第一篇：油漆工工程承攬協(xié)議書

安慶市暢億裝飾工程有限公司

合同編號：CY12 J0

2安慶市暢億裝飾工程有限公司

室內(nèi)裝飾工程承攬協(xié)議書

工程地址：

工程造價：

發(fā)包方（甲方）：安慶市暢億裝飾工程有限公司

承包方（乙方）：

安慶市暢億裝飾工程有限公司

安慶市暢億裝飾公司

工程承攬協(xié)議

甲方（發(fā)包方）：安慶市暢億裝飾工程有限公司 乙方（承包方）： 甲方經(jīng)過協(xié)商，本著誠實守信、公平平等的原則，就甲方的________達成以下協(xié)議。

第一條

工程概況

1、工程施工地點_______________________________________________

2、工程承包方式：承攬本裝飾工程的_________單項清包工程。

3、工期：______年______月______日 至______年______月______日______計______天。（其中

天，天，天，天）。

4、工程內(nèi)容：

5、工程造價：本分項工程合同造價為人民幣（大寫：__________________元，（詳見附件《暢億裝飾工程家裝預(yù)算報價表》）第二條

材料供應(yīng)的約定

1、甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。

甲方供應(yīng)的材料應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍賠償給甲方。

第三條

關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

1、由于乙方施工技術(shù)及責任心不到位等自身原因造成的質(zhì)量問題，產(chǎn)生的 安慶市暢億裝飾工程有限公司

驗收，并辦理驗收手續(xù)。

第四條

有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定

1、施工嚴格遵守規(guī)定的裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周邊單位、住戶關(guān)系。

2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準，乙方施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

4、乙方保持施工期間裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5、乙方負責施工期間所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、甲方不負責具體工作的指示和工作人員的安全管理，乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。（原則上乙方施工人員要帶保險上崗）

7、乙方應(yīng)做好施工材料包管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

第五條

關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定

1、工程款結(jié)算方式：施工期間，每月十五日、三十日，分期支取在建人員生活費（見附件）

工程完工后支付

%，整體竣工驗收合格后支付

%，剩余

%作為工程后續(xù)維修質(zhì)保金（一年后付清該款）

2、乙方承包內(nèi)容： 第六條

違約責任

1、因甲方材料供應(yīng)不及時導(dǎo)致乙方誤工的，工期順延。

2、由于甲方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付100元違約金。第七條

糾紛處理方式 因工程質(zhì)量原因雙方發(fā)生爭執(zhí)時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)

安慶市暢億裝飾工程有限公司

解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，由甲方所在地人民法院管轄。第八條

合同的變更和解除

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何乙方需變更合同內(nèi)容，需征得另一方同意，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

3、未經(jīng)甲方同意，乙方停工，甲方不支付乙方任何費用，并追究因此給甲方造成的損失。第九條

其他約定

1、因氣候惡劣、停電、停水等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，如果確定不能處理的，經(jīng)雙方確認后可以順延。

2、保修期內(nèi)由于乙方的施工造成的質(zhì)量問題由乙方責任維修，在接到甲方通知后24小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。如不能在規(guī)定時間內(nèi)處理的，公司有權(quán)按雙倍工資另請人員施工。由于業(yè)主方使用不當或不可抗力及不可預(yù)見等原因造成的問題，甲方負責和業(yè)主交涉按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。第十條

附則

（一）本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

（二）本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包。

（三）本合同一式兩份，甲，乙雙方各執(zhí)一份。

（四）工程保修一年，保修期后相關(guān)維護甲方應(yīng)支付乙方相應(yīng)費用。

（五）工程具體事宜附后。

甲方簽字：

乙方簽字： 年

月

日

****年**月**日

安慶市暢億裝飾工程有限公司

本著主合同的合作精神，就本工程油漆工工程的工程合作細節(jié)作具體補充，成主本補充協(xié)議。具體情況如下： 第一條：甲方責任1、2、第二條：乙方責任和義務(wù)1、2、3、4、5、甲方必須按照合同規(guī)定，按時支付乙方一定工程款作為乙方生活費。甲方在接到乙方申請材料通知單后，三天內(nèi)采購到位。如因甲方未及時供應(yīng)施工材料造成乙方人員停工，所造成乙方損失，每逾期一天，甲方支付乙方300元違約金。

