第一篇:工程結(jié)算協(xié)議
結(jié) 算 協(xié) 議
甲方:
乙方:
雙方于年月日簽訂的施工合同范圍內(nèi)及后續(xù)變更工程內(nèi)容現(xiàn)已施工完成。關(guān)于結(jié)算事宜,雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下一致意見:
一.雙方認(rèn)可,甲方應(yīng)付乙方的工程款總額為元。
二.甲方房屋折抵價款為元。
三、乙方應(yīng)當(dāng)給甲方元,其中包含質(zhì)保金元,質(zhì)保金應(yīng)當(dāng)于質(zhì)保期滿后,即年 月 日,由甲方支付給乙方。
四.本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方因履行合同的所有結(jié)算事宜已經(jīng)處理完畢,所有權(quán)利義務(wù)已作最終處分,不再有其它爭議。
五.乙方對的授權(quán)自本協(xié)議簽訂之日終止,其行為不代表乙方,其與甲方的任何爭議與乙方?jīng)]有任何關(guān)系。甲方對此無異議。
六.履行本協(xié)議產(chǎn)生的所有權(quán)利義務(wù)未經(jīng)另一方書面同意不得轉(zhuǎn)移。
七.原合同約定與本協(xié)議不一致之處,以本協(xié)議為準(zhǔn)。
八.本協(xié)議一式四份,雙方各兩份,效力相同。
甲方法定代表人:乙方法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
第二篇:工程結(jié)算協(xié)議
工程結(jié)算協(xié)議書
甲方:
乙方:
為了明確甲乙雙方關(guān)于項(xiàng),甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)
商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況和工程范圍:
1、工程名稱: 青龍巷93-98號及白土塘20號拆除重建工程
2、結(jié)構(gòu)形式及層數(shù):
3、工程承包范圍:土建、裝修、拆除工程。(基礎(chǔ)深度不超過
1.2米、二層樓只蓋一層預(yù)制板,不含室內(nèi)外貼磚,)
4、承包方式:總承包(包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包文明
施工、包工期)。
5、工程總造價:元計算,總建筑
面積為546.09平方米,實(shí)做實(shí)結(jié).工程總價約為 256662.00
元.二、工期期限
開工日期: 2009年 5 月 4日(具體開工日期以實(shí)際為準(zhǔn))
竣工日期: 2009年 7 月 4 日
日歷工期:60個有效日歷天
工程的竣工日期以工程正式驗(yàn)收的日期為準(zhǔn)。如遇下列情況,經(jīng)
甲方書面簽認(rèn)后,可順延工期。
1、下雨及天氣惡劣.2、因甲方原因造成停工。
3、發(fā)生重大設(shè)計變更,工程量大幅度增加超過工程合同總額的5%。
4、政策法規(guī)和外部環(huán)境的影響,一周內(nèi)停水、電造成累計8小
時,及其他異常情況導(dǎo)致的延誤。
5、人力不可抗拒的自然災(zāi)害。
三、質(zhì)量檢驗(yàn)
1、本工程由甲方委托的具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量、工程工
期、現(xiàn)場安全、文明施工進(jìn)行全面的監(jiān)督檢驗(yàn)。乙方必須絕對服從管理,以施工中提出不符合施工驗(yàn)收規(guī)范的問題以及相關(guān)法規(guī)要求的事項(xiàng)必須立即進(jìn)行整改,以確保全部工程達(dá)到乙方承諾的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方在進(jìn)行隱蔽工程的驗(yàn)收時,必須提前24小時通知甲方
現(xiàn)場代表,經(jīng)過驗(yàn)收合格后進(jìn)行下一步工序的施工。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
由業(yè)主驗(yàn)收,按國家現(xiàn)行條例和規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督。
五、安全及文明施工
1、乙方應(yīng)遵循工程建設(shè)安全、文明施工的有關(guān)規(guī)定,建立安全
文明生產(chǎn)管理體系,嚴(yán)格按安全文明標(biāo)準(zhǔn)組織施工。健全安全防護(hù)措施,保持生產(chǎn)井然有序,并能隨時接受有關(guān)部門安全文明的監(jiān)督檢查。
2、乙方應(yīng)杜絕各種安全事故,在施工中若發(fā)生安全事故,甲方
應(yīng)積極配合乙方處理一切事務(wù)。
六、工程款(進(jìn)度款)支付
乙方工人進(jìn)場施工甲方支付總價的5%作為工程備料款,平時按
工程進(jìn)度付款,主體封頂付總價的60%,工程完工付至總價的100%。
七、違約責(zé)任
1、如甲方不按時支付工程款或不履行合同約定的其它義務(wù)等
情況,導(dǎo)致施工無法進(jìn)行或拖延工期,所造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé),并向乙方支付相應(yīng)的違約金,工期順延。
2、如因乙方原因造成的質(zhì)量、安全事故,導(dǎo)致工程不能按時完
工,所造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé),并向甲方支付相應(yīng)的違約金。
八、其他未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
九、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,雙方簽字蓋章后生效,具有法律效力。
甲方:乙方:
年月日年月日
第三篇:工程結(jié)算協(xié)議
天下熙熙,皆為利來;天下攘攘,皆為利往。三位為利而來的合伙人好聚卻未能好散。
2013年初,王軍一紙訴狀將葛洲壩及通聯(lián)公司告上葛洲壩法院,要求法院判定自己以通聯(lián)公司名義與葛洲壩第七分部簽訂的協(xié)議無效,獲得法院支持。
王軍表示,其于2008年與李春光商量一起合伙承接工程項(xiàng)目,李春光承諾出面借用通聯(lián)公司出具的營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(后證明為虛假)及一系列材料交給王軍,在王軍與葛洲壩簽訂了關(guān)于漢宜高鐵項(xiàng)目的勞務(wù)分包合同后,由于前期需要一定的資金投入,李春光擔(dān)憂虧損,不愿出資,繼而干脆提出退伙,后期一直由王軍履行合同。2010年,李春光得知工程進(jìn)展情況良好,卻又先后兩次以通聯(lián)公司的名義要求與葛洲壩結(jié)算工程款項(xiàng)。此時葛洲壩發(fā)現(xiàn)通聯(lián)公司出具的附件印章與之前王軍提供的授權(quán)委托書及簽訂合同的印章均不一致,遂暫停了對王軍的工程款結(jié)算。
葛洲壩法院在判決書中表示,“經(jīng)了解,上述公章均系李春光私自刻印,并非通聯(lián)公司的真實(shí)印章。”
王軍認(rèn)為合同訂立時其持有的授權(quán)委托書及簽訂合同時使用的通聯(lián)公司公章均系假章,葛洲壩和通聯(lián)公司不存在真實(shí)的勞務(wù)合同關(guān)系;以王軍名義訂立的合同一直在王軍與葛洲壩間履行,通聯(lián)公司從未派人參與項(xiàng)目的施工管理,王軍一直在與葛洲壩實(shí)際結(jié)算,因此,2009年5月27日,與葛洲壩簽訂合同的乙方是王軍,與通聯(lián)公司毫無關(guān)系,由于通聯(lián)公司的百般阻撓,項(xiàng)目工程款不能按時結(jié)算,鑒于此,王軍請求法院判定,確認(rèn)2009年5月27日葛洲壩與王軍訂立的《涵洞施工勞務(wù)協(xié)議書》的合同無效。后葛洲壩法院于2013年4月7日判定上述《涵洞施工勞務(wù)協(xié)議書》無效。
王軍所說的通聯(lián)公司百般阻撓,主要是指通聯(lián)公司對委托人的變更。2010年3月1日,通聯(lián)公司向葛洲壩漢宜高鐵項(xiàng)目部提交了項(xiàng)目經(jīng)理變更申請書,通聯(lián)公
司表示,“鑒于我公司實(shí)際情況,現(xiàn)將原項(xiàng)目委托人王軍變更為許波,即日起,我公司在你處一切活動委托許波辦理,原委托書作廢?!?/p>
第四篇:關(guān)于結(jié)算協(xié)議
合同編號:
關(guān)于XXXX開閉所及電纜工程
結(jié)算委托服務(wù)協(xié)議
委托方:(以下簡稱“甲方”)
受托方:(以下簡稱“乙方”)甲、乙雙方本著互惠互利、協(xié)調(diào)與合作、誠信友好的原則,共同遵守中華人民共和國《合同法》及相關(guān)法律法規(guī),并明確雙方的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)雙方自愿協(xié)商就XXXXX開閉所及電纜工程委托乙方協(xié)助甲方與XXXXX公司進(jìn)行結(jié)算協(xié)調(diào)事務(wù)事宜,達(dá)成以下條件及承諾并簽訂本協(xié)議 :
一、委托乙方協(xié)調(diào)內(nèi)容:
甲方2012年04月18日與XXXXXXX公司簽訂了《電力建設(shè)工程施工合同》
【合同編號:吳XXXX號查勘編號:變XXXX 】,合同主要內(nèi)容:XX項(xiàng)目開閉所及電纜工程(以下簡稱“本工程”)施工,合同價為:XXXX整(¥XXXX元)。工程施工完成,甲方負(fù)責(zé)與XXXX公司進(jìn)行工程結(jié)算,由乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)最終甲方與XXXXX公司均認(rèn)可的結(jié)算費(fèi)用。
