加工定做合同范文6篇

隨著法律知識的普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的加工定做合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

加工定做合同 篇1

定作方(甲方)：___________________

承攬方(乙方)：___________________

簽約地點：

簽訂日期：年月日

加工定作承攬合同

定作方(下稱“甲方”)：

承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。

第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：

第二條加工成品質(zhì)量要求：。

第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：

第四條技術資料、設計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設計，經(jīng)甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。

第五條合同價款：

第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%，剩余%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。

第七條交貨時間、地點及方式

1.簽訂本合同后日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;

2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

第八條驗收標準和方式

1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。

第九條甲方的權利和義務

1.有權檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;

2.有權審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;

3.有權要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;

4.應當按時向乙方支付價款。

第十條乙方的權利和義務

1.有權要求甲方支付價款;

2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;

3.應當按時交付定作產(chǎn)品;

4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔相應費用;

5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;

6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。

第十一條違約責任

一、甲方的違約責任

1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。

2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。

3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。

二、乙方的違約責任

1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。

第十二條其他

1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。

2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。

第十三條其它約定

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人法定代表人

(或授權簽約人)：(或授權簽約人)：

甲方地址：電子郵箱：

郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

乙方地址：電子郵箱：

郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

合同簽訂時間：年月日

合同簽訂地點：

加工定做合同 篇2

甲方：_________________

乙方：_________________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據(jù)問題所屬承擔責任。

六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

甲方：_____________ 乙方：_____________

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

_____年____月____日 _____年____月____日

加工定做合同 篇3

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：____________

簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

品名或項目

規(guī)格型號

數(shù)量

單價

金額

交貨期限

總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額單價

總金額

三、質(zhì)量要求、技術標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________

單位地址：____________ 單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

________年____月____日 ________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

加工定做合同 篇4

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務費。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條加工勞務費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

第五條雙方的權利與義務

1、本合同期限內(nèi)，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應全面配合。

第六條驗收標準

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責任

1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

第八條其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

時間：

加工定做合同 篇5

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

三、質(zhì)量要求、技術標準

四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交（提）貨方式及地點

九、交付定金預付款數(shù)額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）

單位地址：單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年月日至年月日

本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

委 托 方： （以下簡稱甲方）

受委托方： （以下簡稱乙方）

甲方委托乙方加工 ，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

品名規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。

3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法：

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔：

第九條 運輸辦法及費用負擔：

第十條 結算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據(jù)國家有關規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2、根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

第十二條 乙方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 甲方的違約責任：

1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品 名

規(guī) 格

單 位

數(shù) 量

備 注

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的.，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________（1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________（如：1．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

加工定做合同 篇6

承攬方： (以下簡稱甲方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

定作方： (以下簡稱乙方)

住址：

法定代表人：

聯(lián)系方式：

甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

總金額(大寫)

交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的，甲方有權根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

二、質(zhì)量標準及驗收

1、甲方根據(jù)乙方提供的相關工藝要求進行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時符合國家質(zhì)量要求。

2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

三、包裝要求及費用負擔

1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。

2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續(xù)，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風險由乙方承擔。

2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸?shù)?，以交加工物時承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

五、預付款要求

乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

六、加工款結算辦法及期限

1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

七、違約責任

1、乙方的違約責任

(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。

(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

2、甲方的違約責任

(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應照數(shù)補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之

的違約金 。

(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。

(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

八、爭議解決方式

本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

九、特殊性規(guī)定

因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數(shù)量上有±

%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十一、雙方需約定的其它事項：

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

法定代表人：_______法定代表人：