第一篇：二級(jí)建造師2013年模擬題十二大全

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

2013二級(jí)建造師考試法規(guī)及知識(shí)試題及答案解析第十二套

本文由學(xué)天教育網(wǎng)編輯小鵬整理有問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系004km.cn在線客服

2013年二級(jí)建造師模擬題

1、在我國(guó)的民法通則中，自然人包括()。

A.公民

B．行為

C．外國(guó)人

D．無(wú)國(guó)籍的人

E.專業(yè)技術(shù)人員

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c,d

解

析：自然人則既包括公民，又包括外國(guó)人和無(wú)國(guó)籍的人。

2、物權(quán)的民法保護(hù)方法包括()。

A.請(qǐng)求確認(rèn)物權(quán)

B.請(qǐng)求給予更新

C．請(qǐng)求排除妨礙

D．請(qǐng)求返還原物

E.請(qǐng)求損失賠償

標(biāo)準(zhǔn)答案：c,d,e

解

析：物權(quán)的保護(hù)方法①請(qǐng)求確認(rèn)物權(quán)②請(qǐng)求排除妨礙③請(qǐng)求恢復(fù)原狀④請(qǐng)求返還原物⑤請(qǐng)求損失賠償。

3、下列選項(xiàng)中()是領(lǐng)取建筑工程施工許可證的法律后果。

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開(kāi)工

B．在建的建筑工程因故中止施工的．建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起3個(gè)月內(nèi)，向建筑工程施工許可證發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

C．中止施工滿1年的工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)建筑工程施工許可證發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證

D．按照國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)開(kāi)工報(bào)告的建筑工程，因故不能按期開(kāi)工或者中止施工的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向批準(zhǔn)機(jī)關(guān)報(bào)告情況

E.按照國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)開(kāi)工報(bào)告的建筑工程，因故不能按期開(kāi)工超過(guò)6個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)重新辦理開(kāi)工報(bào)告的批準(zhǔn)手續(xù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c,d,e

解

析：在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起一個(gè)月內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護(hù)管理工作。建筑工程恢復(fù)施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告；中止施工滿一年的工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證。

4、實(shí)施建筑工程監(jiān)理前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將()書(shū)面通知被監(jiān)理的建筑施工企業(yè)。

A.建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例

B．監(jiān)理的內(nèi)容

C.委托的工程監(jiān)理單位

D．監(jiān)理權(quán)限

E．監(jiān)理人員名單

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,c,d

解

析：實(shí)施建筑工程監(jiān)理前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將委托的工程監(jiān)理單位、監(jiān)理的內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限，書(shū)面通知被監(jiān)理的建筑施工企業(yè)。

5、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等7部委令第38號(hào)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》第12條規(guī)定()項(xiàng)目可不進(jìn)行招標(biāo)。

A施工主要技術(shù)采用特定的專利或者專有技術(shù)的

B施工企業(yè)自建自用的工程，該施工企業(yè)資質(zhì)等級(jí)符合工程要求的

C在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標(biāo)人仍具備承包能力的

D使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府資金的項(xiàng)目

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

E.涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密或者搶險(xiǎn)救災(zāi)而不適宜招標(biāo)的

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e

解

析：《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》第12條規(guī)定下列項(xiàng)目可不進(jìn)行招標(biāo)：

(1)涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密或者搶險(xiǎn)救災(zāi)而不適宜招標(biāo)的；

(2)屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑需要使用農(nóng)民工的；

(3)施工主要技術(shù)采用特定的專利或者專有技術(shù)的；

(4)施工企業(yè)自建自用的工程，且該施工企業(yè)資質(zhì)等級(jí)符合工程要求的；

(5)在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標(biāo)人仍具備承包能力的；

(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

6、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)人，應(yīng)當(dāng)具備()條件。

A.具有相應(yīng)能力來(lái)承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目

B滿足國(guó)家有關(guān)的對(duì)投標(biāo)人資格條件的規(guī)定

C滿足招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件的規(guī)定

D是法人或者其他組織

E具有一定數(shù)量的注冊(cè)建造工程師

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d

解

析：投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或者其他組織?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》第26條規(guī)定：“投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力；國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格條件?！?/p>

7、下列選項(xiàng)中關(guān)于投標(biāo)的禁止性規(guī)定有()。

A.投標(biāo)人之間串通投標(biāo)

B．投標(biāo)人與招標(biāo)人之間串通投標(biāo)

C.招標(biāo)者向投標(biāo)者泄露標(biāo)底

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

D．投標(biāo)人以高于成本的報(bào)價(jià)竟標(biāo)

E．投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e

解

析：選項(xiàng)D應(yīng)為以低于成本的報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。

8、下列符合我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法關(guān)于評(píng)標(biāo)的有關(guān)規(guī)定的有()。

A.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證評(píng)標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行

B．評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并決定合格的中標(biāo)候選人

C.招標(biāo)人可以授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人

D．經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文化要求的，可用否決所有投標(biāo)

E．任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評(píng)標(biāo)的過(guò)程和結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c,d,e

解

析：選項(xiàng)B：評(píng)標(biāo)委員會(huì)無(wú)權(quán)決定合格的中標(biāo)候選人，只有權(quán)推薦中標(biāo)候選人。

9、事故調(diào)查組提出的事故處理意見(jiàn)和防范措施建議，由()負(fù)責(zé)處理。

A.行業(yè)協(xié)會(huì)

B．發(fā)生事故的企業(yè)

C．當(dāng)?shù)厝嗣裾?/p>

D.勞動(dòng)管理部門(mén)

E.發(fā)生事故企業(yè)的主管部門(mén)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,e

解

析：事故調(diào)查組提出的事故處理意見(jiàn)和防范措施建議，由發(fā)生事故的企業(yè)及其主管部門(mén)負(fù)責(zé)處理。

10、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)人，應(yīng)當(dāng)具備()條件。

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

A.具有相應(yīng)能力來(lái)承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目

B．滿足國(guó)家有關(guān)的對(duì)投標(biāo)人資格條件的規(guī)定

C.滿足招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件的規(guī)定

D.是法人或者其他組織

E．具有一定數(shù)量的注冊(cè)建造工程師

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d

解

析：投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或者其他組織。《招標(biāo)投標(biāo)法》第26條規(guī)定：“投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力；國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格條件?！?/p>

11、事故調(diào)查組提出的事故處理意見(jiàn)和防范措施建議，由()負(fù)責(zé)處理。

A.行業(yè)協(xié)會(huì)

B．發(fā)生事故的企業(yè)

C．當(dāng)?shù)厝嗣裾?/p>

D.勞動(dòng)管理部門(mén)

E.發(fā)生事故企業(yè)的主管部門(mén)

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,e

解

析：事故調(diào)查組提出的事故處理意見(jiàn)和防范措施建議，由發(fā)生事故的企業(yè)及其主管部門(mén)負(fù)責(zé)處理。

12、根據(jù)《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列說(shuō)法正確的是()。

A．建設(shè)單位不得向有關(guān)單位提出影響安全生產(chǎn)的違法要求

B．監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查專項(xiàng)施工方案

C.工程監(jiān)理單位對(duì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)不承擔(dān)責(zé)任

D．總承包單位應(yīng)當(dāng)自行完成建設(shè)工程的全部施工

E．分包單位只接受總承包單位的安全生產(chǎn)管理

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d

解

析：選項(xiàng)C工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理，并對(duì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。選項(xiàng)E:分包單位還應(yīng)接受建設(shè)單位、政府安全監(jiān)督部門(mén)安全生產(chǎn)管理。

13、根據(jù)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的屬性劃分，可分為()。

A。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

B．管理標(biāo)準(zhǔn)

C．國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

D．工作標(biāo)準(zhǔn)

E．推薦性標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d

解

析：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的屬性劃分

①技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。②管理標(biāo)準(zhǔn)。③工作標(biāo)準(zhǔn)。

14、根據(jù)《勞動(dòng)法》，有()情形之一的，勞動(dòng)者可以隨時(shí)通知用人單位解除勞動(dòng)合同。

A．在試用期內(nèi)

B．用人單位用暴力手段強(qiáng)迫勞動(dòng)

C.用人單位用威脅手段強(qiáng)迫勞動(dòng)

D．用人單位沒(méi)有應(yīng)勞動(dòng)者的要求給予加薪

E．用人單位未按勞動(dòng)合同約定支付勞動(dòng)報(bào)酬

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,e

解

析：勞動(dòng)者可以隨時(shí)通知用人單位解除勞動(dòng)合同：

①在試用期內(nèi)的；

②用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的；

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

③用人單位未按照勞動(dòng)合同約定支付勞動(dòng)報(bào)酬或者提供勞動(dòng)條件的。

15、違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡(jiǎn)稱，它應(yīng)在()的情況下承擔(dān)民事責(zé)任。

A．合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)

B．履行合同義務(wù)不符合合同約定

C.當(dāng)事人一方明確表示其在履行期到來(lái)后將不履行合同

D．當(dāng)事人一方用行為表明在履行期到來(lái)后將不可能履行

E．合同當(dāng)事人一方延遲履行合同義務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,e

解

析：違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡(jiǎn)稱，是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

16、法律責(zé)任的一般構(gòu)成要件由()個(gè)條件構(gòu)成。

A．有損害結(jié)果發(fā)生

B．存在違法行為

C．違法行為與損害結(jié)果之間有因果關(guān)系

D．違法者主觀上有過(guò)錯(cuò)

E。違法者主觀上有過(guò)失

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,d

解

析：法律責(zé)任的一般構(gòu)成要件由以下四個(gè)條件構(gòu)成，它們之間互為聯(lián)系、互為作用，缺一不可。

1．有損害事實(shí)發(fā)生

2．存在違法行為

3．違法行為與損害事實(shí)之間有因果關(guān)系

4．違法者主觀上有過(guò)錯(cuò)

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

17、安裝工程一切險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人除承包商外還包括()。

A.制造商或供應(yīng)商

B．第三人

C．技術(shù)咨詢顧問(wèn)

D．業(yè)主

E．待安裝構(gòu)件的買受人

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,c,d,e

解

析：安裝工程一切險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人除承包商外還包括：

(1)業(yè)主；

(2)制造商或供應(yīng)商；

(3)技術(shù)咨詢顧問(wèn)；

(4)安裝工程的信貸機(jī)構(gòu)；

(5)待安裝構(gòu)件的買受人等。

18、當(dāng)事人因重大誤解訂立的合同，可以()。

A.不履行

B．撤銷

C.不適當(dāng)履行

D．變更

E．維持原合同保持不變

標(biāo)準(zhǔn)答案：b,d,e

解

析：可撤銷合同具有以下的特點(diǎn)：當(dāng)事人可以撤銷合同，也可以變更合同的內(nèi)容，甚至可以維持原合同保持不變。

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

19、依《合同法》第79條的規(guī)定，限制債權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形包括()。

A.合同性質(zhì)

B．當(dāng)事人約定

C.標(biāo)的的大小

D．合同形式

E．法律規(guī)定

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,e

解

析：《合同法》第79條規(guī)定，債權(quán)人可以將合同的權(quán)利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人，但有下列情形之一的除外：

●根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓；

●按照當(dāng)事人約定不得轉(zhuǎn)讓；

●依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。

20、起訴必須符合以下條件()。

A.原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織

B．有明確的被告

C.有具體的訴訟請(qǐng)求、事實(shí)和理由

D．屬于人民法院受理民事訴訟范圍和受訴人民法院管轄

E.有協(xié)議書(shū)

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,c,d

解

析：起訴必須符合下列條件：原告是與案件有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；有明確的被告；有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由；請(qǐng)求的事由屬于法院的收案范圍和受訴法院管轄；原、被告之間沒(méi)有約定合同仲裁條款或達(dá)成仲裁協(xié)議。

21、依《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人訂立合同的方式主要有()。

A.口頭形式

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

學(xué)天教育

———中國(guó)建筑業(yè)的燈塔

B．書(shū)面形式

C．電子郵件

D．其他形式

E．直接交付式

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,b,d

解

析：《合同法》第10條規(guī)定：“當(dāng)事人訂立合同，有書(shū)面形式、口頭形式和其他形式?！?/p>

22、《中華人民共和國(guó)合同法》中的合同是指()之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

A．法人

B．人民法院

C．人民檢察院

D．自然人

E．其他組織

標(biāo)準(zhǔn)答案：a,d,e

解

析：合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

004km.cn學(xué)天教育網(wǎng)

第二篇：二級(jí)建造師模擬題2

一、單項(xiàng)選擇題（共70題．每題1分。每題的備選項(xiàng)中。只有1個(gè)最符合題意）

1．組織論主要研究系統(tǒng)的()、組織分工以及工作程序組織，是與項(xiàng)目學(xué)相關(guān)的重要基礎(chǔ)理論學(xué)科。A．組織形式 B．組織管理 C．組織結(jié)構(gòu)模式 D．施工組織

2．旁站監(jiān)理人員實(shí)施旁站監(jiān)理時(shí)，發(fā)現(xiàn)有違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為的，有權(quán)責(zé)令立即()。A．停工 B．返工 C．檢查 D．整改

3．工程總承包和工程項(xiàng)目管理是國(guó)際通行的工程建設(shè)項(xiàng)目()。A．組織實(shí)施方式 B．組織運(yùn)行方式 C．組織結(jié)構(gòu)方式 D．組織管理方式

4．建筑業(yè)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)管理制度向建造師執(zhí)業(yè)資格制度過(guò)渡的時(shí)間定為()年。A．2 B．3 C．4 D．5 5．項(xiàng)目管理的核心任務(wù)是項(xiàng)目的()。A．目標(biāo)控制 B．成本控制 C．投資控制 D．進(jìn)度控制

6．工程進(jìn)度款的計(jì)算步驟包括()。

a．根據(jù)已完成工程量的項(xiàng)目名稱、分項(xiàng)編號(hào)單位得出合價(jià) b．將本月所完全部項(xiàng)目合價(jià)相加，得出直接工程費(fèi)小計(jì) C．按規(guī)定計(jì)算措施費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn) d．累計(jì)本月應(yīng)收工程進(jìn)度款 e．按規(guī)定計(jì)算稅金

f．按規(guī)定計(jì)算主材差價(jià)或差價(jià)系數(shù) 其正確排序?yàn)?)。A．b、e、a、f、c、d B．e、a、c、f、d、b C．a(chǎn)、b、c、e、f、d D．a(chǎn)、b、c、f、e、d 7．某施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理，由于工作失誤使其管理的施工項(xiàng)目受到很大損失，該施工企業(yè)對(duì)其處理主要是()A．追究法律責(zé)任 B．追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任 C．追究社會(huì)責(zé)任 D．吊銷建造師資格

8．建筑材料、半成品、構(gòu)配件、施工設(shè)備、施工設(shè)施屬于項(xiàng)目資源中的()。A．物資資源 B．人力資源 C．財(cái)力資源 D．供應(yīng)資源 9．“自項(xiàng)目開(kāi)始至項(xiàng)目完成”指的是項(xiàng)目的()。A．計(jì)劃期 B．實(shí)施期 C．周期 D．工期

