第一篇：責任書出來雙方協(xié)商

承包工程項目責任書

甘肅歐陽宏大建設工程有限公司

簽訂時間：2014年 03月 07日

白銀市紡織路街道大井子村“城中村”改造一期（地塊二）二標段

承包工程項目責任書

甘肅歐陽宏大建設工程有限公司（以下稱甲方）

施工隊（以下稱乙方）

為確保 白銀市紡織路街道大井子村“城中村”改造一期（地塊二）二標段項目 保質(zhì)、保量按期完成，發(fā)揮項目部在施工現(xiàn)場的管理作用，全面完成甲方生產(chǎn)經(jīng)營任務。按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循公平、公正、誠實、守信、相互自愿的原則，明確甲乙雙方就乙方承包白銀市紡織路街道大井子村“城中村）改造一期（地塊二）二段項目 項目的實施、經(jīng)營達成如下協(xié)議。

一、工程概況

1、工程名稱：白銀市紡織路街道大井子村“城中村）改造一期（地塊二）二標

段項目

2、工程規(guī)模：

3、工程地址：

二、項目承包范圍 內(nèi)容：本項目招標文件、施工圖、施工合同文件、工程量清單所約定履行的全部工程、工作內(nèi)容及缺陷責任與保修。

三、項目承包指標：

１、甲方將中標工程：白銀市紡織路街道大井子村“城中村）改造一期（地塊二）二標段項目（中標價大寫：肆仟肆佰玖拾伍萬壹仟伍佰叁拾壹圓肆角貳分），承包給乙方實施、經(jīng)營。分次收取1.50%的管理費；另收取工程造價萬分之三的印花稅，由甲方代扣代繳。乙方向甲方上繳企業(yè)管理費（大寫：）陸拾柒萬肆仟貳佰柒拾貳元玖角柒分（實際按工程完工結(jié)算價收取1.5%管理費用）（不含稅金、定編費）。按本項目施工圖紙、施工合同條款、工程建設標準和中標工程量清單的條

件及要求完成本工程的施工、竣工，并承擔工程施工合同、質(zhì)量、安全終身責任合同所約定的一切質(zhì)量缺陷保修責任和違約賠償責任。

23、開工日期如不能按計劃開工，則以甲方開工令發(fā)布日期為準，總工期相應順延。

4、本工程質(zhì)量目標雙方約定為：

5、安全標準：

6、現(xiàn)場管理目標：嚴格執(zhí)行《省、市建設工程現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定》。8方建設部門達標要求。

910、投入本項目的人員及機械設備：按投標文件承諾及業(yè)主要求配備。

11、項目實施過程中工程合同10章中所列項目費用（包括保險費、竣工文件費、施工環(huán)保費、安全生產(chǎn)費。臨時道路修建養(yǎng)護與拆除、臨時占地、臨時供電設施、供排水設施、承包人駐地建設等）發(fā)生超出中標清單費用指標時，超出部分應由乙方自行承擔。

12、質(zhì)保金：按施工合同由甲方代扣。

四、雙方的責任

（一）甲方的責任

1、負責與建設單位簽訂主合同，向建設單位開具工程款發(fā)票，向建設單位收取工程款。

2、負責監(jiān)督乙方的施工質(zhì)量、安全、工程管理、財務管理、勞務管理。

3、當項目需要以甲方名義對外簽訂合同時，甲方應予以協(xié)助。

4、負責項目財務管理，控制資金使用，監(jiān)控資金不得外流。

5、督促乙方按月足額支付工人工資。

6、若乙方管理不善或喪失施工能力，甲方有權與建設單位終止主合同的履行，并有權解除本合同的履行，停止乙方施工活動，與建設單位辦理中間結(jié)算。

（二）乙方的責任

1、承擔甲方同建設單位簽訂的主合同中施工方的所有責任、義務，嚴格按主合同要求組織施工，并承擔因乙方行為給甲方造成的所有法律責任。

2、負責施工資料的整理，按時填報進度、質(zhì)量、安全等報表，所有資料特別是交工資料必須完整、規(guī)范、準確，應接受甲方檢查并及時向甲方移交竣工資料。

3、應堅持文明施工，應按要求投入創(chuàng)建文明工地所需的人員和費用。按甲方要求配備統(tǒng)一的工作服、安全帽并承擔相應的費用。在現(xiàn)場應根據(jù)甲方要求對甲方企業(yè)形象進行標識宣傳。

4、按主合同要求采購的材料，須附有材質(zhì)證明、檢驗報告和出廠合格證。所有材料應按要求送檢，不合格品不得用于工程。乙方采購材料時如拖欠材料款，甲方有權從工程款中扣下所欠的材料款，待乙方還清所欠材料款后，甲方退還所扣款項。如乙方的行為導致甲方被他人追索材料款，每發(fā)生一次，乙方應向甲方支付5000元的違約金。

5、在工程保修期內(nèi)，如產(chǎn)生保修責任，乙方應及時予以維修。

6、接受甲方管理人員不定期對施工項目的質(zhì)量、安全及現(xiàn)場管理的檢查。當甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在的質(zhì)量、安全問題并要求乙方進行整改后，如乙方未在甲方規(guī)定期限內(nèi)完成整改，乙方應按每項1000元的標準，向甲方支付違約金。

7、應嚴格執(zhí)行施工安全規(guī)程及主合同有關安全的約定，切實做好施工現(xiàn)場、生活基地等安全防護措施。項目施工中如發(fā)生安全事故，乙方承擔全部賠償責任及因此可能發(fā)生的損失。若因乙方的責任，導致甲方被工程所在地的主管部門認定為安全生產(chǎn)不合格，或被通報批評或被記入不良記錄的，乙方應立即按責令整改通知的內(nèi)容進行整改，并承擔全部的整改費用及上級主管部門的處罰。除此之外，乙方還應按工程總造價的1%的比例，向甲方支付安全生產(chǎn)違約金。

8、在施工中應以施工圖及說明書、現(xiàn)行施工規(guī)范為依據(jù)，實行自檢、聯(lián)檢、專檢等質(zhì)檢制度，嚴把質(zhì)量關。工程質(zhì)量必須按《國家建筑工程施工驗收規(guī)范》和《國家建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準》，經(jīng)有關單位檢驗達到合同約定的等級。否則，因此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。

9、應依法及時、按月、足額發(fā)放施工人員的工資。每月均應將當月的工資發(fā)放單

提供給甲方。

10、乙方在收到甲方轉(zhuǎn)付的工程款后，應保證將工程款用于主合同項下的工程，并接受甲方財務人員對乙方工程款使用的監(jiān)督、檢查。如果乙方挪用工程款，需按被挪用的工程款金額的2倍向甲方支付違約金。

11、未經(jīng)甲方許可，乙方不得私自向建設單位以借款等各種方式領取現(xiàn)金或請求建設單位代付工程費用或提供實物材料。如乙方違反上述約定，應按主合同項下工程總造價的2%向甲方支付違約金。

12．未經(jīng)甲方同意，乙方不得以甲方名義對外進行任何經(jīng)濟活動。

13、根據(jù)甲方要求，將相應的勞動費支付憑證及材料的采購發(fā)票提供給甲方。14包項目的各項財務制度和正規(guī)的財務賬目，并按照國家規(guī)定的稅收及會計標準獲取正規(guī)的原始憑證；定期配合甲方財務審核財務賬目及各項單據(jù)的傳遞。

15、乙方應按照國家要求和工程規(guī)模及時向當?shù)囟悇諜C關完成本項目全額納稅任務，并向甲方提供有關納稅憑證原件、出現(xiàn)一切稅務問題由乙方承擔。

16均由乙方全權負責補足和處理并承擔全部責任，甲方不承擔任何經(jīng)濟、質(zhì)量、安全連帶責任。17乙方負責施工過程中的變更簽證、工程結(jié)算、審計工作。

五、違約責任：

（一）、有以下情況之一者，甲方有權下令停工整頓，所有損失由乙方自負。并視情節(jié)輕重，給予乙方警告，罰款、索賠，情節(jié)嚴重的終止合同并提交司法機關追究刑事責任并承擔全部的法律及經(jīng)濟責任，由甲方重新選派有實力的隊伍進行完成施工任務。

1、乙方出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故。

2、不能在規(guī)定的工期內(nèi)完成工程任務，不按要求施工，工程質(zhì)量達不到合同要求。

3、乙方不具備施工條件或?qū)Ρ竟こ踢M行轉(zhuǎn)讓分包。

4、未經(jīng)甲方許可，以甲方名義從事有損于甲方利益的民事活動。

5、無視國家法律、法規(guī)及本項目管理實施辦法和公司財務管理辦法。篇二：年度經(jīng)營目標責任書

年度經(jīng)營目標責任書

為充分調(diào)動下屬公司管理人員積極性，確保總部下達給下屬公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)，總部（以下簡稱甲方）授權給以為第一責任人的濟寧圣駿逸有限責任公司（以下簡稱乙方）負責該公司的經(jīng)營管理。按照責、權、利對等的原則，雙方在協(xié)商一致的基礎上簽訂2014年度經(jīng)營目標責任書，以明確雙方的責任、權利和義務。本責任書一經(jīng)簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應共同遵守。

一、目的在完善公司以經(jīng)理負責制為主要內(nèi)容的經(jīng)營管理機制的基礎上，充分調(diào)動下屬公司經(jīng)營管理人員積極性，充分挖掘人力資源潛力；建立總部對下屬公司的經(jīng)營目標責任考核體系，以加強總公司對下屬公司的有效監(jiān)控；推動下屬公司乃至整個郭氏企業(yè)經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學、精細和規(guī)范的方向發(fā)展，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評；推動下屬公司管理手段和經(jīng)營風格的轉(zhuǎn)變，增強下屬公司管理層的責任意識和經(jīng)營管理能力。

二、2014年年度考核期間：2014年1月10日至2015年1月10日。

三、甲方的權利和義務

1、甲方必須為乙方經(jīng)營過程活動提供必要資金、設備、后勤等支持和保障；

2、甲方有責任努力降低公共費用開支，減輕下屬公司公共分攤費用負擔；

3、甲方必須按雙方商定的工資標準和方式按月向乙方墊支高層管理人員的工資（具體標準和方式等另行規(guī)定）；

4、甲方有權對乙方的經(jīng)營管理活動過程進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見；

5、甲方有權在乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關條款或決定終止本責任書的執(zhí)行。

6、連續(xù)兩月未完成相關業(yè)績指標，甲方有權向乙方提出警告；

7、連續(xù)三月未完成相關業(yè)績指標，甲方有權終止本責任書（新建公司適當放寬2-3月）；

8、甲方有權對乙方的經(jīng)營業(yè)績進行定期的審計與考核；

四、乙方的權利和義務

1、乙方應嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及總部制訂的各項管理規(guī)定。

2、乙方應在計劃年度內(nèi)完成下列主要經(jīng)營管理指標，見附表：（1）、凈利潤率

（2）施工成本：直接材料、直接工資、直接費用（水電費用、維修費、固定資產(chǎn)折舊、生產(chǎn)人員差旅費）；（3）、管理費用（標準待定）：差旅費、電話費、招待費、辦公費；（4）、銷售費用（按銷售1%-1.2%）：傭金、回扣、商檢報關費、業(yè)務提成；（5）、公共費用攤銷（按實際發(fā)生費用）：職能部門的費用及上繳國家的各項規(guī)費等；（6）、稅金（按實際發(fā)生額）（7）、應分擔的固定資產(chǎn)原值：2014年度折舊：（8）、其它各項費用依實際發(fā)生情況負擔。(9)、以上金額數(shù)均以到帳為準。

3、乙方應在雙方簽字生效后半個月以內(nèi)向甲方提供具體的可操作的、可測量的、可實現(xiàn)的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監(jiān)督和控制的依據(jù)。

4、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送（提交）與經(jīng)營活動有關的各項文件和資料，包括：（1）年度、月度等各項工作計劃執(zhí)行情況的分析報告。（2）各種財務報表。（3）年度銷售政策及實施情況的跟蹤報告。（4）甲方要求提供的其它文件和資料。（5）考核當月未完成業(yè)績指標，乙方必須向董事長說明未完成成績的原因，并拿出改進措施。

5、乙方享有本部經(jīng)營管理人員的指揮權；

6、乙方享有中層、高層經(jīng)營管理人員任用和辭退建議權以及普通員工的任用和辭退決定權；

7、乙方擁有中層及以下全體員工的考評指標體系設計，考評方式和分配方案決定權，但是方案必須提交總部準后方可實施；

8、乙方擁有對總部公共分攤費用的異議權，但是在獲得合理解釋后必須承擔相應分攤份額；

9、乙方擁有原材料采購規(guī)模、時機、定價和產(chǎn)品銷售定價等建議權，但是每項建議須有書面分析報告，獲總部核準后執(zhí)行；

10、乙方在核定的費用管理額度內(nèi)享有 600 元 以下（含 600 元）單據(jù)報銷終審權； 600 元以上的單據(jù)報銷審核權；

11、乙方應接受甲方對其工作能力和態(tài)度的考核；

12、乙方高層管理人員實得工資跟考核結(jié)果掛鉤；

13、完成年度計劃指標，甲方獎勵乙方所在單位轎車一輛（萬元左右）。三年后，轎車產(chǎn)權歸乙方第一責任人所有。

14、凈利潤超額部分的 10 %作為對乙方所在的單位的獎勵，具體獎金分配方案由乙方確定報總部審批。

五、其它本責任書相關內(nèi)容分別由總部人力資源部、財務部負責解釋、修訂。本責任書由董事長和下屬公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。

本責任書一式四份，集團辦公室、人力資源部、財務部、下屬公司各持一份。董事長： 下屬公司第一負責人：

日期：2014年01月10日 日期：2014年01月10日篇三：研究生出野外安全責任書 xx大學xx學院

研究生實踐、實習安全責任書

（研究生）

備注：本安全責任書由學院留存。

第二篇：雙方協(xié)商離婚協(xié)議書

雙方協(xié)商離婚協(xié)議書

雙方協(xié)商離婚協(xié)議書1

協(xié)議人：__，男，出生年份:20__年__月__日民族：____________工作單位：住所：____________聯(lián)系方式：____________

協(xié)議人：__，女，出生年份:20__年__月__日民族：____________工作單位：住所：____________聯(lián)系方式：____________

__與__年月日經(jīng)登記結(jié)婚，現(xiàn)因感情破裂，協(xié)議離婚如下：

一、子女和老年人的扶養(yǎng)條款：(應明確扶養(yǎng)對象、扶養(yǎng)人、扶養(yǎng)費金額、支付期限和支付方式。例如：女兒__由母親__撫養(yǎng)費，丈夫每月承擔撫養(yǎng)費000元，高中畢業(yè)前所有教育費用、醫(yī)療費用等生活教育費用的80%。上述月?lián)狃B(yǎng)費按年支付，每年月前支付;雙方協(xié)商后及時支付其他費用。如果不能協(xié)商一致，母親將決定支付方式和期限。

二、探視條款：(應明確探視的時間、地點和費用。例如，父親可以在每月的第一個星期五晚上6點接兒子到他的居住地住48小時，并在星期天晚上6點送回母親的居住地。如有特殊情況，可按協(xié)商結(jié)果辦理。

三、除房屋外，原共同財產(chǎn)的處理條款：(應附上財產(chǎn)分割清單)

四、住房處理：(應明確住房所有權和使用權的分配，并在所有權轉(zhuǎn)讓的情況下約定轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)的辦理期限。

五、雙方共同債權債務的條款。

協(xié)議人：(簽名)____________

協(xié)議人：(簽名)____________

20__年__月__日

本協(xié)議一式叁份，當事人雙方各執(zhí)一份，婚姻登記機關存檔一份，在雙方簽字，并經(jīng)婚姻登記機關辦理離婚手續(xù)后生效。

雙方協(xié)商離婚協(xié)議書2

協(xié)議人：某，男，_年_____月_____日出生，漢族，住______號。

協(xié)議人：某，女，年_____月_____日出生，漢族，住_市______路_

_____號

協(xié)議人雙方于____年___月___日在區(qū)人民政府辦理結(jié)婚登記手續(xù)。因雙方性格不合無法共同生活，夫妻感情已完全破裂，現(xiàn)雙方就自愿離婚一事達成如下協(xié)議：

1、某與某自愿離婚。

2、兒(女兒)子__

由女方__撫養(yǎng)，由男方每月給付撫養(yǎng)費_元，在每月10號前付清；直至付到18周歲止，18周歲之后的有關費用雙方日后重新協(xié)商。

3、夫妻有座落在路號的樓房一套，價值人民幣

萬元，現(xiàn)協(xié)商歸女方所有，由女方一次性給付男方現(xiàn)金_萬元。房內(nèi)的家用電器及家俱等等(見清單)，雙方同意作價_萬元，歸女方所有，女方向男方支付萬元。

4、夫妻無共同債權及債務。

5、某可在每月的第一個星期六早上八點接兒子到其居住地，于星期日早上九點送回王某居住地，如臨時或春節(jié)探望，可提前一天與王某協(xié)商，達成一致后可按協(xié)商的辦法進行探望。

本協(xié)議一式叁份，雙方各執(zhí)一份，婚姻登記機關存檔一份，在雙方簽字，并經(jīng)婚姻登記機關辦理相應手續(xù)后生效。

協(xié)議人：__

協(xié)議人：__

雙方協(xié)商離婚協(xié)議書3

男方：______，男，漢族，____年____月____日出生，?。篲___________

結(jié)婚證號：____________身份證號：____________

女方：______，女，漢族，____年____月____日出生，?。篲___________

結(jié)婚證號：____________身份證號：____________

男方與女方于____年____月認識，于____年____月____日在登記結(jié)婚。婚后于____年____月____日生育一子(女)，名.因婚前缺乏必要了解，婚后性格不合難以建立夫妻感情，導致現(xiàn)在夫妻感情完全破裂，已無和好可能?，F(xiàn)經(jīng)夫妻雙方自愿協(xié)商達成一致意見，訂立離婚協(xié)議如下：

一、男女雙方自愿離婚。

二、子女撫養(yǎng)、撫養(yǎng)費及探望權。

兒子由女方撫養(yǎng)，隨同女方生活，撫養(yǎng)費(含托養(yǎng)費、教育費、醫(yī)療費)由男方全部負責，男方應于____年____月____日前一次性支付____元給女方，作為兒子撫養(yǎng)費(或男方每月支付撫養(yǎng)費____元，男方應于每月的5號前，將女兒的撫養(yǎng)費交到女方手中或匯入指定的銀行帳號，銀行帳號：)。

在不影響兒子學習、生活的情況下，男方可隨時探望由女方撫養(yǎng)的兒子.(或男方每星期周六可探望兒子一次，并可帶兒子外出游玩，但應提前通知女方，女方應保證男方每周探望的時間不少于一天。)

三、夫妻共同財產(chǎn)的處理。

1、存款：雙方名下現(xiàn)有銀行存款共______元，雙方各分一半，為______元。分配方式：各自名下的存款保持不變，但男方/女方應于____年____月____日前一次性支付______元給女方/男方。

2、房屋：夫妻共同所有的位于房地產(chǎn)所有權歸女方所有，__房地產(chǎn)權證的業(yè)主姓名變更的手續(xù)自離婚后一個月內(nèi)辦理，男方必須協(xié)助女方辦理變更的一切手續(xù)，過戶費用由女方負責。女方應于____年____月____日前一次性補償房屋差價______元給男方。

3、女方向男方全額退還男方父母給的彩禮錢10000元、買衣服錢8912.8元(總金額10000元，扣除給男方買衣服1087.2元)，買首飾錢加見面錢5000元和男方另支付的彩禮錢3300元(實際支付金額10000元，扣除累計給男方現(xiàn)金1700元和上學用的5000元)，扣除：女方替男方辦英語四級證1400元，加上：男方在20xx年1月替女方還1732元學費(收支相抵后男方實際支付的金額)、結(jié)婚請客4000元、婚前女方欠男方的'金額13200元，實際應向男方支付現(xiàn)金44744.8元，在本協(xié)議書生效之日支付。

4、女方將男方父母給的黃金紅寶石戒指、仿真戒指(仿真項鏈于20xx年初歸還男方)。結(jié)婚時男方父母做的4條被子和1條褥子歸男方所有。

5、其他財產(chǎn)：婚前雙方各自的財產(chǎn)歸各自所有，男女雙方各自的私人生活用品及首飾歸各自所有(附清單)。

四、債務的處理：

雙方確認在婚姻關系存續(xù)期間沒有發(fā)生任何共同債務，任何一方如隱瞞對外負有債務的，由負債方自行承擔。(男方的債務8000元，系買洗衣機、窗簾等欠下，因這些實物已折合現(xiàn)金給男方，故不再重復計算)。

五、一方隱瞞或轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)的責任：

雙方確認夫妻共同財產(chǎn)在上述第三條已作出明確列明。除上述房屋、家具、家電及銀行存款外，并無其他財產(chǎn)，任何一方應保證以上所列婚內(nèi)全部共同財產(chǎn)的真實性。

本協(xié)議書財產(chǎn)分割基于上列財產(chǎn)為基礎。任何一方不得隱瞞、虛報、轉(zhuǎn)移婚內(nèi)共同財產(chǎn)或婚前財產(chǎn)。如任何一方有隱瞞、虛報除上述所列財產(chǎn)外的財產(chǎn)，或在簽訂本協(xié)議之前二年內(nèi)有轉(zhuǎn)移、抽逃財產(chǎn)的，另一方發(fā)現(xiàn)后有權取得對方所隱瞞、虛報、轉(zhuǎn)移的財產(chǎn)的全部份額，并追究其隱瞞、虛報、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的法律責任。

六、協(xié)議生效時間的約定。

本協(xié)議一式叁份，雙方各執(zhí)一份，婚姻登記機關存檔一份，在雙方簽字，并經(jīng)婚姻登記機關辦理相應手續(xù)后生效。

七、本協(xié)議生效后，男女雙方除盡本協(xié)議規(guī)定之事宜外，不得再滋生其他事端，否則被擾方有權提起訴訟。

男方：____________女方：____________

____年____月____日____年____月____日

雙方協(xié)商離婚協(xié)議書4

男方_____與女方____現(xiàn)因夫妻感情徹底破裂自愿離婚，經(jīng)雙方商定，對有關事項達成如下協(xié)議：

一、雙方婚生子_____由女方撫養(yǎng)，男方每月_____日前支付共計人民幣_____元撫養(yǎng)費。男方每月逢雙周周六上午九點到女方住處接孩子探望，于當日午時七點之前送回女方住處。

雙方共同財產(chǎn)分割方案如下：

二、夫妻雙方共有的位于_____市____路___號___室房屋登記在雙方名下，系雙方共同財產(chǎn)，現(xiàn)雙方約定：

離婚后，該套房屋以及室內(nèi)裝修、家具電器歸女方所有，男方配合女方辦理房屋產(chǎn)權變更登記手續(xù)。因辦理產(chǎn)權變更登記手續(xù)所應支付的一切稅費由雙方各半承擔。

女方在辦理完畢離婚登記手續(xù)后____日內(nèi)支付給男方該套房屋的折價款人民幣_____元。男方收到該款項后應為女方出具收款手續(xù)。

三、雙方各自的個人生活物品歸各自所有。

四、夫妻雙方在婚姻關系存續(xù)期間內(nèi)無其他共同債權債務；個人名下的債權債務離婚后由各自享有和承擔。

上述協(xié)議事項，雙方保證切實履行；協(xié)議資料如有隱瞞、欺騙，職責自負。

立協(xié)議人：

男方(簽字)：

女方(簽字)：

___年___月___日

___年___月___日

雙方協(xié)商離婚協(xié)議書5

男方：_____________，漢族，______年____月____日生，住____________________________

，身份證號碼__________________。女方：_____________，漢族，_______年___月

日生，住____________________________，身份證號碼

男方與女方于______年____月相識，并于______年____月____日在_____________________登記結(jié)婚。因雙方夫妻性格不和，致使夫妻雙方感情破裂，且已無任何和好可能，現(xiàn)經(jīng)雙方自愿協(xié)商達成一致意見，訂立離婚協(xié)議如下：

一、男女雙方均自愿離婚；

二、雙方無子女，無固定房屋，不涉及任何財產(chǎn)糾紛。

三、離婚后，雙方生活互不相干，不得干涉對方今后的生活。

本協(xié)議一式三份，男、女雙方各執(zhí)一份，民政機關留存一份，簽字后立即生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

如本協(xié)議生效后在執(zhí)行中發(fā)生爭議的，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。

男方(簽名)：

女方(簽名)：

___年___月___日

___年___月___日

雙方協(xié)商離婚協(xié)議書6

協(xié)議人：張某，男，__年_月_日出生，漢族，住__市___路___號

協(xié)議人：馮某，女，__年_月_日出生，漢族，住__市___路___號

協(xié)議人雙方于_____年___月___日登記結(jié)婚，__年月

日生育一子，取名張_?，F(xiàn)協(xié)議雙方夫妻感情確已完全破裂，經(jīng)雙方協(xié)商一致，自愿離婚、財產(chǎn)分割及子女撫養(yǎng)事宜達成如下協(xié)議：