二、甲方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方積極配合乙方對本工程結(jié)算工作的跟進(jìn)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
2、本著乙方對XXXX項(xiàng)目開閉所及電纜工程結(jié)算提供協(xié)調(diào)服務(wù)工作的信任及信心,負(fù)責(zé)提供甲方真實(shí)的結(jié)算資料及結(jié)算數(shù)據(jù),作為乙方與XXXXX公司進(jìn)行本工程結(jié)算協(xié)調(diào),確定最終結(jié)算費(fèi)用的依據(jù)。
三、乙方義務(wù)與責(zé)任
1、本著對XXXX開閉所及電纜工程結(jié)算工作充分了解及相關(guān)人脈關(guān)系的把握,為甲方提供真實(shí)的信息,協(xié)助甲方完成XXXX項(xiàng)目開閉所及電纜工程的結(jié)算工作。
合景泰富地產(chǎn)
2、確保XXXX項(xiàng)目開閉所及電纜工程結(jié)算造價的真實(shí)性,并協(xié)助甲方最終確認(rèn)雙方簽字認(rèn)可的工程結(jié)算費(fèi)用。
四、協(xié)調(diào)費(fèi)用支付
1、本工程結(jié)算完成,甲方與XXXX公司簽字確認(rèn)最終本工程結(jié)算費(fèi)用后,乙方按審減金額的20%收取結(jié)算服務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)
2、乙方除按本工程審減金額收取服務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)外,不得要求甲方再另行支付與本工程結(jié)算協(xié)調(diào)事宜有關(guān)的其他費(fèi)用。
3、本工程結(jié)算完成,甲乙雙方確定結(jié)算協(xié)調(diào)費(fèi)用后,甲方在15個工作日內(nèi)一次性支付雙方認(rèn)可的協(xié)調(diào)費(fèi)用給乙方,乙方同時應(yīng)提供等金額工程發(fā)票給甲方,否則甲方有權(quán)拒付該筆協(xié)調(diào)費(fèi)用。
五、違約責(zé)任
1、任何違反本合同約定的行為,均構(gòu)成違約,違約一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償給守約方因此所受到的損失。
2、若乙方拒絕配合甲方工作、未完成結(jié)算工作,中途退出的,視乙方違約,應(yīng)承擔(dān)10萬元的違約金。
3、本協(xié)議簽訂生效后,乙方應(yīng)立即組織人力資源積極開展工作,為甲方結(jié)算工作提供協(xié)助,否則視乙方違約,應(yīng)承擔(dān)5萬元的違約金。
4、甲方未按合同約定支付費(fèi)用的,每逾期一天,應(yīng)當(dāng)向乙方支付當(dāng)期未付款項(xiàng)的萬分之二的違約金。
六、保密
對于本工程結(jié)算協(xié)調(diào)服務(wù)事宜,甲乙雙方對知悉的對方的任何商業(yè)秘密及個人隱私負(fù)有永久保密義務(wù),未經(jīng)許可,不得擅自披露和使用,造成不良后果的,合景泰富地產(chǎn)
由責(zé)任方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,均具有同等法律效力。
甲方:XXXXXXXXX乙方:XXXXXXXXXX
簽約代表:
簽約日期:簽約代表: 簽約日期:
合景泰富地產(chǎn)
第五篇:結(jié)算協(xié)議
結(jié)算協(xié)議
現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,準(zhǔn)對于韶鋼集團(tuán)相關(guān)項(xiàng)目,雙方遵守平等、自愿、誠信的原則達(dá)成如下協(xié)議:
1、稅率
甲方收取稅率方式如下:
甲方的給予乙方的貨物款項(xiàng)報價已含10%的稅率,超出貨物報價的20%(含20%)以內(nèi)金額按12%收取稅費(fèi),超出貨物報價的20%以外金額按15%收取稅費(fèi)。
2、付款方式
本工程付款方式為:3:6.5:0.5的方式。
在合同簽訂后10個工作日內(nèi),乙方應(yīng)支付合同總價的30%作為預(yù)付款,在甲方所有貨物生產(chǎn)完后,發(fā)貨前10天內(nèi)乙方應(yīng)支付合同總價的65%作為發(fā)貨款,剩余合同總價的5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保金期限為壹年。
3、本協(xié)議一式二分,雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
簽訂日期:簽訂日期: