第一篇：大工15春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試3

謀學(xué)網(wǎng)004km.cn

大工15春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試3

單選題 多選題 判斷題

一、單選題（共 10 道試題，共 30 分。）1.雙方收到DRB建議后，一般在（），如均未提出要求仲裁的通知，則此建議書即成為對(duì)合同雙方均有約束力的最終決定。A.7天內(nèi) B.14天內(nèi) C.30天內(nèi) D.45天內(nèi)

-----------------選擇：B 2.AIA制定和發(fā)布的合同條件共有五個(gè)系列，其中B系列是（）。A.用于業(yè)主與建筑師之間的標(biāo)準(zhǔn)合同文件，其中包括專門的用于建筑設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾工程等特定情況的標(biāo)準(zhǔn)文件

B.用于業(yè)主與承包商的標(biāo)準(zhǔn)合同文件，不僅包括合同條件，還包括承包商資格申報(bào)表、保證標(biāo)準(zhǔn)格式等

C.用于建筑師與專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)之間的標(biāo)準(zhǔn)文件 D.建筑師在企業(yè)及項(xiàng)目管理中使用的文件-----------------選擇：A 3.按FIDIC合同條件規(guī)定，進(jìn)行與合同中所列暫定金額有關(guān)的任何工程施工或提供任何貨物、材料、設(shè)備或服務(wù)的所有專業(yè)人員、商人及其他人員等被稱為（）。A.指定分包人 B.發(fā)包人 C.一般分包人 D.總承包人

-----------------選擇：A 4.（）是指合同履行中一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同所規(guī)定的義務(wù)而受到的損失，向?qū)Ψ教岢鲑r償?shù)囊?。A.工程索賠 B.工程變更 C.工程承包 D.民事訴訟

-----------------選擇：A 5.下列關(guān)于分項(xiàng)法的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.反映實(shí)際情況，比較合理、科學(xué) B.比總費(fèi)用法簡(jiǎn)單，處理起來(lái)較容易 C.應(yīng)用面廣，邏輯上容易接受 D.比總費(fèi)用法復(fù)雜，處理起來(lái)困難-----------------選擇：B 6.將固定總價(jià)合同轉(zhuǎn)化為成本加酬金合同，以承包商的額外成本為基點(diǎn)加上管理費(fèi)和利潤(rùn)等附加費(fèi)作為索賠值，此種費(fèi)用損失計(jì)算方法稱為（）。

謀學(xué)網(wǎng)004km.cn

A.分項(xiàng)法 B.詳細(xì)估算法 C.算數(shù)平均法 D.總費(fèi)用法

-----------------選擇：D 7.按（）可將工程延誤劃分為單一延誤、交叉延誤、共同延誤。A.延誤發(fā)生的時(shí)間 B.工程延誤的可能結(jié)果

C.延誤事件之間的時(shí)間關(guān)聯(lián)性 D.延誤原因

-----------------選擇：C 8.下列選項(xiàng)中，（）屬于發(fā)包人可以提出索賠的事件。A.發(fā)包人未按合同約定完成基本工作 B.承包人不正當(dāng)?shù)胤艞壒こ?/p>

C.發(fā)包人未按合同規(guī)定支付預(yù)付款及工程款等 D.工程師要求工程加速

-----------------選擇：B 9.下列情況中，承包商可以提出人工費(fèi)的索賠的是（）。A.因業(yè)主增加額外工程，或因業(yè)主或工程師原因造成工程延誤，導(dǎo)致承包商人工單價(jià)的上漲和工作時(shí)間的延長(zhǎng)

B.由于業(yè)主或工程師要求追加額外工作，造成承包商的材料耗用量增加 C.在工程變更或業(yè)主延誤時(shí)，可能會(huì)造成承包商材料庫(kù)存時(shí)間延長(zhǎng)、材料采購(gòu)滯后或采用代用材料等，從而引起材料單位成本的增加

D.由于業(yè)主或工程師變更工作性質(zhì)、改變施工方法等，造成承包商的材料耗用量增加-----------------選擇：A 10.爭(zhēng)端審議委員會(huì)（DRB）由（）位在工程施工、法律和合同文件解釋方面具有經(jīng)驗(yàn)的專家組成。A.3 B.5 C.7 D.10-----------------選擇：A 大工15春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試3

單選題 多選題 判斷題

二、多選題（共 10 道試題，共 40 分。）1.指定分包與一般分包有以下（）等不同。

A.指定分包人是由業(yè)主或工程師選定，或在合同中指定，而一般分包人則是由承包人選定，然后由工程師批準(zhǔn)

B.指定分包人分包的項(xiàng)目一般列在工程量清單中的暫定金額中（事先在招標(biāo)文件中明確），一般分包人分包的項(xiàng)目則是由承包人根據(jù)客觀條件自行決定的部分

謀學(xué)網(wǎng)004km.cn

C.一般分包人的工程款項(xiàng)由承包人根據(jù)與分包人的協(xié)議支付，而指定分包人的工程款項(xiàng)在承包人無(wú)正當(dāng)理由而扣留或拒絕按分包合同向其支付的情況下可由業(yè)主根據(jù)工程師的支付證明直接支付

D.指定分包人與一般分包人在合同中的地位不同-----------------選擇：ABCD 2.下列可以作為索賠證據(jù)的有（）。A.招標(biāo)文件、合同文本及附件

B.來(lái)往信件、電話記錄、指令、信函、通知、答復(fù)等 C.會(huì)議紀(jì)要、協(xié)議及其他各種簽約、談話資料等 D.施工進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際施工記錄-----------------選擇：ABCD 3.工程款支付應(yīng)遵循下列（）等原則。A.支付必須以合同為唯一標(biāo)準(zhǔn) B.支付必須以工程計(jì)量為基礎(chǔ)

C.支付必須以技術(shù)規(guī)格書和報(bào)價(jià)單為依據(jù)

D.支付必須堅(jiān)持合同條款和現(xiàn)場(chǎng)記錄（簽證）相結(jié)合-----------------選擇：BCD 4.工程變更的含義包括兩個(gè)方面，既包括工程本身的（）等方面的變更，同時(shí)也包括合同方面的任何形式的、內(nèi)容的、數(shù)量的變更。A.進(jìn)展形式 B.工程數(shù)量

C.工程質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn) D.承包人

-----------------選擇：ABC 5.利用總費(fèi)用法計(jì)算費(fèi)用索賠金額的條件包括（）。A.總費(fèi)用核算準(zhǔn)確，實(shí)際總成本與報(bào)價(jià)總成本內(nèi)容一致 B.承包商報(bào)價(jià)合理

C.費(fèi)用損失的責(zé)任完全不在承包商 D.不適宜采用其他方法

-----------------選擇：ABCD 6.按索賠的依據(jù)，索賠可分為（）。A.合同內(nèi)索賠 B.工期索賠 C.道義索賠 D.合同外索賠

-----------------選擇：ACD 7.下列情況可推定為發(fā)包人或工程師要求工程加速的有（）。A.工程施工遇到了可原諒的錯(cuò)誤，按合同規(guī)定應(yīng)該獲準(zhǔn)延長(zhǎng)工期 B.承包人已經(jīng)特別提出了要求延長(zhǎng)工期的索賠申請(qǐng) C.工程師拒絕或未能及時(shí)批準(zhǔn)延長(zhǎng)工期

D.工程師已以某種方式表明工程必須按合同時(shí)間完成-----------------選擇：ABCD 8.工期索賠的計(jì)算方法有（）。

謀學(xué)網(wǎng)004km.cn

A.網(wǎng)絡(luò)分析法 B.直接法 C.頭腦風(fēng)暴法 D.比例分析法

-----------------選擇：ABD 9.FIDIC《施工合同條件》的組成包括（）。A.通用條件 B.專用條件

C.爭(zhēng)端裁決協(xié)議書格式

D.投標(biāo)函、投標(biāo)函附錄及合同協(xié)議書格式-----------------選擇：ABCD 10.工程分包的原因包括（）。A.某些專業(yè)性很強(qiáng)的工程

B.承包人原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度嚴(yán)重拖后，依靠自己的力量無(wú)法保證合同工期 C.承包人的設(shè)備不足或損壞

D.當(dāng)?shù)貤l件的限制或業(yè)主單位的要求-----------------選擇：ABCD 大工15春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試3

單選題 多選題 判斷題

三、判斷題（共 10 道試題，共 30 分。）

1.ICE在土木工程合同方面具有很高的權(quán)威性，它編制的土木工程合同條件在土木工程界具有廣泛的應(yīng)用。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：B 2.根據(jù)我國(guó)的規(guī)定，當(dāng)設(shè)計(jì)變更超過(guò)原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模時(shí)，須經(jīng)原計(jì)劃審批部門批準(zhǔn)，取得追加投資和計(jì)劃指標(biāo)。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：B 3.投標(biāo)函是由承包商填寫并簽署的并被雇主（業(yè)主）接受的投標(biāo)報(bào)價(jià)書。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：B 4.索賠事件的發(fā)生一定在合同文件中有約定，違約責(zé)任不一定是合同文件約定。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：A 5.因業(yè)主或工程師原因造成分包商的額外損失，分包商應(yīng)直接向業(yè)主索賠，不必經(jīng)過(guò)承包商。

謀學(xué)網(wǎng)004km.cn

A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：A 6.凡是在工程師指令下工程發(fā)生的暫時(shí)停工，其原因不屬于承包人的，工程師應(yīng)給予適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)工期，并補(bǔ)償承包人由于停工造成的費(fèi)用的增加。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：B 7.索賠報(bào)告的用詞應(yīng)使用強(qiáng)硬的、不友好的、抗議式的語(yǔ)言。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：A 8.當(dāng)質(zhì)量與體積需要換算時(shí)，如將已經(jīng)計(jì)量的質(zhì)量需要換算成體積單位計(jì)量支付時(shí)，應(yīng)由工程師批準(zhǔn)。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：B 9.總部管理費(fèi)是承包商企業(yè)總部發(fā)生的、為整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作提供支持和服務(wù)所發(fā)生的管理費(fèi)用。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：B 10.索賠必須是當(dāng)事人一方引起的，任何第三方不能引起索賠。A.錯(cuò)誤 B.正確

-----------------選擇：A

第二篇：大工14春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試3答案

大工14春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試

3一、單選題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.（）是AIA合同文件的核心。

A.A系列

B.施工合同一般條件A20

1C.FIDIC施工合同條件

D.E系列

滿分：3分B

2.根據(jù)（）國(guó)際工程承包合同可分為主包合同、分包合同。

A.承包內(nèi)容的不同

B.計(jì)價(jià)方式的不同

C.發(fā)包人的身份不同

D.支付方式的不同

滿分：3分才C

3.根據(jù)FIDIC《施工合同條件》的一般規(guī)定，規(guī)范和圖紙應(yīng)由（）保管。

A.承包商

B.業(yè)主

C.監(jiān)理工程師

D.設(shè)計(jì)工程師

滿分：3分B

4.FIDIC《施工合同條件》第一部分為通用條件，共編寫了（）條。

A.7

B.1

4C.18

D.20

滿分：3分D

5.根據(jù)FIDIC合同條件，在工程延期事件發(fā)生的（）內(nèi)承包人應(yīng)向工程師提出工程延期的意向通知，并在“意向通知”發(fā)出后的28天內(nèi)向監(jiān)理工程師提交詳細(xì)的申述報(bào)告。

A.28天

B.14天

C.10天

D.7天

滿分：3分A

6.新版《施工合同條件》相比《土木工程施工合同條件》，承包商向雇主索賠的條款明顯增多，并且工程師對(duì)承包商索賠要求答復(fù)的日期有了明確的時(shí)間限制，為（）。

A.14天

B.28天

C.42天

D.72天

滿分：3分 A

7.（）是指承包商為完成工程項(xiàng)目和合同中規(guī)定的其他任務(wù)所實(shí)際發(fā)生的成本再加上業(yè)主向承包商支付的一筆酬金和應(yīng)得的利潤(rùn)而確定的合同價(jià)格的一種合同形式。

A.單價(jià)合同

B.總價(jià)合同

C.階段發(fā)包式合同

D.成本加酬金合同

滿分：3分D

8.根據(jù)FIDIC《施工合同條件》一般規(guī)定中的說(shuō)明，下列合同文件中應(yīng)優(yōu)先執(zhí)行的是（）。

A.合同協(xié)議書

B.中標(biāo)函

C.投標(biāo)函

D.專用條件

滿分：3分A

9.若業(yè)主不按約定給付預(yù)付款，承包人在約定預(yù)付款時(shí)間的（）后向工程師發(fā)出要求業(yè)主給付預(yù)付款的通知。

A.28天

B.14天

C.10天

D.7天

滿分：3分D

10.AIA出版的系列合同文件中，C系列是用于（）的標(biāo)準(zhǔn)文件。

A.建筑師與專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)之間

B.建筑師行業(yè)內(nèi)部

C.業(yè)主與建筑師之間

D.業(yè)主與承包商之間

滿分：3分A

二、多選題（共 10 道試題，共 40 分。）V

1.采用比例分析法進(jìn)行工期索賠計(jì)算的特點(diǎn)在于（）。

A.分析干擾事件發(fā)生前后的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，對(duì)比兩種工期的計(jì)算結(jié)果，計(jì)算工期索賠值

B.計(jì)算簡(jiǎn)單、方便

C.常常不符合實(shí)際情況

D.對(duì)有些情況不適用，如業(yè)主變更工作次序，業(yè)主指令采取加速措施等

滿分：4分BDC

2.下列選項(xiàng)中，發(fā)包人違約的情況包括（）等。

A.發(fā)包人未按合同約定完成基本工作

B.發(fā)包人未按合同規(guī)定支付預(yù)付款及工程款等

C.承包人未按合同約定完成基本工作

D.發(fā)包人或工程師要求工程加速

滿分：4分BD

3.FIDIC《施工合同條件》中，一般專用條件對(duì)通用條件的修正和補(bǔ)充有以下（）等幾種形式。

A.填入具體內(nèi)容

B.修正合同條款

C.增加合同條款

D.刪減合同條款

滿分：4分AC

4.FIDIC《施工合同條件》中的通用條件的具體內(nèi)容可大致分為（）等幾類。

A.費(fèi)用控制條款

B.進(jìn)度控制條款

C.質(zhì)量控制條款

D.規(guī)章、法規(guī)及其他條款

滿分：4分ABCD

5.下列選項(xiàng)中屬于因承包商原因引起的工期延誤的有（）。

A.施工組織不當(dāng)，如出現(xiàn)窩工或停工待料現(xiàn)象

B.質(zhì)量不符合合同要求而造成的返工

C.資源配置不足

D.承包商雇傭的分包商或供應(yīng)商引起的延誤

滿分：4分ABCD

6.承包人在進(jìn)行費(fèi)用索賠時(shí)，基本的索賠費(fèi)用主要包括（）等直接費(fèi)。

A.人工費(fèi)

B.施工機(jī)械使用費(fèi)

C.材料費(fèi)

D.分包費(fèi)

滿分：4分ABCD

7.材料費(fèi)索賠主要包括（）等方面。

A.材料閑置費(fèi)

B.材料耗用量增加

C.材料單位成本上漲

D.勞動(dòng)效率降低增加的費(fèi)用

滿分：4分BC

8.采用總費(fèi)用法計(jì)算費(fèi)用損失時(shí)應(yīng)注意（）等。

A.管理費(fèi)率一般采用承包商實(shí)際的管理費(fèi)分?jǐn)偮?，符合賠償實(shí)際損失原則

B.一般不計(jì)利潤(rùn)，以保本為原則

C.應(yīng)當(dāng)計(jì)算適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)

D.由于工程成本增加使承包商支出增加，這會(huì)引起工程的負(fù)現(xiàn)金流量增加，因此可計(jì)算利息支出

滿分：4分B

9.工程師在工程變更中要編制的工程變更文件，包括（）等。

A.工程變更令

B.承包人接到工程師的工程變更聯(lián)系單后需申報(bào)工程變更費(fèi)用申請(qǐng)表

C.設(shè)計(jì)圖紙

D.地方政府對(duì)變更提供的有關(guān)資料或文件

滿分：4分ACDB

10.目前，國(guó)際工程上常用的合同條件主要有（）等。

A.FIDIC合同條件

B.AGC合同條件

C.ICE合同條件

D.AIA合同條件

滿分：4分 ABCD

三、判斷題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.工程款支付管理是工程師根據(jù)已確認(rèn)的工程量，按照合同約定的程序和計(jì)算方法，對(duì)承包人的支付申請(qǐng)進(jìn)行審核、確認(rèn)支付數(shù)額，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)并付款給承包人的過(guò)程。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