10．采用合同中工程量清單或單價(jià)有幾種情況，不包括()。A．直接套用 B．間接套用 C．整體套用 D．部分套用

11．某施工項(xiàng)目按人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)、措施費(fèi)和間接費(fèi)等對(duì)施工成本計(jì)劃進(jìn)行了編制，這種編制方法屬于()。A．按施工成本組成編制施工成本計(jì)劃 B．按子項(xiàng)目組成編制施工成本計(jì)劃 C．按工程進(jìn)度編制施工成本計(jì)劃 D．以上三種方法的綜合運(yùn)用

12．某項(xiàng)目編制施工成本計(jì)劃時(shí)，先將成本按分部分項(xiàng)工程進(jìn)行了劃分，又將各分部分項(xiàng)工程成本按人工費(fèi)、材料費(fèi)和施工機(jī)械使用等分開(kāi)編制，這種編制方法屬于()A．按施工成本組成編制施工成本計(jì)劃 B．按項(xiàng)目組成編制施工成本計(jì)劃 C．按工程進(jìn)度編制施工成本計(jì)劃 D．上述A、B兩種方法的綜合運(yùn)用

13．在下列費(fèi)用中，屬于建筑安裝工程直接費(fèi)的是()A．施工企業(yè)施工所需的臨時(shí)宿舍 B．工程定額測(cè)量費(fèi) C．項(xiàng)目經(jīng)理工資

D．危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)

14．將同類指標(biāo)不同時(shí)期的數(shù)值進(jìn)行對(duì)比，求出比率，以分析該項(xiàng)指標(biāo)的發(fā)展方向和發(fā)展速度的成本分析方法是()。A．相關(guān)比率法 B．構(gòu)成比率法 C．靜態(tài)比率法 D．動(dòng)態(tài)比率法

15．某建筑施工企業(yè)承攬了一個(gè)小型房屋建造項(xiàng)目，并任命了項(xiàng)目經(jīng)理，要求項(xiàng)目經(jīng)理盡快組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。該項(xiàng)目組織系統(tǒng)適宜選擇的組織結(jié)構(gòu)模式是()。A．職能組織結(jié)構(gòu) B．項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) C．線性組織結(jié)構(gòu) D．矩陣組織結(jié)構(gòu)

16．某工程施工過(guò)程中發(fā)生工程變更，合同中有類似變更工程的價(jià)格，按施工合同示范文本的規(guī)定，則該變更工程可()確定變更價(jià)款。A．按合同已有價(jià)格 B．參照合同價(jià)格

C．由承包人提出價(jià)格，發(fā)包人確認(rèn)后 D．由承包人提出價(jià)格，工程師確認(rèn)后 17．施工項(xiàng)目成本控制應(yīng)貫穿于施工項(xiàng)目從()的全過(guò)程，它是企業(yè)全面成本管理的重要環(huán)節(jié)。

A．從籌建到竣工 B．從招標(biāo)到竣工 C．從投標(biāo)到竣工 D．從開(kāi)工到竣工

18．某根據(jù)規(guī)定對(duì)某些特殊工種的職工進(jìn)行培訓(xùn)，則培訓(xùn)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)人()。A．教育經(jīng)費(fèi)

B．特殊工種培訓(xùn)費(fèi) C．人工費(fèi)

D．教育附加費(fèi) 19．某建筑施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理主持編制一個(gè)新建項(xiàng)目的組織設(shè)計(jì)文件，其中包括項(xiàng)目管理任務(wù)分工表，為了制定這個(gè)表，應(yīng)先進(jìn)行的工作是()。A．詳細(xì)分解相關(guān)管理任務(wù) B．繪制結(jié)構(gòu)圖 C．確定管理職能 D．明確合同關(guān)系

20．某施工機(jī)械的預(yù)算價(jià)格為120萬(wàn)元，規(guī)定的耐用總臺(tái)班數(shù)為2650臺(tái)班，殘值率為5 %，則該設(shè)備的臺(tái)班折舊費(fèi)為()元／臺(tái)班。A．320 B．430 C．450 D．510 21．勞動(dòng)定額是指()。A．企業(yè)定額 B．施工定額 C．人工定額 D．行業(yè)定額

22．假設(shè)工作C的緊前工作為A、B，如果A、B兩項(xiàng)工作的最早開(kāi)始時(shí)間分別為6天和7天、持續(xù)時(shí)間分別為4天和5天，則工作C的最早開(kāi)始時(shí)間為()。A．10天 B．11天 C．12天 D．13 23．()可以全面了解單位工程的成本構(gòu)成和降低成本的來(lái)源。A．竣工成本綜合分析 B．月(季)度成本分析 C．成本分析

D．分部分項(xiàng)工程成本分析

24．反索賠的工作內(nèi)容有()。

A．防止對(duì)方提出索賠，反擊或反駁對(duì)方的索賠要求 B．防止對(duì)方提出索賠，或提出對(duì)對(duì)方的索賠要求 C．防止對(duì)方提出工期索賠，防止工程工期延長(zhǎng) D．防止對(duì)方提出費(fèi)用索賠，防止工程費(fèi)用增加

25．下列表述中，受要約人對(duì)要約內(nèi)容作出非實(shí)質(zhì)性變更的是()。A．標(biāo)的變更

B．履行方式的變更 C．增加說(shuō)明性條款

D．提出新的解決爭(zhēng)議的方法

26．如果干擾事件對(duì)工程影響持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，承包人則應(yīng)按工程師要求的合理間隔(一般為28天)，提交()，并在干擾事件影響結(jié)束后的28天提交一份最終索賠報(bào)告。否則，將失去該事件請(qǐng)求補(bǔ)償?shù)乃髻r權(quán)利 A．索賠權(quán)限 B．中間索賠依據(jù) C．中間索賠報(bào)告 D．索賠聲明

27．下列債權(quán)轉(zhuǎn)讓中，符合法律規(guī)定的是()。A．甲以遺囑方式將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給繼承人乙 B．某鋼鐵廠宣告破產(chǎn)后將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人

C．某演出公司與演員張某簽訂演出合同后，將合同中演員的演出權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一家公司 D．李某將其扶養(yǎng)請(qǐng)求權(quán)轉(zhuǎn)讓給王某

28．出售質(zhì)量不合格的商品而未聲明的，訴訟時(shí)效為()。A．1年 B．2年 C．4年 D．20年

29．如果對(duì)方提出了索賠要求，則應(yīng)采取各種措施來(lái)反擊或反駁對(duì)方的索賠要求。通常采取的措施是()。

A．分析合同錯(cuò)誤，提出不同意見(jiàn) B．抓對(duì)方的失誤，向?qū)Ψ教岢鏊髻r C．說(shuō)明自身難處，贏得對(duì)方理解 D．抓住客觀原因，說(shuō)明雙方有責(zé)

30．由不同功能的計(jì)劃構(gòu)成的進(jìn)度計(jì)劃包括()。

a．控制性進(jìn)度規(guī)劃(計(jì)劃)．b．采購(gòu)和供貨進(jìn)度計(jì)劃．C．指導(dǎo)性進(jìn)度規(guī)劃(計(jì)劃)；d．業(yè)務(wù)主方編制的整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃；e．實(shí)施性(操作性)進(jìn)度計(jì)劃等。A．a(chǎn)Ce B．bde C．a(chǎn)be D．a(chǎn)be 31．對(duì)于環(huán)境影響很小、不需要進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)()。A．編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū) B．編制環(huán)境影響報(bào)告表 C．填報(bào)環(huán)境影響登記表 D．制作環(huán)境影響分析表

32．下列情形中，造成合同權(quán)利義務(wù)終止的是()。A．債權(quán)人拒絕受領(lǐng)標(biāo)的物 B．當(dāng)事人一方延遲履行義務(wù) C．當(dāng)事人一方下落不明 D．債權(quán)人免除債務(wù) 33．工程施工質(zhì)量驗(yàn)收資料是建設(shè)工程施工全過(guò)程中按照國(guó)家現(xiàn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批的劃分，再由檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程逐級(jí)對(duì)工程質(zhì)量做出()的工程質(zhì)量驗(yàn)收資料。A．分項(xiàng)評(píng)定 B．綜合評(píng)定 C．檢驗(yàn)定級(jí) D．驗(yàn)收評(píng)定

34．開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)為()。

A．招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn) B．評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定的地點(diǎn) C．投標(biāo)人共同商議的地點(diǎn) D．建設(shè)項(xiàng)目所在地

35．案卷封面標(biāo)注的保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種期限。永久是指工程檔案需永久保存。長(zhǎng)期是指工程檔案的保存期限等于該工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命。短期是指工程檔案保存()年以下。A．5 B．10 C．15 D．20 36．甲公司得知乙公司正在與丙公司談判，甲為了排擠乙公司而向丙公司提出了更優(yōu)惠的條件。乙公司退出后甲公司又借故中止談判，給丙公司造成了損失。甲公司的行為定性為()。A．欺詐

B．假借訂立惡意磋商

C．以合法形式掩蓋非法目的 D．正常的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

37．下列可以作為保證人的單位是()。A．國(guó)家機(jī)關(guān) B．學(xué)校 C．醫(yī)院 D．合伙

38．廢水處理中的吸附法、反滲透法和電滲析法屬于()法。A．物理 B．化學(xué) C．物理化學(xué) D．生物

39．依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開(kāi)始之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至之日止，最短不得少于()日。A．7 B．14 C．20 D．28 40．開(kāi)標(biāo)時(shí)間應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的()公開(kāi)進(jìn)行。A．當(dāng)天 B．后一天 C．后兩天 D．同一時(shí)間 41．在評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告后，招標(biāo)人最遲應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效期結(jié)束日前()個(gè)工作 日內(nèi)確定中標(biāo)人。A．7 B．14 C．21 D．30 42．對(duì)于爭(zhēng)議的處理，一般應(yīng)以()作為解決的最終方式。A．訴訟 B．仲裁 C．調(diào)解

D．工程師的決定 43．建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收()前將驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)以及驗(yàn)收組名單書(shū)面通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。A．3日 B．7日

C．7個(gè)工作日 D．3個(gè)工作日

44．施工質(zhì)量檢查的一般內(nèi)容包括()。

A．檢查施工依據(jù)、檢查施工方案、檢查施工結(jié)果 B．檢查施工依據(jù)、檢查施工結(jié)果、檢查整改落實(shí) C．檢查施工方案、檢查施工過(guò)程、檢查施工結(jié)果 D．檢查施工方案、檢查施工結(jié)果、檢查整改落實(shí) 45．工程材料的檢驗(yàn)程度，有()三種類型。A．免檢、自檢、專檢B B．免檢、抽檢、全檢 C．抽檢、專檢、專檢 D．自檢、互檢、專檢

46．自招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件出售之日至停止出售之日，最短不得少于()個(gè)工作日。A．5 B．7 C．10 D．14 47．投標(biāo)保證金的有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期()天。A．7 B．10 C．20 D．30 48．在建設(shè)工程施工承包合同執(zhí)行過(guò)程中，()。

A．業(yè)主可以承包商提出索賠，承包商不可以向業(yè)主提出索賠 B．業(yè)主可以承包商提出索賠，承包商也可以向業(yè)主提出索賠 C．業(yè)主不可以承包商提出索賠，承包商可以向業(yè)主提出索賠

D．業(yè)主不可以向承包商提出索賠，承包商也不可以向業(yè)主提出索賠 49．國(guó)際工程承包合同訂立的最主要的形式是()。A．委托 B．指定 C．招標(biāo) D．其他

50．專業(yè)承包資質(zhì)有()個(gè)類別。A．20 B．30 C．40 D．60 51．施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的噪聲、粉塵排放，主要是對(duì)環(huán)境的()影響較大。A．土地污染

B．人體健康、大氣污染 C．水體污染 D．資源消耗

52．?dāng)嚢铏C(jī)前臺(tái)、混凝土輸送泵及運(yùn)輸車輛清洗等產(chǎn)生的廢水應(yīng)()。A．根據(jù)施工方便隨意排放 B．直接排出場(chǎng)外

C．通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)沉淀池后排入市政排水管網(wǎng)或河流 D．直接排入市政排水管網(wǎng)或河流 53．如果施工單位編寫(xiě)的施工組織設(shè)計(jì)的范圍由招標(biāo)文件中的發(fā)包范圍來(lái)界定，則該施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)該是在()編寫(xiě)的。A．工程施工階段 B．工程投標(biāo)階段 C．工程設(shè)計(jì)階段 D．施工準(zhǔn)備階段

54．施工管理的基本思路是通過(guò)施工生產(chǎn)要素的合理配置、優(yōu)化組合和()，以最經(jīng)濟(jì)合理的施工方案，在規(guī)定的工期內(nèi)完成質(zhì)量合格的施工任務(wù)，并獲得預(yù)期的施工經(jīng)營(yíng)效益。A．強(qiáng)化管理 B．動(dòng)態(tài)管理 C．動(dòng)態(tài)控制 D．靜態(tài)控制 55．施工噪聲的主要類型有()。

A．空氣動(dòng)力性噪聲、工業(yè)噪聲、機(jī)械性噪聲 B．機(jī)械性噪聲、空氣動(dòng)力性噪聲、電磁性噪聲 C．空氣動(dòng)力性噪聲、電磁性噪聲、工業(yè)噪聲 D．機(jī)械性噪聲、工程施工噪聲、空氣動(dòng)力性噪聲

56．根據(jù)工程實(shí)施的實(shí)際情況，以下()單位可以根據(jù)需要提出工程變更。A．施工單位 B．管理單位 C．政府安全部門(mén)

D．工程所在地周圍的居民

57．建設(shè)工程正式驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收委員會(huì)應(yīng)形成()，對(duì)驗(yàn)收做出結(jié)論，并確定交工日期及辦理承發(fā)包雙方工程價(jià)款的結(jié)算手續(xù)等。A．《竣工驗(yàn)收合格證書(shū)》 B．《竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)估證書(shū)》 C．《竣工驗(yàn)收鑒定證書(shū)》 D．《竣工驗(yàn)收情況說(shuō)明書(shū)》

58．確定合同信息收集與處理工作流程圖，確定信息管理任務(wù)分工表，確定各種報(bào)表和報(bào)告的內(nèi)容和格式，建立信息管理制度和文檔管理制度?！睂儆?)的任務(wù) A．施工合同信息管理 B．信息分類與編碼

C．明確任務(wù)分工、責(zé)任分工 D．工程施工質(zhì)量控制管理

59．如果干擾事件對(duì)工程的影響持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，則承包人應(yīng)按工程師要求的合理間隔(一般為28天)，提交中間索賠報(bào)告，并在干擾事件影響結(jié)束后的()天內(nèi)提效一份最終索賠報(bào)告。否則將失去該事件請(qǐng)求補(bǔ)償?shù)乃髻r權(quán)利。A．3 B．7 C．14 D．28 60．施工承包合同中規(guī)定的臨時(shí)用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請(qǐng)批準(zhǔn)手續(xù)應(yīng)由()負(fù)責(zé)辦理。A．承包人 B．發(fā)包人 C．監(jiān)理工程師

D．發(fā)包人與承包人共同

61．在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中()是開(kāi)展索賠的重要證據(jù)。A．產(chǎn)生的質(zhì)量不合格現(xiàn)象 B．故意延誤工期和施工進(jìn)度 C．產(chǎn)生的工程信息和資料