一、張某與馮某自愿離婚。

二、兒子張_由馮某撫養(yǎng)，由張某每月給付撫養(yǎng)費500元，在每月10號前付清；直至付到18周歲止，18周歲之后的有關費用雙方日后重新協(xié)商。

三、夫妻有座落在路號的樓房一套，價值人民幣萬元，現(xiàn)協(xié)商歸馮某全部，由馮某一次性給付張某現(xiàn)金

萬元。房內(nèi)的家用電器及家俱等等(見清單)，雙方同意作價萬元，歸馮某全部，馮某向張某支付萬元。

四、夫妻無共同債權及債務。

五、張某可在(時間)接兒子到其居住地，于(時間)送回馮某居住地；如臨時探望，可提前天與馮某協(xié)商，達成一致后可按協(xié)商的方法進行探望。

本協(xié)議一式叁份，雙方各執(zhí)一份，婚姻登記機關存檔一份，在雙方簽字，并經(jīng)婚姻登記機關辦理相應手續(xù)后生效。

協(xié)議人：

協(xié)議人：

___年___月___日

___年___月___日

雙方協(xié)商離婚協(xié)議書7

男方：

姓名：

身份證號：

女方：

姓名：

身份證號：

男方與女方于在上海市民政局登記結(jié)婚?，F(xiàn)因感情不和，自愿離婚，經(jīng)雙方協(xié)商一致，對有關事項，依《婚姻法》的規(guī)定達成如下協(xié)議：

一．男方與女方自愿離婚；

二．子女撫養(yǎng)方面：雙方婚后于生育一女?，F(xiàn)雙方?jīng)Q定小孩由女方撫養(yǎng)，男方每月支付20_____元撫養(yǎng)費直至孩子年滿18周歲，如在此期間，小孩有大額教育支出（包括報興趣班等）或醫(yī)療支出，男方需與女方各半負擔，另外付費至女方賬戶。女方需保障男方對孩子的探視權。

三．財產(chǎn)分割：

雙方無夫妻共同財產(chǎn)，各自名下其他財產(chǎn)及私人物品歸各自所有。

四．債務分擔：雙方確認，對外債務暫不明確，待債權人主張后，屬于夫妻共同債務的，由男女雙方各半負擔。

五．雙方具有獨立生活能力，能夠自行解決生活居住問題，離婚后雙方互相不負扶助義務。

男方：____________

女方：_____________

___年___月___日

___年___月___日

(本協(xié)議一式三份，簽字生效，當事人雙方各執(zhí)一份，另一份存民政局備案，具有同等法律效力）

第三篇：雙方協(xié)商解除租房合同書

雙方協(xié)商解除租房合同書

甲方（出租方）___________

乙方（承租方）___________

甲、乙雙方就___________年______月______日共同簽訂的《租賃合同》（下稱合同）的解除相關事宜，約定如下，以資遵守。

一、甲、乙雙方友好協(xié)商，一致同意解除合同。

二、甲、乙雙方共同確認以下事實：

1、甲方已收取乙方自__年______月______日至__年______月______日期間的租金共計人民幣____元（大寫：________）；收取乙方履約保證金人民幣____元（大寫：________）；

2、乙方經(jīng)甲方允許，已實際對承租房屋進行了裝飾、裝修和改造，并支出費用人民幣____元（大寫：________）；

3、乙方承租后為承租房屋添置了___________等物品，價值人民幣____元（大寫：________）；

4、甲方已代收乙方繳納的水、電、煤氣等費用人民幣____元（大寫：________）至本協(xié)議簽訂之日起，乙方尚欠水、電費____元。

三、乙方裝飾、裝修及改造費用與欠付甲方租金、欠繳水、電費相互折抵（或折抵后甲方/乙方須向?qū)Ψ搅硗饨o付人民幣____元）

四、乙方在租房期間應承擔：水電費（自行交費，退房時憑交費收據(jù)結(jié)算）；租房時一次性交清：有線電視費、衛(wèi)生費、物業(yè)費、樓道燈費

五、甲乙雙方如有一方未依約履行，違約方須向守約方支付本協(xié)議第一條約定補償款20%的違約金，如造成守約方經(jīng)濟損失的，違約方還須承擔相應的賠償責任

六、乙方要保持租賃的樓房和房內(nèi)設施完好無損，如有損壞由乙方修復或賠償（包括門窗、玻璃、結(jié)構(gòu)、供排水管、水電表、電扇及現(xiàn)有家具等）

七、甲乙雙方應嚴格執(zhí)行解除租房合同協(xié)議書內(nèi)規(guī)定的條文細則，原則上雙方不能隨意終止解除租房合同協(xié)議書。若甲方想早收回或乙方想延長租期，必須提前一個月以書面形式通知對方，如單方違約，對方有權終止解除租房合同協(xié)議書，必須結(jié)清有關費用。

八、協(xié)議自甲乙雙方簽字生效。

九、乙方不得隨意損壞房屋設施，如需裝修或改造，需先征得甲方同意，并承擔裝修改造費用。租賃結(jié)束時，乙方須將房屋設施恢復原狀。（該個人租房解除租房合同協(xié)議書和協(xié)議規(guī)定乙方損壞東西需要賠償）

十、雙方商定租賃期限為_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

十一、本協(xié)議自雙方簽章之日起生效，協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

十二、乙方在承租期間，不得將該房屋轉(zhuǎn)租或借給他人使用或影響鄰居休息，如有此事發(fā)生，甲方有權立即收回該房屋，后果由乙方負責。乙方不得在房內(nèi)從事一切違法活動，否則后果自負。

甲方：___________

乙方：____________

身份證號碼：________

身份證號碼___________

______年______月______日

第四篇：工程勞務雙方黨風廉政建設責任書

工程勞務雙方黨風廉政建設責任書

發(fā)包人：(以下簡稱甲方)承包人：(以下簡稱乙方)甲方通過考核，選擇乙方承擔 工程施工，為廉潔高效完成該工程項的施工任務，規(guī)范工程建設項目發(fā)、承包雙方的各項活動，防止發(fā)生各種不正當交易行為，保證國家、企業(yè)和當事人的合法權益。按照黨風廉政建設責任制規(guī)定，進一步加強源頭預防和治理腐敗，經(jīng)發(fā)包、承包勞務雙方協(xié)商，特簽訂如下黨風廉政建設責任書。