2.指定分包人在進(jìn)行施工或服務(wù)過(guò)程中不被視為承包人雇傭的分包人。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

3.承包人的分包合同必須得到工程師（業(yè)主）批準(zhǔn)，否則分包人不能進(jìn)入工地進(jìn)行任何工程施工。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

4.投標(biāo)函附錄是投標(biāo)函的補(bǔ)充文件，其中大部分內(nèi)容由承包商填寫，少部分由業(yè)主填寫。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

5.暫時(shí)停工期間，承包人應(yīng)積極采取措施妥善保護(hù)好工程或者工程師認(rèn)為必須保護(hù)好的任何工程部分。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

6.指定分包人是由承包人選定，或在合同中指定，而一般分包人則是由業(yè)主或工程師選定。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

7.Hudson公式由于計(jì)算簡(jiǎn)單方便，所以在不少工程案例中使用，且其符合賠償實(shí)際損失原則。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

8.業(yè)主推遲提供設(shè)計(jì)圖紙、建筑場(chǎng)地、行駛道路等造成的工程推遲，以實(shí)際推遲天數(shù)作為工程延長(zhǎng)天數(shù)。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

9.工期索賠和費(fèi)用索賠是相輔相成、不可分割的，應(yīng)予整體考慮。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

10.根據(jù)FIDIC《施工合同條件》的一般規(guī)定，承包商應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)保留一套完整的文件供工程師在合理的時(shí)間內(nèi)查閱。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

第三篇：大工14春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試1答案

大工14春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試

1一、單選題（共 10 道試題，共 30 分。）V 1.下列關(guān)于合同變更的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.合同變更必須雙方協(xié)商一致

B.廣義上，合同變更可以是主體的變化，也可以是客體的變化

C.合同變更必須在原合同履行完畢后實(shí)施

D.合同變更只是對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行修改、補(bǔ)充

滿分：3分C

2.國(guó)際貨物買賣合同的訴訟時(shí)效為（）。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年

滿分：3分D

3.合同解除按（）可分為：?jiǎn)畏浇獬碗p方解除。

A.是否需要協(xié)商

B.解除原因

C.是否履行

D.履行結(jié)果

滿分：3分A

4.限制民事行為能力人訂立的合同，相對(duì)人可以催告法定代理人在（）內(nèi)給予追認(rèn)。

A.7天

B.15天

C.一個(gè)月

D.三個(gè)月

滿分：3分C

5.要約邀請(qǐng)是（）。

A.希望和他人訂立合同的意思表示

B.希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示

C.受要約人同意要約的意思表示

D.要約人同意要約的意思表示

滿分：3分B

6.僅由當(dāng)事人一方承擔(dān)義務(wù)，而他方只享受權(quán)利，這樣的合同稱為（）。

A.單務(wù)合同

B.雙務(wù)合同

C.有償合同

D.實(shí)踐合同

滿分：3分A

7.債權(quán)人領(lǐng)取提存物的權(quán)利，自提存之日起（）不行使而消滅，提存物扣除提存費(fèi)用后歸國(guó)家所有。

A.三年內(nèi)

B.五年內(nèi)

C.十年內(nèi)

D.二十年內(nèi)

滿分：3分B

8.若合同當(dāng)事人雙方就履行地點(diǎn)約定不明確，則按照交易習(xí)慣，若交付不動(dòng)產(chǎn)的，在（）履行。

A.履行義務(wù)即交付不動(dòng)產(chǎn)一方所在地

B.接受不動(dòng)產(chǎn)一方所在地

C.雙方當(dāng)事人均不在的第三地點(diǎn)

D.不動(dòng)產(chǎn)所在地

滿分：3分D

9.下列關(guān)于合同轉(zhuǎn)讓的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利，但該從權(quán)利專屬于債權(quán)人自身的除外

B.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對(duì)讓與人的抗辯，可以向受讓人主張

C.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知不得撤銷，但經(jīng)受讓人同意的除外

D.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知時(shí)，債務(wù)人對(duì)讓與人享有債權(quán)，即使債務(wù)人的債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或者同時(shí)到期，債務(wù)人也不可以向受讓人主張抵銷

滿分：3分D

10.當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，先履行一方未履行的，后履行一方有權(quán)拒絕其履行要求；先履行一方不符合約定的，后履行一方有權(quán)拒絕相應(yīng)的履行要求。此種權(quán)利稱為（）。

A.后履行抗辯權(quán)

B.先履行抗辯權(quán)

C.同時(shí)履行抗辯權(quán)

D.不安抗辯權(quán)

滿分：3分A

二、多選題（共 10 道試題，共 40 分。）V

1.違約的責(zé)任方式有（）等。

A.支付價(jià)款和利息

B.定金制裁

C.賠償損失

D.繼續(xù)履行

滿分：4分ABCD

2.下列選項(xiàng)中，屬于承諾的特征的有（）。

A.承諾是由受要約人向要約人做出的B.承諾的內(nèi)容應(yīng)該與要約的內(nèi)容一致

C.承諾是由要約人向受要約人做出的D.承諾要在要約有效期內(nèi)做出

滿分：4分ABD

3.合同法第42條規(guī)定：當(dāng)事人在訂立合同過(guò)程中有下列（）情形之一，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

A.假借訂立合同，惡意進(jìn)行磋商

B.故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者提供虛假情況

C.有其他違背誠(chéng)實(shí)信用原則的行為

滿分：4分ABC

4.合同的附隨義務(wù)一般包括（）等。

A.及時(shí)通知

B.協(xié)助

C.保密

D.防止損失擴(kuò)大

滿分：4分ABCD

5.當(dāng)事人對(duì)已生效的判決、裁定認(rèn)為有錯(cuò)，可以申請(qǐng)?jiān)賹彛煌Ｖ乖袥Q、裁定的執(zhí)行，符合下列（）等條件的可以申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>

A.有新的證據(jù)足以推翻原判決、裁定

B.原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)不足

C.原判決、裁定使用法律有誤

D.人民法院違反法定程序，可能影響案件正確判決、裁定的滿分：4分ABCD

6.下列屬于可變更或可撤銷合同的是（）。

A.顯失公平的合同

B.重大誤解而訂立的合同

C.以合法形式掩蓋非法目的合同

D.欺詐、脅迫和乘人之危而訂立的合同

滿分：4分ABD

7.合同法律關(guān)系的客體種類包括（）等。

A.行為

B.智力成果

C.物

滿分：4分ABC

8.效力待定合同的特征有（）。

A.效力最終取決于合同當(dāng)事人的協(xié)商

B.合同已成立但效力待定

C.缺乏生效要件，但并非法定不可能

D.效力最終取決于第三人

滿分：4分BCD

9.撤銷權(quán)的構(gòu)成要件包括（）。

A.無(wú)償處分其財(cái)產(chǎn)行為已經(jīng)成立

B.無(wú)償處分其財(cái)產(chǎn)的行為發(fā)生了損害債權(quán)的后果

C.債務(wù)人或第三人是善意的或無(wú)意的D.債務(wù)人或第三人的惡意

滿分：4分ABD

10.合同保全的目的在于（）。

A.鞏固債權(quán)人的權(quán)利

B.有助于治理三角債、多角債的頑癥

C.防止和制止合同的詐騙行為

滿分：4分ABC

三、判斷題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，以其教育設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施和其他社會(huì)公益設(shè)施以外的財(cái)產(chǎn)為自身債務(wù)設(shè)定抵押的，人民法院認(rèn)定該抵押無(wú)效。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

2.保證人是必須具有代為清償債務(wù)能力的人，可以是法人或其他組織和公民。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

3.先履行抗辯權(quán)是一種拒絕權(quán)，拒絕己方履行合同義務(wù)的權(quán)利，其性質(zhì)為中止履行，合同的法律關(guān)系不再存在。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分aA

4.承諾可以撤回，撤回承諾的通知在承諾通知到達(dá)要約人之后或者與承諾通知同時(shí)到達(dá)要約人即可。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分 A

5.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)法人書面授權(quán)提供保證的，如果法人的書面授權(quán)范圍不明，法人的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)保證合同約定的全部債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

6.法人或其他組織的法定代表人、負(fù)責(zé)人超越權(quán)限訂立的合同，除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代理行為有效。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

7.固定單價(jià)合同的各項(xiàng)單價(jià)在工程實(shí)施期間不因價(jià)格的變化而調(diào)整。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

8.法定擔(dān)保是依照當(dāng)事人的意思表示而成立并發(fā)生效力的擔(dān)保方式。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

9.當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

10.自然人的民事權(quán)利能力始于出生，終于死亡，是國(guó)家法律直接賦予的。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分

B

第四篇：大工14春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試2答案

大工14春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試

2一、單選題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.非承包人自身原因造成的延誤，工期可以順延。其確認(rèn)程序?yàn)椋呵闆r發(fā)生后（），將延誤的工期向工程師提出書面報(bào)告，工程師應(yīng)當(dāng)在（）給予確認(rèn)。

A.14天內(nèi)，14天

B.14天內(nèi)，30天

C.7天內(nèi)，15天

D.7天內(nèi)，10天

滿分：3分A

2.設(shè)計(jì)招標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)由資深的規(guī)劃設(shè)計(jì)專家組成，人數(shù)不少于委員會(huì)組成人員的（）。

A.1/

3B.1/

2C.2/3

D.3/

4滿分：3分C

3.投標(biāo)報(bào)價(jià)費(fèi)用組成中，建筑安裝企業(yè)組織施工生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理所需的費(fèi)用稱為（）。

A.規(guī)費(fèi)

B.企業(yè)管理費(fèi)

C.直接工程費(fèi)

D.措施費(fèi)

滿分：3分B

4.丙級(jí)監(jiān)理單位中，取得監(jiān)理工程師資格證書的人員應(yīng)（）。

A.不少于25人

B.不少于15人

C.不少于5人

D.不少于3人

滿分：3分C

5.若招標(biāo)文件要求交履約保證金，應(yīng)在合同生效前交履約保證金，防止中標(biāo)單位轉(zhuǎn)包、分包等，履約擔(dān)?？捎摄y行出具，一般為合同價(jià)的（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

滿分：3分 A

6.下列監(jiān)理人為委托人提供的監(jiān)理服務(wù)中，屬于額外工作的是（）。

A.由于委托人或第三方原因使正常的服務(wù)工作受到阻礙或延誤，導(dǎo)致增加的工作量或持續(xù)時(shí)間

B.監(jiān)理人應(yīng)業(yè)主的要求提出更改服務(wù)內(nèi)容建議而增加的工作內(nèi)容

C.原應(yīng)由委托人承擔(dān)的義務(wù)，后由雙方達(dá)成協(xié)議改由監(jiān)理人來(lái)承擔(dān)的工作

D.由于非監(jiān)理人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任原因而暫?；蚪K止監(jiān)理業(yè)務(wù)，其善后工作及恢復(fù)監(jiān)理業(yè)務(wù)的工作

滿分：3分 D

7.（）是指根據(jù)建設(shè)工程的要求，查明、分析、評(píng)價(jià)建設(shè)場(chǎng)地的地址地理環(huán)境特征和巖土工程條件，編制建設(shè)工程勘察文件的協(xié)議。

A.建設(shè)工程勘察合同

B.建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同

C.建設(shè)工程施工合同

D.建設(shè)工程監(jiān)理合同

滿分：3分A

8.僅允許本國(guó)承包商投標(biāo)或保留某些部分給本國(guó)承包商，這種招標(biāo)方式稱為（）。

A.地區(qū)性招標(biāo)

B.邀請(qǐng)性招標(biāo)

C.排他性招標(biāo)

D.保留性招標(biāo)

滿分：3分D

9.建筑物的電氣管線和給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的質(zhì)量保修時(shí)間為（）。

A.1年

B.2年

C.3個(gè)采暖期和供冷期

D.5年

滿分：3分B

10.對(duì)屬于特殊工程的勘察工作原則上按勘察工程總價(jià)加收（）的勘察費(fèi)。

A.5%

B.20%-40%

C.10%-20%

D.30%

滿分：3分B

二、多選題（共 10 道試題，共 40 分。）V

1.編制標(biāo)底時(shí)應(yīng)遵循下列（）等原則。

A.力求與市場(chǎng)價(jià)吻合B.控制在總概算及投資包干的限額內(nèi)

C.考慮人材機(jī)的變化、不可預(yù)見費(fèi)、措施費(fèi)等，根據(jù)工程質(zhì)量調(diào)整

D.一個(gè)工程只能有一個(gè)標(biāo)底

滿分：4分ABDC

2.設(shè)計(jì)招標(biāo)與施工招標(biāo)相比（）。

A.承包任務(wù)不同

B.招標(biāo)文件的內(nèi)容不同

C.投標(biāo)書的編制要求不同

D.評(píng)標(biāo)定標(biāo)的側(cè)重點(diǎn)不同

滿分：4分ABCD

3.建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)可分為（）等。

A.分項(xiàng)工程監(jiān)理招標(biāo)

B.全過(guò)程監(jiān)理招標(biāo)

C.設(shè)計(jì)監(jiān)理招標(biāo)

D.施工監(jiān)理招標(biāo)

滿分：4分BCD

4.建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同簽訂前應(yīng)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行的審查包括（）等。

A.資格審查

B.資信審查

C.法人身份

D.履約能力審查

滿分：4分ABD

5.對(duì)委托人和監(jiān)理人之間具有法律效力的監(jiān)理合同除“合同”外還應(yīng)包括（）等。

A.監(jiān)理投標(biāo)書或中標(biāo)通知書

B.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件

C.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件

D.在實(shí)施過(guò)程中雙方共同簽署的補(bǔ)充與修正文件

滿分：4分ABDC

6.評(píng)標(biāo)過(guò)程中，定量評(píng)審方法包括（）等。

A.綜合評(píng)分法

B.分項(xiàng)評(píng)分法

C.合理最低投標(biāo)價(jià)法

D.低標(biāo)價(jià)法

滿分：4分ACD

7.貨物采購(gòu)招標(biāo)文件的編寫內(nèi)容包括（）等。

A.投標(biāo)須知、合同條件及合同格式

B.貨物需求和技術(shù)要求

C.投標(biāo)文件

D.圖紙資料

滿分：4分ABCD

8.下列情況，適用兩階段招標(biāo)的有（）。

A.招標(biāo)內(nèi)容屬于高新技術(shù)，須在第一階段博采眾議，進(jìn)行評(píng)價(jià)，選出最新最優(yōu)設(shè)計(jì)方案，然后在第二階段中邀請(qǐng)選中方案的投標(biāo)人進(jìn)行詳細(xì)報(bào)價(jià)

B.某些新型的大型項(xiàng)目承包之前，招標(biāo)人對(duì)此項(xiàng)目的建造方案尚未最后確定

C.一次招標(biāo)不成功

滿分：4分ABC

9.招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)遵循的原則包括（）。

A.公開原則

B.公平原則

C.公正原則

D.誠(chéng)實(shí)信用原則

滿分：4分ADCB

10.工程技術(shù)資料一般包括（）等。

A.可行性研究報(bào)告及審批文件

B.工程相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、必要的圖紙

C.水文地質(zhì)資料

D.施工招標(biāo)文件中的工程量清單

滿分：4分ABCD

三、判斷題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.編制監(jiān)理投標(biāo)文件時(shí)，除按招標(biāo)文件規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫有關(guān)文件，不允許投標(biāo)人在技術(shù)建議書提出有創(chuàng)造性的合理化建議。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

2.工程師確認(rèn)增加的工程變更價(jià)款作為追加合同價(jià)款，與工程款同期支付。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

3.因設(shè)計(jì)原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求，由設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)，承包人重新安裝。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

4.若委托方變更計(jì)劃，提供不準(zhǔn)確的資料，未按合同規(guī)定提供勘察設(shè)計(jì)工作必須的資料或工作條件，或修改設(shè)計(jì)，造成勘察設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工，委托方應(yīng)按承包方實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

5.招標(biāo)人收到投標(biāo)人的投標(biāo)文件后，應(yīng)記錄收到的日期和時(shí)間，并采取措施保證投標(biāo)文件不會(huì)被啟封或遺失。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

6.預(yù)付款一般應(yīng)在工程竣工前全部扣回，可采取當(dāng)工程進(jìn)展到某一階段如完成合同額的50%-55%時(shí)開始起扣，也可從每月的工程付款中扣回。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

7.建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同的當(dāng)事人雙方都應(yīng)是法人或者其他組織，承包商必須具有與完成簽約項(xiàng)目等級(jí)相應(yīng)的資質(zhì)，即相應(yīng)的勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

8.投標(biāo)文件送達(dá)時(shí)要注意：在規(guī)定時(shí)間前送達(dá)，但不宜過(guò)早，而且要密封。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分B

