方面和審判第一審案件方面的職權分工

B·各級人民法院在審判第一審案件上的職責分工

C·同級人民法院在審判第一審案件時的職責分工

D·法律規(guī)定的某些案件必須由特定的法院管轄，其他法院無權管轄，當事人也不得協(xié)議變更財產(chǎn)保全無論是訴訟前的還是訴訟財產(chǎn)保全，都應作出書面裁定。

5、下列關于財產(chǎn)保全裁定具有的效力中的說法不正確的是（）。

A·時間效力 B·對當事人和利害關系人的拘束力

C·對有關單位和個人的拘束力D·對人民法院無拘束力

6、仲裁是爭議雙方在爭議發(fā)生前或爭議發(fā)生后達成協(xié)議，自愿將爭議交給第三者作出裁決，雙方有義務執(zhí)行的一種解決爭議的辦法。下列糾紛中可以仲裁的是()。

A·婚姻糾紛 B·平等主體的公民之間的合同糾紛 C，依法應當由行政機關處理的行政爭議 D·收養(yǎng)糾紛

7、《仲裁法》第五十一條一款規(guī)定:“仲裁庭在作出裁決前，可以先行調解?！闭{解應堅持 的原則下列說法錯誤的是()

A·自愿原則B·合法原則

C·調解不是裁決前的必經(jīng)程序 D·調解是裁決前的必經(jīng)程序

8、保證是保證人與（）約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或承擔責任的法律行為。

A、法人 B、代理C、合伙人 D、債權人

9、保證人與債權人所訂立的保證合同的形式應當為（）

A、口頭 B、書面C、可口頭可書面D、任意

10· 保證人須是具有代為清償債務能力的人，既可以是法人，也可以是其他組織或公民。下列選項中可以作保證人的是()

A·國家機關 B·企業(yè)法人的分支機構 C·具有一定經(jīng)濟能力的公民

D·學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體

11·抵押是指債務人或第三人不轉移對抵押財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權的擔保。以下財產(chǎn)中屬于可以抵押的是(·)。

A·抵押人所有的房屋和其他地上定著物B·土地所有權

C·宅基地土地使用權 D·依法被監(jiān)管的財產(chǎn)

第五篇：2013版 普通試卷答案及評分標準模版合同管理B -（模版）

中國石油大學（北京）成教學院2013第二學期工程合同管理考試評分標準及標準答案（東城B卷）

一、單項選擇題（本大題共20 個小題，每小題 1 分，共20分）

1.D2.D3.A4.A5.C 6.C 7.C 8.C9.B 10.C 11.B12.D

13.C14.B 15.A 16.A17.D18.D19.B 20.B

二、多項選擇題（本大題共10 個小題，每小題 2 分，共 20 分）

1．ABC 2.ABDE3.AB4.BC5.ABD

6.AB7.ABC8.BCE9.ABD10.ABE

三、簡答題（本大題共 4個小題，每小題 7 分，共 28 分）

1.建設工程合同簽訂和實施的基本原則是什么？

2.施工合同文件的組成及解釋順序是什么？

3.什么是成本加酬金合同？哪些項目適應于成本加酬金合同？

4.索賠過程的主要工作？

四、案例分析題（本大題共2 個小題，每小題16分，共32分）

（一）.該工程采用固定總價合同形式妥當。因為該工程圖紙齊全、結構簡單、造價較低、工期較短，在建工程附屬工程。施工單位熟悉周邊環(huán)境和現(xiàn)場施工條件，風險較小。

固定總價合同適用的條件：工期短于一年，技術不復雜且設計圖紙齊全，造價相對較低。

常用的合同計價模式還用：可調總價合同、固定單價合同、可調單價合同、成本加酬金合同。

(二).（1）能夠成立的索賠有

①因設計變更造成的工程停工的索賠

②因業(yè)主方挑選確定石材造成工程停工的索賠

③因遭受罕見的暴雨襲擊造成的工程停工的索賠

不能成立的索賠有：

①因業(yè)主石材退換造成工程停工的索賠（應由施工方向石材廠商按合同索賠）

②因施工方人員調動造成的工程停工索賠

（2）應由業(yè)主方承擔的有：

①因設計變更造成的工程停工，按合同補償，工期順延

第 1 頁 / 共 2 頁

②因業(yè)主方挑選確定石材造成工程停工，按合同補償，工期順延

③因遭受罕見的暴雨襲擊造成的工程停工，承擔工程損壞損失，工期順延 應由施工方承擔的有：

①因遭受罕見暴風雨襲擊造成的施工方損失

②因施工方人員調動造成的工程停工，自行承擔施工方損失，工期不予順眼。

(3).施工方獲得的工期補償為27天，經(jīng)濟補償為27天*1600萬*0.02%=8.64萬元

工期獎勵為[(130+27)-152]*1600萬*0.02%=1.6萬元。

第 2 頁 / 共 2 頁