乙方在施工同時，必須要提前三天向甲方提供下一步所需的材料單，因甲方?jīng)]有按時提供造成施工停工，工期順延。

乙方必須嚴格按照圖紙及施工規(guī)范進行施工如有變更，由甲方負責人簽字認可。如乙方?jīng)]有得到甲方認可時，自行變更造成與圖紙不符，其返工費及相關(guān)違約責任由乙方自己承擔。

施工同時，乙方保證要做好施工現(xiàn)場的清潔清理，下班后必須要清理現(xiàn)場。要做到現(xiàn)場清理，如有剩余，由乙方自行安置待第二天備用，如放棄不管，甲方現(xiàn)場管理發(fā)現(xiàn)如有丟失，乙方應(yīng)按價賠償。未經(jīng)現(xiàn)場管理許可，乙方不得跟業(yè)主方有任何經(jīng)濟來往，如有發(fā)現(xiàn)，材料按3倍賠償。發(fā)生來往達300元以上以10倍賠償。按以上價格計算，賠償款從工程款中扣除。

乙方在施工同時，留宿工地的應(yīng)以團結(jié)一致保護宿營地清潔衛(wèi)生和現(xiàn)場一些公共安全財務(wù)，如有損壞及丟失，按原價賠償，情節(jié)嚴重的勸其自退并加以賠償。

安慶市暢億裝飾工程有限公司

第三條：工資結(jié)算方式

1、在施工期間，平均每人每天支付生活費________元，如有特殊情況的，經(jīng)現(xiàn)場管理了解事實，按情節(jié)可以借支一部分。

2、乙方施工內(nèi)容及單價：水泥墻面真石漆_____平方，瓷磚墻面_____平方，瓦面油漆_____米，落水管_____米，陽臺乳膠漆_____平方，油漆門（木門、轉(zhuǎn)閘門）_____平方，鋁合金窗油漆_____平方，鋁合金防盜窗_____平方。

第五條：違約責任

1、由于乙方原因造成中途停工逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付300元違約金。

2、乙方在規(guī)定工期內(nèi)提前完工的，甲方應(yīng)酌情給乙方獎勵。

3、合同經(jīng)雙方認可后，中途如有退出的，甲方不予以乙方工資結(jié)算，按自行放棄此工程。

甲方簽字：

乙方簽字：

****年**月**日

****年**月**日

第二篇：項目經(jīng)理工程承攬協(xié)議書2012

工程承攬協(xié)議

甲方：福州雅庭美居裝飾設(shè)計工程有限公司

電話：0591-83568295公司地址：福州上渡建材市場10區(qū)

乙方：身份證號：

電話：建行賬號：

一、適用范圍

本協(xié)議適用于甲方委托乙方施工管理之所有裝飾工程項目，甲方提供所有材料，乙方使用甲方技工資源負責施工管理。

二、規(guī)范制度

乙方應(yīng)遵守甲方制定的關(guān)于施工管理之行為規(guī)范制度，并承擔相應(yīng)違規(guī)責任。

1． 安全生產(chǎn)管理：

⑴．牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，各施工成員應(yīng)高度重視，堅決杜絕與消除任何不安全隱患的產(chǎn)生；

⑵．施工技工班組嚴禁帶?。▊┻M場施工作業(yè)，違者罰款50元/人次；

⑶．嚴禁在工地嬉戲打鬧，否則由此造成的一切后果由相關(guān)項目經(jīng)理承擔，并罰款50元/人次；

⑷．嚴禁閑坐在陽臺的欄桿及屋頂，嚴禁高空拋物，違者罰款50元/人次；

⑸．施工現(xiàn)場的延長線應(yīng)用防水電纜線，插座插頭完整，嚴禁將電線直接插入插座使用，嚴禁使用花線、護套線、單芯線，違者應(yīng)