9.若由承包人供應(yīng)材料設(shè)備，則應(yīng)在到貨前24小時(shí)通知工程師清點(diǎn)，委托人負(fù)擔(dān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)費(fèi)用。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

10.組成聯(lián)營(yíng)體投標(biāo)，即使投標(biāo)文件未附聯(lián)營(yíng)體各方共同投標(biāo)協(xié)議，該投標(biāo)文件仍然有效。

A.錯(cuò)誤

B.正確

滿分：3分A

第五篇：大工18春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線作業(yè)3滿分

大工18春《工程招投標(biāo)及合同管理》在線測(cè)試3

(單選題)1: 下列關(guān)于指定分包與一般分包的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是(A)。

A: 一般分包人分包的項(xiàng)目一般列在工程量清單中的暫定金額中（事先在招標(biāo)文件中明確），指定分包人分包的項(xiàng)目則是由承包人根據(jù)客觀條件自行決定的部分

B: 一般分包人的工程款項(xiàng)由承包人根據(jù)與分包人的協(xié)議支付，而指定分包人的工程款項(xiàng)在承包人無(wú)正當(dāng)理由而扣留或拒絕按分包合同向其支付的情況下可由業(yè)主根據(jù)工程師的支付證明直接支付 C: 指定分包人與一般分包人在合同中的地位不同

D: 指定分包人是由業(yè)主或工程師選定，或在合同中指定，而一般分包人則是由承包人選定，然后由工程師批準(zhǔn)(單選題)2: 工程計(jì)量的方法中,(B)適用于憑據(jù)報(bào)銷或核算的項(xiàng)目。A: 估價(jià)法B: 憑據(jù)法C: 斷面法D: 分項(xiàng)計(jì)量法

單選題)3: 一般承包人應(yīng)在變更的設(shè)計(jì)確定后(C)提出變更價(jià)款的報(bào)告,經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款。A: 7日內(nèi)B: 10日內(nèi)C: 14日內(nèi)D: 30日內(nèi)

(單選題)4: 若甲方供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時(shí),下列處理方法錯(cuò)誤的是(D)。

A: 當(dāng)材料設(shè)備的種類、規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量等級(jí)等與一覽表不符時(shí)，乙方可拒絕接收和保管，由業(yè)主運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)并重新采購(gòu)

B: 甲方供應(yīng)的材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后需要重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)的，由乙方負(fù)責(zé)，但費(fèi)用由甲方承擔(dān) C: 到貨時(shí)間早于一覽表約定的時(shí)間，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的保管費(fèi)用 D: 到貨地點(diǎn)與一覽表不符時(shí)，乙方負(fù)責(zé)運(yùn)至一覽表指定地點(diǎn)

(單選題)5: 根據(jù)工程進(jìn)展和合同約定,工程師應(yīng)提前提醒業(yè)主供貨并約定進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,應(yīng)在貨物進(jìn)場(chǎng)之前不少于(A)通知承包人派人參加驗(yàn)收和接貨。

A: 24小時(shí)B: 36小時(shí)C: 48小時(shí)D: 12小時(shí)

(單選題)6: 承包人應(yīng)對(duì)隱蔽工程或中間驗(yàn)收部位進(jìn)行自檢,在自檢合格后至少在驗(yàn)收時(shí)間(B)之前填單向工程師申報(bào)驗(yàn)收。A: 36小時(shí)B: 48小時(shí)C: 24小時(shí)D: 12小時(shí)

單選題)7: 在合同實(shí)施中,日常索賠爭(zhēng)執(zhí)的調(diào)整人為(C)。A: 業(yè)主B: 承包方C: 工程師D: 發(fā)包方

單選題)8:(D)是指索賠的內(nèi)容和權(quán)利難以在合同條款中找到依據(jù),但可從合同引申含義和合同適用法律或政府頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)中找到索賠的依據(jù)。

A: 合同內(nèi)索賠B: 道義索賠C: 工期索賠D: 合同外索賠

單選題)9:(A)是設(shè)在英國(guó)的國(guó)際性組織,是根據(jù)英國(guó)法律具有注冊(cè)資格的教育、學(xué)術(shù)研究與資質(zhì)評(píng)定的團(tuán)體。A: ICEB: FIDICC: AIAD: CAD 單選題)10: 根據(jù)FIDIC《施工合同條件》第一部分“通用條件”的相關(guān)規(guī)定,除非另有協(xié)議,否則雙方當(dāng)事人應(yīng)在承包商接到中標(biāo)函(如有)后的(C)天內(nèi)按照專用條件所附格式簽訂合同協(xié)議書,費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)。A: 7B: 14C: 28D: 48 多選題)1: 費(fèi)用控制過(guò)程中,工程計(jì)量的原則包括(ABC)等。

A: 不合格工程不得計(jì)量B: 計(jì)量方法、范圍、內(nèi)容和單位應(yīng)與合同文件的規(guī)定相一致 C: 工程計(jì)量的結(jié)果經(jīng)各方確認(rèn)后具有權(quán)威性D: 不合格工程可以計(jì)量(多選題)2: 選擇一般分包人的審批程序包括(ABCD)。

A: 承包人根據(jù)擬分包工程的內(nèi)容和范圍，從合格的分包人檔案中選擇條件適合的分包人，并對(duì)其施工能力、企業(yè)財(cái)務(wù)、社會(huì)信譽(yù)等以及其他有關(guān)的情況進(jìn)行對(duì)比，選定分包對(duì)象 B: 承包人初步選定分包人后，向工程師提出分包申請(qǐng)報(bào)告 C: 工程師審查承包人的申請(qǐng)報(bào)告D: 工程師對(duì)分包人的調(diào)查(多選題)3: 選擇指定分包人的審批程序包括ABCD。

