第一篇：建設(shè)工程掛靠協(xié)議書

建設(shè)工程掛靠協(xié)議書

甲方：貴州博藝苑園林有限公司

地址：貴州省凱里市小高山

郵編：556000

電話： *********

乙方：

地址：

電話：

根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在乙方完全自愿的前提下，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，為保證本建設(shè)工程建設(shè)施工的質(zhì)量、安全、工期的實施，甲、乙雙方共同訂立如下協(xié)議：

一、經(jīng)營管理

乙方作為本工程的完全責(zé)任人，負(fù)責(zé)工程的施工管理和本工程的自主經(jīng)營和自負(fù)盈虧。并對本工程所產(chǎn)生的民事及法律權(quán)利、義務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任。

二、工程概況

工程名稱：工程造價：元整（￥：元）工程地點：

三、財務(wù)管理

本工程建設(shè)資金管理按照建設(shè)方（業(yè)主）的規(guī)定，采取通過甲方的基本帳戶以銀行轉(zhuǎn)帳的方式，乙方在本工程施工中發(fā)生的停工、返工和拖欠人工工資、發(fā)生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經(jīng)濟(jì)糾紛，概由乙方負(fù)責(zé)。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)與社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。建設(shè)方（業(yè)主）所撥付的建設(shè)資金必須符合協(xié)議約定條款后雙方才可支取。

四、稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)匦姓块T和稅務(wù)部門的相關(guān)稅、費繳納規(guī)定，乙方必須合法經(jīng)營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔(dān)稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)和社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

五、管理費及履約風(fēng)險金收取

1、本工程乙方向甲方繳納合同總價款%的管理費。管理費共計人民幣（大寫）：元）

每次建設(shè)方撥款到賬交納當(dāng)期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的%收取，當(dāng)撥款達(dá)到工程款總價款的85%時，乙方必須在日內(nèi)提供已完成工程價款的稅、費發(fā)票，否則甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的____％滯納金。

2、合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風(fēng)險保證金:

（大寫）：元整。（￥：元）。乙方在履行完本協(xié)議全部條款和合同約定條款后甲方15日內(nèi)全部返還乙方。

六、安全責(zé)任

本工程在乙方施工中實行乙方負(fù)責(zé)項目全部安全責(zé)任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)匦姓踩芾聿块T相關(guān)規(guī)定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發(fā)生的一切安全事故，以及引起的經(jīng)濟(jì)賠償、民事訴訟和刑事責(zé)任，概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于工程質(zhì)量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)和社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

七、工程質(zhì)量

本工程在乙方施工中實行乙方負(fù)責(zé)本工程全部質(zhì)量責(zé)任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量管理部門的相關(guān)規(guī)定，達(dá)到工程質(zhì)量合格要求，承擔(dān)質(zhì)保期的缺陷責(zé)任和質(zhì)量返工等責(zé)任，本工程所發(fā)生的一切質(zhì)量責(zé)任事故概由乙方負(fù)責(zé)，因質(zhì)量事故引起的經(jīng)濟(jì)賠償和民事訴訟、刑事責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于工程質(zhì)量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)和社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

八、甲方權(quán)利

本工程所有招投標(biāo)文件原件、中標(biāo)通知書原件、發(fā)改委備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工過程進(jìn)行全方位的管理和指導(dǎo)，不定期進(jìn)行巡視抽查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)安操作規(guī)程施工的或發(fā)現(xiàn)有質(zhì)安隱患的，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工整頓。對不服從管理建議3次違規(guī)不改的視為蓄意損害甲方企業(yè)信譽，甲方有權(quán)向建設(shè)方（業(yè)主）提出更換施工隊伍，乙方不得有異議。

