第一篇:拆遷安置房施工合同
拆遷安置房施工合同
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,為明確雙方責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議供雙方遵守執(zhí)行。
一、工程概況及要求
工程名稱:
工程地點:
承包方式:包工包料
承包內(nèi)容:基礎(chǔ)工程、主體工程、屋面工程、內(nèi)抹灰、室內(nèi)地面找平及樓面找平、外墻裝飾、樓梯扶手、內(nèi)防盜門、門面卷閘門、外門窗工程、防水工程。
二、工程概況:
1、一到六層建筑面積約平方米,竣工以后以實際建筑面積丈量計算為準(zhǔn)。
2、按圖施工,如有更改的地方,由甲、乙雙方共同協(xié)商決定。
3、底層為框架現(xiàn)澆,二至五層為磚混結(jié)構(gòu),頂層為現(xiàn)澆。
4、門面每間通電、通水,下水道通、生活用水通,主體完后每間地面原漿收光。底層1至2的石頭混凝土地板找平搓平,地板基地用水夯。
5、每戶進(jìn)戶防盜門用“步陽”正品防盜門,電線主線 1
接10平方米銅心線(用成塑牌達(dá)國標(biāo)),水(清水通至廚房,室內(nèi)所有污水必須接至主污水管上,地面污水管接至離墻邊3米);電(主線接至防盜門內(nèi)口,地線用6㎡必須接地);衛(wèi)生間主管道用110mm的合格產(chǎn)品塑膠管。弱電箱14回路,每戶一個進(jìn)戶,預(yù)埋線管時,必須強、弱電線管、樓梯電子門線管安到位。
6、基礎(chǔ),一樓用富豐水泥,轉(zhuǎn)換層以上用渠縣水泥325.。
7、卷閘門按9mm厚度的氧化片,前后窗子、室內(nèi)推拉門用鋁合金品牌“榮興”(90型材)。
8、外墻三方貼磚,顏色由指揮部或用戶決定。
9、閉雷帶按圖施工,樓頂避雷針必須有柱子鋼筋焊接直至地下,接口雙面連接必須達(dá)到12cm,頂層的女兒墻背面抹灰收光。
10、樓梯門由方管焊接,基礎(chǔ)深度按圖計,超深部分另計。
11、所有建材質(zhì)量合格,柱子和梁全采用水洗沙。1至2的石頭,按設(shè)計配混凝土。鋼材全用(達(dá)鋼、成鋼)正品材質(zhì),必須有出廠合格證,若抽樣檢測不合格,費用由乙方負(fù)責(zé),頁巖磚(干磚、沒燒過的磚,嚴(yán)禁上墻使用)。
12、廚房、衛(wèi)生間預(yù)留通風(fēng)口,抽油煙機(jī)洞口,臥室、客廳預(yù)留空調(diào)洞口。
13、混凝土隱蔽工程,經(jīng)甲方多人驗證后,方可施工。
14、預(yù)制板要求5級貸載,能經(jīng)過試壓,水泥板頭用磚頭堵塞、填灰漿。
15、廚房、廁所防水處理。
16、乙方在施工期間,因乙方原因,若出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故,由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。
三、開、竣工時間:
二00年月日開工日起至二00年月日完工。有效工期200天,如出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害和政策性停工,可以順延,三月以上連續(xù)暴雨或連續(xù)停電無法正常施工,工期順延。
四、工程造價和結(jié)算方式:
按建筑面積每平方米為元正。(固定價款)
五、甲、乙雙方職責(zé)和義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)辦理的開工和各種審批手續(xù),并承擔(dān)辦理各種手續(xù)費用,協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系,保證施工正?;?,乙方不承擔(dān)工程中的一切費用。
2、甲方指派專人對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,經(jīng)權(quán)威部門認(rèn)定有權(quán)要求乙方無條件的返工,直到合格,乙方應(yīng)主動配合承擔(dān)返工費用。
3、乙方應(yīng)積極組織好施工隊伍,嚴(yán)格按建筑工程安全操作,規(guī)程組織施工,配備必須的安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備,以保證施工安全。因乙方原因造成的安全事故,由乙方自負(fù)(如出現(xiàn)安全事故及近鄰的糾紛事件所產(chǎn)生的費用等,由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任)。
4、工程款項(進(jìn)度款)支付。
(1)基礎(chǔ)工程完工撥款付總造價的15%()元。
(2)主體一層完工撥款總造價的20%()元。
(3)二至六層完工每層撥款付總價的10%()元。
(4)進(jìn)入內(nèi)抹灰及處裝付總造價的10%()元。
(5)竣工驗收后,款項撥到總造價的97%()元。
(6)余下5%作為質(zhì)量保證金竣工一年后再支付()元。
六、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議,屬本合同的組成部分,具同等法律效力。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其余兩份送各有關(guān)部門。
甲方:
甲方(簽字):
乙方:(公章)
年月日
第二篇:拆遷安置房購房合同
拆遷安置房購房合同
拆遷安置房購房合同1
甲方:
身份證:
地址:
日期:
乙方:
身份證:
地址:
日期:
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利
1.甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方
2.乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)
3.待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4。本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
見證人:
20___年___月X日
拆遷安置房購房合同2
甲方:______
乙方:______
甲方將坐落于________市________區(qū)________小區(qū)________號樓________室________平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1.甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2.乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3.待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4。本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式三份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:______ 乙方簽字:______
見證人:______
____________年______月___日
拆遷安置房購房合同3
甲方:
乙方:
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1、甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2、乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3、待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4、本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
見證人:
20××年XX月X日
拆遷安置房購房合同4
出賣人(甲方):
身份證號碼:
以上人是本協(xié)議中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
受買人(乙方):
身份證號碼:
以上人是本協(xié)議中所述房屋的受買人。
現(xiàn)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買安置房產(chǎn)簽訂本協(xié)議(共四頁),以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方拆遷安置房屋座落在,安置房屋面積為平方米,房屋用途為住宅。裝修情況:
第二條、本協(xié)議中所述房屋為甲方拆遷安置房,是甲方的家庭共同財產(chǎn)。該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第三條、上述房產(chǎn)的交易房屋面積和價格:
買賣房屋面積為平方米,按元/每平方米計價,共計人民幣元整(大寫:拾萬仟佰拾元整),但由于房產(chǎn)證尚在辦理中,如實際安置房屋不足或超過平方米,按實際面積元/平方米計算總房款,多還少補。
第四條、付款時間與方式:
甲乙雙方同意乙方付款人民幣元整交付甲方,其中定金元整在年月日已支付,余款元整以付款收據(jù)為證。
第五條、房屋交付:
房屋竣工交付后7日內(nèi)甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方,由乙方所有。
第六條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記及過戶的約定:
對本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下約定進(jìn)行。
1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權(quán)證、土地使用權(quán)證及其他手續(xù)所需繳納的'稅收和費用均由甲方承擔(dān)。辦理到甲方名下后,甲方應(yīng)自領(lǐng)取之日起五日內(nèi),將領(lǐng)到的產(chǎn)權(quán)證書交由乙方。
2、在已辦理到甲方名下房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù)之后,自乙方向甲方提出辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過戶請求之日起30天內(nèi)甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過戶手續(xù),所須相關(guān)費用(包含雙方交易費、營業(yè)稅等)全部由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)
權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第七條、違約責(zé)任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個月的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,乙方付給甲方的定金歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除協(xié)議,若甲方擅自解除協(xié)議,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行協(xié)議或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本協(xié)議的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣元整。
4、乙方根據(jù)本協(xié)議第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),甲方超過30天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行協(xié)議,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣元整。
第八條、本協(xié)議發(fā)生爭議的解決方式:
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本協(xié)議,簽定本協(xié)議后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意通過法律方式解決糾紛。
第九條、本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方共同協(xié)商解決,與本協(xié)議同具法律效力。
本協(xié)議在雙方簽字之日(年月日)起生效。本協(xié)議中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。本協(xié)議一式貳份,甲方產(chǎn)權(quán)人共持一份,乙方一份,留存?zhèn)洳椤?/p>
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
拆遷安置房購房合同5
甲方:
乙方:
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1、甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2、乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3、待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4、本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
拆遷安置房購房合同6
甲方:YY
乙方:
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1.甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2.乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3.待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4。本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:YY
乙方簽字:
見證人:ZZ
20xx年XX月X日
拆遷安置房購房合同7
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人(甲方):______________________ (以下簡稱甲方)
身份證號碼:
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:
以上_______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買受人(乙方):______________________ (以下簡稱乙方)
身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方房屋座落在________________________________,位于第____層,共______(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積為______平方米,房屋用途為_______。并附帶_________一間,位于___________________,面積為______平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備:
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________,是
________________________的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣,該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格:
成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款,并已在____年____月___日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項用途。第二筆房款人民幣________拾________萬元整于_____年____月___日付給甲方,第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當(dāng)日(_____年____月___日)付給甲方。
第六條、房屋交付:
甲方應(yīng)在交房當(dāng)日(____年____月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方(以各項文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:
甲方應(yīng)在房屋交付(_____年____月___日)前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責(zé)任:
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_叁拾_天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節(jié)假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的_壹_%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過_陸拾_天(大寫數(shù)字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1. 甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行,并在本合同第六條約定的實際交付之日起_玖拾_天內(nèi)交付房屋。
2.終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_壹拾%_利率付給利息。
3. _________________________________________。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權(quán)要求退房,一切損失由甲方承擔(dān)(是否要注明損失的范圍?)。
甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內(nèi)未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,并支付乙方違約金貳仟元整,并應(yīng)在三十天辦理結(jié)束全部戶口遷出手續(xù)。
第九條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的'約定:
本房屋以后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下第____種約定進(jìn)行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記過戶手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天(大寫數(shù)字)(遇法定節(jié)假日順延)內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求
之日起______天(大寫數(shù)字)內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%(大寫數(shù)字)賠償乙方損失。
2、乙方自愿在收到甲方的房屋及其手續(xù)后,延緩辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)。但如乙方有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)的需要,向甲方提出書面要求,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),并協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù),不得用任何方式拒絕阻撓。如因甲方的過失造成乙方不能在乙方向甲方提出書面要求起_____天(大寫數(shù)字)(遇法定節(jié)假日順延)內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數(shù)字)內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%(大寫數(shù)字)賠償乙方損失
3、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)時,甲方負(fù)責(zé)在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______(姓名)名下,并在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)交與乙方,所需費用,由______承擔(dān)。
如因甲方原因不能將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方
______(姓名)名下,甲方須為乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù),所須費用由____________承擔(dān)。
如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)取得姓名標(biāo)注為乙方______(姓名)的房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%賠償乙方損失
乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)時,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責(zé)任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個月的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方根據(jù)本合同第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),甲方超過_叁拾_天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當(dāng)房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補償款歸乙方所有。
6、當(dāng)出現(xiàn)因繼承、贈與或其他涉及房屋產(chǎn)權(quán)所有人變化時,新的產(chǎn)權(quán)所有人承擔(dān)甲方全部責(zé)任。
第十一條、雙方約定的其他事項:
本合同附件如下:
《房屋實際所有人確認(rèn)書》
《首付款(定金)收條確認(rèn)書》
《房屋內(nèi)財產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓清單、確認(rèn)書》
第十二條、本合同主體
1、甲方是_____________________________________共_____人,委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權(quán)人同意。
2、乙方是________________________________,代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人,_________、_________系其法定監(jiān)護(hù)人,_________、_________承諾其有權(quán)出售該房屋并全權(quán)代理_________簽訂本合同,且無其他糾紛,否則由此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任由_________、_________自行承擔(dān)。(注:本條適用于甲方安置戶中有未成年人時使用。)
第十三條、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_20xx_年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產(chǎn)權(quán)人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____________一份,留存?zhèn)洳椤?/p>
第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1. 提交______仲裁委員會仲裁。
2. 任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協(xié)商解決,與本合同同具法律效力。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
身份證號碼:
身份證號碼:
電 話:
電 話:
甲方(簽章):
乙方(簽章):
身份證號碼:
身份證號碼:
電 話:
電 話:
拆遷安置房購房合同8
甲方:YY
乙方:XX
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1、甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2、乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3、待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4、本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:YY乙方簽字:XX
見證人:ZZ
20xx年XX月X日
第三篇:拆遷安置房轉(zhuǎn)讓合同
篇一:拆遷安置房轉(zhuǎn)讓協(xié)議 拆遷安置房轉(zhuǎn)讓協(xié)議 合同雙方當(dāng)事人: 轉(zhuǎn)讓人(甲方):(以下簡稱甲方)身份證號碼:(房屋共有權(quán)人),身份證號碼:(房屋共有權(quán)人),身份證號碼: 以上 人系本協(xié)議中所述房屋共有權(quán)人,在本協(xié)議中與轉(zhuǎn)讓人合稱“甲方”。受讓人(乙方):(以下簡稱乙方)身份證號碼:
甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買拆遷安置房事宜簽訂本協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 房屋基本情況:房屋坐落在,面積為),房屋附屬設(shè)施情況為。上述房屋為甲方的拆遷安置房,系甲方的家庭共同財產(chǎn)。并且不存在其他共有權(quán)人。甲方保證該房屋無任何權(quán)利瑕疵或產(chǎn)權(quán)糾紛,且未設(shè)置任何抵押擔(dān)保。交易后如有上述未清事項,由甲方負(fù)責(zé)解決,乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第二條 房屋交易價格:人民幣元(大寫: 整)。上述交易價格為固定價,包含了房屋本身價格以及第一條中載明的相關(guān)附屬設(shè)施的價格。無論最后實測面積與第一條所述面積是否存在差異,上述交易價格均維持不變。
第三條 付款時間和方式:定金元已于年月日支付并于本協(xié)議簽署之日轉(zhuǎn)為房款,乙方需于年月日錢支付房款人民幣元(大寫: 整),乙方需于年月日前支付人民幣元(大寫: 整),乙方需于月日錢支付房款人民幣元(大寫: 整),余款元在辦完房屋產(chǎn)權(quán)過戶一次性支付完畢。
第四條 房屋交付時間:甲方應(yīng)于年月日將房屋及其附帶的所有鑰匙全部交付給乙方,并歸乙方所有。(如遇政策變化交房時間順延)
第五條 產(chǎn)權(quán)登記和過戶約定:
1.一旦上述房屋可以辦理相關(guān)權(quán)證,甲方應(yīng)在三十日內(nèi)將房屋的土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證(以下簡稱“兩證”)辦理到甲方名下,辦理過程中所要繳納的稅費均由甲方承擔(dān)。辦理到甲方名下后,甲方應(yīng)自領(lǐng)取之日起三日內(nèi)將領(lǐng)到的土地使用權(quán)證書和房屋所有證書以及其他相關(guān)資料交給乙方。
2.在兩證辦理到甲方名下后且乙方向甲方提出辦理兩證過戶請求之日起三十日內(nèi),甲方須無條件協(xié)商乙方辦理兩證過戶手續(xù),過戶過程中甲方和乙方應(yīng)繳的 全部稅費均為乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(包括但不限于原產(chǎn)權(quán)證書、結(jié)婚證、身份證及以上證件的復(fù)印件及其他共有人同意出售的書面意見等),如以任何方式拒絕或阻撓,屬于甲方違約。
第六條 違約責(zé)任:
1.乙方未按照協(xié)議約定將全部房款交付給甲方,逾期達(dá)到10天以上的,每逾期1天,乙方按照應(yīng)付款的5%向甲方支付違約金,逾期達(dá)到30天以上的,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方支付違約金貳拾萬整。
2.甲方不得擅自解除本協(xié)議,否則乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行或要求甲方退還全部款項,并有權(quán)要求甲方按照同期銀行貸款利息支付利息款,同時有權(quán)要求甲方支付違約金貳拾萬整。3.甲方違反本協(xié)議第五條第一款約定怠于辦理兩證或者取得兩證后未及時交付乙方的視為甲方違約,乙方有權(quán)催告甲方履行并要求甲方支付違約金貳拾萬整。
4.乙方根據(jù)本協(xié)議第五條第二款約定向甲方提出辦理過戶要求,甲方超過三十天不積極協(xié)助乙方辦理,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行協(xié)議,并有權(quán)要求甲方支付違約金。5.此次房屋交易的見證方為江蘇澄奕不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,見證方起到介紹成功及協(xié)助雙方辦理交房等手續(xù),不承擔(dān)任何連帶和擔(dān)保責(zé)任。
第七條爭議解決方式:本協(xié)議簽訂后雙方應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行,不得以任何理由反悔。如因履行本協(xié)議發(fā)生爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的提交房屋所在地人人民法院解決。第八條本協(xié)議自各方簽署之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方各產(chǎn)權(quán)人共持一份,乙方持有一份,丙方持有一份,具有同等法律效力。
第九條 其他約定
1、本次買賣房價為一口價,以后不得以市價漲價等理由拒絕 該合同交易,實際所有人放棄以后溢漲放價的主張權(quán)益;
甲方各產(chǎn)權(quán)人簽字:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
聯(lián)系電話:見證方蓋章:澄奕不動產(chǎn) 店 經(jīng)紀(jì)人
聯(lián)系電話:0510-***066 合同簽署日期: 年 月日篇二:拆遷安置房買賣合同范文
拆遷安置房買賣合同 合同雙方當(dāng)事人:
出賣人(甲方):______________________(以下簡稱甲方)身份證號碼:
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:
以上_______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買受人(乙方):______________________(以下簡稱乙方)身份證號碼: 根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。第一條、房屋的基本情況:
甲方房屋座落在________________________________,位于第____層,共______(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積為______平方米,房屋用途為_______。并附帶_________一間,位于___________________,面積為______平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備:包括__________________________________________。第三條、本合同中所述房屋為_____________________,是
________________________的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣,該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。第四條、上述房產(chǎn)的交易價格:
成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款,并已在____年____月___日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項用途。第二筆房款人民幣________拾________萬元整于_____年____月___日付給甲方,第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當(dāng)日(_____年____月___日)付給甲方。第六條、房屋交付:
甲方應(yīng)在交房當(dāng)日(____年____月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方(以各項文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。第七條、戶口遷出:
甲方應(yīng)在房屋交付(_____年____月___日)前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責(zé)任:除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_叁拾_天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節(jié)假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的_壹_%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過_陸拾_天(大寫數(shù)字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1.甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行,并在本合同第六條約定的實際交付之日起_玖拾_天內(nèi)交付房屋。
2.終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_壹拾%_利率付給利息。3._________________________________________。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權(quán)要求退房,一切損失由甲方承擔(dān)(是否要注明損失的范圍?)。
甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內(nèi)未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,并支付乙方違約金貳仟元整,并應(yīng)在三十天辦理結(jié)束全部戶口遷出手續(xù)。第九條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定:
本房屋以后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下第____種約定進(jìn)行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記過戶手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天(大寫數(shù)字)(遇法定節(jié)假日順延)內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數(shù)字)內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%(大寫數(shù)字)賠償乙方損失。
2、乙方自愿在收到甲方的房屋及其手續(xù)后,延緩辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)。但如乙方有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)的需要,向甲方提出書面要求,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),并協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù),不得用任何方式拒絕阻撓。如因甲方的過失造成乙方不能在乙方向甲方提出書面要求起_____天(大寫數(shù)字)(遇法定節(jié)假日順延)內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數(shù)字)內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%(大寫數(shù)字)賠償乙方損失
3、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)時,甲方負(fù)責(zé)在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______(姓名)名下,并在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)交與乙方,所需費用,由______承擔(dān)。
如因甲方原因不能將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方
______(姓名)名下,甲方須為乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù),所須費用由____________承擔(dān)。
如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)取得姓名標(biāo)注為乙方______(姓名)的房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)時,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。第十條、違約責(zé)任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個月的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方根據(jù)本合同第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),甲方超過_叁拾_天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當(dāng)房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補償款歸乙方所有。
6、當(dāng)出現(xiàn)因繼承、贈與或其他涉及房屋產(chǎn)權(quán)所有人變化時,新的產(chǎn)權(quán)所有人承擔(dān)甲方全部責(zé)任。
第十一條、雙方約定的其他事項: 本合同附件如下:
《房屋實際所有人確認(rèn)書》篇三:拆遷安置房轉(zhuǎn)讓合同無效拆遷安置房轉(zhuǎn)讓合同無效 王啟宗訴胡亮亮確認(rèn)拆遷安置房購置權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無效被判敗訴案 【裁判摘要】
法客帝國(empirelawyers)出品
購買拆遷安置房是政府因征地拆遷而給予被拆遷人的一項優(yōu)惠購買特定房屋的權(quán)利,是被拆遷人因財產(chǎn)受損而獲得的一種經(jīng)濟(jì)補償方式之一。拆遷安置房購置權(quán)是被拆遷人的一項財產(chǎn)權(quán)利,在無法律或行政法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的情況下,拆遷安置房購置權(quán)的轉(zhuǎn)讓具有法律效力?!景盖槿摹?原告:王啟宗。被告:胡亮亮。
原告王啟宗因與被告胡亮亮確認(rèn)合同無效糾紛一案,向宿遷市宿豫區(qū)人民法院提起訴訟。原告王啟宗訴稱:其系宿豫區(qū)曉店鎮(zhèn)王溝居委會小墩八組居民,其所居住的房屋于2010年9月5日被政府依法征收,應(yīng)該享受政府拆遷安置,因其已經(jīng)購買了商品房,故將所獲得的安置房購房資格轉(zhuǎn)讓給胡亮亮,收取胡亮亮轉(zhuǎn)讓費用
17500元。原告認(rèn)為,雙方的轉(zhuǎn)讓行為違反了法律規(guī)定應(yīng)屬無效,被告將原告原享有的權(quán)利占為己有不當(dāng),故請求法院判決確認(rèn)雙方簽訂的合同無效。
被告胡亮亮辯稱:雙方簽訂的拆遷安置權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是雙方真實意思表示,合法有效。若協(xié)議無效,原告應(yīng)該賠償被告損失。
宿遷市宿豫區(qū)人民法院一審查明: 原告王啟宗系宿豫區(qū)曉店鎮(zhèn)王溝居委會小墩八組居民,其所居住的房屋于2010年9月5日被政府依法征收,并領(lǐng)取了相應(yīng)的征收補償款。另根據(jù)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)政策,王啟宗還享受政府規(guī)定的安置房購房資格及購房優(yōu)惠條件(購房單價每平方米優(yōu)惠150元等)。因王啟宗已經(jīng)購買了商品房,應(yīng)胡亮亮要求,王啟宗將其獲得的安置房購房資格出售給胡亮亮,并收取胡亮亮轉(zhuǎn)讓費用17500元。
2011年9月18日,雙方簽訂書面“拆遷面積安置權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”。協(xié)議簽訂后,胡亮亮以王啟宗名義向政府指定單位購買了安置房,并享受安置政策規(guī)定的優(yōu)惠條件,付清全部購房款并取得房屋使用權(quán),已將房屋裝修使用。宿遷市宿豫區(qū)人民法院一審認(rèn)為:
當(dāng)事人在不違反法律及行政法規(guī)禁止性規(guī)定的前提下,依法享有自愿訂立合同的權(quán)利。本案中所涉的安置房購買資格是有關(guān)部門對房屋征收對象在獲得征收補償款后所給予的政策性優(yōu)惠,本案所涉的買賣行為,并不為國家法律或行政法規(guī)所禁止。據(jù)此,宿遷市宿豫區(qū)人民法院依照《中華人民共和國合同法》第六條、第五十二條的規(guī)定,于2013年2月21日作出(2013)宿豫民初字第0038號民事判決: 駁回原告王啟宗的訴訟請求。
一審判決后,王啟宗不服,向宿遷市中級人民法院提起上訴稱:一審判決沒有查清部分案件事實。王啟宗轉(zhuǎn)讓給胡亮亮的安置房價格同市場價格相比相差1200元以上,而非150元。運河雅居小區(qū)的土地使用性質(zhì)為無償劃撥土地,該土地的權(quán)利屬國家或集體所有,使用人沒有向國家繳納土地出讓金。王啟宗取得安置權(quán)是基于自己的房屋被依法征收,其安置權(quán)不僅是一種專屬權(quán)利,同時也附有一定的人身權(quán)利,本質(zhì)上屬于宅基地使用權(quán)和安置房屋使用權(quán)的一種置換。依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,雙方簽訂的安置轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)為無效合同。綜上,一審法院認(rèn)定事實不清,適用法律不當(dāng),請求二審法院撤銷一審判決,改判雙方簽訂的安置權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無效。
被上訴人胡亮亮答辯稱:雙方簽訂的合同是在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的,且有第三方見證,該合同合法有效。一審判決正確,請求二審法院駁回上訴,維持原判。宿遷市中級人民法院經(jīng)審理,確認(rèn)一審查明的事實。宿遷市中級人民法院二審認(rèn)為:
王啟宗的房屋被拆遷,其享有被安置的權(quán)利,該權(quán)利系王啟宗房屋被拆遷而享有的一項財產(chǎn)性權(quán)利。因王啟宗已經(jīng)購買了商品房,故其與胡亮亮達(dá)成協(xié)議,將其房屋被拆遷后享有的房屋安置權(quán)利轉(zhuǎn)讓給胡亮亮,其本質(zhì)上是一種財產(chǎn)權(quán)利的轉(zhuǎn)移,該協(xié)議系雙方當(dāng)事人的真實意思表示,且不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定,協(xié)議有效。一審判決認(rèn)定事實清楚、適用法律正確,審理程序合法,實體處理并無不當(dāng),應(yīng)予維持。據(jù)此,宿遷市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第(一)項之規(guī)定,于2013年6月14日作出(2013)宿中民終字第0383號民事判決: 駁回上訴,維持原判。一審獨任審判員:孫權(quán)
第四篇:拆遷安置房購房合同
拆遷安置房購房合同7篇
拆遷安置房購房合同1
甲方:YY
乙方:
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1.甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2.乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3.待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4。本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:YY
乙方簽字:
見證人:ZZ
20xx年XX月X日
拆遷安置房購房合同2
合同雙方當(dāng)事人:
出賣人(甲方):______________________(以下簡稱甲方)
身份證號碼:
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:
(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)_________身份證號碼:
以上_______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買受人(乙方):______________________(以下簡稱乙方)
身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方房屋座落在________________________________,位于第____層,共______(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積為______平方米,房屋用途為_______。并附帶_________一間,位于___________________,面積為______平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設(shè)施設(shè)備:
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________,是
________________________的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣,該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格:
成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款,并已在____年____月___日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項用途。第二筆房款人民幣________拾________萬元整于_____年____月___日付給甲方,第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當(dāng)日(_____年____月___日)付給甲方。
第六條、房屋交付:
甲方應(yīng)在交房當(dāng)日(____年____月____日)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方(以各項文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:
甲方應(yīng)在房屋交付(_____年____月___日)前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責(zé)任:
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_叁拾_天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節(jié)假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的_壹_%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過_陸拾_天(大寫數(shù)字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1、甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行,并在本合同第六條約定的實際交付之日起_玖拾_天內(nèi)交付房屋。
2、終止合同,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_壹拾%_利率付給利息。
3、_________________________________________。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權(quán)要求退房,一切損失由甲方承擔(dān)(是否要注明損失的范圍?)。
甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內(nèi)未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,并支付乙方違約金貳仟元整,并應(yīng)在三十天辦理結(jié)束全部戶口遷出手續(xù)。
第九條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定:
本房屋以后若遇到需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下第____種約定進(jìn)行。
1、在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記過戶手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天(大寫數(shù)字)(遇法定節(jié)假日順延)內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求
之日起______天(大寫數(shù)字)內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%(大寫數(shù)字)賠償乙方損失。
2、乙方自愿在收到甲方的房屋及其手續(xù)后,延緩辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)。但如乙方有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)的需要,向甲方提出書面要求,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),并協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù),不得用任何方式拒絕阻撓。如因甲方的過失造成乙方不能在乙方向甲方提出書面要求起_____天(大寫數(shù)字)(遇法定節(jié)假日順延)內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數(shù)字)內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%(大寫數(shù)字)賠償乙方損失
3、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)時,甲方負(fù)責(zé)在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)(______天)將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______(姓名)名下,并在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)交與乙方,所需費用,由______承擔(dān)。
如因甲方原因不能將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方
______(姓名)名下,甲方須為乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù),所須費用由____________承擔(dān)。
如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)取得姓名標(biāo)注為乙方______(姓名)的房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的`______%賠償乙方損失
乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)時,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責(zé)任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個月的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方根據(jù)本合同第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),甲方超過_叁拾_天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。
5、當(dāng)房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補償款歸乙方所有。
6、當(dāng)出現(xiàn)因繼承、贈與或其他涉及房屋產(chǎn)權(quán)所有人變化時,新的產(chǎn)權(quán)所有人承擔(dān)甲方全部責(zé)任。
第十一條、雙方約定的其他事項:
本合同附件如下:
《房屋實際所有人確認(rèn)書》
《首付款(定金)收條確認(rèn)書》
《房屋內(nèi)財產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓清單、確認(rèn)書》第十二條、本合同主體
1、甲方是_____________________________________共_____人,委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本合同的時候經(jīng)本房屋所有房屋共有產(chǎn)權(quán)人同意。
2、乙方是________________________________,代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人,_________、_________系其法定監(jiān)護(hù)人,_________、_________承諾其有權(quán)出售該房屋并全權(quán)代理_________簽訂本合同,且無其他糾紛,否則由此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任由_________、_________自行承擔(dān)。(注:本條適用于甲方安置戶中有未成年人時使用。)
第十三條、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_20xx_年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產(chǎn)權(quán)人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____________一份,留存?zhèn)洳?。第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1、提交______仲裁委員會仲裁。
2、任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協(xié)商解決,與本合同同具法律效力。甲方(簽章):乙方(簽章):
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:甲方(簽章):
乙方(簽章):身份證號碼:
身份證號碼:電話:電話:
甲方(簽章):乙方(簽章):
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
年月日年月
見證方(中間人):_______身份證號碼:日期:____年___月___日
見證方(中間人):_______身份證號碼:日期:____年___月___日
附件1:
房屋實際所有人確認(rèn)書
現(xiàn)因房屋買賣需要特確定以下事實:
為房屋的實際所有人,為其實際共同所有人。該房原房產(chǎn)所有人為,現(xiàn)實際所有人確認(rèn)從其處所購房產(chǎn)無任何權(quán)利和效力瑕疵,該轉(zhuǎn)讓行為為雙方自由意志的體現(xiàn)。
本次買賣房價為一口價,以后不得以市價溢漲等理由拒絕該合同交易,實際所有人放棄以后溢漲房價的主張權(quán)利。
實際所有人及其共有人有權(quán)處分該房產(chǎn)及其內(nèi)部設(shè)施,實際所有人與原權(quán)利人的糾紛不得損害購買人的利益。
實際所有人不得以合同的無效來對抗購買人,購買人享有房產(chǎn)上市交易時的優(yōu)先購買權(quán),除非購買人書面放棄該權(quán)利并通知實際所有人,該優(yōu)先購買權(quán)可以對抗任何善意第三人。其他:原房產(chǎn)人:實際所有人:購買人:見證人:
時間:年月日
附件2:
首付款(定金)收條確認(rèn)書
今收到購買人用于購買的首付款(定金)元,大寫。符合合同的約定,并確認(rèn)收悉。
收條人:
年月日
附件3:
房屋內(nèi)財產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓清單、確認(rèn)書
1、本確認(rèn)書為合同的不可分割的組成部分。
2、本確認(rèn)書經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后同主合同一并生效。
3、清單疏于確定的但在實際所有人遷出后仍保留在屋內(nèi)的財物歸購買者所有。
清單列表:
家電類:家具、廚衛(wèi)類:裝飾件類:其他物件類:
確認(rèn)簽字處:確認(rèn)簽字處:
時間:年月日
拆遷安置房購房合同3
甲方:YY
乙方:XX
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1、甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2、乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3、待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4、本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:YY乙方簽字:XX
見證人:ZZ
20xx年XX月X日
拆遷安置房購房合同4
甲方:
身份證:
地址:
日期:
乙方:
身份證:
地址:
日期:
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利
1.甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方
2.乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)
3.待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4。本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
見證人:
20___年___月X日
拆遷安置房購房合同5
出賣人(甲方):
身份證號碼:
以上人是本協(xié)議中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
受買人(乙方):
身份證號碼:
以上人是本協(xié)議中所述房屋的受買人。
現(xiàn)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買安置房產(chǎn)簽訂本協(xié)議(共四頁),以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方拆遷安置房屋座落在,安置房屋面積為平方米,房屋用途為住宅。裝修情況:
第二條、本協(xié)議中所述房屋為甲方拆遷安置房,是甲方的家庭共同財產(chǎn)。
該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第三條、上述房產(chǎn)的交易房屋面積和價格:
買賣房屋面積為_________平方米,按_________元/每平方米計價,共計人民幣_________元整(大寫:_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整),但由于房產(chǎn)證尚在辦理中,如實際安置房屋不足或超過_________平方米,按實際面積_________元/平方米計算總房款,多還少補。
第四條、付款時間與方式:
甲乙雙方同意乙方付款人民幣元整交付甲方,其中定金元整在年月日已支付,余款元整以付款收據(jù)為證。
第五條、房屋交付:
房屋竣工交付后7日內(nèi)甲方將約定買賣的'房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方,由乙方所有。
第六條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記及過戶的約定:
對本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下約定進(jìn)行。
1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權(quán)證、土地使用權(quán)證及其他手續(xù)所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔(dān)。辦理到甲方名下后,甲方應(yīng)自領(lǐng)取之日起五日內(nèi),將領(lǐng)到的產(chǎn)權(quán)證書交由乙方。
2、在已辦理到甲方名下房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù)之后,自乙方向甲方提出辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過戶請求之日起30天內(nèi)甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過戶手續(xù),所須相關(guān)費用(包含雙方交易費、營業(yè)稅等)全部由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第七條、違約責(zé)任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個月的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,乙方付給甲方的定金歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除協(xié)議,若甲方擅自解除協(xié)議,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行協(xié)議或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本協(xié)議的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣元整。
4、乙方根據(jù)本協(xié)議第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),甲方超過30天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行協(xié)議,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣元整。
第八條、本協(xié)議發(fā)生爭議的解決方式:
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本協(xié)議,簽定本協(xié)議后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意通過法律方式解決糾紛。
第九條、本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方共同協(xié)商解決,與本協(xié)議同具法律效力。
本協(xié)議在雙方簽字之日(年月日)起生效。本協(xié)議中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。本協(xié)議一式貳份,甲方產(chǎn)權(quán)人共持一份,乙方一份,留存?zhèn)洳椤?/p>
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
拆遷安置房購房合同6
甲方:______
乙方:______
甲方將坐落于________市________區(qū)________小區(qū)________號樓________室________平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1.甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2.乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3.待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4。本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式三份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:______ 乙方簽字:______
見證人:______
____________年______月___日
拆遷安置房購房合同7
甲方:
乙方:
甲方將坐落于淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)境內(nèi)黃元小區(qū)S號樓H室100平方米地下室13平方米期房出售給乙方,為保障雙方合法權(quán)益,維護(hù)雙方合法利益,特簽訂如下協(xié)議:
1、甲方自愿將該處房屋連同地下室(未裝潢)出售給乙方,經(jīng)協(xié)商此房定價為人民幣壹拾伍萬元整,現(xiàn)乙方暫付訂金五萬元給甲方,待甲方將安置小區(qū)房屋交給乙方后,乙方將剩余款一次性付給甲方。
2、乙方自愿認(rèn)購甲方出讓的該處房屋,待該處房屋交付時,如遇房屋上有比較嚴(yán)重的質(zhì)量問題如墻體裂縫等,由甲方負(fù)責(zé)與拆遷部門協(xié)調(diào)處理,其它問題由乙方自行處理。
3、待該房屋正式交付時,重新簽訂購房協(xié)議。
4、本協(xié)議經(jīng)由雙方簽字后,即行生效,雙方不得反悔。如甲方反悔應(yīng)依法雙倍返還訂金,乙方反悔無權(quán)索要訂金。
本協(xié)議一式叄份,雙方各執(zhí)一份,見證人一份。
甲方簽字:_________
乙方簽字:_________
見證人:_________
______年______月___日
第五篇:拆遷安置房買賣合同
拆遷安置房買賣合同
出賣人:(以下簡稱甲方)身份證號:
住址:
買受人:(以下簡稱乙方)身份證號:
住址:
甲方欲將位于安置房出售給乙方?,F(xiàn)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)一事簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方拆遷安置房屋坐落在,安置房面積為平方米,房屋用途為住宅。現(xiàn)尚未辦理產(chǎn)權(quán)證。
第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房,是甲方的家庭共同財產(chǎn)。該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第三條、上述房產(chǎn)的交易房屋面積和價格:
買賣房屋面積為平方米,按元/平方米計價,共計人民幣萬(¥元整)。
第四條、付款時間與方式:
本合同簽署后一次性交付給甲方;如貼補合同差價由甲方承擔(dān),物業(yè)費等由乙方承擔(dān)。
第五條、房屋交付:
1、本合同簽署后,甲方應(yīng)將所持有的《安置協(xié)議書》原件交由乙方保管;
2、甲方應(yīng)在乙方購房款付清后,將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方,由乙方所有。
第六條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記及過戶的約定:
對本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其他手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下約定進(jìn)行。
1、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證等其他手續(xù)之前,甲方應(yīng)告知乙方,所須一切費用全部由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料,甲方不得用任何方式拒絕阻撓。
第七條、違約責(zé)任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個月的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方并承擔(dān)逾期付款購房款的違約金;
2、甲方在交房后未按約定將房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方的,視為甲方違約,甲方應(yīng)支付違約金人民幣叁萬元整給乙方。
3、乙方在接到辦理房屋產(chǎn)權(quán)通知后逾期10日不去相應(yīng)機(jī)構(gòu)辦理產(chǎn)權(quán)證和土地證的,視為乙方違約,甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。
第八條:本合同發(fā)生爭議的解決方式:
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽訂本合同,簽訂本合同后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方一致同意向人民法院提起訴訟。
第九條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲
方、乙方共同協(xié)商解決,與本合同具有同等法律效力。
本合同在甲、乙雙方和鑒證人簽字之時生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。本合同一式貳份,甲方產(chǎn)權(quán)人共持一份,乙方一份,鑒證人持一份留存?zhèn)洳椤?/p>
甲方(簽字生效):
鑒證人:
電話:甲方:
乙方(簽字生效): 乙方: