加工承包合同

加工承包合同1

甲方：

乙方：

現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn)，共計(jì)人民幣________元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營，雙方達(dá)成協(xié)議如下:

一、承包內(nèi)容

甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營，乙方自主經(jīng)營自負(fù)盈虧，甲方無權(quán)干涉。

二、承包期限：

承包期為 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、承包金額和支付方式

1、承包金額：乙方每月應(yīng)支付給甲方承包款 元。

2、支付方式：乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項(xiàng)，每拖一天，甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項(xiàng)1℅的滯納金。

四、雙方責(zé)任

1、乙方在承包期間負(fù)責(zé)管理好甲方的財(cái)產(chǎn)，及時對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、維修，不得轉(zhuǎn)移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為，甲方有權(quán)予以制止，由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。

2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)力，在承包期滿乙方所置的.設(shè)備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。

5、乙方承包期間負(fù)責(zé)有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費(fèi)。

6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項(xiàng)由雙方調(diào)解負(fù)責(zé)。

7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。

8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔(dān)、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時排除可能造成安全隱患，發(fā)生安全事故有乙方負(fù)全責(zé)，甲方不負(fù)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。

五、其它

1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。

2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計(jì)：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。

3、違約責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同，乙方承包經(jīng)營，甲方不得干預(yù)，由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營，甲方應(yīng)按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應(yīng)按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。

4、合同未盡事宜雙方另行商議。

5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。

甲 方：(蓋章) 乙 方：(蓋章)

簽訂日期： 簽訂日期：

產(chǎn)品加工承包合同3

甲方：安達(dá)(錦鴻)洗水廠

乙方：

為了共同效益，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

1、甲方提供必須要的場地、生產(chǎn)設(shè)備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。

2、甲方經(jīng)乙方提供食、宿(按餐扣費(fèi)，宿舍水、電、衛(wèi)生費(fèi)等)。

3、乙方因質(zhì)量和管理造成經(jīng)濟(jì)損的(如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。

4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

扁樹脂(半圓)

二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條

八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價)

注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂：

二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條

十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)

5、乙方在生產(chǎn)過程中，必須節(jié)省能源、原料等;用原料量月底平均計(jì)算不能超過0.60元/條，如超過金額由乙方承擔(dān)。

6、一切機(jī)械由甲方維修，如有人為現(xiàn)象，甲方有權(quán)按原價扣罰;同時應(yīng)隨時檢查和保護(hù)各種設(shè)備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經(jīng)壞貨再說機(jī)械設(shè)備有問題，一切視為推御責(zé)任。

7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導(dǎo)致出不了貨時，甲方有權(quán)外發(fā)加工，外發(fā)之差價由乙方承擔(dān)。

8、乙方操作過程中發(fā)生現(xiàn)的次品，當(dāng)時扣罰;其余的與客戶對數(shù)時所點(diǎn)次品確認(rèn)為準(zhǔn)，但必須在當(dāng)月扣除。

9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到(打板不計(jì)費(fèi)，打板通知20分鐘不到，每次罰50元)

10、乙方承包加工費(fèi)結(jié)算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發(fā)，工人由乙方直接管理，甲方不承擔(dān)責(zé)任。

11、如乙方達(dá)不到甲方質(zhì)量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內(nèi)支付乙方所有加工費(fèi)。

12、如因樹脂引起的需要下機(jī)過水的，扣過水費(fèi)0.80元/條。

13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定;乙方不得在外承包與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費(fèi)沒收。

14、點(diǎn)次品的該工藝次品按第3條承擔(dān)，不點(diǎn)次品的客戶按金額的3%扣除。

15、乙方工人的水電費(fèi)由乙方承擔(dān)。

16、以上規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

乙方簽名： 甲方簽名：

年 月 日

加工承包合同2

定作方：

簽訂地點(diǎn)：

合同編號：

承攬方：

簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計(jì)量單位、數(shù)量、金額、備注：

二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣)，在 天內(nèi)完成面料備料及實(shí)樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章)，如有改進(jìn)意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗(yàn)收時的質(zhì)量依據(jù)。

三、交貨期限、方式、地點(diǎn)及運(yùn)輸費(fèi)用：

承攬方按照定作方統(tǒng)計(jì)的規(guī)格進(jìn)行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負(fù)責(zé)(送)貨至 定作方指定地點(diǎn) (地點(diǎn))，所需費(fèi)用由 承攬方承擔(dān)。

四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，方法及提出異議期限：

按確認(rèn)樣品及改進(jìn)意見為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。

五、結(jié)算方式與期限：

簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗(yàn)收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.

六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件：

內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責(zé)任：

如有違約，違約方責(zé)任自負(fù)，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項(xiàng)，按逾期未支付部分的'款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項(xiàng)：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

定作方： 承攬方：

(蓋章) (蓋章)

代表人： 代表人：

電 話： 電 話：

加工承包合同3

甲 方：合肥市華升泵閥股份有限責(zé)任公司 乙 方： 賬 戶：開戶行：賬 號：

一、焊接加工清單

二、雙方職責(zé)

1、本合同簽訂，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。

2、最終按實(shí)際數(shù)量結(jié)算

3、乙方提供普票

三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年月日

加工承包合同4

合同編號：

簽訂日期：

定作方：(以下簡稱甲方)

承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

第一條 加工成品

品名： 貨號：

顏色： 尺碼：

第二條 服裝數(shù)量

1、計(jì)量單位：

2、數(shù)量：

第三條 原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數(shù)量\質(zhì)量：

提供日期：

第四條 服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在 2 天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在 2 內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

第六條 報(bào)酬

1、加工單價：

2、總金額(元)：

第七條 包裝方式

內(nèi)用 ，外用 包裝，包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。

第八條 服裝交付

1、交貨地：

2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：。

第九條 服裝驗(yàn)收

1.驗(yàn)收期間：

2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。

3.驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。

第十條 定金/預(yù)付貨款

(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

第十一條 報(bào)酬結(jié)算

1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起_日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);

第十二條 留置權(quán)

如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。

第十三條 違約責(zé)任

1、甲方的違約責(zé)任

(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責(zé)任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的`責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十七條 爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定

本合同經(jīng)雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，乙方和甲方各執(zhí)一份;

甲方(章)： 乙方(章)：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

加工承包合同5

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就將加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、承發(fā)包內(nèi)容

1、甲方將xx加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方，由乙方承包組織員工進(jìn)行生產(chǎn)，甲方負(fù)責(zé)向乙方提供加工場所、加工所需的機(jī)械設(shè)備及相關(guān)工具，甲方按乙方完成情況支付相應(yīng)的加工費(fèi)用。

2、甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)安排乙方所聘員工的住宿。

3、甲方承擔(dān)乙方員工的車費(fèi)（一年一次）天津——江西硬座票。

4、承包后甲方保證乙方貨源，即在乙方承包后，甲方每月應(yīng)保證乙方貨源為80000mm口徑以上。

二、承包期限

承包期限為20xx年月 日至年 月 日。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及獎懲約定

因乙方的生產(chǎn)質(zhì)量問題，造成xx發(fā)生質(zhì)量問題的處理辦法：

1、萬元以內(nèi)的質(zhì)量事故，甲方承擔(dān)維修差旅費(fèi)，乙方承擔(dān)維修人員工資。

2、超過萬元以外的質(zhì)量損失，由乙方完全承擔(dān)。

3、因質(zhì)量問題造成的'退貨損失由乙方完全承擔(dān)。

4、乙方在加工過程中，如因加工問題造成的損失，一個月內(nèi)產(chǎn)品的損失在300元以內(nèi)，甲方不予追究，超過300元的損失乙方應(yīng)照常賠償。

四、加工費(fèi)用的結(jié)算

1、按加工的口徑為計(jì)件標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算加工費(fèi)用，單價見附表。

2、乙方第一個月的工資按班或按月計(jì)算，從第二個月開始計(jì)件制。如按月工資計(jì)算，超過工作時間加班，加班費(fèi)用為當(dāng)天每小時工資發(fā)放：當(dāng)天工資÷8h×加班時間。

3、在第一個月能計(jì)件則計(jì)件，如不能計(jì)件則需保證最低工資車工、鉆工3000元、立車、鏜床3500元（人數(shù)為7人），第二個月必須計(jì)件。

4、加工費(fèi)用的支付方法：本月支付上月加工費(fèi)用。每月號支付。

五、員工管理乙方的員工由乙方負(fù)責(zé)管理，除需遵守國家法律法規(guī)外，還應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、乙方的員工在公司承包期間，應(yīng)服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的規(guī)章制度，否則，因此引起的一切后果由乙方承擔(dān)。

2、愛護(hù)好設(shè)備和工具，下班時關(guān)閉電源和各種設(shè)備。

六、其它事項(xiàng)

1、生產(chǎn)周期一經(jīng)確定（乙方簽字），乙方應(yīng)在規(guī)定的日期內(nèi)完成，如需延長加工周期，須經(jīng)甲方書面同意，否則，一切后果由乙方全責(zé)承擔(dān)。

3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問題以書面形式確認(rèn)，按“誰出錯，誰承擔(dān)”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。

4、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算，打架斗毆與甲方無關(guān)。

5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險，保險費(fèi)由甲方承擔(dān)。

6、不準(zhǔn)隨意損壞廠里東西，如果發(fā)現(xiàn)人為損壞，則按出廠價的80%賠償。

七、違約責(zé)任

因甲乙雙方屬初次合作，存在著不穩(wěn)定性，為約束雙方，商定：如因甲方的原因造成無法繼續(xù)合作，則甲方需支付乙方一個月的工資，同理，如因乙方的原因無法繼續(xù)合作，則乙方需支付甲方一月工資（一年內(nèi)）。

八、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。

本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。

甲方：

日期：

乙方：日期：

加工承包合同6

甲方委托乙方加工 ，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）

第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

1、用乙方原材料生產(chǎn)時，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。

2、用甲方原材料生產(chǎn)時，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）貨日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復(fù)制品技術(shù)資料。

3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點(diǎn)：

1、交（提）訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）訂作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的`，以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)訂作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準(zhǔn)，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第十條 結(jié)算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

第十二條 乙方的違約責(zé)任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計(jì)算，向甲方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 甲方的違約責(zé)任：

1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報(bào)酬、保管、

保養(yǎng)費(fèi)時，甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如訂作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失（機(jī)器、設(shè)備等）。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*

6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

甲方： 乙方 ：

簽訂日期： 月 日 簽訂日期：20年 月 日

加工承包合同7

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

承包方：身份證號碼（以下簡稱乙方）

為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行，根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

一、項(xiàng)目名稱：

二、項(xiàng)目地點(diǎn)：

三、承包范圍：

四、項(xiàng)目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

五、承包方式

1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)（勞務(wù)費(fèi)）清包。

2、乙方承包范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。

六、合同價款 最終以雙方實(shí)際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元日。整臺交付單價元臺。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。

七、開工日期及交付 開工日期：________年____月____日，項(xiàng)目必須在________年____月____日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方。

（一）過期____日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

（二）繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

（三）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

（四）繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以5%的一倍計(jì)算。

八、付款方式

1、生產(chǎn)完成驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80%，結(jié)算完畢后____日內(nèi)，甲方支付剩余15%項(xiàng)目款（也可當(dāng)月驗(yàn)收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付）。

2、其余5%保修金，自項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收合格之日起滿____日后____日內(nèi)付清。

3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

九、項(xiàng)目質(zhì)量 乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的`各項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、公司驗(yàn)收規(guī)范、公司生產(chǎn)計(jì)劃要求生產(chǎn)（不含試制產(chǎn)品），否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項(xiàng)目進(jìn)度 在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計(jì)劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計(jì)劃到廠導(dǎo)致誤工誤時，由甲方核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實(shí)調(diào)整《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。

2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項(xiàng)目款項(xiàng)中扣回并保留追償權(quán)利。

3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故，責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。 有關(guān)承包加工合同范X 甲方： （以下簡稱：甲方） 乙方： （以下簡稱：乙方） 根據(jù)XX公司的生產(chǎn)需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則，甲方同意與乙方在________年度簽訂 業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。

一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設(shè)施，具體費(fèi)用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費(fèi)中扣除。

二、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報(bào)甲方審定后報(bào)廢，乙方不得擅自處理。

三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。

四、乙方有自行招聘員工的權(quán)利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權(quán)干涉，但乙方給付員工的工資必須合法；甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費(fèi)的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費(fèi)；如發(fā)生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內(nèi)賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔(dān)；

三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費(fèi)的單價按照________年的工價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算，新型產(chǎn)品的工價面議一致后再定；

四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利；

五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決，任何一方無故不履行本協(xié)議者，另一方有追究其責(zé)任的權(quán)利；

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

________年____月____日 ________年____月____日

加工承包合同8

發(fā)包人：XX木材廠

法定代表人(下稱甲方)：

承包人：身份證號碼：

(下稱乙方)

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守，加工承包合同范本。

一、合同標(biāo)的

甲方將座落于 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

二、承包方式

乙方承包加工期間，實(shí)行按件計(jì)算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

三、承包期限

1、承包經(jīng)營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的`限制。

四、承包保證金及繳納方式

乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：

;____________________________________________________.