九、乙方對本工程協(xié)議外產(chǎn)生的全部民事和刑事糾紛承擔(dān)全部法律責(zé)任。

十、甲乙雙方對本協(xié)議產(chǎn)生糾紛，雙方可協(xié)商解決，解決不了，雙方可向?qū)Ρ竟こ逃泄茌牂?quán)的人民法院提起訴訟。

十一、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

代表：（簽字或蓋章）代表：（簽字或蓋章）

協(xié)議訂立地點：

協(xié)議訂立時間：年月日

第二篇：建設(shè)工程掛靠協(xié)議書

建設(shè)工程施工承包協(xié)議書

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及以公司（以下稱建設(shè)方）簽訂的《建筑工程施工合同》，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，為確保該建設(shè)工程正常實施，明確甲、乙雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，特簽定本合同，具體如下：

一、經(jīng)營管理。

1、甲方具有建筑工程土建安裝施工三級資質(zhì)，符合要求，乙方以甲方名義和建設(shè)方通過協(xié)商談判達(dá)成協(xié)議，并于年月日以甲方名義和建設(shè)方簽定項目《建筑工程施工合同》。

2、乙方承諾向甲方繳納管理費，為該工程項目合同總價款的，并按建設(shè)方工程款支付情況分期提取。

2、甲方成立分公司，作為負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)工程施工組織管理工作，工程相關(guān)材料款，工人工資等一切經(jīng)濟(jì)費用，均由個人負(fù)責(zé)籌集，并承擔(dān)一切日常經(jīng)營管理責(zé)任。甲方只負(fù)責(zé)配合本工程的相關(guān)工程手續(xù)辦理和資料收集歸檔，招投標(biāo)文件原件、中標(biāo)通知書原件、發(fā)改委備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔等資料，由甲方存檔。

二、財務(wù)管理

本工程建設(shè)資金管理按照建設(shè)方的規(guī)定，采取通過甲方的基本帳戶以銀行轉(zhuǎn)帳的方式，乙方在本工程施工中發(fā)生的停工、返工和拖欠人工工資以及拖欠材料款所引起的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和民事訴訟、刑事責(zé)任，概由乙方負(fù)責(zé)。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)與社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

建設(shè)方所撥付的建設(shè)資金必須通過甲方財務(wù)手續(xù)后方可支取。

三、安全責(zé)任

本工程在乙方施工中實行乙方個人負(fù)責(zé)項目全部安全責(zé)任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)匦姓踩芾聿块T相關(guān)規(guī)定，在一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發(fā)生的一切安全事故，以及引起的經(jīng)濟(jì)賠償、民事訴訟和刑事責(zé)任，概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于安全事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)和社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

四、工程質(zhì)量

本工程在乙方施工中實行乙方個人負(fù)責(zé)本工程全部質(zhì)量責(zé)任，乙方必須 1

執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量管理部門的相關(guān)規(guī)定，達(dá)到工程質(zhì)量合格要求，承擔(dān)質(zhì)保期的缺陷責(zé)任和質(zhì)量返工等責(zé)任，本工程所發(fā)生的一切質(zhì)量責(zé)任事故概由乙方負(fù)責(zé)，因質(zhì)量事故引起的經(jīng)濟(jì)賠償和民事訴訟、刑事責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于工程質(zhì)量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)和社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

五、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。

甲方（簽字/蓋章）：

乙方（簽字/蓋章）：協(xié)議訂立時間：年日 2

第三篇：建設(shè)工程掛靠協(xié)議書(上傳)

建設(shè)工程項目合作協(xié)議書

協(xié)議雙方：

甲方：

地址：

郵編：

電話：乙方：

家庭住址：

身份證號碼：

住宅電話：手機(jī)：

擔(dān)保人姓名/電話：

編號：根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在乙方完全自愿的前提下，經(jīng)甲、乙雙

方共同協(xié)商，為保證本建筑工程建設(shè)施工的質(zhì)量、安全、工期等相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和民事、刑事責(zé)任，甲、乙雙方共同訂立如下協(xié)議條款：

一、經(jīng)營管理。

乙方作為本工程的完全責(zé)任人，負(fù)責(zé)四川省xxxx研究所辦公樓改造工程的經(jīng)營、管理和承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)與民事、刑事責(zé)任，負(fù)責(zé)本工程的自主經(jīng)營和自負(fù)盈虧。

工程名稱：

工程合同價款總額元，本工程乙方向甲方繳納合同總價款的管理費（含稅費），計人民幣（大寫）：元（￥：元）。

管理費的支付方式:本合同簽訂生效后在建設(shè)方（業(yè)主）第一筆工程款項到賬時一次性扣除。

工程進(jìn)度款的支付：建設(shè)方（業(yè)主）的款項到賬后3天內(nèi)，甲方應(yīng)及時

撥付給乙方。

1、大宗材料款由甲方直接以銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付給廠商，乙方應(yīng)事先

提供票據(jù)。

2、乙方用于支付小批量材料的訂金、價款及人工工資等其他費用需支

付的現(xiàn)金總額不超過工程總價款30﹪，甲方應(yīng)先行借支，乙方憑相

關(guān)票據(jù)報銷。

3、按上述支付方式剩余的款項在提供甲方認(rèn)可的票據(jù)（勞務(wù)、餐飲、通信票據(jù)）后甲方應(yīng)及時支付給乙方。

本工程施工合同原件、竣工驗收等資料原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

二、財務(wù)管理。

本工程款項的支付按照建設(shè)方（業(yè)主）的規(guī)定，采取通過建設(shè)方（業(yè)主）的基本帳戶以銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付與甲方，乙方在本工程施工中發(fā)生的停工、返工和拖欠人工工資以及拖欠材料款所引起的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和民事訴訟、刑事責(zé)任，概由乙方負(fù)責(zé)。

。建設(shè)方（業(yè)主）所撥付的建設(shè)資金必須通過甲方財務(wù)手續(xù)后方可支取。

三、稅、費管理。

本工程在乙方施工中實行乙方個人全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)匦姓块T和稅務(wù)部門的相關(guān)稅、費繳納規(guī)定，乙方必須合法經(jīng)營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方，乙方承擔(dān)稅、費繳納的全部款項。

四、安全責(zé)任。

本工程施工中乙方應(yīng)負(fù)責(zé)全部安全責(zé)任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)匦姓踩芾聿块T相關(guān)規(guī)定。本工程在實施中所發(fā)生的一切安全事故，以及引起的經(jīng)濟(jì)賠償、民事訴訟和刑事責(zé)任，概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定購買工程安全責(zé)任險。

五、工程質(zhì)量。

本工程在施工中乙方應(yīng)負(fù)責(zé)全部質(zhì)量責(zé)任。乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量管理部門的相關(guān)規(guī)定，達(dá)到工程質(zhì)量合格要求。承擔(dān)質(zhì)保期的缺陷責(zé)任和質(zhì)量返工等責(zé)任，本工程所發(fā)生的一切質(zhì)量責(zé)任事故概由乙方負(fù)責(zé)，因質(zhì)量事故引起的經(jīng)濟(jì)賠償和民事訴訟、刑事責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。

六、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章生效。

甲方：乙方：（簽字/蓋章）

代表：（簽字/蓋章）本人：

協(xié)議訂立時間：2

第四篇：勞務(wù)工程掛靠協(xié)議書

協(xié)議書

甲方：xxxx公司

乙方：xxxxxx

此合同本著公平、公正的原則，雙方協(xié)商而訂立。因乙方承包xxxxxx部分土建、鋼構(gòu)廠房、綜合樓等項目工程,且乙方對該工程的建設(shè)所招聘的施工人員要求用甲方的名義并以勞務(wù)分包形式與xxxxx公司簽訂《建筑工程勞務(wù)分包合同書》。為了明確甲、乙方之間的關(guān)系和雙方的權(quán)利和義務(wù)，特訂立如下條款：

一、工程概況

1、工程名稱：xxxxx部分土建、鋼構(gòu)廠房、綜合樓等項目。

2、工程地點：xxxxx第　　號地塊

3、工程內(nèi)容：xxxxxxx部分土建、鋼構(gòu)廠房、綜合樓等項目。

三、合同價額：xxx萬元（以結(jié)算為準(zhǔn)）,其中人工勞務(wù)費和機(jī)械費xxxx萬元

四、甲方的基本權(quán)利與義務(wù)

權(quán)利：

1、甲方按乙方總工程人工勞務(wù)費和機(jī)械費的千分之四作為勞務(wù)管理費。支付方式：甲方以xxxxx公司每次拔款為依據(jù)拔付，扣除千分之四的管理費剩余款項按工人工資清單拔付給施工工人。甲方不承擔(dān)乙方的一切費用如稅金及違約金等一切款項。

2、如果乙方需要甲方提供發(fā)票，稅費由乙方負(fù)責(zé)繳納。

3、甲方有權(quán)維護(hù)本公司利益和乙方利益不受損害

4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為，甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，本工程管理費用不予退還。

義務(wù)：

1、甲方在本協(xié)議生效后，應(yīng)向乙方提供相關(guān)資質(zhì)及有關(guān)的手續(xù)證件。

2、如業(yè)主不能及時支付勞務(wù)工人工資的，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方向業(yè)主追討，乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責(zé)任及賠償給乙方。

3、對乙方提出在合理要求，盡可能提供好服務(wù)

4、不得違反本合同規(guī)定，干涉乙方的經(jīng)營自主權(quán)。

五、乙方的權(quán)利與義務(wù)

權(quán)利：

1、有權(quán)決定乙方的機(jī)構(gòu)設(shè)置，人事任免和人員在聘任

2、有權(quán)依照有關(guān)規(guī)定獎懲，招用職工和辭退違紀(jì)人員

4、實行內(nèi)部獨立核算、自負(fù)盈虧。

5、一切正常利潤歸乙方所有，不受甲方干涉

義務(wù)：

1、在施工過程中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度。

2、乙方農(nóng)民工工資必須到甲方賬戶，并提供乙方一切管理人員和民工工資表花名冊給甲方

3、乙方負(fù)責(zé)解決施工過程中發(fā)生的事件，自行解決施工條件及施工設(shè)備和乙方的工人大小工傷和人身安全，如發(fā)生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切賠償責(zé)任由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。

4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關(guān)的一切人員的工資由乙方自行解決，與甲方無關(guān)。

5、認(rèn)真負(fù)責(zé)進(jìn)行施工項目的質(zhì)量和安全，對所發(fā)生的質(zhì)量問題和事故乙方負(fù)完全責(zé)任，甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。

6、乙方必須負(fù)責(zé)辦理本工程工地所有勞務(wù)人員的意外傷害保險并接受甲方監(jiān)督；如果不為工人買保險，則工人不得上崗，如果本工程工地上發(fā)生的一切安全事故，一切責(zé)任與甲方無關(guān)。

7、本工程所產(chǎn)生的一切罰款，全部由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

8、乙方按時足額向甲方繳納管理費，若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務(wù)，乙方負(fù)責(zé)甲方工作人員工資、差旅費用。

9、甲方在乙方的權(quán)益受到侵害時，乙方需要甲方提供幫助時，乙方應(yīng)支付有關(guān)的費用。

乙方責(zé)任

1、乙方同意執(zhí)行甲方與建設(shè)方簽訂本項目《建設(shè)工程施工合同》并自行組織施工人員，自備施工所需的一切機(jī)械設(shè)備工具、施工人員的安全帽等進(jìn)場施工，進(jìn)場全部施工人員必須按照工程項目部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行登記造冊，應(yīng)有身份證、計生證、勞務(wù)證和專業(yè)技術(shù)工種崗位證等有關(guān)證件，乙方為進(jìn)場施工人員購買人身意外保險，進(jìn)場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育并經(jīng)考試合格后持證上崗，未經(jīng)登記或安全教育擅自上崗者，每人每次處以500元的罰款，罰款歸為甲方。