D．所有不合規(guī)定、合同的行為

62．索賠報(bào)告的關(guān)鍵部分是()，其目的是說(shuō)明自己具有索賠權(quán)，是索賠能否成立的關(guān)鍵。A．總述部分 B．論證部分 C．索賠款項(xiàng)(或工期)計(jì)算部分 D．證據(jù)部分

63．具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物稱為一個(gè)()。A．分項(xiàng)工程 B．分部工程 C．單位工程 D．群體工程

64．如果施工過(guò)程中存在不容許的風(fēng)險(xiǎn)，則()。A．應(yīng)在工作中采取嚴(yán)格的防護(hù)措施

B．只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作 C．應(yīng)采取應(yīng)急措施把損失減少到最低限度 D．需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持

65．組織根據(jù)自身的特點(diǎn)和實(shí)際情況，制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針和環(huán)境方針，并為之()。

A．以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)自己的承諾

B．確保實(shí)現(xiàn)零事故、零傷害、零損失和零排放的目標(biāo) C．確定工作過(guò)程和實(shí)行過(guò)程控制

D．爭(zhēng)取從多種渠道得到更多的發(fā)展資金

66．由于發(fā)包人未能按時(shí)辦理有關(guān)批準(zhǔn)和手續(xù)，導(dǎo)致工程暫停施工，()。A．發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，工期不相應(yīng)順延 B．發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，工期相應(yīng)順延 C．承包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，工期不相應(yīng)順延 D．承包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，工期相應(yīng)順延

67．施工質(zhì)量管理是指導(dǎo)和控制工程項(xiàng)目組織關(guān)于質(zhì)量的()活動(dòng)。A．控制管理 B．監(jiān)督管理 C．組織協(xié)調(diào) D．相互協(xié)調(diào)

68．下面有關(guān)施工總承包管理模式的基本特點(diǎn)的敘述中，錯(cuò)誤的是()。

A．一般來(lái)說(shuō)，施工總承包管理單位負(fù)責(zé)所有分包合同的招投標(biāo)、合同談判及簽約 B．施工總承包管理單位負(fù)責(zé)對(duì)所有分包人的管理及組織協(xié)調(diào) C．施工總承包管理模式有利于縮短建設(shè)周期

D．所有分包合同都通過(guò)招標(biāo)獲得有競(jìng)爭(zhēng)力的投標(biāo)報(bào)價(jià)，對(duì)業(yè)主方節(jié)約投資有利

69．在當(dāng)今的信息時(shí)代，在國(guó)際上，工程管理領(lǐng)域產(chǎn)生了()，它是信息管理的核心指導(dǎo)文件。

A．工程管理手冊(cè) B．科學(xué)管理手冊(cè) C．信息程控手冊(cè) D．信息管理手冊(cè) 70．施工組織設(shè)計(jì)是20世紀(jì)50年代初中國(guó)從()引進(jìn)的重要的施工管理技術(shù)，多數(shù)施工單位在施工前至今都堅(jiān)持編制施工組織設(shè)計(jì)。A．原蘇聯(lián) B．美國(guó) C．日本 D．歐洲

二、多選題(本題2分。在備選項(xiàng)中。有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意。錯(cuò)選。本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0．5分)7l．按建設(shè)工程生產(chǎn)組織的特點(diǎn)，一個(gè)項(xiàng)目往往由許多參與單位承擔(dān)不同的建設(shè)任務(wù)，而各參與單位的()不同，就形成了不同類型的項(xiàng)目管理。A．工作性質(zhì) B．工作方法 C．工作任務(wù) D．工作環(huán)境 E．利益

72．下列屬于施工成本核算的基本內(nèi)容的是()。A．分包工程成本核算 B．人工費(fèi)核算 C．利潤(rùn)核算 D．稅金核算

E．周轉(zhuǎn)材料費(fèi)核算

73．下列工作內(nèi)容要采用新的費(fèi)率或價(jià)格的有()。

A．工作量變化與該項(xiàng)工作規(guī)定的費(fèi)率的乘積超過(guò)了中標(biāo)合同金額的0．01％ B．此工程量的變化直接造成該項(xiàng)目工作單位成本的變動(dòng)超過(guò)1％ C．此項(xiàng)工作不是合同中規(guī)定的“固定費(fèi)率項(xiàng)目” D．此工作是根據(jù)變更與調(diào)整的指示進(jìn)行的 E．合同中沒(méi)有規(guī)定此項(xiàng)工作的費(fèi)率或價(jià)格

74．不同深度的計(jì)劃構(gòu)成的總進(jìn)度計(jì)劃系統(tǒng)包括()。A．各層進(jìn)度計(jì)劃 B．指導(dǎo)性進(jìn)度計(jì)劃 C．總進(jìn)度計(jì)劃

D．項(xiàng)目子系統(tǒng)進(jìn)度規(guī)劃

E．項(xiàng)目子系統(tǒng)中的單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃等

75．施工質(zhì)量影響因素主要有“4M1E”，其中“M”中包括()。A．人 B．機(jī)械 C．資金 D．環(huán)境 E．材料 76．在質(zhì)量檢驗(yàn)中，可以根據(jù)實(shí)際情況確定材料的檢驗(yàn)程度。通常需要進(jìn)行全檢驗(yàn)的有()A．進(jìn)口材料

B．重要工程部位的材料

C．對(duì)質(zhì)量保證資料有懷疑的材料 D．性能不清楚的材料 E．貴重的材料

77．下列()內(nèi)容屬于GB50500—2003((計(jì)價(jià)規(guī)范》中附錄部分。A．建筑工程工程量清單項(xiàng)目及計(jì)算規(guī)范 B．安裝工程工程量清單項(xiàng)目及計(jì)算規(guī)范

。C．市政工程工程量清單項(xiàng)目及計(jì)算規(guī)范 D．工程量清單及其計(jì)價(jià)格式

E．園林綠化工程工程量清單項(xiàng)目及計(jì)算規(guī)范 78．文明施工包括()。

A．降低作業(yè)環(huán)境帶來(lái)的人身傷害 B．保證職工的安全和身體健康 C．科學(xué)施工，使生產(chǎn)有序進(jìn)行

D．減少施工對(duì)周圍居民和環(huán)境的影響

E．規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)容，保持作業(yè)環(huán)境的整潔衛(wèi)生

79．下列各項(xiàng)中，屬于質(zhì)量管理體系八項(xiàng)原則的有()。A．以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) B．員工作用 C．全員參與 D．過(guò)程方法

E．與需方互利的關(guān)系

80．下列屬于直接工程費(fèi)的是()。A．工程定額測(cè)定費(fèi) B．工程排污費(fèi) C．人工費(fèi) D．材料費(fèi)

E．施工機(jī)械使用費(fèi)

81．施工質(zhì)量事故處理的程序包括()。A．停止施工 B．現(xiàn)場(chǎng)保護(hù) C．事故調(diào)查 D．事故處理 E．事故報(bào)告

82．施工質(zhì)量事故技術(shù)處理的要求是()。A．施工合同文件

B．施工質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告 C．當(dāng)事人(責(zé)任人)的證明

D．相關(guān)建設(shè)法律、法規(guī)及其強(qiáng)制性條文 E．類似工程質(zhì)量事故處理的資料和經(jīng)驗(yàn)

83．下列關(guān)于“質(zhì)量控制”和“質(zhì)量管理”的論述正確的是()。A．質(zhì)量控制是質(zhì)量管理的一部分 B．質(zhì)量管理是質(zhì)量控制的一部分 C．兩者互相配合構(gòu)成了有機(jī)的整體

D．質(zhì)量控制以明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)為指導(dǎo)，致力于實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)

E．質(zhì)量控制通過(guò)對(duì)具體的作業(yè)技術(shù)和管理活動(dòng)的計(jì)劃與實(shí)施過(guò)程達(dá)到預(yù)期的目標(biāo) 84．基于網(wǎng)絡(luò)的信息處理平臺(tái)由()構(gòu)成。A．局域網(wǎng)

B．?dāng)?shù)據(jù)處理設(shè)備 C．城域網(wǎng) D．?dāng)?shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡(luò) E．軟件系統(tǒng)

85．在施工測(cè)量控制中，民用建筑的測(cè)量復(fù)核通常包括()。A．建筑物定位測(cè)量 B．墻體皮數(shù)桿檢測(cè) C．架空管線施工檢測(cè) D．樓層問(wèn)高程傳遞檢測(cè)

E．動(dòng)力設(shè)備基礎(chǔ)與預(yù)埋螺栓檢測(cè)

86．下列關(guān)于“國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)”的論述正確的是()。A．它正竭力推進(jìn)質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的整合 B．它反對(duì)企業(yè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行一體化管理

C．ISO在2000年發(fā)布的質(zhì)量管理體系修訂版時(shí)，就特別注意考慮與環(huán)境管理體系的整合 D．它曾將質(zhì)量和環(huán)境管理體系的審核指南合并為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

E．它進(jìn)行體系整合的目的是為了降低企業(yè)建立體系的成本和提高管理效益 87．施工索賠的成立該具備的前提條件包括()。

A．與合同對(duì)照，事件已造成承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出或直接工期損失 B．造成費(fèi)用或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任 C．承包人按合同規(guī)定的程序和時(shí)間提交索賠意向通知和索賠報(bào)告 D．施工條件變化

E．沒(méi)汁變更、發(fā)包人及其監(jiān)理工程師提出的工程變更 88．施工安全控制的程序正確的是()。A．確定建設(shè)工程項(xiàng)目施工的安全目標(biāo)

B．編制建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全技術(shù)措施計(jì)劃

C．安全技術(shù)措施汁劃的整理I)．施工安全技術(shù)措施計(jì)劃的驗(yàn)證 E．持續(xù)改進(jìn)，直至完成建設(shè)工程項(xiàng)目的所有工作

89．下列施工質(zhì)量控制的依據(jù)中，屬于專門(mén)技術(shù)法規(guī)性依據(jù)的是()。A．工程建設(shè)合同

B．設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審記錄

C．施工工藝質(zhì)量方面的技術(shù)法規(guī)性文件 D．工程律設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

E．有關(guān)新材料、新設(shè)備的質(zhì)量規(guī)定和鑒定意見(jiàn) 90．查出安全隱患要做到的"Ei定”，包括()。A．定整改責(zé)任人 B．定整改措施 C．定整改操作人 D．定整改完成時(shí)間 E．定整改完成人

91．安全生產(chǎn)要把好“六關(guān)”，這“六關(guān)”包括()。A．教育關(guān) B．防護(hù)關(guān) C．生產(chǎn)關(guān) D．檢查關(guān) E．改進(jìn)關(guān) 92．承包商可以提起索賠的事件通常有()。

A．發(fā)包人違反合同給承包人造成時(shí)間、費(fèi)用的損失 B．因工程變更造成的時(shí)間、費(fèi)用損失

C．發(fā)包人提出提前完成項(xiàng)目或縮短工期而造成承包人的費(fèi)用增加 D．發(fā)包人延誤支付期限造成承包人的損失 E．貸款利率上調(diào)造成貸款利息增加

93．安全技術(shù)交底的主要內(nèi)容包括()。A．本工程項(xiàng)目的施工作業(yè)特點(diǎn)和危險(xiǎn)點(diǎn) B．針對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)的具體預(yù)防措施 C．應(yīng)優(yōu)先采用的安全技術(shù)措施 D．相應(yīng)的安全操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)

E．發(fā)生事故后應(yīng)及時(shí)采取的避難和急救措施 94．索賠意向通知要簡(jiǎn)明扼要地說(shuō)明()等。A．索賠事由發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn) B．簡(jiǎn)單事實(shí)情況描述和發(fā)展動(dòng)態(tài) C．索賠依據(jù)和理由

D．索賠事件的不利影響 E．索賠的最后期限

95．施工總承包模式的特點(diǎn)是()。

A．在開(kāi)工前就有較明確的合同價(jià)，有利于業(yè)主對(duì)總造價(jià)的早期控制 B．業(yè)主對(duì)施工總承包單位的依賴較大

C．業(yè)主要負(fù)責(zé)所有承包單位的管理及組織協(xié)調(diào)，工作量較大 D．一般要等施工圖設(shè)計(jì)全部結(jié)束后，才能進(jìn)行施工總承包的招標(biāo) E．施工總承包模式適用于大型項(xiàng)目和建設(shè)周期緊迫的項(xiàng)目

第三篇：2015年二級(jí)建造師模擬題一

2015 年全國(guó)二級(jí)建造師《建筑工程管理與實(shí)務(wù)》

考前預(yù)測(cè)卷一

一、單項(xiàng)選擇題（共 20 題,每題 1 分。每題的備選項(xiàng)中只有一個(gè)最符合題意）1.影響建筑構(gòu)造的環(huán)境因素包括自然因素和（）。A．裝修標(biāo)準(zhǔn) B．人為因素 C．技術(shù)因素 D．荷載因素

2.預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件的混凝土最低強(qiáng)度等級(jí)不應(yīng)低于（）。A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3.關(guān)于吊頂工程敘述正確的是（）。A．吊頂工程的木龍骨不需要防火處理

B．長(zhǎng)度超過(guò) 1500mm 的吊桿可以不增加反向支撐 C．明龍骨吸聲板采用擱置法施工時(shí)，應(yīng)該有定位措施 D．主龍骨應(yīng)沿房間短向布置

4.把梁放在柱頂上，不作任何處理，其支座就可簡(jiǎn)化成（）。A．固定鉸支座 B．固定支座 C．可動(dòng)鉸支座 D．自由支座

5.對(duì)可確定作用的自然災(zāi)害，既有結(jié)構(gòu)宜通過(guò)結(jié)構(gòu)（）評(píng)定其抗災(zāi)害能力。A．安全性 B．適用性 C．經(jīng)濟(jì)性 D．耐久性 6.下列水泥品種中，其水化熱最大的是（）。

A．普通水泥 B．硅酸鹽水泥 C．礦渣水泥 D．粉煤灰水泥

7.在混凝土配合比設(shè)計(jì)時(shí)，影響混凝土拌和物和易性最主要的因素是（）。A．砂率 B．單位體積用水量 C．拌和方式 D．溫度 8.高層建筑物主軸線的豎向投測(cè)一般采用（）。

A．內(nèi)控法 B．外控法 C．內(nèi)、外控兼顧法 D．軸線法

9.當(dāng)設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí)，在 240mm 厚的實(shí)心砌體上留設(shè)腳手眼的做法，正確的是（）。A．過(guò)梁上一皮磚處 B．寬度為 800mm 的窗間墻土 C．距轉(zhuǎn)角 550mm 處 D．梁墊下一皮磚處

10.下列深基坑工程的挖土方案中，（）方案是無(wú)支護(hù)結(jié)構(gòu)的。A．放坡挖土 B．中心島式挖土 C．盆式挖土 D．逆作法挖土

11.對(duì)有抗?jié)B要求的混凝土，礦渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土養(yǎng)護(hù)時(shí)間不得少于（）d。

A．14 B．18 C．21 D．30 12.下列模板中，（）特點(diǎn)為自重輕、用鋼量少、面積大、模板拼縫少、維修方便等。A．組合鋼模板 B．鋼大模板

C．鋼框木（竹）膠合板模板 D．散支散拆膠合板模板 13.施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由（）主持編制。A．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 B．項(xiàng)目總工程師

C．公司項(xiàng)目管理部門(mén) D．公司總工程師

14.鋼結(jié)構(gòu)普通螺栓作為永久性連接螺栓使用時(shí)，其施工做法錯(cuò)誤的是（）。A．在螺栓一端墊兩個(gè)墊圈來(lái)調(diào)節(jié)螺栓緊固度 B．螺母應(yīng)和結(jié)構(gòu)件表面的墊圈密貼

C．因承受動(dòng)荷載而設(shè)計(jì)要求放置的彈簧墊圈必須設(shè)置在螺母一側(cè) D．螺栓緊固度可采用錘擊法檢查

15.廁浴間樓板周邊上翻混凝土的強(qiáng)度等級(jí)最低應(yīng)為（）。A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 16.施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)配電系統(tǒng)中，保護(hù)零線（PE）的配線顏色應(yīng)為（）。A．黃色 B．綠色 C．綠/黃雙色 D．淡藍(lán)色

17.下列防水卷材中，具有較好自愈性特點(diǎn)的是（）。

A．APP 改性瀝青防水卷材 B．聚乙烯丙綸（滌綸）防水卷材 C．PVC 高分子防水卷材 D．自粘復(fù)合防水卷材

18.地下工程水泥砂漿防水層的養(yǎng)護(hù)時(shí)間至少應(yīng)為（）。A．7d B．14d C．21d D．28d 19.關(guān)于公共建筑節(jié)能改造綜合判定標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的是（）。A．全年能耗降低 20％以上，且動(dòng)態(tài)投資回收期小于或等于 6 年時(shí) B．全年能耗降低 20％以上，且靜態(tài)投資回收期小于或等于 6 年時(shí) C．全年能耗降低 30％以上，且動(dòng)態(tài)投資回收期小于或等于 6 年時(shí) D．全年能耗降低 30％以上，且靜態(tài)投資回收期小于或等于 6 年時(shí)

20.根據(jù)《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50202），對(duì)于地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為甲級(jí)或地質(zhì)條件復(fù)雜、成樁質(zhì)量可靠性低的灌注樁，應(yīng)采用（）的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。A．剝離試驗(yàn) B．現(xiàn)場(chǎng)抽樣試驗(yàn) C．靜載荷試驗(yàn) D．三性試驗(yàn)

二、多項(xiàng)選擇題（共 10 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，有 2 個(gè)或 2 個(gè)以上符合題意，至少有 1 個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）

21.大體積混凝土施工過(guò)程中，減少或防止出現(xiàn)裂縫的技術(shù)措施有（）。A．二次振搗 B．二次表面抹壓 C．控制混凝土內(nèi)部溫度的降溫速率 D．盡快降低混凝土表面溫度 E．保溫保養(yǎng)護(hù)

22.危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括（）。A．工程概況 B．編制依據(jù) C．工程造價(jià) D．施工工藝 E．施工計(jì)劃

23.下列對(duì)鍍膜玻璃描述不正確的是（）。

A．具有良好的隔熱性能 B．具有良好采光性 C．可以避免暖房效應(yīng) D．具有單向透視性 E．有較高的強(qiáng)度

24.施工總承包單位可以依法將承包范圍內(nèi)的（）工程分包給具有相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)的企業(yè)。A．地下室混凝土結(jié)構(gòu) B．填充墻砌筑作業(yè) C．混凝土框架結(jié)構(gòu) D．機(jī)電設(shè)備安裝 E．玻璃幕墻

25.輕質(zhì)隔墻工程應(yīng)對(duì)（）隱蔽工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。A．骨架隔墻中設(shè)備管線的安裝及水管試壓 B．吊頂內(nèi)管道、設(shè)備的安裝及水管試壓 C．木龍骨防火、防腐處理 D．填充材料的設(shè)置 E．龍骨安裝

26.建筑內(nèi)部防火施工應(yīng)對(duì)下列材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)（）。A．現(xiàn)場(chǎng)阻燃處理后的紡織織物，每種取 2m2檢驗(yàn)燃燒性能 B．現(xiàn)場(chǎng)阻燃處理后的木質(zhì)材料，每種取 4m2檢驗(yàn)燃燒性能 C．現(xiàn)場(chǎng)阻燃處理后的鋼質(zhì)材料，每種取 0.2m3檢驗(yàn)燃燒性能 D．現(xiàn)場(chǎng)阻燃處理后的泡沫塑料，每種取 0.1m3檢驗(yàn)燃燒性能 E．現(xiàn)場(chǎng)阻燃處理后的復(fù)合材料，每種取 4m2檢驗(yàn)燃燒性能 27.建筑節(jié)能分項(xiàng)工程的劃分中，墻體節(jié)能工程主要包括（）。A．隔熱材料 B．保溫材料 C．絕熱、保溫材料 D．飾面層 E．主體結(jié)構(gòu)基層

28.關(guān)于民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)的說(shuō)法，正確的有（）。

A．民用建筑工程及室內(nèi)裝修工程的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)在工程完工至少 30d 以后、工程交付使用前進(jìn)行

B．民用建筑工程驗(yàn)收時(shí)，每個(gè)建筑單體抽檢數(shù)量不得少于房間總數(shù)的 5％，每個(gè)建筑單體不得少于 3 間

C．當(dāng)房間內(nèi)有 2 個(gè)及以上檢測(cè)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)取各點(diǎn)檢測(cè)結(jié)果的平均值作為該房間的檢測(cè)值 D．對(duì)采用自然通風(fēng)的民用建筑工程，檢測(cè)應(yīng)在對(duì)外門(mén)窗關(guān)閉 1h 后進(jìn)行 E．對(duì)采用集中空調(diào)的民用建筑工程，應(yīng)在空調(diào)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的條件下進(jìn)行 29.施工過(guò)程中，施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行修改或補(bǔ)充的情況有（）。A．工程設(shè)計(jì)有重大修改 B．有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂和廢止 C．原審批人員發(fā)生變更

D．主要施工資源配置有重大調(diào)整 E．施工環(huán)境有重大改變

30.關(guān)于后張預(yù)應(yīng)力混凝土梁模板拆除的說(shuō)法，正確的有（）。A．梁側(cè)模應(yīng)在預(yù)應(yīng)力張拉前拆除 B．梁側(cè)模應(yīng)在預(yù)應(yīng)力張拉后拆除

C．混凝土強(qiáng)度達(dá)到側(cè)模拆除條件即可拆除側(cè)模 D．梁底模應(yīng)在預(yù)應(yīng)力張拉前拆除 E．梁底模應(yīng)在預(yù)應(yīng)力張拉后拆除

三、案例分析題（共 4 題，每題 20 分）

（一）【背景資料】

某辦公樓工程。地下二層，地上十層，總建筑面積 27000m 3，現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。建設(shè)單位與施工總承包單

位簽訂了施工總承包合同。雙方約定工期為 20 個(gè)月，建設(shè)單位供應(yīng)部分主要材料。在合同履行過(guò)程中，發(fā)生了下列事件：

事件一：施工總承包單位按規(guī)定向項(xiàng)目監(jiān)理工程師提交了施工總進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖（如圖所示），該計(jì)劃通過(guò)了監(jiān)理工程師的審查和確認(rèn)。

事件二：工作 B（特種混凝土工程）進(jìn)行 1 個(gè)月后，因建設(shè)單位原因修改設(shè)計(jì)導(dǎo)致停工 2 個(gè)月。設(shè)計(jì)變更后，施工

總承包單位及時(shí)向監(jiān)理工程師提出了費(fèi)用索賠申請(qǐng)（如表所示），索賠內(nèi)容和數(shù)量經(jīng)監(jiān)理工程師審查符合實(shí)際情況。

事件三：在施工過(guò)程中，由于建設(shè)單位供應(yīng)的主材未能按時(shí)交付給施工總承包單位，致使工作 K 的實(shí)際進(jìn)度在第11 月底時(shí)拖后三個(gè)月：部分施工機(jī)械由于施工總承包單位原因未能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)，致使工作 H 的實(shí)際進(jìn)度在第 11 月底時(shí)拖后一個(gè)月；在工作 F 進(jìn)行過(guò)程中，由于施工工藝不符合施工規(guī)范要求導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，被監(jiān)理工程師責(zé)令整改，致使工作 F 的實(shí)際進(jìn)度在第 11 月底時(shí)拖后一個(gè)月。施工總承包單位就工作 K、H、F 工期拖后分別提出了工期索賠。事件四：監(jiān)理工程師在消防工作檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一只手提式滅火器直接掛在工人宿舍外墻的掛鉤上，其頂部離地面的高度為 1.6m；食堂設(shè)置了獨(dú)立制作間和冷藏設(shè)施，燃?xì)夤薹胖迷谕L(fēng)良好的雜物間?！締?wèn)題】

1.事件一中，施工總承包單位應(yīng)重點(diǎn)控制哪條線路（以網(wǎng)絡(luò)圖節(jié)點(diǎn)表示）？ 2.事件二中，費(fèi)用索賠申請(qǐng)一覽表中有哪些不妥之處？分別說(shuō)明理由。

3.事件三中，分別分析工作 K、H、F 的總時(shí)差，并判斷其進(jìn)度偏差對(duì)施工總期的影響，分別判斷施工總承包單位就工作 K、H、F 工期索賠是否成立？

4.事件四不妥之處有哪些？分別寫(xiě)出正確做法。手提式滅火器還有哪些放置方法？

（二）【背景資料】

某大型綜合商場(chǎng)工程，建筑面積 49500m 2，地下一層，地上二十六層，現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu)。建安投資為 22000.00 萬(wàn)元，采用工程量清單計(jì)價(jià)模式，報(bào)價(jià)執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500—2013），工期自2013 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，面向國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)，有 6 家施工單位通過(guò)了資格預(yù)審進(jìn)行投標(biāo)。從工程招標(biāo)至竣工決算的過(guò)程中，發(fā)生了下列事件：

事件一：市建委制定了專門(mén)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。在投標(biāo)期限內(nèi)，先后有 A、B、C 三家單位對(duì)招標(biāo)文件提出了疑問(wèn)，建設(shè)單位以一對(duì)一的形式書(shū)面進(jìn)行了答復(fù)。經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)嚴(yán)格評(píng)審，最終確定 E 單位中標(biāo)。雙方簽訂了施工總承包合同（幕墻工程為專業(yè)分包）。事件二： 當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門(mén)于 10 月 17 日對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行執(zhí)法大檢查，發(fā)現(xiàn)施工總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理為二級(jí)注冊(cè)建造師。為此，當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門(mén)做出對(duì)施工總承包單位進(jìn)行行政處罰的決定：于 10 月 21 日在當(dāng)?shù)亟ㄖ袌?chǎng)誠(chéng)信信息平臺(tái)上做了公示；并于 10 月 30 日將確認(rèn)的不良行為記錄上報(bào)了住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部。

事件三：模板工程分包單位使用施工升降機(jī)運(yùn)送材料時(shí)，因提升機(jī)缺少安全停靠裝置，導(dǎo)致吊籃墜落，乘坐吊籃的3 名工人中 2 人死亡 1 人重傷。

事件四：在砌體子分部工程驗(yàn)收時(shí)，監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)有個(gè)別部位存在墻體裂縫。監(jiān)理工程師對(duì)不影響結(jié)構(gòu)安全的裂縫砌體進(jìn)行了驗(yàn)收，對(duì)可能影響結(jié)構(gòu)安全的裂縫砌體提出整改要求?！締?wèn)題】 1.事件一中不妥之處有哪些？并分別說(shuō)明理由。2.事件二中不妥之處有哪些？并分別說(shuō)明理由。

3.指出事件三中的不妥之處，并分別寫(xiě)出正確做法。施工升降機(jī)安全?？垦b置有哪些？ 4.事件四中，監(jiān)理工程師的做法是否妥當(dāng)？對(duì)可能影響結(jié)構(gòu)安全的裂縫砌體應(yīng)如何整改驗(yàn)收？

（三）【背景資料】

某辦公樓工程，建筑面積 45000m 2，鋼筋混凝土框架—剪力墻結(jié)構(gòu)，地下一層，地上十二層，層高 5m，抗震等級(jí)一級(jí)，地下工程防水為混凝土自防水和外防外貼卷材防水。施工過(guò)程中，發(fā)生了下列事件：

事件一：項(xiàng)目部按規(guī)定向監(jiān)理工程師提交調(diào)查 HRB400EΦ12 鋼筋復(fù)試報(bào)告。主要檢測(cè)數(shù)據(jù)為：抗拉強(qiáng)度實(shí)測(cè)值561N/mm 2，屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值 460N/mm 2，實(shí)測(cè)重量 0.816kg/m（HRB400EΦ12 鋼筋：屈服強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 400N/mm 2，極限強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 540N/mm 2，理論重量 0.888kg/m）。

事件二：五層某施工段現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)尺寸檢驗(yàn)批驗(yàn)收表（部分）如下：

事件三：甲施工單位將內(nèi)部測(cè)算的部分費(fèi)用發(fā)至項(xiàng)目經(jīng)理部，其中人工費(fèi) 320 萬(wàn)元，材料費(fèi) 1200 萬(wàn)元，機(jī)械使用費(fèi) 170 萬(wàn)元，檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) 20 萬(wàn)元，企業(yè)管理費(fèi) 82 萬(wàn)元，規(guī)費(fèi) 94 萬(wàn)元和稅金 69 萬(wàn)元。

事件四：地下室防水構(gòu)造圖如下，在地下防水工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收時(shí)，監(jiān)理工程師對(duì)防水混凝土強(qiáng)度、抗?jié)B性能和細(xì)部節(jié)點(diǎn)構(gòu)造進(jìn)行了檢查，提出了整改要求。

【問(wèn)題】

1.事件一中計(jì)算鋼筋的強(qiáng)屈比、超屈比、重量偏差（保留兩位小數(shù)），并根據(jù)計(jì)算結(jié)果分別判斷該指標(biāo)是否符合要求。2.事件二中指出驗(yàn)收表中的錯(cuò)誤，計(jì)算表中正確數(shù)據(jù)的允許偏差合格率。3.事件三中項(xiàng)目的直接成本是多少萬(wàn)元？項(xiàng)目部成本管理的任務(wù)有哪些？ 4.事件四中，地下工程防水分為幾個(gè)等級(jí)？Ⅰ級(jí)防水的標(biāo)準(zhǔn)是什么？構(gòu)造圖中有何錯(cuò)誤？說(shuō)明外防外貼法施工時(shí)工序 A、B、C、D、E 的順序。

（四）【背景資料】

某住院部工程，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，地上 5 層，建筑面積 2.0 萬(wàn) m 2，主要功能有病房 60 間，教學(xué)兼會(huì)議室 2 間，每間面積 120m 2，醫(yī)生值班室 20 間等。建設(shè)單位分別與 A 公司簽訂了土建施工合同，與 B 公司簽訂了設(shè)備安裝合同，與 C 公司簽訂了電梯安裝合同。三個(gè)合同協(xié)議中都對(duì)甲方提出了一個(gè)相同的條款，即“建設(shè)單位應(yīng)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)其他施工單位，為三家公司創(chuàng)造可利用條件”。合同執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)生如下事件。

事件一：公司在簽訂合同后因自身資金周轉(zhuǎn)困難，隨后和承包商 D 公司簽訂了分包合同，在分包合同中約定承包商D 按照建設(shè)單位（業(yè)主）與承包商 A 約定的合同金額的 10%向承包商 A 支付管理費(fèi)，一切責(zé)任由承包商 D 承擔(dān)。

事件二：工程在交付使用前對(duì)病房、教學(xué)兼會(huì)議室、醫(yī)生值班室進(jìn)行了污染物濃度檢測(cè)。事件三：當(dāng)年 12 月初，結(jié)構(gòu)施工至首層時(shí)，市建設(shè)行政主管部門(mén)組織的考評(píng)小組第二次分別對(duì)建設(shè)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行考評(píng)，檢查組對(duì)上次檢查給予警告的內(nèi)容進(jìn)行了復(fù)查，同時(shí)檢查又發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理的委托內(nèi)容不詳細(xì)，部分隱蔽資料監(jiān)理未及時(shí)簽字，現(xiàn)場(chǎng)不文明施工、不規(guī)范有待改進(jìn)，質(zhì)量通病還時(shí)有存在，考核講評(píng)中，考核組再次對(duì)該現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題給予了警告。事件四：施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)施工單位主管部門(mén)審核后，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人書(shū)面授權(quán)施工單位技術(shù)部經(jīng)理審批。工程開(kāi)工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員及監(jiān)理單位項(xiàng)目人員進(jìn)行了交底并做了交底記錄?！締?wèn)題】

1.事件一中 A 公司的做法是否符合國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定？其行為屬于什么行為？ 2.事件二中對(duì)上述功能性房間進(jìn)行污染物濃度檢測(cè)時(shí)，各抽取數(shù)量是多少？

3.事件三中兩次考核后，考評(píng)小組依據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)各負(fù)責(zé)主體和人員會(huì)做出哪些處罰？ 4.指出事件四中的不妥之處，并分別說(shuō)明理由。

考前預(yù)測(cè)卷一參考答案

一、單項(xiàng)選擇題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C C C A B B A C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C A A B C D B D C

二、多項(xiàng)選擇題 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ABCE ABDE BE ADE ACDE ABDE BDE BCE ABDE ACE

三、案例分析題

（一）1.事件一中，施工總包單位應(yīng)該重點(diǎn)控制的線路為：①→②→③→⑤→⑧→⑩→11 2.事件二中，索賠申請(qǐng)表中有下列不妥：（1）機(jī)械設(shè)備閑置費(fèi)補(bǔ)償計(jì)算不妥。

理由是：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，機(jī)械設(shè)備閑置不應(yīng)按臺(tái)班費(fèi)計(jì)算，而應(yīng)該折舊費(fèi)計(jì)算。（2）人工窩工補(bǔ)償計(jì)算不妥。

理由：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，人工窩工應(yīng)按工效降低計(jì)算，不應(yīng)按原人工費(fèi)單價(jià)計(jì)算。3.事件三中，TFK=2 月，TFH=0，TFF=2 月；

K 工作拖后 3 個(gè)月，影響工期 1 個(gè)月，施工單位提出工期索賠成立，理由是：該事件是由于建設(shè)單位供應(yīng)的主材未及時(shí)交付施工單位所致，非承包商責(zé)任，且影響工期 1 個(gè)月。H 工作拖后 1 個(gè)月，影響工期 1 個(gè)月，施工單位提出工期索賠不成立，理由是：該事件是由于施工單位施工機(jī)械未及時(shí)進(jìn)場(chǎng)所致，是承包商責(zé)任范圍。

F 工作拖后 1 個(gè)月，不影響總工期，施工單位提出工期索賠不成立，理由是：該工作總時(shí)差為 2 個(gè)月，延誤時(shí)間 1個(gè)月，不影響工期，并且該事件也是由于施工單位施工質(zhì)量不符合要求所致。

4.事件四不妥之處：

（1）手提式滅火器直接掛在工人宿舍外墻的掛鉤上，其頂部高度離地面的高度為 1.6m。正確做法：滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯的位置，底部離地面的高度應(yīng)小于 1.5 米。（2）燃?xì)夤薹胖迷陔s物間。

正確做法：燃?xì)夤迲?yīng)單獨(dú)設(shè)置存放間。

手提式滅火器還可以設(shè)置在托架上、消防箱內(nèi)。

（二）1.事件一不妥之處有：

（1）市建委指定了專門(mén)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。

理由：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，任何單位和個(gè)人均不得為招標(biāo)人指定代理機(jī)構(gòu)。（2）建設(shè)單位進(jìn)行了一對(duì)一的書(shū)面答復(fù)。

理由：建設(shè)單位對(duì)于招標(biāo)過(guò)程中的疑問(wèn)以書(shū)面的形式向所有招標(biāo)文件的收受人發(fā)出。2.事件二中不妥之處有：

（1）施工總承包單位項(xiàng)目經(jīng)理為二級(jí)注冊(cè)建造師不妥。理由是：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)于一般工業(yè)與民用建筑工程，二級(jí)建造師只能承擔(dān) 25 層以下的中小型項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。

（2）10 月 30 日將確認(rèn)的不良行為記錄上報(bào)了住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部不妥。理由是：不良行為記錄在當(dāng)?shù)匕l(fā)布記錄起7d 內(nèi)報(bào)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部。3.事件三不妥之處有：

（1）提升機(jī)缺少安全?？垦b置不妥。正確做法：施工升降機(jī)要配備安全裝置，并保證可靠靈敏。

（2）提升機(jī)載人不妥。正確做法：提升機(jī)不允許載人。

施工升降機(jī)安全?？垦b置有：吊籃安全停靠裝置、鋼絲繩斷繩保護(hù)裝置、超高限位裝置、鋼絲繩過(guò)路保護(hù)裝置、鋼絲繩拖地保護(hù)裝置、信號(hào)聯(lián)絡(luò)裝置、警報(bào)裝置、進(jìn)料門(mén)及高架提升機(jī)的超載限制器、下極限限位裝置、緩沖器等。

4.監(jiān)理工程師做法妥當(dāng)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)有可能影響結(jié)構(gòu)安全性的砌體裂縫應(yīng)由有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定，需返修或加固處理的，待返修或加固處理滿足使用要求后進(jìn)行二次驗(yàn)收。

（三）1.事件一中，強(qiáng)屈比=抗拉強(qiáng)度/屈服強(qiáng)度=561/460=1.22，小于 1.25 不合格 超屈比=屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值/屈服強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值=460/400=1.15，小于 1.3 合格 重量偏差=（0.888-0.816）/0.888=-0.08，不大于 8%，合格 2.事件二中錯(cuò)誤之處：層高大于 5 米，允許偏差 10mm。表中允許偏差合格率分別為：

基礎(chǔ) 80%、柱梁墻 70%、剪力墻 80%、層高 70%、柱高層高 80% 3.該項(xiàng)目的直接成本為：

320+1200+170+110=1800.00 萬(wàn)元

項(xiàng)目部成本管理的任務(wù)有：成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

4.地下防水共分為四個(gè)等級(jí)，其中一級(jí)防水標(biāo)準(zhǔn)是：不允許滲水，結(jié)構(gòu)表面可有少量濕漬。構(gòu)造圖中地下室底板與側(cè)墻施工縫位置不對(duì)，應(yīng)在底板上表面以上 300mm 處；頂板與側(cè)墻施工縫位置不對(duì)，應(yīng)在頂板下 150-300mm 處。外防外貼法施工順序：A→E→D→C→B

（四）1.事件一中 A 公司的做法不符合國(guó)家有關(guān)法律的規(guī)定。

A 公司的行為屬于非法轉(zhuǎn)包行為，這是《招標(biāo)投標(biāo)法》中禁止的行為。

2.根據(jù)《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》GB50325--2010 的相關(guān)規(guī)定：對(duì)有代表性的房間抽取數(shù)量不得少于5％，并不得小于 3 間，房間總數(shù)少于 3 間時(shí)應(yīng)對(duì)全數(shù)檢測(cè)，因此抽取的數(shù)量為病房：60×5％=3，抽取 3 間；教學(xué)兼會(huì)議室只有兩間，全數(shù)抽取；醫(yī)生值班室：20×5％=1，小于 3 間的規(guī)定，故應(yīng)抽取 3 間。

3.第一次檢查中也給予了各方警告，本次檢查又存在一些管理問(wèn)題和質(zhì)量通病，根據(jù)相關(guān)規(guī)定考核小組可能對(duì)各責(zé)任主體和人員作出以下處罰：（1）分別給予建設(shè)、監(jiān)理、施工企業(yè)通報(bào)批評(píng)；

（2）分別給予施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)通報(bào)批評(píng)。4.不妥之處一：工程開(kāi)工前，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)交底； 理由：工程開(kāi)工前，施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)交底。

不妥之處二：對(duì)建設(shè)單位項(xiàng)目人員及監(jiān)理單位項(xiàng)目人員進(jìn)行交底； 理由：對(duì)項(xiàng)目部全體管理人員及主要分包單位進(jìn)行交底。

第四篇：2009年二級(jí)建造師工程法規(guī)模擬題

一、單項(xiàng)選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）

背景材料：

趙某于2005年9月通過(guò)考試取得了二級(jí)建造師資格證書(shū)，2006年8月受聘并注冊(cè)于具有二級(jí)資質(zhì)的藍(lán)天建筑公司，2007年9月因工作變動(dòng)而變更注冊(cè)于田原建筑公司。

根據(jù)上述背景，按照《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》和《注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，作答1-4題。

1．趙某可以建造師名義擔(dān)任（）。

A.各類中小型建設(shè)項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理

B.本專業(yè)大中型建設(shè)項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理

C.各類民用建設(shè)項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理

D.藍(lán)天建筑企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理

2．變更注冊(cè)后，趙某的注冊(cè)證書(shū)和執(zhí)業(yè)印章的有效期截止到（）。

A.2008年9月 B.2009年8月 C.2009年9月 D.2010年9月

3．趙某在變更注冊(cè)有效期滿時(shí)辦理了延續(xù)注冊(cè)，則他的注冊(cè)有效期可延續(xù)到（）。

A.2011年9月 B.2012年8月 C.2012年9月 D.2013年9月

4．趙某調(diào)離原受聘單位后，因原來(lái)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目工作需要，仍繼續(xù)擔(dān)任該項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理，則他的注冊(cè)證書(shū)將（）。

A.被吊銷 B.被撤銷 C.需增項(xiàng) D.失效

背景材料：

某建設(shè)單位欲新建一座大型綜合市場(chǎng)，于2006年3月20日領(lǐng)到工程施工許可證。領(lǐng)取施工許可證后因故不能按規(guī)定期限正常開(kāi)工，故向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期。開(kāi)工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢復(fù)施工。

根據(jù)上述背景，按照建筑法施工許可制度的規(guī)定，作答5-9題。

5．該工程正常開(kāi)工的最遲允許日期應(yīng)為2006年（）。

A.4月19日 B.6月19日 C.6月20日 D.9月20日

6．該建設(shè)單位通過(guò)申請(qǐng)延期，所持工程施工許可證的有效期最多可延長(zhǎng)到2006年（）為止。

A.7月19日 B.8月19日 C.9月19日 D.12月19日

7．建設(shè)單位申請(qǐng)施工許可證延期的次數(shù)最多只有（）。

A.1次 B.2次 C.3 次 D.4次

8．因故中止施工，該建設(shè)單位向施工許可證發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告的最遲期限應(yīng)是2006年（）。

A.10月15日 B.10月22日 C.11月14日 D.12月14日

9．該工程恢復(fù)施工前，該建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)（）。

A.報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證 B.重新申領(lǐng)施工許可證 C.向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告 D.請(qǐng)發(fā)證機(jī)關(guān)檢查施工場(chǎng)地 背景材料： 甲、乙兩家建筑公司聯(lián)合投標(biāo)某一工程。這兩家公司均具備承擔(dān)該項(xiàng)目的能力和相應(yīng)的資格條件，雙方簽訂了共同投標(biāo)協(xié)議，參加了資格預(yù)審并獲通過(guò)。

根據(jù)上述背景，作答10-12題。

10．甲公司由于自身原因沒(méi)有履行共同投標(biāo)協(xié)議中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，其違約責(zé)任的承擔(dān)方式是（）。

A.甲公司向乙公司承擔(dān)違約責(zé)任 B.甲乙兩家公司共同承擔(dān)違約責(zé)任

C.乙公司承擔(dān)一部分連帶責(zé)任 D.甲公司與乙公司協(xié)商承擔(dān)違約責(zé)任

11．甲公司沒(méi)能按合同約定的工期完工，造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失，招標(biāo)人對(duì)聯(lián)合體成員乙公司提出承擔(dān)一定比例的債務(wù)，乙公司正確的做法是（）。

A.拒絕支付，申明該債務(wù)應(yīng)該由甲公司支付的理由 B.拒絕支付，不需提出任何理由

C.沒(méi)有拒絕，承擔(dān)后向甲公司追償不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的債務(wù)

D.沒(méi)有拒絕，替甲公司承擔(dān)了本該由甲公司承擔(dān)的債務(wù)

12．在提交投標(biāo)文件截止之日前，甲公司擬承擔(dān)另一項(xiàng)目而退出該聯(lián)合體，并推薦具有相同能力和資格條件的丙公司與乙公司重新組成聯(lián)合體。該聯(lián)合體被招標(biāo)人拒絕，拒絕的理由應(yīng)是（）。

A.變化后的聯(lián)合體削弱了競(jìng)爭(zhēng) B.丙公司事先未經(jīng)過(guò)資格預(yù)審

C.新聯(lián)合體組成的時(shí)間過(guò)晚 D.新聯(lián)合體的資質(zhì)低于規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)

背景材料：

陳某為某建筑工程軟件開(kāi)發(fā)公司（甲公司）技術(shù)部經(jīng)理，與甲公司簽訂了4年的勞動(dòng)合同，合同中約定陳某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果離開(kāi)甲公司，一定期限內(nèi)不得到與甲公司有競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)關(guān)系的其他建筑工程軟件開(kāi)發(fā)公司任職，但沒(méi)有約定甲公司對(duì)陳某遵守該條款應(yīng)給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)囊?guī)定。合同終止后，陳某沒(méi)有與公司續(xù)約，而應(yīng)聘到本市另一家公司乙公司。甲公司得知后，以乙公司與本公司有競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)關(guān)系為由，要求陳某離開(kāi)乙公司，遭到陳某拒絕。于是甲公司訴請(qǐng)勞動(dòng)仲裁。

根據(jù)上述背景，作答13-14題。

13． 依據(jù)《勞動(dòng)合同法》，甲公司應(yīng)與陳某在合同中約定的競(jìng)業(yè)限制的期限不得超過(guò)()。

A.6個(gè)月 B.1年 C.2年 D.3年

14.結(jié)合上述材料，依據(jù)《勞動(dòng)合同法》，下列選項(xiàng)正確的是()。

A.甲公司可以與陳某勞動(dòng)合同中約定保守甲公司的所有信息的事項(xiàng)。

B.該條約定是沒(méi)有法律效力的，因?yàn)闆](méi)有約定甲公司對(duì)陳某遵守該條款應(yīng)給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)膬?nèi)容

C.陳某應(yīng)當(dāng)向甲公司支付違約金 D.陳某應(yīng)當(dāng)離開(kāi)乙公司

背景材料：

某公司2006年12月31日應(yīng)繳納稅款8萬(wàn)元，由于經(jīng)營(yíng)上的原因，幾筆大額應(yīng)收款始終未到賬，故經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，認(rèn)為該公司可以延期繳納稅款。但是延期納稅的期限屆滿時(shí)，公司的財(cái)務(wù)狀況并未好轉(zhuǎn)，不但欠繳稅額越來(lái)越大，而且正常運(yùn)轉(zhuǎn)也出現(xiàn)困難，為此，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，準(zhǔn)備賣掉幾臺(tái)閑置的大型施工機(jī)械渡過(guò)難關(guān)。

根據(jù)上述背景，作答15-17題。

15．根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定，該公司延期繳納稅款的期限，最長(zhǎng)不得超過(guò)（）。

A.3個(gè)月 B.6個(gè)月 C.9個(gè)月 D.12個(gè)月

16．針對(duì)該公司延期后仍未能按時(shí)繳納稅款的情形，稅務(wù)機(jī)關(guān)可責(zé)令該公司（）。

A.限期補(bǔ)交稅款8萬(wàn)元

B.除限期補(bǔ)交稅款8萬(wàn)元外，還征收萬(wàn)分之五的滯納金

C.除限期補(bǔ)交稅款8萬(wàn)元外，還從滯納稅款之日起，征收萬(wàn)分之五的滯納金

D.除限期補(bǔ)交稅款8萬(wàn)元外，還從滯納稅款之日起，按日加收萬(wàn)分之五的滯納金 背景材料：

甲市某房地產(chǎn)公司在乙市投資10萬(wàn)m2“皇家公館”項(xiàng)目，丙市某建筑公司成功中標(biāo)。

根據(jù)上述背景，按照《合同法》的規(guī)定，作答22-25題。

22．該施工合同的訂立應(yīng)采用（）。

A.口頭形式 B.書(shū)面形式 C.其他形式 D.行為推定形式

23．該施工合同的標(biāo)的應(yīng)為（）。

A.有形財(cái)產(chǎn) B.無(wú)形財(cái)產(chǎn) C.行為 D.工作成果 24．該施工合同的主要履行地點(diǎn)在（）。

A.甲市 B.丙市 C.乙市 D.丁市

25.甲施工企業(yè)與乙設(shè)備租賃站訂立了一年的設(shè)備書(shū)面租賃合同，合同到期后，甲繼續(xù)使用并向乙繳納租金，乙接受，則該合同（）。

A.有效 B.無(wú)效 C.擔(dān)保后有效 D.部分無(wú)效

背景材料：

某開(kāi)發(fā)公司與李某于2007年11月10日簽訂了一份商品房買賣合同，當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)公司給李某出示了商品房手續(xù)的復(fù)印件，但李某于2007年11月15日經(jīng)過(guò)了解，發(fā)現(xiàn)開(kāi)發(fā)公司商品房開(kāi)發(fā)手續(xù)不全，沒(méi)有《商品房預(yù)售許可證》，當(dāng)時(shí)提供的復(fù)印件是假的。

根據(jù)上述背景，作答26-29題。

26．該合同屬于（）。

A.可撤銷合同 B.有效合同 C.無(wú)效合同 D.效力待定合同

27．李某要想確認(rèn)該合同沒(méi)有法律效力，應(yīng)當(dāng)向（）申請(qǐng)。

A.房地產(chǎn)主管部門(mén) B.法院或仲裁機(jī)構(gòu) C.開(kāi)發(fā)公司 D.消費(fèi)者協(xié)會(huì)

28．合同于2007年11月28日被確認(rèn)無(wú)效后，合同沒(méi)有效力的時(shí)間是從（）開(kāi)始。

A.2007年11月10日 B.2007年11月15日 C.2007年11月20日 D.2007年11月28日

29．本合同雖然被確認(rèn)為沒(méi)有效力，但是合同中（）的條款是具有效力的。

A.違約責(zé)任 B.數(shù)量和質(zhì)量 C.付款方式 D.解決爭(zhēng)議 背景材料：

某施工合同約定按月支付工程進(jìn)度款，承包方累計(jì)施工超過(guò)6個(gè)月，并且每月都向發(fā)包方申請(qǐng)、催促支付進(jìn)度款，但始終得不到支付，為此乙方申請(qǐng)解除合同。

根據(jù)上述背景，作答30-32題。

30．該合同解除后，下列行為中不正確的是（）。

A.發(fā)包方可以不承擔(dān)違約責(zé)任

B.承包方應(yīng)該終止履行合同

C.發(fā)包方應(yīng)賠償未支付給乙方費(fèi)用的損失

D.承包方仍可要求結(jié)算已完部分的工程費(fèi)用

31．在結(jié)算中，發(fā)包方發(fā)現(xiàn)承包方完成的混凝土工程蜂窩麻面現(xiàn)象嚴(yán)重，發(fā)包方可以（）。

A.不支付工程價(jià)款

B.全部支付工程價(jià)款

C.以施工質(zhì)量不合格為由，拒絕賠償乙方損失

D.要求承包方返工并經(jīng)驗(yàn)收合格后支付全部工程價(jià)款

32．在結(jié)算中，承包方提出應(yīng)考慮支付利息賠償發(fā)包方拖延支付的損失，則利息計(jì)算應(yīng)該考慮（）。

A.各月應(yīng)付款項(xiàng)分別按其拖欠時(shí)間以央行公布的同期同類存款利率計(jì)算利息

B.應(yīng)付款項(xiàng)按6個(gè)月的時(shí)間以央行公布的同期同類存款利率計(jì)算利息

C.各月應(yīng)付款項(xiàng)分別按其拖欠時(shí)間以央行公布的同期同類貸款利率計(jì)算利息

D.應(yīng)付款項(xiàng)按6個(gè)月的時(shí)間以央行公布的同期同類貸款利率計(jì)算利息

背景材料：

某建材供應(yīng)商與某貨運(yùn)公司簽訂了鋼材運(yùn)輸合同，該合同履行中先后發(fā)生了多次變更。在鋼材運(yùn)輸過(guò)程中，建材供應(yīng)商因銷售合同變更要求貨運(yùn)公司變更交貨地點(diǎn)，并承擔(dān)貨運(yùn)公司增加的運(yùn)輸費(fèi)用。

根據(jù)上述背景，按照《合同法》的規(guī)定，作答33-35題。

33．該合同的變更不包括（）。A.主體變更 B.客體變更 C.權(quán)利、義務(wù)變更 D.內(nèi)容變更

34．建材供應(yīng)商因銷售合同變更而對(duì)貨運(yùn)公司的合同變更被稱為（）。

A.約定變更 B.法定變更 C.協(xié)商變更 D.判決變更

35．該合同變更的效力應(yīng)當(dāng)表述為（）。

A.變更的效力僅及于變更的部分 B.未變更部分效力不確定 C.已履行部分應(yīng)恢復(fù)原狀 D.當(dāng)事人喪失賠損請(qǐng)求權(quán)

背景材料：

王軍與建材商店協(xié)議購(gòu)買一批建筑陶瓷，價(jià)格為2000元人民幣，按規(guī)定交了定金，并約定違約金為250元，三天后取貨并同時(shí)付款。在合同生效后，約定取貨的前一天，建材商店通知王軍，不能出售給王軍這批建筑陶瓷了。

根據(jù)上述背景，作答36-40題。

36．該定金可能為（）。

A.200元 B.500元 C.1000元 D.2000元

37．在建材商店違約的前提下，王軍最有利的選擇應(yīng)該為（）。

A.違約金條款 B.定金條款 C.同時(shí)選擇違約金條款和定金條款 D.無(wú)法確定

38．此定金合同生效日期為（）。

A.約定之日 B.簽訂定金合同之日 C.簽訂購(gòu)買建筑陶瓷合同之日 D.定金交付之日

39．關(guān)于建材商店違約，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.商店要承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任 B.商店屬于先期違約 C.商店不承擔(dān)責(zé)任 D.商店要等到約定取貨的日子才承擔(dān)違約責(zé)任

40．建材商店違約致使王軍無(wú)法按時(shí)施工，則該商店應(yīng)該返還王軍定金（）元。

A.200 B.300 C.400 D.500 背景材料：

甲建筑工程公司與乙房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司就寫(xiě)字樓建設(shè)項(xiàng)目簽訂了建設(shè)工程承包合同，與此同時(shí)，乙房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司要求甲建筑工程公司提交由銀行出具的工程保函。銀行根據(jù)與甲建筑工程公司訂立的保證合同，為其提供了工程保函。

根據(jù)上述背景，作答41-42題。

41．銀行為甲建筑工程公司提供的工程保函屬于（）。

A.主合同 B.從合同 C.無(wú)償合同 D.計(jì)劃合同

42．銀行與甲建筑工程公司訂立保證合同時(shí)，應(yīng)采取的正確方式是（）。

A.書(shū)面形式 B.口頭形式 C.其他形式 D.沒(méi)有明確規(guī)定

背景材料：

某發(fā)包人負(fù)責(zé)采購(gòu)材料，欠甲材料供應(yīng)商100萬(wàn)元，在工程實(shí)施過(guò)程中，為了籌措資金又將工程抵押給銀行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商經(jīng)多次催促，發(fā)包人始終無(wú)法支付結(jié)算價(jià)款。

根據(jù)上述背景，作答43-45題。

43．承包商行使優(yōu)先受償權(quán)時(shí)，可以申請(qǐng)拍賣。接受拍賣申請(qǐng)的單位應(yīng)是（）。

A.拍賣公司 B.銀行 C.法院 D.仲裁機(jī)構(gòu)

44．在拍賣完成后，最先受償?shù)膽?yīng)是（）。

A.甲材料供應(yīng)商 B.銀行 C.承包商 D.先到先得，沒(méi)有先后順序

45．承包商行使優(yōu)先受償權(quán)的時(shí)間最遲應(yīng)該在（）。

A.2008年12月1日 B.2009年5月1日 C.2009年12月1日 D.2010年12月1日

背景材料：

北方建筑公司承攬了某住宅小區(qū)的施工任務(wù)，2006年8月30日竣工。但是，建設(shè)單位卻沒(méi)有按照合同約定及時(shí)支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司將建設(shè)單位告上法庭，要求建設(shè)單位支付工程款合計(jì)200萬(wàn)元。庭審中，北方建筑公司出示了施工承包合同以證明索要工程款的正當(dāng)性；建設(shè)單位則指出北方建筑公司所承建的工程質(zhì)量不合格，要求鑒定，同時(shí)指出北方建筑公司在施工過(guò)程中使用了劣質(zhì)材料，請(qǐng)求人民法院對(duì)該材料證據(jù)保全。

根據(jù)上述背景，作答46-50題。

46．北方建筑公司應(yīng)當(dāng)選擇（）起訴。

A.基層人民法院 B.中級(jí)人民法院 C.高級(jí)人民法院 D.最高人民法院

47．庭審中，北方建筑公司出示的施工承包合同屬于（）。

A.書(shū)證 B.物證 C.證人證言 D.鑒定結(jié)論

48．建設(shè)單位要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在（）之前提出。

A.提交答辯狀 B.舉證期限屆滿 C.開(kāi)庭 D.判決

49．建設(shè)單位對(duì)材料證據(jù)保全的請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)在（）之前提出。

A.提交答辯狀

B.舉證期限屆滿

C.舉證期限屆滿之前7天

D.判決前

50．該案應(yīng)當(dāng)在（）之前審結(jié)。

A.2006年12月10日 B.2006年12月31日 C.2007年5月10日 D.2007年11月10日 背景材料：

北方建筑公司承攬了某住宅小區(qū)的施工項(xiàng)目，由于拖欠農(nóng)民工工資，被30位農(nóng)民工告上了法庭。法院一審判決，要求北方建筑公司向農(nóng)民工支付工資合計(jì)5萬(wàn)元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司對(duì)于判決不服，上訴至二審法院。二審法院維持了一審的判決。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍沒(méi)有支付。

根據(jù)上述背景，作答51-55題。

51．此案應(yīng)到（）所在地法院起訴。

A.原告 B.被告 C.原告或被告 D.項(xiàng)目

52．如果原告發(fā)現(xiàn)（）與北方建筑公司有利害關(guān)系，不可以申請(qǐng)回避。

A.審判人員 B.書(shū)記員 C.翻譯人員 D.原告的辯護(hù)律師

53．該案件（）。

A.符合先予執(zhí)行的條件，人民法院可以依職權(quán)適用

B.不符合先予執(zhí)行的條件

C.符合先予執(zhí)行的條件，人民法院應(yīng)當(dāng)在受理案件后，開(kāi)庭審理前采取先予執(zhí)行 D.符合先予執(zhí)行的條件，人民法院應(yīng)當(dāng)在受理案件后，終審判決前采取先予執(zhí)行

54．北方建筑公司不服判決，其上訴期限為（）天。

A.7 B.10 C.15 D.30

55．北方建筑公司在判決規(guī)定的支付日期截止日期沒(méi)有支付，則農(nóng)民工可以在（）之前申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

A.2006年9月5日 B.2007年2月5日 C.2007年8月5日 D.2008年8月5日

背景材料：北方建筑公司是甲省的施工企業(yè)，2006年8月，由于所修建的工程發(fā)生了重大質(zhì)量事故，被省建設(shè)廳罰款200萬(wàn)元。北方建筑公司對(duì)此處罰不服。

根據(jù)上述背景，作答56-60題。

56．北方建筑公司可以采取的維權(quán)途徑有（）。

A.只能申請(qǐng)行政復(fù)議

B.只能進(jìn)行行政訴訟 C.可以自由選擇行政復(fù)議或者行政訴訟

D.只能提起民事訴訟

57．北方建筑公司申請(qǐng)行政復(fù)議應(yīng)當(dāng)自知道該處罰之日起（）提出。

A.60天內(nèi) B.6個(gè)月內(nèi) C.1年內(nèi) D.2年內(nèi)

58．北方建筑公司申請(qǐng)行政復(fù)議只能向（）。

A.甲省建設(shè)廳 B.甲省會(huì)城市建委 C.國(guó)務(wù)院 D.甲省政府或者是建設(shè)部

59．如果北方建筑公司不服行政復(fù)議決定，則（）。

A.不可以提起訴訟

B.可以提起訴訟，但是應(yīng)當(dāng)在收到行政復(fù)議決定之日起3天內(nèi)提起

C.可以提起訴訟，但是應(yīng)當(dāng)在收到行政復(fù)議決定之日起15天內(nèi)提起

D.可以提起訴訟，但是應(yīng)當(dāng)在收到行政復(fù)議決定之日起30天內(nèi)提起

60．若北方建筑公司對(duì)一審判決也不服，則（）。

A.不可以上訴

B.應(yīng)當(dāng)在判決書(shū)送達(dá)之日起10日內(nèi)上訴

C.應(yīng)當(dāng)在判決書(shū)送達(dá)之日起15日內(nèi)上訴

D.甲省建設(shè)廳也可以根據(jù)一審判決和行政復(fù)議申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行

二、多項(xiàng)選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有一個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）

背景材料：

王某于2006年11月通過(guò)考試取得中華人民共和國(guó)建造師資格證書(shū)，2007年6月1日受聘并注冊(cè)于具有二級(jí)施工企業(yè)資質(zhì)的宏業(yè)建筑公司，并取得注冊(cè)證書(shū)。

根據(jù)上述背景，按照《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》，作答1-5題。

1．王某以建造師名義執(zhí)業(yè)的范圍包括（）。

A.擔(dān)任宏業(yè)建筑公司承建的建設(shè)工程施工的項(xiàng)目經(jīng)理

B.從事宏業(yè)建筑公司其他施工活動(dòng)的管理工作

C.法律、建設(shè)法規(guī)或國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)

D.宏業(yè)建筑公司所在地方政府根據(jù)實(shí)際需要規(guī)定的其他業(yè)務(wù)

E.擔(dān)任各類中類型建設(shè)工程施工的項(xiàng)目經(jīng)理

2．王某在與宏業(yè)建筑公司簽完聘用合同時(shí)，提出自己以建造師名義執(zhí)業(yè)應(yīng)享有下列權(quán)利，其中正確的有（）。

A.可對(duì)本人執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行解釋和辯護(hù)

B.親自保管和使用本人注冊(cè)證書(shū)、執(zhí)業(yè)印章

C.在宏業(yè)建筑公司業(yè)務(wù)范圍外從事相關(guān)專業(yè)的執(zhí)業(yè)活動(dòng)

D.對(duì)侵犯本人權(quán)利的行為進(jìn)行申述

E.介入與自己有利害關(guān)系的商務(wù)

3．宏業(yè)建筑公司要求王某以建造師名義執(zhí)業(yè)時(shí)，應(yīng)盡到以下義務(wù)，其中正確的有（）。

A.遵守法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，恪守職業(yè)道德

B.執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程

C.在公司需要時(shí)擔(dān)任兩個(gè)以上建設(shè)工程項(xiàng)目施工的負(fù)責(zé)人

D.保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國(guó)家機(jī)密及他人的商業(yè)秘密

E.允許他人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)

4．下列情形中，能導(dǎo)致王某注冊(cè)證書(shū)和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有（）。

A.與聘用單位解除了合同關(guān)系

B.2008年6月方某本人年滿60歲 C.所承建的工程項(xiàng)目的建設(shè)單位破產(chǎn)

D.2009年5月31日尚未辦理延續(xù)注冊(cè)

E.宏業(yè)建筑公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照

5.下面是一些關(guān)于王某從業(yè)資格的表述，其中正確的有（）。

A.王某必須在3年內(nèi)不改變執(zhí)業(yè)范圍

B.王某申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)時(shí)應(yīng)提交原注冊(cè)證書(shū)

C.2007年11月王某變更到另一家施工企業(yè)，則變更后的注冊(cè)有效期到2010年11月止

D.王某的初始注冊(cè)有效期至2010年5月31日

E.因增加執(zhí)業(yè)專業(yè)，王某申請(qǐng)專業(yè)增項(xiàng)注冊(cè)

背景材料：

甲建設(shè)單位新建辦公大樓，該工程采用招標(biāo)發(fā)包，有多家符合相應(yīng)資質(zhì)條件的承包企業(yè)供建設(shè)單位選擇。

根據(jù)上述背景，按照《建筑法》的規(guī)定，作答6-9題。

6．可供建設(shè)單位依法采用的發(fā)包方案有（）。

A.將工程發(fā)包給一家企業(yè)

B.將工程的設(shè)計(jì)、施工發(fā)包給一家企業(yè)，工程的采購(gòu)由自己完成

C.將工程的采購(gòu)、施工發(fā)包給一家企業(yè)，工程的設(shè)計(jì)發(fā)包給另一家企業(yè)

D.將工程設(shè)計(jì)發(fā)包給一家企業(yè)，采購(gòu)、施工和監(jiān)理一并發(fā)包給另一家企業(yè)

E.將工程的設(shè)計(jì)、采購(gòu)發(fā)包給一家企業(yè)，工程的施工發(fā)包給另一家企業(yè)

7．若建設(shè)單位將建筑工程肢解發(fā)包，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任包括（）。

A.有違法所得的，予以沒(méi)收 B.責(zé)令改正 C.吊銷資質(zhì)證書(shū)

D.處以罰款 E.責(zé)令停業(yè)整頓

8．乙施工單位以總包方式中標(biāo)，中標(biāo)后該單位欲分包工程，依據(jù)法律法規(guī)不能實(shí)施的行為有（）。

A.經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可將其中的部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位

B.將其承包的全部建筑工程肢解以后分別發(fā)包給他人

C.將其中的主體結(jié)構(gòu)工程分包給丙公司

D.按建設(shè)單位指定將其中的部分工程轉(zhuǎn)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的丙公司

E.默認(rèn)丙公司將其承包工程中的部分工程再分包給丁公司

9.下列選項(xiàng)中，導(dǎo)致乙建筑施工企業(yè)與他人簽訂的建設(shè)工程施工合同無(wú)效的行為有（）。

A.將其承包的建設(shè)工程全部轉(zhuǎn)給其他符合資質(zhì)條件的施工企業(yè)完成

B.將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位承包

C.將其總承包的工程中的專業(yè)工程發(fā)包給其他具有相應(yīng)資質(zhì)的承包單位完成D.借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義

E.將其所承包的工程中的勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給其他承包單位完成 背景材料：

甲建筑公司有140名員工，目前經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難，需要裁減人員。公司員工存在以下情況：大學(xué)畢業(yè)生小張剛來(lái)公司工作4個(gè)月，因公司未按照勞動(dòng)合同約定提供勞動(dòng)條件，主動(dòng)提出解除勞動(dòng)合同；公司副總劉某與公司的勞動(dòng)合同期滿，因劉某工作能力很強(qiáng)，公司提出提高工資待遇，想留下劉某與公司共渡難關(guān)，但劉某不同意續(xù)訂合同；陳某不能勝任工作，調(diào)整工作崗位后也不能勝任工作；員工李某與公司訂立了無(wú)固定期限合同；員工朱某與公司簽定了3年期限勞動(dòng)合同，并且其家庭無(wú)其他就業(yè)人員，還有需要扶養(yǎng)的未成年人的；趙某在公司連續(xù)工作了13年，還有3年就到了法定退休年齡；錢(qián)某因工負(fù)傷，并喪失了部分勞動(dòng)能力；女職工孫某剛來(lái)工作兩年，并且正在孕期；員工周某與公司訂立的是完成今年一個(gè)在建項(xiàng)目為期限的勞動(dòng)動(dòng)合同；吳某與公司簽訂的合同期限是3年。

根據(jù)上述背景，作答10-13題。

10.依據(jù)《勞動(dòng)合同法》，甲建筑公司裁減()人時(shí)，應(yīng)將裁減人員方案向勞動(dòng)行政部門(mén)報(bào)告。

A.10 B.15 C.20 D.25 E.30 11.依據(jù)《勞動(dòng)合同法》，甲建筑公司裁減人員時(shí)，應(yīng)優(yōu)先留用的員工包括()。

A.小張 B.劉某 C.陳某 D.李某 E.朱某

12.在下列員工中，依據(jù)《勞動(dòng)合同法》，甲建筑公司不得與其解除勞動(dòng)合同的有()。

A.李某 B.朱某 C.趙某 D.錢(qián)某 E.孫某

13.依據(jù)《勞動(dòng)合同法》，與下列人員解除勞動(dòng)合同后，甲建筑公司應(yīng)當(dāng)向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)膯T工有()。

A.小張 B.劉某 C.陳某 D.周某 E.吳某

背景材料：

某承包商在與某設(shè)備公司的設(shè)備租賃合同中，承包商拖欠租賃費(fèi)8萬(wàn)元，而該公司拖欠該承包商的工程款5萬(wàn)元與租賃費(fèi)8萬(wàn)元同時(shí)到期，現(xiàn)該公司將8萬(wàn)元債權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給某大學(xué)。

根據(jù)上述背景，按照《合同法》的規(guī)定，作答14-16題。

14．該設(shè)備租賃合同中，債權(quán)人不得轉(zhuǎn)讓給第三人的法定情形有（）。

A.根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓 B.根據(jù)合同內(nèi)容不得轉(zhuǎn)讓 C.按照當(dāng)事人約定不得轉(zhuǎn)讓

D.依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓 E.合同有瑕疵不得轉(zhuǎn)讓

15．下列關(guān)于該設(shè)備公司通知義務(wù)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.該公司在權(quán)利轉(zhuǎn)讓時(shí)，可以通知該承包商 B.該公司在權(quán)利轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知該承包商

C.未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對(duì)承包商不發(fā)生效力 D.未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對(duì)承包商也發(fā)生效力 E.該公司轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知不得撤銷，但經(jīng)該大學(xué)同意的除外

16．下列轉(zhuǎn)讓效力的表述中，正確的有（）。

A.該8萬(wàn)元的延期利息屬于該大學(xué)

B.承包商應(yīng)當(dāng)向該公司行使抗辯權(quán) C.承包商應(yīng)當(dāng)向該大學(xué)行使抗辯權(quán)

D.承包商應(yīng)當(dāng)向該公司行使抵銷權(quán) E.承包商應(yīng)當(dāng)向該大學(xué)行使抵銷權(quán)

背景材料：

張某向李某發(fā)出要約，李某如期收到。

根據(jù)上述背景，按照《合同法》的規(guī)定，作答17-18題。

17．下列選項(xiàng)中，會(huì)使要約失效的情形包括（）。

A.李某打電話給張某拒絕該要約

B.李某發(fā)出承諾前張某通知李某撤銷該要約 C.張某依法撤回要約

D.承諾期限屆滿，李某未作承諾 E.李某對(duì)要約的內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性變更

18.當(dāng)李某承諾時(shí)對(duì)要約的內(nèi)容作了非實(shí)質(zhì)性變更，則下列表述中正確的是（）。

A.如果張某及時(shí)反對(duì)，則該承諾無(wú)效

B.如果張某及時(shí)反對(duì)，則該承諾有效 C.如果張某及時(shí)反對(duì)，則該承諾為新要約

D.如果張某未及時(shí)反對(duì)，則該承諾有效 E.如果張某未及時(shí)反對(duì)，則該承諾無(wú)效

背景材料：

甲是乙公司職員，因?yàn)榻野l(fā)公司經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，而被公司解雇。經(jīng)勞動(dòng)仲裁后，甲不服起訴。根據(jù)上述背景，作答19-20題。

19．乙公司作為被告收到了人民法院送達(dá)的應(yīng)訴通知書(shū)，并附有舉證通知書(shū)。關(guān)于舉證時(shí)限，說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

A.舉證時(shí)限必須由人民法院指定

B.乙公司可以在舉證期限屆滿前提出反訴 C.乙公司在舉證時(shí)限內(nèi)未提交證據(jù)材料即敗訴

D.乙公司不得提延長(zhǎng)舉證期限的要求

E.公乙司逾期提交的證據(jù)材料，人民法院審理時(shí)不組織質(zhì)證

20.下列關(guān)于舉證的說(shuō)法中正確的有（）。A.甲對(duì)乙公司作出的解雇決定應(yīng)負(fù)舉證責(zé)任

B.乙公司對(duì)作出的解雇甲的決定應(yīng)負(fù)舉證責(zé)任

C.甲對(duì)解雇的原因負(fù)舉證責(zé)任

D.乙公司對(duì)解雇的原因負(fù)舉證責(zé)任

E.甲、乙共同對(duì)解雇的原因負(fù)舉證責(zé)任

一、單項(xiàng)選擇題 D；2 B；3 B；4 A；5 B； 6 D；7 B；8 C；9 A；10 A；11 C；12 B；13 C；14 B；15 A；16 D；17 D；18 B；19 D；20 A；21 C；22B；23 D；24C；25 A；26 C；27 B；28 A；29 D；30 A； 31 D；32 C；33 A；34 B；35 A；36 A；37 A；38 D；39 B；40 C；41 B；42 A；43 C；44 C；45 B；46 A；47 A；48 B；49 C；50 C；51 B；52 D；53 D；54 C；55 D；56 C；57 A；58 D；59 C；60 C

二、多項(xiàng)選擇題 A、B、C；2 A、B、D；3 A、B、D；4 A、E；5 C、E；6 B、D、E；7B、D；8 B、C、D、E；9 A、B、D；10 B、C、D、E；11 D、E；12 C、D、E；13 A、C、D、E；14 A、C、D；15 B、C、E；16 A、C、E；17 A、B、D、E；18 A、C、D；19 A、C、D；20 B、D

第五篇：2014年二級(jí)建造師《工程法規(guī)》模擬題

2014年二級(jí)建造師《工程法規(guī)》模擬題及答案(1)

一、單項(xiàng)選擇題（40*1.5=60）共40題，每題1.5分.每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意。

1.《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》是()的配套文件。

A.建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例B.建筑法C.施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)D.建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例

2.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，下列要求不屬于建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任與義務(wù)的是()。

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)

B.涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位要有設(shè)計(jì)方案

C.施工人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)在建設(shè)單位或工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)

D.建設(shè)單位應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織竣工驗(yàn)收，建設(shè)工程驗(yàn)收合格的，方可交付使用

3.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收合格后的()內(nèi)到縣級(jí)以上人民政府建設(shè)主管部門(mén)或其他有關(guān)部門(mén)備案。

A.14天B.15天C.28小時(shí)D.一個(gè)月

4.施工人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)在()監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。

A.監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.工程監(jiān)理企業(yè)或建設(shè)單位C.工程監(jiān)理企業(yè)或上級(jí)主管部門(mén)D.施工管理人員

5.《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)工程質(zhì)量保修期限應(yīng)當(dāng)由()。

A.法律直接規(guī)定B.發(fā)包人與承包人自主決定C.法律規(guī)定和發(fā)承包人雙方約定 D.發(fā)包人規(guī)定

6.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，在正常使用條件下，下列關(guān)于建設(shè)工程最低保修期限正確的表述是()。

A.基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程為70年

B.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年

C.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程為5年

D.基礎(chǔ)設(shè)施工程為100年，房屋建筑的地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程為70年

7.建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位出具()。

A.質(zhì)量保證書(shū)B(niǎo).咨詢?cè)u(píng)估書(shū)C.使用說(shuō)明書(shū)D.質(zhì)量保修書(shū)

8.關(guān)于工程監(jiān)理企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)不正確的是()。

A.在資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程監(jiān)理任務(wù)，可以像施工單位一樣，將部分工程分包出去

B.不得與施工承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系

C.代表建設(shè)單位對(duì)施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理D.對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任

9.在我國(guó)，對(duì)工程質(zhì)量統(tǒng)一監(jiān)督管理的部門(mén)是()。

A.國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)B.縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)

C.國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)D.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

10.下列關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任的敘述中，()是錯(cuò)誤的。

A.建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

D.承包商為謀取非法利益，給業(yè)主造成損失的，監(jiān)理企業(yè)無(wú)需承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

C.建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)應(yīng)當(dāng)在其資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)，承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)

D.建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)不按照委托監(jiān)理合同的約定履行監(jiān)理義務(wù)，給建設(shè)單位造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任

11.勞動(dòng)合同可以約定試用期。試用期最長(zhǎng)不得超過(guò)()個(gè)月。

A.3B.6C.9D.1

212.勞動(dòng)者不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作，用人單位可以解除勞動(dòng)合同，但是應(yīng)當(dāng)提前()天以書(shū)面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人。

A.10B.15C.20D.30

13.勞動(dòng)者可以解除勞動(dòng)合同，但是應(yīng)當(dāng)提前()日，以書(shū)面形式通知用人單位。

A.7B.10C.20D.30

14.勞動(dòng)者發(fā)生()情形時(shí)，用人單位無(wú)權(quán)解除勞動(dòng)合同。

A.在試用期間內(nèi)被證明不符合錄用條件的B.嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者用人單位規(guī)章制度的C.嚴(yán)重失職，對(duì)用人單位利益造成重大損害的 D.因酒后駕車被行政拘留的15.采用欺詐、威脅等手段訂立的勞動(dòng)合同是()。

A.可以解除的勞動(dòng)合同B.即行終止的勞動(dòng)合同C.無(wú)效勞動(dòng)合同 D.需要協(xié)議解除的勞動(dòng)合同

16.用人單位不得解除勞動(dòng)合同的條件之一是()。

A.職工被依法追究刑事責(zé)任的B.職工在試用期被證明不符合錄用條件的C.職工嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，對(duì)用人單位利益造成重大損害的D.職工患病或者負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的17.用人單位瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間，或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生嚴(yán)重困難確需裁減人員的，應(yīng)當(dāng)提前()日向工會(huì)或者全體職工說(shuō)明情況等。

A.7B.10C.15 D.30

18.小剛未滿十七歲即應(yīng)聘于某施工單位，下列關(guān)于此事說(shuō)法正確的是()。

A.小剛未成年，簽訂勞動(dòng)合同屬無(wú)效勞動(dòng)合同B.因?yàn)槭桥R時(shí)工作，可以不簽勞動(dòng)合同

C.不得安排小剛從事有毒有害的勞動(dòng)D.可以安排小剛從事有毒有害的勞動(dòng)，但必須保證安全

19.安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理方式不包括()。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督D.工會(huì)民主監(jiān)督C.公眾舉報(bào)監(jiān)督D.社會(huì)輿論監(jiān)督

20.建筑施工單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的.可以不建立應(yīng)急救援組織.但應(yīng)當(dāng)指定()的應(yīng)急救援人員。

A.專職B.兼職C.專職和兼職相結(jié)合D.消防單位

21.()屬于合同形式的正確表述。

A.書(shū)面形式和口頭形式B.電傳C.電報(bào)D.電郵

22.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)將施工現(xiàn)場(chǎng)的()分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離。

A.辦公區(qū)與生活區(qū)B.備料區(qū)與作業(yè)區(qū)C.辦公、生活區(qū)與備料區(qū) D.辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)

23.要約在發(fā)生法律效力之前，欲使其不發(fā)生法律效力而取消要約的意思表示是()

A.新要約B.要約撤回C.要約撤銷D.承諾

24.施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行()安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，其教育培訓(xùn)情況記入個(gè)人工作檔案。

A.1次B.2次C.3次D.4次

25.合同的訂立需要經(jīng)過(guò)要約和承諾兩個(gè)階段，按照我國(guó)(合同法》規(guī)定，要約和承諾的生效是指

()。

A.要約到達(dá)受要約人，承諾通知發(fā)出B.要約通知發(fā)出，承諾通知發(fā)出

C.要約通知發(fā)出，承諾通知到達(dá)要約人D.要約到達(dá)受要約人，承諾通知到達(dá)要約人

26.在施工招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止日前，投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件和投標(biāo)保證金，說(shuō)明該()。

A.要約可以撤回B.承諾不能撤回C.要約是法律行為D.承諾是法律行為

27.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位使用涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，()，方可投入使用。

A.專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格，取得安全標(biāo)志 B.專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格，報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)

C.專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，申請(qǐng)安全使用證 D.建立專門(mén)安全管理制度，定期檢測(cè)評(píng)估

28.當(dāng)事人的()即是要約邀請(qǐng)。

A.招標(biāo)公告B.投標(biāo)書(shū)C.投標(biāo)擔(dān)保書(shū)D.中標(biāo)函

29.承諾對(duì)要約內(nèi)容的非實(shí)質(zhì)性變更指的是()。

A，受要約人對(duì)合同條款中違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議方法的變更B.承諾中增加的建議性條款

C.承諾中要求增加價(jià)敦D.受要約人對(duì)合同履行方式提出獨(dú)立的主張

30.按照市場(chǎng)行情約定價(jià)格的合同，合同履行時(shí)市場(chǎng)行情發(fā)生波動(dòng)，則()執(zhí)行。

A.價(jià)格上漲按原價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格下降按新價(jià)格 B.無(wú)論上漲還是下降均按原合同價(jià)

C.無(wú)論上漲還是下降均按新價(jià)格 D.價(jià)格下降按原價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格上漲按新價(jià)格

31.()從訂立時(shí)起就沒(méi)有法律約束力。

A.因重大誤解而訂立的合同B.在訂立合同時(shí)顯失公平的合同

C.損害社會(huì)公共利益的合同D.一方以欺詐手段使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同

32.按照我國(guó)<合同法)規(guī)定，由于合同當(dāng)事人一方缺乏經(jīng)驗(yàn)造成重大誤解，而訂立了損害自己利益的合同，則該當(dāng)事人可以()。

A.請(qǐng)求人民法院變更該合同B.拒絕履行合同，宣布無(wú)效

C.請(qǐng)求行政主管部門(mén)撤銷該合同D.請(qǐng)求行政主管部門(mén)變更該合同

33.一個(gè)合同被確認(rèn)為無(wú)效合同，雙方約定的違約金為2萬(wàn)元，雙方各有1萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失，甲、乙雙方都有過(guò)錯(cuò)，但甲方是主要過(guò)錯(cuò)方(75%過(guò)錯(cuò))，損失承擔(dān)應(yīng)為()

A.各自承擔(dān)自己的損失B.甲方賠償乙方1萬(wàn)元的損失

C.甲方賠償乙方0.5萬(wàn)元的損失D.甲方賠償乙方2萬(wàn)元的損失

34.合同被仲裁機(jī)構(gòu)裁決撤銷后，追究合同相對(duì)人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的起始時(shí)間是從()之日開(kāi)始。

A.合同訂立 B.合同開(kāi)始履行 C.一方向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)撤銷合同 D.仲裁機(jī)構(gòu)裁定為可撤銷合同

35.甲、乙于4月1日簽訂一份施工合同。合同履行過(guò)程中，雙方于5月1日發(fā)生爭(zhēng)議，甲于5月20日單方要求解除合同。乙遂向法院提起訴訟，法院于6月30日判定該合同無(wú)效。則此合同自()無(wú)效。

A.4月1日B.5月1日C.5月20日D.6月30日

36.甲公司將其塔吊租給乙公司使用，乙公司卻將該塔吊賣給丙公司。依據(jù)我國(guó)《合同法》的規(guī)定，乙公司與丙公司的塔吊買賣合同屬于()合同。

A.無(wú)效B.可撤銷C.效力待定D.可變更

37.訂立合同時(shí)，當(dāng)事人在合同內(nèi)對(duì)價(jià)款沒(méi)有作出明確規(guī)定。合同生效后，雙方通過(guò)協(xié)商也未達(dá)成一致，則應(yīng)按照()的市場(chǎng)價(jià)格履行。

A.訂立合同時(shí)訂立地B.訂立合同時(shí)履行地C.履行合同時(shí)訂立地D.履行合同時(shí)履行地

38.按照市場(chǎng)行情約定價(jià)格的合同，合同履行時(shí)市場(chǎng)行情發(fā)生波動(dòng)，則()執(zhí)行。

A.價(jià)格上漲按原價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格下降按新價(jià)格B.無(wú)論上漲還是下降均按原合同價(jià)

C.無(wú)論上漲還是下降均按新價(jià)格D.價(jià)格下降按原價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格上漲按新價(jià)格

39.合同變更的定義()。

A.指當(dāng)事人對(duì)已發(fā)生法律效力，且已履行或者完全履行的合同，進(jìn)行修改或補(bǔ)充所達(dá)成的協(xié)議

B.指當(dāng)事人對(duì)已發(fā)生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，進(jìn)行修改或補(bǔ)充所達(dá)成的協(xié)議

C.指當(dāng)事人對(duì)還未發(fā)生法律效力，且尚未履行或尚未完全履行的合同，進(jìn)行修改或補(bǔ)充所達(dá)成的協(xié)議

D.指當(dāng)事人對(duì)還未發(fā)生法律效力，但已經(jīng)履行或完全履行的合同，進(jìn)行修改或補(bǔ)充所達(dá)成的協(xié)議

40.施工合同履行過(guò)程中，合同一方當(dāng)事人提出變更合同要求。在雙方就變更內(nèi)容協(xié)商期間，合同應(yīng)()履行。

A.中止B.終止C.繼續(xù)D.對(duì)要求變更的部分中止

二、多項(xiàng)選擇題（20*2=40分）

共20題，每題2分。每題的被選項(xiàng)中。有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選。本題不得分；少選。所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分。

1、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例是依據(jù)()規(guī)定制定的。

A.中華人民共和國(guó)建筑法B.中華人民共和國(guó)安全法C.中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法

D.中華人民共和國(guó)合同法E.中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法

2、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理基本制度包括()。

A.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度 B.安全生產(chǎn)檢查制度 C.群防群治制度

D.安全生產(chǎn)執(zhí)行制度 E.安全責(zé)任追究制度

3.下列關(guān)于勞動(dòng)安全衛(wèi)生，正確的是()。

A.新建、改露、擴(kuò)建工程的勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用

B.用人單位必須為勞動(dòng)者提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品

C.用人單位必須對(duì)從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行健康檢查

D.從事特種作業(yè)的勞動(dòng)者必須經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格

E.勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程

4.根據(jù)《勞動(dòng)法》規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)支付勞動(dòng)者經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的情況有()。

A.勞動(dòng)合同因合同當(dāng)事人雙方協(xié)商一致而由用人單位解除

B.勞動(dòng)合同因合同當(dāng)事人雙方約定的終止條件出現(xiàn)而終止

C.勞動(dòng)者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動(dòng)者不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位仍不能勝任工作，由用人單位解除勞動(dòng)合同的E.用人單位瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間確需裁減人員的5.《合同法》規(guī)定，合同內(nèi)容一般包括()等條款。

A.標(biāo)的 B.數(shù)量、質(zhì)量C.價(jià)款或者報(bào)酬D.簽訂地點(diǎn)E.解決爭(zhēng)議的方法

6.甲公司向乙公司發(fā)出要約，出售一批建筑材料。要約發(fā)出后，甲公司因進(jìn)貨渠道發(fā)生困難而擬撤回要約。甲公司撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)()到達(dá)乙公司。

A.在要約到達(dá)乙公司之前B.與要約同時(shí)C.在乙公司發(fā)出承諾前

D.在乙公司發(fā)出承諾的同時(shí)E.在乙公司發(fā)出承諾后.建設(shè)單位安全生產(chǎn)管理的主要責(zé)任和義務(wù)包括()。

A.向施工單位提供有關(guān)資料B.審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施

C.不得向有關(guān)單位提出影響安全生產(chǎn)的違法要求D.在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志E.將拆除工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位

8.安全生產(chǎn)“三同時(shí)”制度是指建設(shè)項(xiàng)目的安全實(shí)施，必須與主體工程()。

A.同時(shí)設(shè)計(jì)B.同時(shí)施工C.同時(shí)竣工D.同時(shí)準(zhǔn)備E.同時(shí)投入生產(chǎn)和使用

9.《合同法)規(guī)定，要約邀請(qǐng)包括()等。

A.拍賣公告B.招標(biāo)公告C.遞交投標(biāo)文件D.招股說(shuō)明書(shū)E.寄送價(jià)目表

10.建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)投入包括()。

A.對(duì)必備的安全生產(chǎn)條件的資金投入 B.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員的投入

C.安全檢查費(fèi)用 D.勞動(dòng)防護(hù)用品和安全生產(chǎn)培訓(xùn)的費(fèi)用 E.為從業(yè)人員繳納的保險(xiǎn)費(fèi)

11.關(guān)于地域管轄的說(shuō)法中，正確的有()。

A.地域管轄是在人民法院組織系統(tǒng)內(nèi)部，從橫向確認(rèn)人民法院的管轄范圍，是在級(jí)別管轄的基礎(chǔ)上確認(rèn)的B.地域管轄的一般原則是“被告就原告”

C.專屬管轄具有排他性 D.法律規(guī)定，基層法院管轄第一審民事案件

E.因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄

12.合同雙方當(dāng)事人可以約定選擇下列()人民法院作為合同糾紛的管轄法院。

A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同簽訂地 D.原告住所地 E.被告當(dāng)前所在地

13..人民法院對(duì)第二審案件的審理，在下列表述中，正確的有()。

A.一審判決認(rèn)定事實(shí)基本清楚，引用法律并無(wú)不當(dāng)，發(fā)回重判

B.一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決

C.一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，發(fā)回一審人民法院重審

D.判決適用法律錯(cuò)誤的，依法改判 E.當(dāng)事人對(duì)第二審案件的判決，不可以上訴

14..當(dāng)事人對(duì)人民法院委托的鑒定部門(mén)作出的鑒定結(jié)論有異議申請(qǐng)重新鑒定的，當(dāng)提出證據(jù)證明存在()情形時(shí)，人民法院應(yīng)該予以準(zhǔn)許。

A.鑒定結(jié)論有缺陷B.鑒定機(jī)構(gòu)或者鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格

C.鑒定程序嚴(yán)重違法D.鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足

E.經(jīng)過(guò)質(zhì)證認(rèn)定不能作為證據(jù)使用的其他情形

15.當(dāng)事人在訴訟中提交的證據(jù)，在下列表述中，正確的有()。

A.書(shū)證應(yīng)當(dāng)提交原件B.書(shū)證原件遺失不可以提交副本C.物證應(yīng)當(dāng)提交原物

D.物證原物遺失不可以用復(fù)制品代替E.提交外文書(shū)證，不必附有中文譯本

16.《合同法》規(guī)定，()為無(wú)效合同。

A.一方以欺詐、脅迫手段訂立的合同B.在訂立合同時(shí)顯失公平的合同

C.惡意串通，損害國(guó)家、集體或第三人利益的合同 D.違反法律.行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同

E.因重大誤解而訂立的合同

17..根據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同效力表述正確的有()o

A.不得約定解除合同的條件B.可以約定合同生效的條件

C.附生效條件的合同，自條件成就時(shí)合同生效D.附解除條件的合同，自條件成就時(shí)失效

E.附生效期限的合同，自期限屆至?xí)r生效

18.根據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同變更表述正確的有()。

A.變更必須采用書(shū)面形式 B.當(dāng)事人可以將合同轉(zhuǎn)讓給他人

C.當(dāng)事人經(jīng)過(guò)協(xié)商可以改變某些條款的約定

D.必須以明確的新條款內(nèi)容更換相應(yīng)條款內(nèi)容

E.變更的條款對(duì)當(dāng)事人雙方有約束力

19.出現(xiàn)()等情形，當(dāng)事人可以解除合同。

A.不可抗力

B.在履行期限屆滿之后.當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行主要債務(wù)

C.當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理的期限內(nèi)仍未履行

D.當(dāng)事人一方延遲履行債務(wù)或有其他違法行為，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的E.法律規(guī)定的其他情形

20.當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)()違約責(zé)任。

A.繼續(xù)履行B.采取補(bǔ)救措施C.行政拘留D.賠償損失E.恢復(fù)原狀