及時停工整改，并罰款50元/次，且由此造成的工期延誤由相關(guān)項目經(jīng)理負責；

⑹．下班后應(yīng)關(guān)閉電源及門窗否則造成損失由相關(guān)項目經(jīng)理負責，并罰款30元/次；

⑺．嚴禁在施工現(xiàn)場除指定吸煙區(qū)外的其他區(qū)域吸煙，違者罰款30元/人次；

⑻．嚴禁在工地使用明火、電爐等做飯取暖燒水，或使用除電動工具以外的電器，違者罰款50元/次；

⑼．嚴禁各班組人員攜帶不相關(guān)人員進入施工現(xiàn)場，違者罰款50元/次；

⑽．未經(jīng)甲方工程部批準施工現(xiàn)場嚴禁留宿，違者罰款100元/次；

⑾．施工現(xiàn)場嚴禁出現(xiàn)無人工作房間長明燈，長流水現(xiàn)象，違者罰款30元/次，由此造成的一切后果由相關(guān)項目經(jīng)理負責；

2.文明施工管理：

⑴．嚴禁施工人員及公司任何員工穿拖鞋，打赤膊進入施工現(xiàn)場，違者罰款50元/人次；

⑵．各班組技工進入施工現(xiàn)場必須統(tǒng)一穿公司發(fā)放的工服，嚴禁穿著其它服裝進入施工現(xiàn)場，違者罰款50元/次，如發(fā)現(xiàn)穿戴其它公

司的服裝、帽子等進入施工現(xiàn)場者將給予100元/次的罰款；

⑶．施工過程中各施工班組須保持文明施工標牌潔凈且釘掛于醒目的相應(yīng)位置，違者罰款30元/次；

⑷．施工現(xiàn)場嚴禁賭博、喝酒或酒后上崗，違者罰款200元/人次；

⑸．施工人員代表著公司的形象，應(yīng)做到言談舉止文明，不得說不文明用語，對待客戶應(yīng)有禮貌，如遇不文明客戶或客戶有過份要

求時，不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)，違者罰款100元/次，情節(jié)嚴重者甲方有權(quán)解除雙方協(xié)議；

⑹．對待客戶的咨詢與合理要求，必須做到態(tài)度熱情，用語文明，盡量讓客戶滿意，全面維護公司形象和聲譽，對客戶的咨詢置之

不理者將給予100元/次的罰款；

⑺．施工時，大門必須隨手關(guān)閉。凡有人敲門，應(yīng)盡快開門，除業(yè)主與公司員工外，其它無關(guān)人員一律不得進入施工現(xiàn)場，如遇客

戶參觀，應(yīng)陪同做好解釋工作,違者罰款100元/次；

⑻．各施工成員不得向客戶提出索要禮品、宴請或提供特殊材料等要求，違者罰款500元/次；

3.施工現(xiàn)場材料管理:

⑴．進場材料應(yīng)分門別類按序碼放整齊，做到安全且科學(xué)合理，違者罰款30元/次；

⑵．小件材料需設(shè)置專門的擺放區(qū)，做到整齊、分類擺放，嚴禁隨處擺放，散落的材料應(yīng)及時拾起，釘類材料需用專門的工具盒盛

裝，嚴禁不同材料混裝，剩余材料應(yīng)及時放回材料擺放區(qū)，違者罰款50元/次；

⑶．液態(tài)的材料開封后應(yīng)及時用原包裝蓋蓋上，瓶口應(yīng)刮干凈，防止揮發(fā)或灰塵散落，違者罰款50元/次；

⑷．邊角余料集中碼放，合理利用，嚴禁材料浪費，違者罰款50元/次；

⑸．嚴禁不同材料混用（如面漆聚脂用底漆固化劑調(diào)配），由此造成一切后果及損失由相關(guān)技工班組長負責，并罰款50元/人次； ⑹．階段施工首批材料的開料，應(yīng)做到開全開足，只允許一次補料和一次退料，違者罰款50元/次，由此所產(chǎn)生的多余運輸費用由相

關(guān)項目經(jīng)理承擔；

⑺．施工過程中如出現(xiàn)人為故意材料損壞、短少或?qū)е潞笃诠こ藤|(zhì)量問題及相關(guān)責任由相關(guān)項目經(jīng)理承擔；

第1頁，共3頁

⑻．嚴禁各施工人員私自將工地任何材料帶出，違者給予2000元罰款，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任；

4． 施工現(xiàn)場衛(wèi)生管理：

⑴．從開工到竣工過程中施工工地必須設(shè)置臨時便器，工地開工前由工程項目經(jīng)理負責配備臨時蹲便器，各技工班組在施工過程中

須保持臨時衛(wèi)生便器正常使用，違者罰款50元/次；

⑵．施工期間必須保持臨時衛(wèi)生間干凈、清潔，臨時便器使用后即時沖水，違者罰款50元/次；

⑶．施工現(xiàn)場應(yīng)做到垃圾自產(chǎn)自清，日產(chǎn)日清，工完場清，下班后清理裝袋并放置指定垃圾堆放處，違者罰款50元/次；

⑷．施工現(xiàn)場不得隨地吐痰，亂扔雜物，垃圾應(yīng)及時裝到垃圾袋違者罰款50元/次；

5． 成品保護管理：

⑴．進場拆墻前必須拆除室內(nèi)的緊急按鈕，煤氣泄漏報警器，電源箱蓋，防盜門上貓眼，可視門鈴等設(shè)施，統(tǒng)一打包保護，待到安

裝工程階段時再移交給水電班組，違者罰款50元/次，造成損失由相關(guān)工程項目經(jīng)理承擔；

⑵．進場拆墻前及施工過程中必須妥善保護廚衛(wèi)陽臺地漏及排水口，違者罰款50元/次，造成損失由相關(guān)項目經(jīng)理承擔；

⑶．施工期間各班組應(yīng)對工地設(shè)施（如門，窗，煤氣表，玻璃等）妥善保護，如有損壞，由相關(guān)工程項目經(jīng)理負責維修，并罰款100

元/次；

⑷．施工期間應(yīng)對原有設(shè)施與施工半成品妥善保護，嚴禁受污染或破壞，如受污染應(yīng)及時處理，違者罰款50元/次，如造成損失，由

相關(guān)項目經(jīng)理承擔；

⑸．在施工過程中如出現(xiàn)業(yè)主原有設(shè)施、工地設(shè)備短少或損壞及相關(guān)責任由相關(guān)項目經(jīng)理承擔；

6． 工序進度管理：

⑴．乙方應(yīng)與技工班組長書面確認各單項工程施工期限，違者罰款100元/次；

⑵．各階段施工完成后甲方工程部須對上道工序進行驗收交接，并做好相關(guān)記錄，對上道工序存在的問題施工班組應(yīng)做出書面的整改

限期，期限內(nèi)未整改達到要求的，罰款100元/次；

⑶．除不可抗力（如天氣等因素等）影響外，施工班組應(yīng)保質(zhì)保量完成工程，違者每延誤工期一天罰款50元；

⑷．因停水、停電、天氣、備料等客觀因素造成工地無法正常施工的，乙方應(yīng)及時向甲方工程部報備，工期順延；

⑸．甲方要求乙方停工的，當乙方接到甲方工程部停工通知應(yīng)立即停工，工期順延；

⑹．無正當理由工地不得隨意停工，如需停工，須提前一天報備甲方工程部相關(guān)人員，無故停工罰款50元/次；

7． 紀律制度管理：

⑴．乙方應(yīng)定期準時參加甲方工程部例會，違者罰款100元/次，遲到20分鐘以上以未到處理；

三、工藝質(zhì)量

1． 乙方施工技術(shù)工藝及施工質(zhì)量應(yīng)達到甲方《雅庭美居裝飾施工工藝白皮書》及《雅庭美居裝飾施工驗收標準》的要求；

2． 乙方施工如未達到甲方標準要求，甲方有權(quán)要求乙方限期返工整改，直至符合上述工藝及質(zhì)量驗收標準要求，由于乙方施工工

藝或質(zhì)量未達標原因所造成的工期延誤責任及整改材料費用由乙方承擔；

3． 施工各單項工程完成后，由乙方組織客戶、設(shè)計師、技工等相關(guān)人員進行共同驗收，同時拍攝記錄驗收過程，甲方對乙方該單

項工程施工進行綜合評價；

4． 綜合評價包括施工工藝技術(shù)、施工質(zhì)量、用料控制、文明規(guī)范、制度遵守、工程量申報、整體素質(zhì)、配合態(tài)度等方面，乙方各

單項工程的綜合評價同時做為技術(shù)等級評定的重要依據(jù)；

四、工程價款

1．金牌工藝施工工程承攬管理費為不含稅工程總造價的3.0%（或按實際裝修面積計算55元/M2）；

2．標準工藝施工工程承攬管理費為不含稅工程總造價的2.5%（或按實際裝修面積計算45元/M2）；

3．簡裝工藝施工工程承攬管理費為不含稅工程總造價的2.0%（或按實際裝修面積計算35元/M2）；

4．遠程施工工程承攬管理費在原有基礎(chǔ)上根據(jù)距離相應(yīng)上調(diào)：

⑴．施工地點在福州三環(huán)以外基礎(chǔ)上額外超過10公里以上的工程屬于遠程施工；

⑵．施工地點在福州三環(huán)以外基礎(chǔ)上額外超過11-20公里的工程承攬管理費上浮0.2%（或按實際裝修面積計算上浮3元/ M2）； ⑶．施工地點在福州三環(huán)以外基礎(chǔ)上額外超過21-30公里的工程承攬管理費上浮0.4%（或按實際裝修面積計算上浮6元/ M2）； ⑷．施工地點在福州三環(huán)以外基礎(chǔ)上額外超過31公里以上的工程承攬管理費上浮0.6%（或按實際裝修面積計算上浮10元/ M2）；

五、評定考核

1．各單項工程竣工結(jié)算后，由工程總經(jīng)理、設(shè)計師、相關(guān)各部門、客戶共同進行綜合評定，每單項工程綜合評分標準分為100分，如低于100分，綜合評分每低1分，單項施工工程承攬管理費總額降低1%（同理反之）；

2．乙方在施工過程中各隱蔽工程或重要節(jié)點施工須拍攝記錄，如現(xiàn)場原有設(shè)施設(shè)備保護、新舊墻體拉鋼筋、新舊墻交接披蕩壓護墻

寶、防水地梁、門過梁、墻體澆水養(yǎng)護、強弱電分離、排水試水及保護、給水試壓、防水閉水試驗、墻地磚空鼓、陰陽角方正、找平平整度、找平養(yǎng)護、瓷磚泡水、吊頂木龍骨方架、硅酸鈣板封板留縫、細木制品與墻面防潮處理、水泥漆陽角護角條、原頂滾白膠等，如未按要求執(zhí)行，甲方有權(quán)對乙方處以考核扣分；

3．施工階段驗收，乙方須拍攝記錄驗收全過程，依照工藝白皮書及相應(yīng)質(zhì)量驗收標準要求呈現(xiàn)驗收各節(jié)點，如未按要求執(zhí)行，甲方

有權(quán)對乙方處以考核扣分；

4．甲方工程部對在施工程全過程監(jiān)督，對乙方施工管理不符合項出具過失處罰單并注明扣罰金額及考核扣分，此分值將直接記錄到

該單項工程結(jié)算綜合評分中；

5．乙方在各單項工程施工管理過程中有特殊貢獻或反饋問題核查有效的可額外增加獎勵分，此分值將直接記錄到該單項工程結(jié)算綜

合評分中；

6．乙方工程量審核申報數(shù)據(jù)的真實性、施工工程主材內(nèi)購?fù)暾?、用料控制的合理性，直接決定乙方的職業(yè)道德素質(zhì)及管理技術(shù)水

平，甲方將此項做為綜合評分的重要考核項目；

7．工程部每季度進行施工管理理論基礎(chǔ)考核，考核分低于職務(wù)標準要求須補考并處以罰款，補考仍未達標處以降級（工程總監(jiān)9

5分、工程項目經(jīng)理90分、工程巡檢員80分）；

六、工程款支付

1．甲方根據(jù)乙方申報的竣工驗收手續(xù)，經(jīng)過核查無誤的，對照雙方約定的綜合評分統(tǒng)計各單項工程承攬管理工程款；

2．甲方在乙方施工工程竣工驗收完成，且竣工手續(xù)申報審核確認無誤后三十個工作日內(nèi)支付乙方；

3．甲乙雙方在人工費支付時，乙方同意甲方按本協(xié)議第七條約定扣取少額工程款作為質(zhì)保金；

4．乙方須向甲方提供有效的本人實名銀行賬戶，甲方通過匯款方式向乙方支付工程款項；

七、質(zhì)保金管理

1． 為保障雙方權(quán)益，保證雙方長期合作，甲方以一次性收取乙方人民幣伍仟元，同時扣取乙方各單項工程5%工程款的方式收取質(zhì)