2、因工程延誤工期，質(zhì)量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規(guī)所造成的一切后果及承擔(dān)的賠償責(zé)任，全部由乙方承擔(dān)。

3、甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務(wù)分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務(wù)，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。待定由甲方承擔(dān)的責(zé)任由乙方承擔(dān)。如甲方與xxxxxxx因勞務(wù)分包合同發(fā)生糾紛起訴到法院的，法院判決甲方承擔(dān)賠償責(zé)任的，甲方有權(quán)利依照判決的賠償數(shù)額向乙方追償。

4、乙方不得與xxxxxxx串通迫使解除甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務(wù)分包合同》，或中途另找其他勞務(wù)公司。

5、乙方不得與工程建設(shè)方（發(fā)包方）和工程承包方串通隱瞞或改變工程結(jié)算的工人工資及機(jī)械費用的數(shù)額。

6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資，施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責(zé)任由乙方承擔(dān)。

7、工程竣工、驗收、結(jié)算乙方應(yīng)通知甲方安排人參與，工程價格結(jié)算資料應(yīng)提供一份給甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程無法繼續(xù)履行，乙方應(yīng)當(dāng)按所做工程量

結(jié)算出人工費和機(jī)械費數(shù)額的千分之四給乙方。

9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發(fā)給工人。如乙方挪用工人工資造成的后果由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

六、本合同簽字蓋章生效，工程完工后失效，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份

甲方：xxxxxxx

法定代表人：

乙方代表人：

簽署日期：

第五篇：掛靠工程合同協(xié)議書范本

建筑工程掛靠協(xié)議

甲方（管理方）：貴州中建偉業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司

乙方（掛靠方）： 吳高隆

為了進(jìn)一步深化企業(yè)改革，發(fā)揮甲方的宏觀調(diào)控職能，增強(qiáng)企業(yè)活力，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，甲方經(jīng)與乙方充分協(xié)商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關(guān)事宜簽訂以下協(xié)議書：

一、工程概況

工程名稱：黎平縣九潮鎮(zhèn)至茶寨河道治理工程 工程造價：壹仟陸百肆拾壹萬元整（￥： 1641萬 元）工程地點：貴州省黔東南州黎平縣九潮鎮(zhèn)

二、經(jīng)營管理甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進(jìn)行九潮鎮(zhèn)河道治理工程的經(jīng)營，乙方掛靠期間以甲方項目經(jīng)理部名義自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧。工程任務(wù)自行承攬。掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責(zé)任對工程負(fù)責(zé)，凡以甲方名義簽訂的施工協(xié)議，乙方必須無條件執(zhí)行甲方與建設(shè)方簽訂的施工協(xié)議條款及本工程相關(guān)的其他協(xié)議。掛靠期間乙方實行大包干施工，包質(zhì)量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護(hù)甲方的企業(yè)信譽，嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的施工技術(shù)規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)以及施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，安全施工，文明施工和按期完工。甲方向乙方提供承接工程任務(wù)的公司資質(zhì)，向乙方提供工程報建所需要的有關(guān)資料，協(xié)助乙方辦理工程協(xié)議簽訂和辦理工程開發(fā)，凡須由施工單位負(fù)責(zé)交繳的費用和資料等有關(guān)費用均由乙方負(fù)責(zé)。甲方同時協(xié)助乙方辦理收付工程款和協(xié)助協(xié)調(diào)與工程管理部門以及建設(shè)方的關(guān)系。甲方為乙方提供公司工程