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，

2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將XX木材廠移交給乙方使用。

4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。

2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項(xiàng)加工活動。

3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。

4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報(bào)甲方審定后報(bào)廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。

5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。

6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財(cái)產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財(cái)產(chǎn)。

7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。

8、乙方不得以木財(cái)廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。

9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。

10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。

七、違約責(zé)任

甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金 元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。

八、其它

1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。

2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。

3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決 。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

加工承包合同9

發(fā)包方：(以下簡稱：甲方)承包方：(身份證號：)(以下簡稱：乙方)

為充分利用乙方大理石板材加工經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮乙方的生產(chǎn)管理能力，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，雙方在自愿、平等、有償和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資雙方遵守執(zhí)行。

第一條：承包內(nèi)容：

大理石板材加工及管理，大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。

第二條：承包期限：年月日至石材幕墻結(jié)束。

第三條：承包方式：

1、采用包工不包料形式，所有材料全部由甲方提供。

2、臺車鋸機(jī)及其附屬設(shè)備由甲方提供，切割板材用刀片乙方自理。

第四條：承包費(fèi)用：

1、大理石板材加工承包費(fèi)用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費(fèi)用、人工工資、生活費(fèi)、住宿費(fèi)用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結(jié)算總價。甲方不在追加其他費(fèi)用款項(xiàng)。

第五條：雙方責(zé)任與義務(wù)

一、甲方責(zé)任與義務(wù)

1、甲方負(fù)責(zé)提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關(guān)設(shè)備等及配套設(shè)備給乙方使用【附設(shè)備移交清單】。

1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負(fù)責(zé)提供加工的機(jī)械設(shè)備工具。

2、甲方根據(jù)現(xiàn)場需求向乙方下達(dá)加工任務(wù)。

3、甲方為乙方人員遵紀(jì)守法、安全文明生產(chǎn)的教育、提升產(chǎn)品質(zhì)量、加工技能培訓(xùn)。

4、甲方有權(quán)對乙方員工違反企業(yè)規(guī)章制度，不服從管理，其進(jìn)行批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退，觸犯法律的交由司法機(jī)關(guān)處理。

5、如乙方連續(xù)7天不能按時完成現(xiàn)場所需石材切割，甲方有權(quán)要求乙方增加工作時間或更換人員。

二、乙方責(zé)任與義務(wù)

1、服從甲方的組織指揮和總體安排，遵守各項(xiàng)規(guī)定制度。乙方工作人員在合同期內(nèi)必須服從甲方監(jiān)督，自覺遵守公司規(guī)章制度，按時保質(zhì)、保量安全的完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。

2、愛護(hù)甲方設(shè)備、設(shè)施等公司財(cái)物，合理使用材料，因材用料，不造成浪費(fèi)。

3、生產(chǎn)過程中的安全事故責(zé)任由乙方自負(fù)。

4、確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家石材加工標(biāo)準(zhǔn)要求。因乙方原因給甲方造成質(zhì)量事故、產(chǎn)品損失或聲譽(yù)影響，乙方應(yīng)承擔(dān)其責(zé)任。

5、錄用工作人員，要符合勞動法規(guī)定，所錄用員工身體健康，無傳染病、無慢性疾病和重大疾病，乙方關(guān)心員工身心健康。

6、按時給其人員發(fā)放薪酬，不得拖欠。

7、工作區(qū)域保持壞境衛(wèi)生整潔。

8、工作人員在合同期間應(yīng)自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)禁各種違法犯罪活動，如發(fā)生事故責(zé)任由乙方承擔(dān)。

9、乙方加工的`產(chǎn)品不合格需返工的，乙方須承擔(dān)返工所需的相關(guān)耗材費(fèi)用及電費(fèi)。

第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、板材對角線誤差控制在3㎜之內(nèi);線條拼接縫隙控制在1mm之內(nèi)，無法拼接嚴(yán)實(shí)的，須用石粒及膠填滿。

第七條、結(jié)算方式：

甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費(fèi)，尾款在竣工驗(yàn)收后一個月內(nèi)結(jié)清。

第八條：設(shè)備移交：

在本合同簽定5日內(nèi)，甲方向乙方現(xiàn)場清點(diǎn)交付機(jī)械設(shè)備工具、水、電設(shè)備和有關(guān)設(shè)施，簽署交接清單。待合同終止時，乙方按照清單向甲方交接有關(guān)設(shè)備和物資，確保設(shè)備、物資完整無損，可以正常使用。

第九條：合同爭議：

因本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向勞動仲裁委員會或法院起訴。

第十條：未盡事宜：

本合同未盡事宜，雙方可協(xié)議補(bǔ)充或按有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定執(zhí)行。

第十一條：生效日期：

本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：簽訂日期：年月

乙方(蓋章)：年日日月

加工承包合同10

廠方：

承包方：

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，完善車間各項(xiàng)制度，提高生產(chǎn)工效，保證質(zhì)量，降低成本，在按勞取酬，互利互惠原則上，協(xié)商確認(rèn)本合同，合同條款如下：

一、承包責(zé)任：

1、承包期內(nèi)承包者必須自覺遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，員工守則，操作規(guī)程，安全規(guī)則和勞動紀(jì)律，要有敬崗愛業(yè)的精神，樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度，將按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至解除勞動合同。

2、廠方負(fù)責(zé)為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費(fèi)由廠方負(fù)責(zé)，不滿一年的由承包方自行承擔(dān)。

3、承包期間在生產(chǎn)過程中，經(jīng)常批量出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品，廠方有權(quán)可立即終止合同，并要按不合格產(chǎn)品的條例賠償廠方的材料成本。

4、承包期間若承包方要辭職，應(yīng)提前三個月遞交辭職書給廠方，經(jīng)廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未辦理辭職，未經(jīng)廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方?jīng)]收承包方其未發(fā)承包工料費(fèi)。

5、承包方至少保證并按照工廠的生產(chǎn)情況及時補(bǔ)充不足的工人，絕對不能因?yàn)槿藛T問題而影響到工廠的生產(chǎn)進(jìn)度，如有影響廠方按相關(guān)規(guī)定給予處罰，生產(chǎn)過程中承包方一定確保安全。

二、承包范圍：

1、承包方負(fù)責(zé)公司下達(dá)生產(chǎn)單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機(jī)臺的維修及各相關(guān)配件，配件價值200元以下由承包方負(fù)責(zé)，配件價超過200元以上的由公司負(fù)擔(dān)。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負(fù)責(zé))，一般設(shè)備維修要在當(dāng)天內(nèi)及時完成。

2、承包方負(fù)責(zé)整個手加工車間衛(wèi)生、水溝的清理。

3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容，并對生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計(jì)劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。

4、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品應(yīng)排放好，不可疊高，亂擺亂放。

5、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標(biāo)識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。

三、承包工料費(fèi)：

1、質(zhì)量要求：

①承包方按生產(chǎn)單的圖紙要求進(jìn)行合理加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量及加工方案正解，如果因加工錯誤，造成的損失由承包方承擔(dān)。

②廠方按加工單要求進(jìn)行驗(yàn)收。

③加工過程中弄破板，按材料成本的20%計(jì)賠。

2、承包單價：(綜合全包單價：鋸片、加工相關(guān)輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費(fèi)用)

經(jīng)常加工項(xiàng)目：見附件，其他未盡的'加工項(xiàng)目經(jīng)雙方協(xié)商后另議加工承包單價。

3、承包工料費(fèi)發(fā)放及結(jié)算：以廠方所下單并質(zhì)檢員驗(yàn)收加工完成后的單進(jìn)行結(jié)算，當(dāng)月承包工料費(fèi)在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)。

四、上班時應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠

金不足部分由承包方自行負(fù)責(zé);在工作范圍內(nèi)非人為造成的工傷事故，如發(fā)生工傷事故，保險金受益人須授權(quán)給廠方。按政府單位調(diào)解后的醫(yī)藥費(fèi)(理賠金)理賠。保險公司保險不足調(diào)解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責(zé)任。

五、以上各項(xiàng)條款希承包方嚴(yán)格遵守執(zhí)行，共同協(xié)調(diào)，把公司的各項(xiàng)工作做好。

本合同為期一年，到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作，廠方原則上應(yīng)優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

廠方(簽名)：承包方(簽名)：

加工承包合同11

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)

定作物名稱

完工時間

檢驗(yàn)時間和地點(diǎn)

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費(fèi)承擔(dān)

第三條加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

定作物名稱

交付時間

交付地點(diǎn)

運(yùn)輸方法

運(yùn)輸價款承擔(dān)

第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料

材料名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

單價

總價

圖紙、技術(shù)資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

材料名稱

交付時間

交付地點(diǎn)

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗(yàn)方法

運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

第六條圖紙?zhí)峁?/p>

承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)

第七條轉(zhuǎn)包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第八條保密

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十條協(xié)助

1．承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；

3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；

5．在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

6．當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；

第十七條質(zhì)量保證

承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責(zé)任

1．承攬人的違約責(zé)任

（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。

2．定作人的違約責(zé)任

（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2．本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、**、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

簽訂地點(diǎn)：_______________ 簽訂地點(diǎn)：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____

加工承包合同12

甲方(發(fā)包方)：_公司

法人代表： 法人身份證號：

乙方(承包方)：

法人代表： 法人身份證號：

甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就經(jīng)_加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

一、承發(fā)包內(nèi)容

甲方將經(jīng)_品牌_、_加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方，由乙方承包組織員工進(jìn)行生產(chǎn)，甲方負(fù)責(zé)向乙方提供加工場所、加工門所需的機(jī)械設(shè)備及相關(guān)工具，甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)安排乙方所聘員工的食宿。

二、承包期限

承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內(nèi)停產(chǎn)及乙方在承包期內(nèi)無故停工均視為違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ桨確萬元/月的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。承包期滿后甲方優(yōu)先滿足乙方續(xù)包，乙方須在承包期滿日_天內(nèi)書面告知甲方是否續(xù)包，否則甲方有權(quán)作出其他處理。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

乙方為甲方加工的_、_須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：

四、工資結(jié)算

1、甲方按照如下標(biāo)準(zhǔn)給乙方結(jié)算加工工資：

_加工工價為_元/條;_加工工價：_ 16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當(dāng)月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當(dāng)月提供給乙方加工_的工作量少于_件，則甲方當(dāng)月應(yīng)按_件_的保底加工工資數(shù)額結(jié)算給乙方，以便乙方能穩(wěn)定員工隊(duì)伍，為甲方企業(yè)正常運(yùn)行提供人員。若乙方所聘員工數(shù)額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應(yīng)比例推算。若甲方因擴(kuò)大生產(chǎn)需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產(chǎn)量_件以上，則按每增加_件_的日產(chǎn)量乙方可增聘1人，余數(shù)不足_件時按_件計(jì)算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當(dāng)月整月計(jì)算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務(wù)則當(dāng)月結(jié)算工資時按每少一件扣_元工資。

五、獎懲約定

乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環(huán)節(jié)造成質(zhì)量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數(shù)量超過乙方所聘人員數(shù)量則甲方可就超過數(shù)量有質(zhì)量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數(shù)量介于乙方所聘員工數(shù)和一半員工數(shù)(四舍五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數(shù)量少于乙方所聘員工數(shù)的一半時(四舍五入取整)，甲方應(yīng)按當(dāng)月加工出的門的數(shù)量_元/件的標(biāo)準(zhǔn)對乙方進(jìn)行獎勵。乙方在甲方做滿一周年，甲方應(yīng)另行給予乙方_萬元獎金。

六、員工管理

乙方聘請的員工由乙方負(fù)責(zé)管理，除需遵守國家法律法規(guī)外，還應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、在廠區(qū)內(nèi)打架的每人每次扣_元。

2、在廠內(nèi)包括宿舍內(nèi)抽煙的'每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

3、愛護(hù)好設(shè)備和工具，下班時關(guān)閉電源和各種設(shè)備。

七、其它事項(xiàng)

1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質(zhì)量，廠房材料整理等。

2、甲方每月15日定期給乙方結(jié)算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權(quán)利停工，且甲方應(yīng)按應(yīng)付工資額每天_‰標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。

3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問題以書面形式確認(rèn)，按“誰出錯，誰承擔(dān)”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。