A: 業(yè)主或工程師根據(jù)招標(biāo)文件或合同的規(guī)定，編寫需要指定分包工程的招標(biāo)文件，提出指定分包人的候選人 B: 承包人在接到指定分包人的候選人名單后，應(yīng)看是否在合格者名單之中，若不在，則進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不合格者應(yīng)提出更換請(qǐng)求 C: 業(yè)主或工程師根據(jù)各分包人投標(biāo)情況以及資格、技術(shù)、信譽(yù)等因素選擇分包人并通知承包人 D: 業(yè)主或工程師選定的分包人在充分與（總）承包人協(xié)商的基礎(chǔ)上與之簽訂分包合同(多選題)4: 進(jìn)行分包人管理時(shí),對(duì)分包人的制裁手段包括(BCD)。A: 解除合同B: 停止施工C: 停止付款D: 驅(qū)逐分包人(多選題)5: 變更合同價(jià)款可按以下(ACD)方法進(jìn)行確定。A: 合同中已有適用于變更工程的價(jià)格的，按此價(jià)格確定

B: 合同中沒(méi)有適用于或類似于變更工程的價(jià)格，由承包人提出適當(dāng)?shù)膬r(jià)格即可 C: 合同中只有類似的變更工程的價(jià)格的，參照此價(jià)格確定

D: 合同中沒(méi)有適用于或類似于變更工程的價(jià)格，由承包人提出適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，由工程師審查，并在與業(yè)主和承包人溝通后確定，或由工程師審查后報(bào)業(yè)主確定

(多選題)6: 在工程監(jiān)理過(guò)程中,工程師的一項(xiàng)很重要的工作就是控制工程的質(zhì)量,在施工階段,其控制的重點(diǎn)為(ABCD)。A: 原材料檢驗(yàn)B: 隱蔽工程驗(yàn)收C: 中間工程驗(yàn)收D: 竣工初驗(yàn)及竣工驗(yàn)收(多選題)7: 竣工結(jié)算單的作用主要有如下(ABCD)等方面。

A: 是承包人與業(yè)主辦理工程價(jià)款最終結(jié)算的依據(jù)B: 是承包人與業(yè)主簽訂的施工合同終結(jié)的憑證 C: 是業(yè)主編制竣工決算的依據(jù)D: 是衡量費(fèi)用目標(biāo)控制是否成功的依據(jù)

(多選題)8: 在進(jìn)行施工索賠管理工作中,合同雙方的合同管理人員應(yīng)遵循以下(ABCD)原則。A: 盡量減少索賠的立案數(shù)量B: 糾正錯(cuò)誤的投標(biāo)策略 C: 及時(shí)解決索賠要求D: 嚴(yán)格掌握索賠權(quán)的論證

(多選題)9: 在正常情況下,承包人提出工期索賠的目的主要是(ABC)。A: 根據(jù)合同條款的規(guī)定，免去或推卸自己承擔(dān)誤期損害賠償費(fèi)的責(zé)任 B: 確定新的工程竣工日期及其相應(yīng)的維修期 C: 確定與工期延長(zhǎng)有關(guān)的賠償費(fèi)用D: 確定工程范圍

(多選題)10: 如果由于以下(ABCD)等原因致使承包商不能按期竣工,承包商可以索賠工期。A: 工程變更或合同范圍內(nèi)某些工程的工作量發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化 B: 根據(jù)合同條款承包商有權(quán)獲得延遲工期（如外界干擾引起的延誤）

C: 異常不利的氣候條件D: 傳染病或公共當(dāng)局的行為導(dǎo)致承包商不能獲得充足的人員和貨物(判斷題)1: 合同分包等同于合同轉(zhuǎn)讓。B T: 對(duì)F: 錯(cuò)

(判斷題)2: 總直接費(fèi)分?jǐn)偡ǖ木窒拗幨?如果承包商所承包的各工程的主要費(fèi)用比例變化太大,誤差就會(huì)很大。A T: 對(duì)F: 錯(cuò)

判斷題)3: 工程延期管理屬于項(xiàng)目管理中的進(jìn)度控制范疇。A T: 對(duì)F: 錯(cuò)

判斷題)4: 工程計(jì)量是合同術(shù)語(yǔ),FIDIC合同條件中稱之為“測(cè)量”。A T: 對(duì)F: 錯(cuò)

判斷題)5: 工程中全部必須的模板、腳手架、機(jī)具和其他輔助工具或材料,均已包含在有關(guān)的支付項(xiàng)目(或者工程細(xì)目)中,均需單獨(dú)計(jì)量。B T: 對(duì)F: 錯(cuò)

(判斷題)6: 工程進(jìn)度款屬于期末支付,一般情況下,采用按月結(jié)算的支付方式。B T: 對(duì)F: 錯(cuò)

判斷題)7: 承包人可以向業(yè)主索賠,業(yè)主同樣也可以向承包人索賠。A T: 對(duì)F: 錯(cuò)

(判斷題)8: 在工程范圍變更索賠中,應(yīng)區(qū)分附加工程和額外工程,它們?cè)诠こ趟髻r中有不同的處理方法。A T: 對(duì)F: 錯(cuò)

(判斷題)9: 承包商對(duì)指定分包商的支付要依據(jù)合同的規(guī)定及工程師的證明,用暫定金額支付并加入合同價(jià)格中。A T: 對(duì)F: 錯(cuò)(判斷題)10: 在FIDIC《施工合同條件》中,工程師不屬于施工合同的一方,但工程師在合同管理中處于中心地位。A T: 對(duì)F: 錯(cuò)