保金，累計質(zhì)保金達到人民幣壹萬元整后停止扣取；

2． 甲乙雙方終止協(xié)議，甲方在乙方最終單項工程竣工驗收合格貳年后無息退還乙方相應(yīng)質(zhì)保金；

3． 乙方管理施工隱蔽工程工藝責任不因退還質(zhì)保金而取消，乙方仍然承擔施工質(zhì)量完全責任；

八、工程保修

1． 甲方承攬委托乙方施工管理的工程，基礎(chǔ)工程保修期為貳年，隱蔽工程保修期為伍年，自工程竣工驗收合格之日起計算；

2． 保修期內(nèi)如出現(xiàn)非使用不當造成的乙方施工質(zhì)量問題由乙方承擔返修工料費用；

3． 保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方工程部維修通知24小時內(nèi)到達維修現(xiàn)場進行診斷，并與甲方確定維修起止日期，按時完成；

4． 保修期內(nèi)，如乙方拒絕維修，甲方有權(quán)依據(jù)維修耗工及材料費用從乙方質(zhì)保金中相應(yīng)扣?。?/p>

5． 超出保修期，甲方如需乙方進行維修，應(yīng)支付乙方相應(yīng)耗工費用；

九、合作保障

1．本協(xié)議有效期為壹年，自2012年3月1日至2013年2月28日，期滿雙方可再行續(xù)簽；

2．施工過程中乙方應(yīng)以甲方聲譽為重，不得傳播有損甲方聲譽的信息，不得向客戶或第三方透露與甲方協(xié)定的定額工價，違者甲方

有權(quán)扣除乙方未支付的工程款和質(zhì)保金；

3．乙方在承攬施工甲方委托的工程過程中不得擅自與甲方客戶私下建立雇用關(guān)系，如有違約甲方有權(quán)扣取乙方未支付的工程款和質(zhì)

保金；

4．乙方施工人員未嚴格按照協(xié)議約定及相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標準等相關(guān)的規(guī)定進行施工，造成乙方施工人員人身傷害等相關(guān)損害，乙方對其施工人員的損害承擔全部責任，并賠償給甲方由此造成的損失，乙方應(yīng)于約定期限內(nèi)賠償給甲方，如逾期支付，自逾期之日起每日按應(yīng)賠償損失的萬分之三支付給甲方；

5．為保障乙方施工人員人身安全，乙方必須購買個人意外保險（保額最少6萬元）及意外傷害醫(yī)療保險（保額最少1.5萬元）；甲乙

雙方自愿協(xié)商約定，如乙方未為其施工人員辦理相關(guān)保險，甲方有權(quán)強制乙方辦理保險，相關(guān)費用從應(yīng)付工程款及質(zhì)保金中扣??；

附件：《雅庭美居裝飾施工工藝白皮書》、《雅庭美居裝飾施工驗收標準》、《施工管理制度》

甲方：（簽字蓋章）乙方：（簽字蓋章）

年月日年月日

第三篇：油漆工承包協(xié)議書

油漆工承包協(xié)議書

甲方（發(fā)包人）：

乙方（承包人）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙發(fā)就勞務(wù)合作事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

一、工程概況

1.1 工程名稱： 1.2 工程地點： 1.3 承包范圍： 1.4 承包方式：

□乙方包工、包全部料

□乙方包工、包部分料（見附件）□乙方只包工。

二、工程造價： 人民幣

三、工程款的結(jié)算和支付

1、結(jié)算依據(jù)：本工程合同的相關(guān)條款

2、結(jié)算方式：

（1）以現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，由甲乙雙方共同確認。（2）結(jié)算順序：協(xié)議書內(nèi)容承包范圍全面履行完畢，須由項目部負責人簽字。如未達到合同約定質(zhì)量標準由乙方負責反修，直到達到合同約定質(zhì)量標準為準，所發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。質(zhì)量等級驗收達標后，由工程部負責辦理結(jié)算。

（3）工程款的支付：按工程進度付款，工程完工后付到80%，待整體工程完工后，經(jīng)甲方驗收合格七日內(nèi)付清。

四、安全生產(chǎn)及安全事故處理

乙方對承包項目的安全施工負責，做到嚴格執(zhí)行國家、及上級單位的政策、法律、規(guī)范標準和制度，不違章指揮，不聲張作業(yè)，嚴格執(zhí)行安全技術(shù)交底，保證對進場人員進行安全教育。如發(fā)生安全等級事故，由乙方承擔。

五、工程質(zhì)量保修

乙方負責質(zhì)量保修，保修期執(zhí)行國家建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（保修期從單位工程竣工備案辦理完畢之日算起），甲方按結(jié)算的5%扣保修金。如乙方無能力或不能及時進行保險，甲方有權(quán)組織隊伍維修，其費用從保修款中支付。

六、施工期限： 年 月 日至 年 月 日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。

七、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同法律效應(yīng)。

八、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，結(jié)清工程款后自動失效。

甲方： 乙方：

簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

年 月 日 年 月 日

第四篇：油漆工承包協(xié)議書

油漆工承包協(xié)議書

委托方（以下簡稱甲方）：

施工方（以下簡稱乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就勞務(wù)合作事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

第一條

1． 工程名稱：單位 2． 承包范圍：主要門扇噴漆、其次原有磕掉色的修點色。

第二條合同價款

1．工程總量：門扇共計 扇。

2．合同單價：元/扇。

3．工程總造價：￥元、大寫：￥

第三條 分包項目

包清工、油漆和小型工具均由乙方承擔。

第四條 工程款的結(jié)算和支付

1． 結(jié)算依據(jù)：本工程合同的相關(guān)條款

2． 結(jié)算方式：

（1）人、料、工具進入施工現(xiàn)場時甲方支付給乙方工程總造價的40%、即元。

（2）施工完成總工程的1/4時甲方支付給乙方工程總造價的10%、即元。

（3）施工完成總工程的1/3時甲方支付給乙方工程總造價的10%、即元。

（4）施工完成總工程的2/3時甲方支付給乙方工程總造價的30%、即元。

（5）施工完成總工程的3/4時甲方支付給乙方工程總造價的5%、即元。

（6）施工完成總工程時甲方支付給乙方剩余工程總造價的5%、即元。

第五條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方要配合乙方的工作、工程款及時到位，確保乙方的工具、料、工人的安全。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時和乙方協(xié)調(diào)。不能隨意增加工程量和其它事項。

第六條 乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方要配合甲方的工作、工程款到位后及時開工，認真施工確保質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題要和甲方及時溝通協(xié)調(diào)。

第七條 協(xié)議爭議的解決

在履行合同的過程中發(fā)生爭議時，雙方先有好協(xié)商解決，協(xié)商不成可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

第八條 違約由任

1． 無正當理由，甲方在應(yīng)付款日期不付款，在乙方催促是仍不付款，乙方有權(quán)停止 施工，由此造成的后果由甲方承擔。

2． 甲方未按合同規(guī)定付款，或由甲方造成工期延遲完工，造成后果由甲方承擔。

第九條 本協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，完工后自動終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人：法定代表人：

身份證號：身份證號：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

簽字日期：年月日簽字日期：年月日開工日期年月日

竣工日期年月日

第五篇：勞務(wù)承攬協(xié)議書

勞務(wù)承攬協(xié)議書

甲方：

乙方：姓名：性別：年齡：民族：

身份證號：

家庭住址：聯(lián)系電話：

因乙方已超過退休年齡但有相應(yīng)的勞務(wù)工作經(jīng)驗，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議供雙方執(zhí)行。

一、本協(xié)議有效期：年月日——年月日是，任何一方只需要提前１５天，以書面形式提出解除合同，即可終止本合同。

二、乙方承攬甲方指定的工作。

三、其工作時間配合甲方需要。

四：乙方自主完成所承攬的工作。服從甲方有關(guān)工作需要的整體安排，不得做與甲方制度相違背的事宜。

五、雙方約定對乙方的勞務(wù)報酬：，乙方不得以任何理由向甲方另行提出其它要求。

六、乙方勞務(wù)承攬過程中的安全及其它所需費用與甲方無關(guān)。

七、本協(xié)議雙方簽字（蓋章）生效，雙方均應(yīng)嚴格履行，一式兩份各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

日期：日期：