項目部”印鑒壹枚，用于工程資料。本工程竣工驗收合格后，乙方應(yīng)將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務(wù)手續(xù)，不得使用該印鑒對外出具債務(wù)憑證。若因使用該印鑒對外出具財務(wù)手續(xù)或債務(wù)憑證所引起的經(jīng)濟(jì)糾紛和法律賠償責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行的監(jiān)督指導(dǎo)。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)安操作規(guī)程施工的或發(fā)現(xiàn)有質(zhì)安隱患的，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。乙方掛靠甲方下經(jīng)營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴(yán)格各項管理規(guī)定和有關(guān)綜合治理的管理條例；嚴(yán)格按照規(guī)定用工，依法辦理所聘員工各種手續(xù)，特殊工程要持證上崗。配備足夠的人員若干人以及施工員、質(zhì)安員、材料員要配足持證上崗的管理人員。

三、財務(wù)管理

乙方在本工程施工中發(fā)生的停工、返工和拖欠人工工資、發(fā)生工傷事故以及拖欠材料款所引起的一切經(jīng)濟(jì)糾紛，概由乙方負(fù)責(zé)。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)與社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

四、稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)匦姓块T和稅務(wù)部門的相關(guān)稅、費繳納規(guī)定，乙方必須合法經(jīng)營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔(dān)稅、費繳納的全部款項。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)和社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

五、管理費及履約風(fēng)險金收取 本工程乙方向甲方繳納合同總價款 3.3 %的管理費。管理費共計人民幣約（大寫）：伍拾肆萬壹仟元整（￥： 54.1萬 元），每次建設(shè)方撥款到賬交納當(dāng)期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的 3.3 %收取，當(dāng)撥款達(dá)到工程款總價款的85%時，乙方必須在20日內(nèi)提供已完成工程價款的稅、費發(fā)票，否則甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金。

六、安全責(zé)任

本工程在乙方施工中實行乙方負(fù)責(zé)項目全部安全責(zé)任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)匦姓踩芾聿块T相關(guān)規(guī)定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發(fā)生的一切安全事故，以及引起的經(jīng)濟(jì)賠償、民事訴訟和刑事責(zé)任，概由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金或乙方向甲方繳納履約風(fēng)險保證金用于工程質(zhì)量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)和社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

七、工程質(zhì)量

本工程在乙方施工中實行乙方負(fù)責(zé)本工程全部質(zhì)量責(zé)任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量管理部門的相關(guān)規(guī)定，達(dá)到工程質(zhì)量合格要求，承擔(dān)質(zhì)保期的缺陷責(zé)任和質(zhì)量返工等責(zé)任，本工程所發(fā)生的一切質(zhì)量責(zé)任事故概由乙方負(fù)責(zé)，因質(zhì)量事故引起的經(jīng)濟(jì)賠償和民事訴訟、刑事責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。否則，甲方有權(quán)扣留乙方建設(shè)資金或乙方向甲方繳納履約風(fēng)險保證金用于工程質(zhì)量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經(jīng)濟(jì)和社會損失，并追究乙方法律責(zé)任。

八、甲方權(quán)利

本工程所有招投標(biāo)文件原件、中標(biāo)通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文體和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工過程進(jìn)行全方位的管理和指導(dǎo)，不定期進(jìn)行巡視抽查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)安操作規(guī)程施工的或發(fā)現(xiàn)有質(zhì)安隱患的，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業(yè)信譽，甲方有權(quán)更換施工隊伍，乙方不得有異議。

九、乙方對本工程協(xié)議外產(chǎn)生的全部民事和刑事糾紛承擔(dān)全部法律責(zé)任。

十、甲乙雙方對本協(xié)議產(chǎn)生糾紛，雙方可協(xié)商解決，解決不了，雙方可向?qū)Ρ竟こ逃泄茌牂?quán)的人民法院提起訴訟。

十一、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽名蓋章且乙方交齊風(fēng)險保證金后生效。雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后自動失效。

甲方：

（蓋章）

乙方：

（蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

代表：

（簽字或蓋章）

協(xié)議訂立地點：

協(xié)議訂立時間：

年 月 日