4、在廠區(qū)內(nèi)，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。

5、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算，打架斗毆與甲方無關(guān)。

6、甲方保證不挑起廠內(nèi)員工事端，若出現(xiàn)一起，除承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外另向乙方支付_元損失。

7、甲方應(yīng)為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費(fèi)由甲方承擔(dān)。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費(fèi)用金額由甲方承擔(dān)。

8、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同13

甲方：__________

乙方：__________

根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實(shí)華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年P(guān)VC搬遷項(xiàng)目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜，達(dá)成協(xié)議條款如下：

一、工程概況

二、工期

本工程的加工工期為__________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認(rèn)可。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的'加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費(fèi)工損料。提貨費(fèi)用甲方承擔(dān)。

2、遵守以上約定并執(zhí)行。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應(yīng)積極主動向甲方反映進(jìn)行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，達(dá)到甲方設(shè)計(jì)要求。

3、因甲方材料不及時到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔(dān)裝車的費(fèi)用。

4、遵守以上約定并執(zhí)行。

五、技術(shù)要求

1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時完成。

2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

3、本工程的款項(xiàng)不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費(fèi)用，如需探傷，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，并且不含高強(qiáng)螺栓及抗滑移試驗(yàn)費(fèi)。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。

4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。

5、構(gòu)件制作驗(yàn)收執(zhí)行GB50205-20__________《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》。

六、付款方式

合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款，余款按提貨量分期付清。

七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。

八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。

甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________

__________年__________月__________日

加工承包合同14

甲方(發(fā)包方)：順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠

甲方代表：

乙方(承包方)：

經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商，甲方將順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎(chǔ)上，簽定如下協(xié)議：

一、承包方式

甲方將權(quán)屬于甲方的

泡沫加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi)，一切經(jīng)營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費(fèi)、稅收費(fèi)、衛(wèi)生管理費(fèi)等費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)支付，甲方概不負(fù)責(zé)。

二、承包期限

合同承包期限為一年，從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續(xù)簽訂承包合同。

三、承包費(fèi)用

承包費(fèi)用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元，尾數(shù)在最后一個月結(jié)清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過20日未繳交承包款，甲方有權(quán)終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。

四、安全責(zé)任

乙方應(yīng)為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi)，一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)任何責(zé)任。

五、違約責(zé)任

乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金30000元。

六、其它事項(xiàng)

1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內(nèi)，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

2、甲方將原購買的其他廠的`廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。

3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導(dǎo)致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的，甲方不負(fù)責(zé)任，不減少承包費(fèi)。

4、乙方在經(jīng)營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設(shè)廢泡沫加工廠。

5、甲方負(fù)責(zé)提供一臺泡沫拉絲機(jī)給乙方使用，維修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

6、合同期內(nèi)，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因，導(dǎo)致乙方不能生產(chǎn)的情況下，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標(biāo)準(zhǔn)支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費(fèi)。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進(jìn)行結(jié)算，此種情況不按違約處理。

7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。

8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

甲方(蓋章)：順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠

甲方代表(簽名)：

乙方(簽名)：

簽定日期：年月日

加工承包合同15

合同編號：

簽訂地點(diǎn)：

定作方：______

承攬方：______

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

二、定作方帶料

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八、交(提)貨方式及地點(diǎn)

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的.，可向人民法院起訴)

十四、雙方協(xié)商的其它條款

-----------------------------------

| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見： |

|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |

|單位地址： |單位地址： | |

|法定代表人： |法定代表人： | |

|委托代理人： |委托代理人： |經(jīng)辦人： |

|電 話： |電 話： | 鑒(公)證機(jī)關(guān)(章) |

|電報(bào)掛號： |電報(bào)掛號： | 年 月 日 |

|開戶銀行： |開戶銀行： |(注：除國家另有規(guī)定外， |

|帳 號： |帳 號： |鑒(公)證實(shí)行自愿原則) |

|郵政編碼： |郵政編碼： | |

-----------------------------------

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監(jiān)制部門： 印制單位：

勞務(wù)清包合同

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

承包方： 身份證號碼（以下簡稱乙方）

為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行，根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。

一、項(xiàng)目名稱：

二、項(xiàng)目地點(diǎn)：

三、承包范圍：

四、項(xiàng)目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。

五、承包方式

1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)（勞務(wù)費(fèi)）清包。

2、乙方承包范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。

六、合同價款

最終以雙方實(shí)際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。

七、開工日期及交付

開工日期： 2012年月日，項(xiàng)目必須在2012年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方。

（一）過期2日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1％接受甲方處罰。

（二）繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2％接受甲方處罰。

（三）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3％接受甲方處罰。

（四）繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以5％的一倍計(jì)算。

八、付款方式

1、生產(chǎn)完成驗(yàn)收合格后，30日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80％，結(jié)算完畢后15日內(nèi)，甲方 1

支付剩余15％項(xiàng)目款（也可當(dāng)月驗(yàn)收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付）。

2、其余5%保修金，自項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。

3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。

九、項(xiàng)目質(zhì)量

乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的各項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、公司驗(yàn)收規(guī)范、公司生產(chǎn)計(jì)劃要求生產(chǎn)（不含試制產(chǎn)品），否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項(xiàng)目進(jìn)度

在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計(jì)劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計(jì)劃到廠導(dǎo)致誤工誤時，由甲方核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實(shí)調(diào)整《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。

2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項(xiàng)目款項(xiàng)中扣回并保留追償權(quán)利。

3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故，責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。

十二、乙方工作

1、乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng)，設(shè)備故障報(bào)修。

2、甲方在生產(chǎn)過程中認(rèn)為乙方有工作人員嚴(yán)重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進(jìn)度時，可要求乙方更換。

3、生產(chǎn)實(shí)行日報(bào)制度，乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進(jìn)度，計(jì)劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計(jì)劃。

4、乙方應(yīng)承擔(dān)在本項(xiàng)目在移交前的成品及半成品的保護(hù)責(zé)任。

5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對于生產(chǎn)難點(diǎn)乙方應(yīng)先報(bào)甲方公司，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間（包括準(zhǔn)備和收尾階段）必須專職在崗。生產(chǎn)項(xiàng)目管理人員必須配置手機(jī)，并保持24小時開機(jī)，保證生產(chǎn)期間（特別是緊急情況下）的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。

7、乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議，乙方應(yīng)落實(shí)會議決定的各項(xiàng)事宜。

8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運(yùn)至指定地點(diǎn)。

9、乙方生產(chǎn)完畢后，應(yīng)負(fù)責(zé)對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù)，由甲方派人修復(fù)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作（包括會議約定內(nèi)容），如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權(quán)另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費(fèi)用從乙方項(xiàng)目款中扣減，影響工期的責(zé)任由乙方承擔(dān)。

11、產(chǎn)品驗(yàn)收后，乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在 日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

12、乙方自行負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理，費(fèi)用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負(fù)責(zé)。

13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

十四、材料、設(shè)備供應(yīng)

1、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴(yán)格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點(diǎn)數(shù)量、填寫交接清單，乙方應(yīng)有指定代表簽名。

2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時（不含啳尺及自然損壞內(nèi)容），乙方要負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng)，嚴(yán)禁任意損壞，如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失，甲方在結(jié)算時扣回。

3、材料進(jìn)廠后不得擅自運(yùn)出生產(chǎn)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產(chǎn)

乙方在生產(chǎn)過程中必須加強(qiáng)管理，按有關(guān)規(guī)定采取各項(xiàng)安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負(fù)責(zé)。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》，要參與甲方組織的安全培訓(xùn)。

十六、項(xiàng)目移交

乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗(yàn)收后規(guī)定日內(nèi)，按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改，承包內(nèi)容結(jié)束后，乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、（除收尾項(xiàng)目所需的以外）乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔(dān)延誤工期的違約責(zé)任。

十七、因甲方材料供應(yīng)不及時、生產(chǎn)計(jì)劃變更或產(chǎn)量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應(yīng)

立即調(diào)整撒離部分（30％～40％）人員另行安排，余下的人員應(yīng)由甲方組織工作內(nèi)容并支付日工資。

十八、合同爭議

如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等造成的損失，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。附件《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。合同未盡事宜，由雙方按實(shí)際情況另行以書面形式協(xié)商解決。

甲方：

負(fù)責(zé)人：

聯(lián)系電話：

簽訂日期：

乙方： 負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 簽訂日期：

合同變更協(xié)議書

甲方：

乙方：

甲、乙雙方遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用原則，同意對年月日雙方簽訂的勞務(wù)清包合同作以下變更：

甲方：（簽章）乙方：（簽名）

年月日年月日