第一條 甲乙雙方的責任：

1、嚴格遵守國家關于市場準入、項目招投標、工程建設、施工安裝和市場等有關法律、法規(guī)、相關政策以及黨風廉政建設的各項規(guī)定。

2、嚴格執(zhí)行建設工程項目發(fā)包合同文件，自覺按合同辦事。履行合同條款。

3、業(yè)務活動必須堅持公正、誠信原則，不得為獲取不正當?shù)睦鎿p害國家、企業(yè)和對方利益，不得違反工程建設管理方面的法律法規(guī)。

4、發(fā)現(xiàn)對方在業(yè)務活動中有違規(guī)、違紀、違法行為的，應及時提醒對方，情節(jié)嚴重的，應向上級主管部門或紀檢監(jiān)察、司法等有關機關舉報。

第二條 甲方工作人員履行的責任內(nèi)容：

甲方的工作人員，在工程建設的事前、事中、事后應遵守以下規(guī)定：

1、不利用職務之便，人為設置障礙或故意刁難乙方。

2、不參加有可能影響公正執(zhí)行公務的乙方及相關單位的宴請和消費娛樂活動。

3、不以任何借口索取或收受乙方禮品、禮金、有價證券、貴重物品、好處費和感謝費。

4、不向乙方介紹或為配偶，子女、親屬參與施工合同有關設備、材料、工程分包、勞務等經(jīng)營活動。

5、不得以任何理由向乙方及相關單位推薦承包單位和要求乙方購買項目工程施工合同規(guī)定以外的材料、設備等。

6、不變相或直接到乙方報銷應由個人或親屬支付的各項費用。

7、不要求、暗示和接受乙方及相關單位為個人裝修住房、婚喪嫁取、配偶、子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。

8、不參加各種賭博活動,特別是不邀請乙方，或接受乙方邀請賭博。

第三條 乙方工作人員履行的責任內(nèi)容：

乙方工作人員及單位與甲方工作人員及單位保持正常的業(yè)務往來，必須按照有關法律、法規(guī)和程序開展業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行工程建設的有關方針、政策，特別是有關建筑施工安裝的強制性標準和規(guī)范。并遵守以下規(guī)定：

1、認真抓好工程質(zhì)量，信守合同承諾，不準高估冒算。

2、不以任何理由向甲方和相關單位及工作人員贈送禮品、禮金、有價證券、貴重物品、好處費和感謝費。

3、不以任何理由為甲方工作人員報銷應由個人或親屬支付的費用。

4、不暗示或變相為甲方及相關單位或個人裝修住房、婚喪嫁取、配偶、子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。

5、不以管理人員親屬、“三種人”名義、或變相以管理人員親屬和“三種人”名義為甲方工作人員提供私人勞務或照顧關系給其親屬象征性地做事給予報酬。

6、不以任何理由為甲方單位或個人提供或安排有可能影響公正執(zhí)行公務的宴請和消費娛樂活動。

7、不出借或轉(zhuǎn)讓內(nèi)部施工許可證資質(zhì)給____公司管理人員、親屬或其他人員。

8、不參與各種賭博活動。第四條 責任追究：

1、甲方工作人員違反責任內(nèi)容的，按照黨紀條規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度給予黨紀、政紀處理、組織處理和經(jīng)濟處罰，觸犯刑律的，移送司法機關處理。

2、乙方人員違反責任內(nèi)容的，無須乙方人員簽字認可，即可接受下列處罰：（1）違反第三條2款、第3款、第4款、第6款和第8款的，按違規(guī)金額2～10倍罰款或扣減勞務分包款；（2）違反第三條第1款、第5款、第7款勞務分包規(guī)定的，乙方自愿接受申報工程進度款總值1.5～3%或工程結(jié)算值1～2%的處罰。（3）情節(jié)嚴重的，立即終止施工合同，注銷內(nèi)部施工許可證，并承擔終止合同的一切損失。損失賠償由該項目的經(jīng)營部門核實損失度，制發(fā)賠償損失通知單，交項目經(jīng)理審核后簽發(fā)，報公司監(jiān)督部門核實，經(jīng)核實，部門負責人批準簽字后生效，交該項目財務執(zhí)行，并將其款項收到公司財務。（4）觸犯刑律的移送司法機關處理。

3、乙方分（雙）包工程開工60日后，由于乙方不講誠信而影響分（雙）包合同簽訂，甲方終審時可扣減乙方結(jié)算值1%-3%的產(chǎn)值（無須乙方認可）

第五條 本責任書由甲方紀委、審計監(jiān)督部門監(jiān)督執(zhí)行。

第六條 本責任書與《承包合同》有同等的法律效力。經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效，第七條 本責任書一式四份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，送交甲乙雙方的監(jiān)督部門各一份。

甲方單位（蓋章）： 乙方單位（蓋章）：

負責人： 負責人：

監(jiān)督執(zhí)行單位或部門：

簽訂時間： 200 年 月 日

第五篇：醫(yī)患雙方協(xié)商解決醫(yī)療事故協(xié)議效力的認定

醫(yī)患雙方協(xié)商解決醫(yī)療事故協(xié)議效力的認定

作者： 朱立龍 陳 坤發(fā)布時間： 2011-03-24 09:37:0

5【案情】

原告：左某某。

被告：亭湖區(qū)某醫(yī)院。

被告：許某某,韓某。

2009年12月，韓某將其坐北朝南四間磚瓦結(jié)構(gòu)房屋的屋面翻新以600元的工程款承包給許某某。同月19日,許某某及原告丈夫等5人開始施工。當日11時20分,原告丈夫不慎從屋面墜落地面，隨即被送至亭湖區(qū)某醫(yī)院診治。СТ檢查報告單診斷為:L4前滑脫,右側(cè)腰大肌腫脹。亭湖區(qū)某醫(yī)院給予輸液抗炎治療,15時許，又進行了B超檢查,B超報告單提示:腹腔內(nèi)中等量的大量積液,擬診為脾挫裂傷,1小時后進行急診手術，此時傷者已失血性休克。術中發(fā)現(xiàn)脾臟破裂,傷者經(jīng)搶救無效,于當日19時20分死亡。此后,原告與亭湖區(qū)某醫(yī)院發(fā)生爭執(zhí)。在當?shù)毓才沙鏊删鞒窒?亭湖區(qū)某醫(yī)院與原告之子于2009年12月21日簽訂由亭湖區(qū)某醫(yī)院一次性補償原告方14000元費用,雙方從此不再以任何理由追究對方任何責任的協(xié)議。次日,原告之子從亭湖區(qū)某醫(yī)院如數(shù)領取了處理費用。

2010年7月，原告以其子與亭湖區(qū)某醫(yī)院簽訂的協(xié)議顯失公平為由訴至亭湖區(qū)人民法院,請求撤銷調(diào)解協(xié)議,并要求亭湖區(qū)某醫(yī)院等被告連帶賠償經(jīng)濟損失21萬余元。根據(jù)原告的申請，經(jīng)法院委托，2010年10月,鹽城市醫(yī)學會作出醫(yī)療事故技術鑒定書。認定亭湖區(qū)某醫(yī)院在診治原告丈夫過程中,存在延誤診治搶救時機，搶救時間不足,搶救措施不到位等主要醫(yī)療過失行為，醫(yī)療過失行為與邱友林的死亡之間存在直接因果關系，在醫(yī)療事故損害后果中應承擔主要責任。

原告左某某訴稱，韓某將其房屋的屋面翻建承包給無資質(zhì)的許某某。其丈夫受許某某召集，為房屋進行施工時，從屋面墜地，后被送至亭湖區(qū)某醫(yī)院搶救，因亭湖區(qū)某醫(yī)院搶救不及時，導致其丈夫死亡。亭湖區(qū)某醫(yī)院應承擔主要賠償責任。亭湖區(qū)某醫(yī)院以欺詐手段，與兒子邱永俊簽訂協(xié)議，顯失公平，請求依法予以撤銷。韓某將房屋承包給不具備資質(zhì)的人修建，應承擔賠償責任，要求各被告連帶賠償醫(yī)藥費、喪葬費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等合計21萬余元。

被告亭湖區(qū)某醫(yī)院辯稱，原告丈夫在我單位治療過程中死亡屬實。在搶救過程中，是原告延誤了診治時間。事發(fā)后，我院與原告方已達成了協(xié)議，該協(xié)議是當事人真實意思表示，應為有效協(xié)議，且我院已按協(xié)議履行完畢。故請求駁回原告要求我院承擔賠償責任的訴訟請求。

被告許某某辯稱，其不是房屋修繕的承包者，也不是召集人，不應承擔責任。

被告韓某辯稱，許某某找原告丈夫施工，其跌傷后死亡與我沒有任何關系，不應承擔責任。

【爭點】

本案爭議的焦點是原告之子與被告亭湖區(qū)某醫(yī)院在當?shù)毓矙C關主持下簽訂的并已履行

完畢的協(xié)議是否應予撤銷。

【審判】

亭湖區(qū)人民法院經(jīng)審理認為:醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員應當按照診療護理常規(guī)盡其職責為患方進行診冶。醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)務人員過失行為造成患者人身損害構(gòu)成醫(yī)療事故的,醫(yī)療單位應當作為賠償義務人向患方承擔賠償責任。本案醫(yī)學會作出的醫(yī)療事故技術鑒定書,應當予以認定,作為定案依據(jù)。據(jù)此,被告亭湖區(qū)某醫(yī)院應當承擔民事賠償責任。被告亭湖區(qū)某醫(yī)院與原告之子雖就本起事故的賠償問題達成協(xié)議,但是被告亭湖區(qū)某醫(yī)院處于優(yōu)勢地位,而患方對醫(yī)療過失行為程度認知有限,協(xié)議書亦未按照醫(yī)療事故處理條例規(guī)定載明醫(yī)療事故的原因等,且協(xié)議賠償數(shù)額明顯低于實際應承擔的賠償數(shù)額,故應認定此協(xié)議顯失公平,達成協(xié)議的行為為可撤銷的民事行為。被告許某某不具備承包建筑或修繕房屋的資質(zhì)，而承包修繕房屋工程，其對原告丈夫摔傷后搶救過程中死亡，應承擔相應的賠償責任。被告韓某將房屋承包給無資質(zhì)的人修繕，其對本起事故亦應適當承擔賠償責任。本案賠償義務人沒有共同故意或過失，故其不應承擔連帶責任。原告丈夫亦不具備施工資質(zhì)，在施工過程中，不注意自身勞動防護，其亦應承擔相應的民事責任。2010年12月29日，亭湖區(qū)人民法院依照《中華人民共和國民法通則》第五十九條、第一百一十九條、第一百三十一條，《醫(yī)療事故處理條例》第四十九條、第五十二條，《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第三條第二款、第十七條、第十八條、第十九條、第二十條、第二十二條、第二十七條、第二十九條的規(guī)定，作出如下判決：

一、撤銷原告之子與被告亭湖某醫(yī)院于2004年12月21日簽訂的協(xié)議；

二、原告丈夫的醫(yī)療費1875元、處理事故的誤工費150元、交通費500元、喪葬費9101元、死亡賠償金95080元、精神損害撫慰金40000元，合計146706元，由被告阜寧縣第二人民醫(yī)院賠償原告左某某117364.8元，扣除已賠償14500元，實際賠償102864.8元；被告許某某賠償原告左某某5000元；被告韓某賠償原告左某某4000元，均限判決生效后10日內(nèi)兌現(xiàn)完畢。宣判后，雙方當事人均表示服判，沒有提出上訴，判決已發(fā)生法律效力。

【評析】

本案是一起農(nóng)村常見的房屋修建過程中造成的人身損害，后在醫(yī)治過程中因醫(yī)療過失行為引發(fā)的醫(yī)療事故損害糾紛案，就原告之子與被告亭湖區(qū)某醫(yī)院所簽訂的協(xié)議效力，形成兩種不同意見。

第一種意見認為，被告亭湖區(qū)某醫(yī)院與原告之子在公安機關主持下達成的賠償協(xié)議，原告之子不存在受協(xié)迫、欺詐的情形，且該協(xié)議已履行完畢，協(xié)議是原告的真實意思表示。根據(jù)當事人意思自治的原則，應為有效協(xié)議，故應駁回原告的訴訟請求。

第二種意見認為，原告之子與被告亭湖區(qū)某醫(yī)院雖是在公安機關主持下達成的賠償協(xié)議，但亭湖區(qū)某醫(yī)院在簽訂協(xié)議時，沒有告知原告之子此次醫(yī)療事故的原因等，違反了國務院《醫(yī)療事故處理條例》的有關規(guī)定，誤導了原告之子，使原告之子在與被告亭湖區(qū)某醫(yī)院簽訂協(xié)議時存在“重大誤解”。故該協(xié)議應予撤銷。

筆者同意第二種意見。理由如下：

一、原告之子與被告亭湖區(qū)某醫(yī)院簽訂的協(xié)議存在“重大誤解”。

《民法通則》第59條規(guī)定:“下列民事行為,一方有權請求人民法院或者仲裁機關予以變更或者撤銷:

一、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解的;

二、顯失公平的。被撤銷的民事行為從行為開始起無效。”《合同法》第54條對可變更可撤銷的情形作了補充,即“一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同?！?/p>

最高人民法院《關于貫徹執(zhí)行<民法通則>若干問題的意見(試行)》第71條規(guī)定:“行為人因為對行為的性質(zhì)、對方當事人、標的物的品種、質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量等的錯誤認識,使行為人的后果與自已的意思相悖,并造成較大損失的,可以認定為重大誤解?！庇捎谠谒痉▽嵺`中關于重大誤解的規(guī)定沒有統(tǒng)一的尺度可共把握,筆者認為行為人對行為內(nèi)容有重大誤解的民事

行為,應當指當事人在作出意思表示時,對涉及民事行為的重要事項存在認識上顯著缺陷,在此基礎上而實施的民事行為。其構(gòu)成從主觀方面看,行為人的認識與客觀事實存在根本性的背離;從客觀方面看,因為發(fā)生背離,應給行為人造成較大損失。

國務院《醫(yī)療事故處理條例》第47條規(guī)定:“雙方當事人協(xié)商解決醫(yī)療事故的賠償?shù)让袷仑熑螤幾h的,應當制作協(xié)議書。協(xié)議書應當載明雙方當事人的基本情況和醫(yī)療事故的原因、雙方當事人共同認定的醫(yī)療事故等級以及協(xié)商確定的賠償數(shù)額等,并由雙方當事人在協(xié)議上簽名。”該條規(guī)定要求醫(yī)療單位在協(xié)調(diào)處理醫(yī)療糾紛時，應履行如實告知醫(yī)療事故原因、醫(yī)療事故等級等義務，防止在協(xié)調(diào)處理醫(yī)療糾紛時,院方利用其有利地位,隱瞞事實,誤導受害人,損害受害人的合法權益。

就本案而言，原告之子并非從事醫(yī)務工作的專業(yè)人士,對醫(yī)療行為是否存在過錯及過錯程度認知有限,對亭湖區(qū)某醫(yī)院應承擔何種責任并不明白,而被告亭湖區(qū)某醫(yī)院對醫(yī)療行為存在的過失以及其過失與原告丈夫死亡之間存在的因果關系應當明知。而在公安機關的調(diào)解過程中，亭湖區(qū)某醫(yī)院沒有告知原告之子此次醫(yī)療事故的原因等，協(xié)議僅載明了賠償數(shù)額,而對醫(yī)療行為是否存在過錯和是否構(gòu)成醫(yī)療事故及其等級未有提及。而此起事故事后經(jīng)鑒定為一級甲等醫(yī)療事故,醫(yī)方應承擔主要責任。故原告之子在與亭湖區(qū)某醫(yī)院簽訂協(xié)議時，主觀認識上存在顯著缺陷,符合重大誤解的構(gòu)成。

二、原告之子與被告亭湖區(qū)某醫(yī)院簽訂的協(xié)議存在“顯失公平”。

最高人民法院《關于貫徹執(zhí)行<民法通則>若干問題的意見(試行)》第72條規(guī)定:“一方當事人利用優(yōu)勢或者利用對方?jīng)]有經(jīng)驗,致使雙方的權利與義務明顯違反公平、等價有償原則的,可以認定為顯失公平。”從司法實踐看，顯失公平必定是某種原因造成的結(jié)果,原因可以是欺詐、脅迫、乘人之危、重大誤解等。那么,對于以金錢給付為主要內(nèi)容的法律關系,由于上述原因?qū)е聭男信c實際履行偏離至何種程度,即應認定為顯失公平,目前尚無法律規(guī)定或規(guī)范性文件可供參考。筆者認為,向上高于應給付數(shù)額的4倍,向下低于應給付數(shù)額的1/4倍,即可認定為顯失公平。就本案而言,被告亭湖區(qū)某醫(yī)院利用自已作為醫(yī)療單位的優(yōu)勢及有利地位和原告之子沒有經(jīng)驗的弱點，與原告之子簽訂協(xié)議，僅賠償了原告1萬余元,而實際依法應賠償14萬余元,數(shù)額過于懸殊,足已說明該協(xié)議顯失公平。

三、公安機關進行調(diào)解簽訂的協(xié)議可予撤銷。

公安機關的基層派出所雖不屬于人民調(diào)解委員會，但其擔負著大量的民間糾紛的調(diào)解工作，鈍化了大量的社會矛盾，應是人民調(diào)解的一部分。但其主持簽訂的調(diào)解協(xié)議雖不具有法院作出的調(diào)解書的強制執(zhí)行效力，也不具有不可撤銷性，但當事人不得隨意變更或解除，對協(xié)議的效力，應根據(jù)最高人民法院《關于審理涉及人民調(diào)解協(xié)議的民事案件的若干規(guī)定》，從當事人有沒有行為能力、當事人意思表示是否真實和協(xié)議內(nèi)容有沒有違反法律或損害國家、集體、第三人或者社會公共利益進行審查。當事人請求撤銷公安機關主持簽訂的調(diào)解協(xié)議，必須符合法定情形才能得到支持。

本案中原告之子與被告亭湖區(qū)某醫(yī)院簽訂的協(xié)議，是經(jīng)公安機關主持調(diào)解，不存在欺詐、脅迫或者乘人之危的情形，但因原告之子在簽訂協(xié)議時存在重大誤解，并非原告之子真實的意思表示，同時該協(xié)議也顯失公平，違反了公平原則的法律規(guī)定，屬于可撤銷的民事行為。至于協(xié)議的履行完畢是否影響原告撤銷權的行使，我國《民法通則》第59條規(guī)定：“被撤銷的民事行為從行為開始起無效。”故該協(xié)議的履行完畢，不影響原告撤銷權的行使。本案原告作為顯失公平的受害人,在協(xié)議簽訂后一年內(nèi)向人民法院主張該協(xié)議的撤銷權，符合法律的規(guī)定，其請求撤銷其子與被告亭湖區(qū)某醫(yī)院簽訂的協(xié)議，應得到人民法院的支持。