第一篇：崗位職責(zé)(增加)

店長(zhǎng)崗位職責(zé)（增加部分）

完成銷(xiāo)售任務(wù)并協(xié)助好銷(xiāo)售過(guò)程中涉及的相關(guān)工作。1、2、3、4、5、6、7、8、9、在產(chǎn)品的銷(xiāo)售中協(xié)助導(dǎo)購(gòu)員及時(shí)向相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行查貨，并視銷(xiāo)售情況做好留貨工作。售中應(yīng)清晰地向客戶(hù)說(shuō)明張貼壁紙時(shí)將會(huì)涉及消耗的光油/基膜、膠水和施工費(fèi)用。（如該產(chǎn)品的銷(xiāo)售類(lèi)型定位為我司包施工，則無(wú)需向客戶(hù)特作說(shuō)明。）售中應(yīng)明確告知客戶(hù)產(chǎn)品到貨期，咨詢(xún)好客戶(hù)的墻面情況并及時(shí)做出是否短期內(nèi)合適貼墻紙的判斷，再與客戶(hù)協(xié)調(diào)好安裝時(shí)間，預(yù)約好安裝師傅。嚴(yán)格按照與客戶(hù)的約定時(shí)間如期實(shí)行，如遇非人為因素的延誤，應(yīng)及時(shí)向客戶(hù)解釋清楚并請(qǐng)求原諒，再約定其他時(shí)間進(jìn)行施工。在確定墻紙訂單后，當(dāng)天內(nèi)安排該單銷(xiāo)售導(dǎo)購(gòu)員上門(mén)給客戶(hù)進(jìn)行尺寸的度量以盡快確定下單數(shù)量以及應(yīng)當(dāng)收取的定金額。收取定金后，及時(shí)上報(bào)采購(gòu)員，督促其及時(shí)下單給供應(yīng)商以保證產(chǎn)品能夠及時(shí)到達(dá)。及時(shí)向供應(yīng)商索取發(fā)貨運(yùn)單，以便跟蹤產(chǎn)品的物流信息，在確定供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨的前提下，再次與客戶(hù)確定安裝時(shí)間并提前通知客戶(hù)做好鋪貼前的注意事項(xiàng)及準(zhǔn)備工作。完成墻紙的鋪貼后，應(yīng)將墻紙的日常保養(yǎng)和維護(hù)的信息給客戶(hù)說(shuō)明，并在后續(xù)時(shí)間的定期內(nèi)給客戶(hù)做電話回訪。做好售后服務(wù)，在售后遇到質(zhì)量問(wèn)題投訴時(shí)應(yīng)以積極且負(fù)責(zé)任的態(tài)度來(lái)處理，調(diào)查清楚緣由

分清責(zé)任方，無(wú)論屬哪方過(guò)錯(cuò)我們都應(yīng)以誠(chéng)懇的態(tài)度來(lái)對(duì)待，不允許以一切有損公司形象的說(shuō)辭來(lái)推卸責(zé)任。

導(dǎo)購(gòu)員的崗位職責(zé)（增加部分）

銷(xiāo)售中應(yīng)注意的相關(guān)工作

1、在產(chǎn)品的銷(xiāo)售中如客戶(hù)已選中款式，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行查貨，并視銷(xiāo)售情況做好留貨工

作，以避免客戶(hù)確認(rèn)訂貨卻出現(xiàn)供應(yīng)商無(wú)貨從而導(dǎo)致不利于銷(xiāo)售成功的尷尬現(xiàn)象。

2、售中應(yīng)清晰地向客戶(hù)說(shuō)明張貼壁紙時(shí)將會(huì)涉及消耗的光油/基膜、膠水和施工費(fèi)用。（如該產(chǎn)品的銷(xiāo)售類(lèi)型定位為我司包施工，則無(wú)需向客戶(hù)特作說(shuō)明。）

3、售中應(yīng)明確告知客戶(hù)產(chǎn)品到貨期，咨詢(xún)好客戶(hù)的墻面情況并及時(shí)做出是否短期內(nèi)合適貼墻紙的判斷，再與客戶(hù)協(xié)調(diào)好安裝時(shí)間，預(yù)約好安裝師傅。如遇困難或問(wèn)題及時(shí)與店長(zhǎng)做好溝通。

4、嚴(yán)格按照與客戶(hù)的約定時(shí)間如期實(shí)行，如遇非人為因素的延誤，應(yīng)及時(shí)向客戶(hù)解釋清楚并請(qǐng)求

原諒，再約定其他時(shí)間進(jìn)行施工。

5、在確定墻紙訂單后，銷(xiāo)售導(dǎo)購(gòu)員應(yīng)盡可能當(dāng)天上門(mén)給客戶(hù)進(jìn)行尺寸的度量以盡快確定下單數(shù)量

和應(yīng)當(dāng)收取的定金額。尺寸量度應(yīng)盡量準(zhǔn)確計(jì)算好損耗，以避免給客戶(hù)帶來(lái)不必要的浪費(fèi)以及為公司增加了庫(kù)存的壓力。

6、確認(rèn)公司財(cái)務(wù)人員已收取定金后，及時(shí)上報(bào)采購(gòu)員，督促其及時(shí)下單給供應(yīng)商以保證產(chǎn)品能夠

及時(shí)到達(dá)。

7、及時(shí)向供應(yīng)商索取發(fā)貨運(yùn)單，以便跟蹤產(chǎn)品的物流信息，在確定供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨的前提下，再

次與客戶(hù)確定安裝時(shí)間并提前通知客戶(hù)做好鋪貼前的注意事項(xiàng)及準(zhǔn)備工作。

8、完成墻紙的鋪貼后，應(yīng)將墻紙的日常保養(yǎng)和維護(hù)的信息給客戶(hù)說(shuō)明，并在后續(xù)時(shí)間的定期內(nèi)給

客戶(hù)做電話回訪。

9、做好售后服務(wù)，在售后遇到質(zhì)量問(wèn)題投訴時(shí)應(yīng)以積極且負(fù)責(zé)任的態(tài)度來(lái)處理，如處理不了應(yīng)及

時(shí)上報(bào)店長(zhǎng)，配合店長(zhǎng)調(diào)查清楚緣由分清責(zé)任方，無(wú)論屬哪方過(guò)錯(cuò)我們都應(yīng)以誠(chéng)懇的態(tài)度來(lái)對(duì)待，不允許以一切有損公司形象的說(shuō)辭來(lái)推卸責(zé)任。

第二篇：增加工程量

增加工程量，工期順延

一、案件基本事實(shí)

上訴人（原審被告、反訴原告）：龍祥大酒店公司。

上訴人（原審原告、反訴被告）：蕭二建公司。

1994年6月17日，龍祥大酒店公司與蕭二建公司簽訂《中外合資龍祥大酒店土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包合同》約定，將中外合資龍祥大酒店土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包給蕭二建公事。承包范圍包括：L群樓的所有土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程，商住樓地面19層，局部22層，地下1層，賓館地面9層，地下1層，商場(chǎng)3層，地下局部1層以及室外儲(chǔ)水池。承包方式采用總價(jià)一次包干方式承包，所有取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一次確定，其依據(jù)為龍祥大酒店公司提供標(biāo)單內(nèi)的工程。工程造價(jià)一次包死，全部造價(jià)為2000萬(wàn)元人民幣，任何文件均不作調(diào)整依據(jù)。因設(shè)計(jì)變更引起工程量增減，經(jīng)雙方核準(zhǔn)后按2000萬(wàn)元（標(biāo)底報(bào)價(jià)單）的組價(jià)計(jì)算辦法進(jìn)行增減工程量的補(bǔ)充調(diào)整。因龍祥大酒店公司要求設(shè)計(jì)變更引起工程量較大變化，人力不可抗拒的自然災(zāi)害，以及龍祥大酒店公司同意順延的其他情況，工期可相應(yīng)延長(zhǎng)。1994年7月9日開(kāi)工，工程總工期為550（日歷天）。如總工期延期，每天按合同總造價(jià)2000萬(wàn)元的千分之一點(diǎn)五即30 000元罰款。雙方還對(duì)其他有關(guān)事項(xiàng)作了約定。

1995年11月28日，龍祥大酒店公司與蕭二建公司安裝分公司（無(wú)獨(dú)立法人資格）簽訂電氣安裝工程承包合同約定，承包施工整個(gè)建筑結(jié)構(gòu)群中除商場(chǎng)已完成部分外的電氣照明、動(dòng)力控制；其中燈具龍祥大酒店公司提供，不包括設(shè)備配套控制箱以及弱電安裝。本工程承包方式為包工包料，工程造價(jià)為128萬(wàn)元，該工程造價(jià)一次包死，任何文件不作調(diào)整依據(jù)，如施工中龍祥大酒店公司需變更設(shè)計(jì)，引起的工程量增減，則按實(shí)調(diào)整，其增減工程量單價(jià)需經(jīng)雙方協(xié)商后確定價(jià)格作為調(diào)整依據(jù)。該工程于1995年11月28日開(kāi)工，1996年8月25日竣工。雙方還約定，除本合同特別要求外，其余均以蕭二建公司與龍祥大酒店公司1994年6月17日簽訂的主合同為準(zhǔn)。

上述合同簽訂后，蕭二建公司于1994年7月9日開(kāi)始施工，1995年9月11日將商場(chǎng)交付使用，1996年9月25日將賓館交付使用，1997年5月29日將全部工程交付使用，比《中外合資龍祥大酒店土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包合同》約定交付期間逾期494天。施工期間，龍祥大酒店公司于1995年5月29日出具工程變更聯(lián)系單，將商場(chǎng)1～3層的管線和通風(fēng)安裝工程交給蕭二建水電安裝公司施工，工程量按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方共同協(xié)商，報(bào)有關(guān)部門(mén)審核認(rèn)可后結(jié)算。經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證雙方對(duì)該項(xiàng)變更認(rèn)定增加工程量847 157元無(wú)異議。一審比照雙方簽訂的電氣安裝工程承包合同中約定的每天完成工程量為4740元，需要工期179天。雙方簽訂的建筑安裝工程承包合同，全部工程竣工日期1996年1月20日，而雙方簽訂的電氣安裝工程承包合同約定竣工日期為1996年8月25日，兩個(gè)合同竣工日期相差工期215天。施工期間，蕭二建公司于1994年9月8日出具施工聯(lián)系單，雙方原定1994年8月19日前調(diào)換變壓器，但直到同年9月12日才開(kāi)始調(diào)換，影響工期23天。1994年10月15日，龍祥大酒店公司對(duì)三層商場(chǎng)半地下室內(nèi)部分設(shè)備未選型，要求蕭二建公司對(duì)土建在半地下室內(nèi)磚砌體暫緩施工，影響工期15天。1995年8月26日，龍祥大酒店公司另行發(fā)包的隔墻未聯(lián)系好生產(chǎn)廠家，影響工期7天。1996年10月28日，龍祥大酒店公司另行發(fā)包的輕鋼龍骨TK板吊頂改用鋁合金T型興塔板安裝龍骨質(zhì)量不合格，1996年11月29日龍祥大酒店公司才通知馬橋輕型建材廠12月1日前來(lái)返工，影響工期33天。1997年5月20日，龍祥大酒店公司出具工程變更聯(lián)系單，變更主樓四—五層部分使用性質(zhì)，涉及標(biāo)單內(nèi)土建工程停止施工，需要工期9天。該工程全部交付使用后，雙方為工程款結(jié)算產(chǎn)生異議。一審法院根據(jù)蕭二建公司申請(qǐng)于1999年3月19日委托中國(guó)建設(shè)銀行浙江省分行，對(duì)訟爭(zhēng)的工程總造價(jià)進(jìn)行鑒定，結(jié)論為，工程總造價(jià)為人民幣21 979 430元（其中建設(shè)工程造價(jià)為18 684 741元，安裝工程造價(jià)為3 294 716元）。一審?fù)徶?，除蕭二建公司?duì)工程造價(jià)有多扣、漏算361 888元外，雙方對(duì)其他事項(xiàng)無(wú)異議。1998年12月16日，蕭二建公司以請(qǐng)求判令龍祥大酒店公司償付工程欠款8 594 692元、利息及違約金2 975 005元以及承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用為由，向浙江省高級(jí)人民法院提起訴訟。1999年1月29日，龍祥大酒店公司以要求蕭二建公司承擔(dān)工期延期494天的14 820 000元違約金為由，提出反訴。

二、一審法院認(rèn)定與判決

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為：龍祥大酒店公司與蕭二建公司簽訂的《建筑安裝工程承包合同》、《電氣安裝工程承包合同》，符合法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定有效。龍祥大酒店公司與第二建公司海寧工區(qū)龍祥工地負(fù)責(zé)人平錦林簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》，平錦林的簽字系代理蕭二建公司的，屬表見(jiàn)代理，協(xié)議應(yīng)確認(rèn)有效。雙方當(dāng)事人訟爭(zhēng)的工程總造價(jià)，應(yīng)以中國(guó)建設(shè)銀行浙江省分行鑒定的工程總價(jià)款21 979 430元為準(zhǔn)。蕭二建公司認(rèn)為該報(bào)告多扣或漏算361 888元，但未能提供有效證據(jù)，故該理由不能成立。蕭二建公司稱(chēng)，龍祥大酒店公司未按上報(bào)工程量撥付工程款應(yīng)支付未付款的違約金的請(qǐng)求，經(jīng)質(zhì)證龍祥大酒店按核準(zhǔn)的工程量按時(shí)支付進(jìn)度款，故蕭二建公司的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，沒(méi)有事實(shí)依據(jù)，不予支持。龍祥大酒店公司請(qǐng)求判令反訴被告蕭二建公司支付延期總工期494天共計(jì)14 820 000元的違約金的訴訟請(qǐng)求，經(jīng)庭審質(zhì)證，蕭二建公司提供了工程聯(lián)系單、工程變更聯(lián)系單、施工聯(lián)系單、電氣安裝承包工程合同等證據(jù)證明，延期總工期中有481天應(yīng)為順延工期，實(shí)際延期總工期為13天。反訴被告蕭二建公司應(yīng)支付給反訴原告龍祥大酒店公司的違約金390 000元，反訴請(qǐng)求部分成立。對(duì)于龍祥大酒店公司未付部分工程款，從工程（房屋）全部交付使用的1997年5月29日起按每日萬(wàn)分之四計(jì)算利息（保修金2000年5月29日開(kāi)始計(jì)算）。據(jù)此判決：

（一）龍祥大酒店公司于本判決生效之日起15日內(nèi)支付給蕭二建公司工程款2 837 173．62元，自1997年5月29日起按每日萬(wàn)分之四計(jì)算利息至履行完畢（其中保修金140 000元從2000年5月29日起開(kāi)始計(jì)算利息）；

（二）蕭二建公司于本判決生效之日起15日內(nèi)付給龍祥大酒店公司延期交付工程違約金390 000元；

（三）駁回蕭二建公司的其他訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)67 858元，由蕭二建公司負(fù)擔(dān)50 000元，龍祥大酒店公司負(fù)擔(dān)17 858元。工程鑒定費(fèi)80 000元由蕭二建公司負(fù)擔(dān)20 000元，龍祥大酒店公司負(fù)擔(dān)60 000元。工程質(zhì)量鑒定費(fèi)64 461元，由龍祥大酒店公司負(fù)擔(dān)50 000元，蕭二建公司負(fù)擔(dān)14 461元。訴訟保全費(fèi)25 420元，由蕭二建公司負(fù)擔(dān)12 710元，龍祥大酒店公司負(fù)擔(dān)12 710元。反訴案件受理費(fèi)84 110元，由龍祥大酒店公司負(fù)擔(dān)80 000元，蕭二建公司負(fù)擔(dān)4110元。

三、上訴及答辯情況

龍祥大酒店公司和蕭二建公司均不服一審法院判決，向最高人民法院提起上訴。

龍祥大酒店公司上訴稱(chēng)：請(qǐng)求依法改判一審法院判決第二項(xiàng)判決事項(xiàng)。主要理由是：

（一）蕭二建公司確有延期交付工程的事實(shí)存在。龍祥大酒店公司與蕭二建公司于1994年6月17日簽訂的《龍祥大酒店土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包合同》中，約定的一期工程自1994年7月9日開(kāi)工，工程總工期為550（日歷天），蕭二建公司依約應(yīng)于1996年1月9日交付工程，而蕭二建公司實(shí)際交付工程時(shí)間為1997年5月29日，所以蕭二建公司延期交付工程時(shí)間應(yīng)為494天。按照雙方約定，蕭二建公司總工期延期的每天罰款為合同總造價(jià)2000萬(wàn)元的千分之一點(diǎn)五，即每天30 000元，按此計(jì)算方式蕭二建公司應(yīng)承擔(dān)延期交付的違約金。

（二）龍祥大酒店公司無(wú)延期支付工程款的事實(shí)存在。根據(jù)龍祥大酒店公司與蕭二建公事所簽訂的合同第21條約定，蕭二建公司在每月25日上報(bào)當(dāng)月完成的工程量，經(jīng)龍祥大酒店公司核準(zhǔn)后在次月5號(hào)前撥付該月完成的工程量的80%工程款。龍祥大酒店公司在每月核準(zhǔn)工程量后，按月足額支付工程款，并提前支付工程款達(dá)200多萬(wàn)元。一審已查明確認(rèn)龍祥大酒店公司按核準(zhǔn)的工程量按時(shí)支付了工程進(jìn)度款。

（三）一審法院在工期順延的事實(shí)認(rèn)定上確有錯(cuò)誤。一審法院認(rèn)為整個(gè)工程交付時(shí)間應(yīng)以后一個(gè)合同竣工日期為竣工日期，從而判定順延工期215天，與事實(shí)不符，因該電氣安裝合同是獨(dú)立于雙方簽訂的《龍祥大酒店土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包合同》，該合同承包范圍僅指整個(gè)建筑群中除商場(chǎng)已完成部分外的電氣照明、動(dòng)力控制，是土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程合同承包范圍外的工程合同。因而不能認(rèn)定為是雙方所簽土建合同的繼續(xù)，不能以該合同所約定的竣工日期即1996年8月25日為土建預(yù)埋合同的竣工日期。要根據(jù)龍祥大酒店公司與蕭二建公司簽訂的土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包合同的工期進(jìn)度，才可確認(rèn)電氣合同的施工時(shí)間。在土建合同履行過(guò)程中，蕭二建公司延誤工期也造成了電氣安裝合同延期竣工。而一審法院據(jù)此認(rèn)定蕭二建公司應(yīng)順延工期215天與事實(shí)不符。1995年5月9日龍祥大酒店公司出具工程聯(lián)系單所列工程施工范圍，應(yīng)屬土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件合同的工程范圍，按照該合同所確認(rèn)的每天工程量即20 000 000元÷550天＝36 364元，聯(lián)系單所列的增加工程為847 157元，應(yīng)當(dāng)順延的時(shí)間為847 157元÷36 364元＝23天，而不是179天。

蕭二建公司向最高人民法院提起上訴稱(chēng)：請(qǐng)求撤銷(xiāo)一審法院判決有關(guān)部分，依法改判，并由海寧龍樣大酒店公司承擔(dān)訴訟費(fèi)用。主要理由是：一審判決認(rèn)定事實(shí)有較大出入。海寧龍樣大酒店工程總造價(jià)為2 660．0635萬(wàn)元，一審判決認(rèn)定為2 197．9430萬(wàn)元，所依據(jù)的中國(guó)建設(shè)銀行浙江省分行的審計(jì)鑒定結(jié)論失實(shí)，未按新老計(jì)價(jià)依據(jù)規(guī)定結(jié)算，多項(xiàng)工程款少算、漏算，而且沒(méi)有將龍樣大酒店公司投標(biāo)時(shí)提供標(biāo)單外實(shí)際完成的工程量審計(jì)進(jìn)去，請(qǐng)求由二審法院主持對(duì)工程造價(jià)重新鑒定；龍樣大酒店公司未按時(shí)支付工程款，追加和變更工程量，造成工期延誤，責(zé)任在龍樣大酒店公司一方，請(qǐng)求免除一審判令由蕭二建公司承擔(dān)的39萬(wàn)元違約金；工地的水電系雙方共同使用，應(yīng)該分立合理負(fù)擔(dān)費(fèi)用，不應(yīng)全由蕭二建公司負(fù)擔(dān)。

四、最高人民法院認(rèn)定與判決

最高人民法院認(rèn)為：龍樣大酒店公司與蕭二建公司于1994年6月17日簽訂《中外合資龍祥大酒店土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包合同》約定工程總工期為550天，應(yīng)在1996年1月20日前完成全部土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程；雙方于1995年11月28日簽訂的《電氣安裝工程承包合同》約定的竣工日期為1996年8月25日，上述兩份合同中約定的工程雖是兩個(gè)工程，但都屬于龍祥大酒店建筑安裝項(xiàng)目，都是雙方的真實(shí)意思表示，并且《電氣安裝工程承包合同》約定的工程不竣工，《龍祥大酒店土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包合同》的目的就無(wú)法實(shí)現(xiàn)，影響到該工程的施工進(jìn)度，因此一審判決將《電氣安裝工程承包合同》約定的竣工日期認(rèn)定為該工程的竣工日期，在計(jì)算工期時(shí)順延215天，符合雙方當(dāng)事人的意思表示，并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持。龍樣大酒店公司于1995年5月29日出具工程變更聯(lián)系單所涉及的商場(chǎng)1～3層管線安裝工程，經(jīng)鑒定增加工程量為847 157元，這部分工程施工雖先于雙方1995年11月28日簽訂的《電氣安裝工程承包合同》，但從工程性質(zhì)看，屬于通風(fēng)和電氣管線安裝范圍，雙方約定該部分工程按實(shí)結(jié)算，但沒(méi)有單獨(dú)約定管線安裝的日工程量單價(jià)；龍樣大酒店公司認(rèn)為應(yīng)按《土建及預(yù)埋管線預(yù)埋件工程承包合同》的總造價(jià)除以總工期550天得出的每天36 300多元計(jì)算，順延23天；蕭二建公司提出應(yīng)按該份合同中的電氣安裝部分的日工程量2400多元計(jì)算，順延352天，二者相差甚遠(yuǎn)。因此，采用其中任何一種計(jì)算方法，都與本案的實(shí)際情況不符，而且顯失公平。一審法院根據(jù)這部分工程的性質(zhì)，參照雙方隨后簽訂的《電氣安裝工程承包合同》中約定的工程量單價(jià)4740元計(jì)算，折算出相應(yīng)順延179天工期，符合工程的實(shí)際狀況，也不違反《民法通則》規(guī)定的公平原則，可予維持。龍樣大酒店公司對(duì)一審判決認(rèn)定的其他87天順延工期沒(méi)有提起上訴，應(yīng)予確認(rèn)。蕭二建公司主張工期延誤是龍樣大酒店公司追加和變更工程量以及不按時(shí)支付工程款所造成，但其對(duì)龍樣大酒店公司按核準(zhǔn)的工程量進(jìn)度支付的工程款項(xiàng)總額不持異議，并且其提出的除一審判決已認(rèn)定部分外的其他工程變更單等，尚不能證明必然需要順延相應(yīng)工期，故請(qǐng)求免除一審判決其因延誤13天工期應(yīng)支付給龍樣大酒店公司39萬(wàn)元違約金，證據(jù)不足，理由不充分，本院不予支持。關(guān)于鑒定結(jié)論問(wèn)題，一審中雙方當(dāng)事人已經(jīng)對(duì)鑒定結(jié)論質(zhì)證，蕭二建公司提出漏算、少算36萬(wàn)多元工程款，以及未將龍樣大酒店公司提供標(biāo)單外實(shí)際完成的工程量予以審計(jì)，因蕭二建公司提供的證據(jù)不能證明屬于鑒定結(jié)論中漏算、少算部分，不能推翻一審法院委托中國(guó)建設(shè)銀行浙江省分行作出的工程總造價(jià)鑒定結(jié)論，因此申請(qǐng)重新鑒定的理由不充分，本院不予支持；至于一些標(biāo)單以外的工程，雙方約定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一次確定，依據(jù)為標(biāo)單內(nèi)的工程，因此對(duì)于蕭二建公司要求將鑒定結(jié)論中沒(méi)有體現(xiàn)的部分也計(jì)入工程總造價(jià)的請(qǐng)求，本院不予支持。因雙方所簽合同未涉及水電費(fèi)用問(wèn)題，蕭二建公司在一審訴訟請(qǐng)求中沒(méi)有提出水電費(fèi)用的負(fù)擔(dān)，該項(xiàng)請(qǐng)求不屬于本案法律關(guān)系的內(nèi)容，一審判決也未判令雙方承擔(dān)該工程所用水電費(fèi)，故蕭二建公司請(qǐng)求二審法院判令由雙方共同負(fù)擔(dān)水電費(fèi)用，缺乏事實(shí)依據(jù)，本院不予支持。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，最高人民法院于2000年12月29日，以（2000）民終字第123號(hào)民事判決判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費(fèi)151 968元，由龍樣大酒店公司負(fù)擔(dān)75 984元，蕭二建公司負(fù)擔(dān)75 984元。本判決為終審判決。

第三篇：增加申請(qǐng)書(shū)

增加申請(qǐng)書(shū)(精選多篇)

申請(qǐng)書(shū)

茲有我單位山東江源船舶工程有限公司，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額增加，原核定的金額不能滿足需要，特此申請(qǐng)?jiān)黾咏痤~至十萬(wàn)元版，每月二十份，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批，謝謝！

山東江源船舶工程有限公司

2014年1月14日

關(guān)于增加新品的申請(qǐng)書(shū)

尊敬的華聯(lián)商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)：

法妮妮時(shí)尚館專(zhuān)柜自上貨以來(lái)，每天的營(yíng)業(yè)額不是十分理想。公司經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)市場(chǎng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)每天光顧專(zhuān)柜的人流量太少。我公司經(jīng)過(guò)研討，計(jì)劃增加法

妮妮時(shí)尚護(hù)膚品來(lái)吸引客源。

法妮妮時(shí)尚護(hù)膚品是美國(guó)椒蘭企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的主打產(chǎn)品，由中國(guó)大陸生產(chǎn)基地濰坊椒蘭工貿(mào)生產(chǎn)。產(chǎn)品自上市以來(lái)，在山東、山西、河北、東北三省市場(chǎng)獲得了成功，并得到了廣大消費(fèi)者的青睞。法妮妮時(shí)尚護(hù)膚品的4大優(yōu)勢(shì)：

一、定位準(zhǔn)確：產(chǎn)品價(jià)位大眾化，目標(biāo)人群為18-30歲，與華聯(lián)現(xiàn)

有化妝品專(zhuān)柜產(chǎn)品不沖突。以“天然、時(shí)尚”的情感訴求，多層次細(xì)分市場(chǎng)，做足“適合女人味”。

二、品種齊全：包括天然營(yíng)養(yǎng)系列、天然香薰洗護(hù)系列、中藥面貼

膜、精油面貼膜、水漾美肌面貼膜、精油浴鹽等6大類(lèi)300多個(gè)品種，滿足顧客根據(jù)自己的喜好選擇不同的產(chǎn)品。詳細(xì)見(jiàn)附件

三、包裝時(shí)尚，工藝考究：包裝設(shè)計(jì)時(shí)尚、淡雅，盡顯女性的嬌媚，擺放在辦公區(qū)或家里無(wú)疑是一道

靚麗的風(fēng)景，同行業(yè)無(wú)人能比！

四、符合法妮妮時(shí)尚館的裝修風(fēng)格，符合商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)特色，兩者相

得益彰，錦上添花。

增加新品種能給商場(chǎng)帶來(lái)什么？

1、彌補(bǔ)商場(chǎng)現(xiàn)有化妝品專(zhuān)柜的空白，留住老顧客，為華聯(lián)商場(chǎng) 的廣告宣傳帶來(lái)良好的口碑效應(yīng)。

2、吸引新客源，增加商場(chǎng)的客流量。法妮妮時(shí)尚護(hù)膚品是每個(gè)

愛(ài)美女性的時(shí)尚選擇，必將引起巨大的轟動(dòng)效應(yīng)。為華聯(lián)商場(chǎng)打造良好的品牌知名度。

法妮妮時(shí)尚館，將密切配合華聯(lián)商場(chǎng)的管理，嚴(yán)格遵守商場(chǎng)的規(guī)章制度。為了使雙方達(dá)到“互惠互利、合作共贏”的目標(biāo)，特此申請(qǐng)?jiān)黾臃菽輹r(shí)尚護(hù)膚品系列。

請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

申請(qǐng)人：法妮妮時(shí)尚館專(zhuān)柜2014年10月13日

老公提議增加零用錢(qián)的申請(qǐng)書(shū)

老婆大人：

為進(jìn)一步增進(jìn)夫妻感情，確保本人形象不致毀于一旦，適當(dāng)保留男子漢尊嚴(yán)，本著“掙多掙少，不花最好”的治家原則，現(xiàn)請(qǐng)求將本月零花錢(qián)由20元調(diào)整為100元，具體理由如下：

一、我的自行車(chē)已經(jīng)伴我多年，要是沒(méi)記錯(cuò)的話，是孩子沒(méi)生的頭幾年買(mǎi)的，現(xiàn)在孩子已經(jīng)13，每次出行時(shí)，我一個(gè)人騎已經(jīng)處于超負(fù)荷狀態(tài)，更何況每天孩子還要與我共乘，其負(fù)擔(dān)可想而知，近一段時(shí)間以來(lái)，它已經(jīng)多次向我罷工示意，為此，也曾提出書(shū)面報(bào)修申請(qǐng)數(shù)十次之多，每次你均以“堅(jiān)持一下再說(shuō)”為借口，一直未予批準(zhǔn)，16日早晨上班途中，它老人家終于不堪重負(fù)，趴窩了，我連扛帶拽長(zhǎng)途奔波了40多家修車(chē)鋪，均表示已無(wú)修理價(jià)值，并且賣(mài)破爛人家都不收，為此，我只得咬牙，花了1元錢(qián)坐車(chē)上班，不是我擅自花錢(qián)坐車(chē)，如果上班遲到，罰的錢(qián)要比這坐車(chē)的錢(qián)要多得多，所以自作主張一把，如有不

妥，可從本次下?lián)芰慊ㄥX(qián)中扣除，為此，如有可能，我想用30元買(mǎi)個(gè)“除鈴兒不響哪都響”的二手車(chē)改善一下出行條件。

二、17日中午單位停電，科里一行10人出去吃飯，我假裝喝多逃避買(mǎi)單的計(jì)劃意外失手，其實(shí)也不是我愣裝大眼兒，本來(lái)有人買(mǎi)單，因?yàn)閷?shí)在找不開(kāi)零錢(qián)，我一時(shí)糊涂，乘著酒勁兒，將手里僅有的20元錢(qián)給了他，要知道這20元錢(qián)是晚上給孩子交的牛奶錢(qián)，沒(méi)辦法，下班前，我只得向老張借了20元錢(qián)，這兩天他已向我催要多次，你知道，他們家那位和你一樣，對(duì)老公管得特別細(xì)致，尤其是在經(jīng)濟(jì)方面，有時(shí)他的兜里甚至比我還干凈。因?yàn)槭钦?qǐng)客，這20元錢(qián)已無(wú)要回可能，看在老張老婆和你一個(gè)單位的面子上，也看在我常年白吃白喝不買(mǎi)單的面子上，這20元錢(qián)你還是批了吧。

三、上個(gè)月你過(guò)生日，結(jié)婚以來(lái)我第一次給你送了一束玫瑰花，本來(lái)是想討你歡心，也為這次申請(qǐng)?jiān)黾恿慊ㄥX(qián)做好鋪墊工作，不料你卻以亂花錢(qián)為由，和我促膝長(zhǎng)談到深夜，直到我說(shuō)花是從單位花瓶里偷拿的，你才罷休，說(shuō)實(shí)話，那花真是買(mǎi)的，而且花了20塊錢(qián)，2塊錢(qián)一枝，本來(lái)想買(mǎi)9朵，表示我和你天長(zhǎng)地久，可是人家花店老板說(shuō)還是實(shí)心實(shí)意好，我就下狠心買(mǎi)了10枝，誰(shuí)料想竟是那樣的結(jié)果，可憐的是這20元錢(qián)也是從老張那借的，那次我和他說(shuō)這個(gè)月還，現(xiàn)在都快月底了，他催了又催，再加上前面的20元錢(qián)，他都有點(diǎn)不耐煩了，這件事就算我一時(shí)糊涂，買(mǎi)花也是為了表達(dá)我的一片忠心，所以這20元錢(qián)你也批了吧。

四、前面三條所涉及的錢(qián)款是80元，再加上20元的每月固定零花錢(qián)，總計(jì)100元。

以上申請(qǐng)，如無(wú)不當(dāng)，請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

增加訴訟請(qǐng)求申請(qǐng)書(shū)

申請(qǐng)人：xxxx有限公司，住所地xxxx，法定代表人xxx，職務(wù)xxx。

被申請(qǐng)人：xxxx有限公司，住所地xxxx，法定代表人xxx，職務(wù)xxx。

增加請(qǐng)求事項(xiàng)：

4、判令被xxxx。

事實(shí)和理由

xxxxxxxxxx。申請(qǐng)人認(rèn)為，該費(fèi)用是因申請(qǐng)人因本案導(dǎo)致的直接損失，根據(jù)民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，特向貴院提出申請(qǐng)，懇請(qǐng)貴院批準(zhǔn)。

此致

xxxx人民法院

申請(qǐng)人：xxxxx有限公司

xxxx年xx月xx日

變更訴訟請(qǐng)求申請(qǐng)書(shū)

申請(qǐng)人樂(lè)××，男，19××年×月××日出生，漢族，美發(fā)師，住本市硚口區(qū)漢正街385號(hào)153棟××號(hào)，電話130361116××。

變更后的訴訟請(qǐng)求：

一、判令被告陳××賠償原告截止定殘日的醫(yī)療費(fèi)15589.95元、誤工費(fèi)105000元、護(hù)理費(fèi)4545元、交通費(fèi)834.5元、住院伙食補(bǔ)助費(fèi)1335元、必要的營(yíng)養(yǎng)費(fèi)1335元、傷殘賠償金70288費(fèi)7000

元、精神撫慰金33000元和法醫(yī)鑒定費(fèi)500元，元；

100000元以?xún)?nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任；

四、判令被告陳××事實(shí)與理由：

貴院受理的申請(qǐng)人訴陳××現(xiàn)已由貴院現(xiàn)申請(qǐng)人特向貴院提

此致

申請(qǐng)人：

2014.08.10

2、注意變更訴訟請(qǐng)求后，是否會(huì)導(dǎo)致法院沒(méi)有管轄權(quán)。

《合同法司法解釋》第30條，變更后法院沒(méi)有管轄權(quán)的，駁回起訴，而不是移送

第四篇：關(guān)于增加人員

關(guān)于增加人員、費(fèi)用的申請(qǐng)報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)貴行的實(shí)際情況，我公司要求在下一個(gè)合同期員工增加至4

人，主要有以下兩個(gè)原因：

一、較去年的合同，工作區(qū)域增加了營(yíng)業(yè)室及其它零活。有原來(lái)的3人在正常的工作時(shí)間內(nèi)已無(wú)法按時(shí)完成。

二、從人員方面考慮，因人員的缺少，工作量大，增加人員后既保證了員工的正常工作量，平衡了員工的工作心態(tài)，又增強(qiáng)了工作積極性，提高了工作質(zhì)量。

近幾年以來(lái)，物價(jià)上漲飛快，合同上規(guī)定的合同額1400元每人

每月，已難以保證各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行，主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

1、對(duì)員工福利待遇也隨之提高；

2、加上保險(xiǎn)、福利、以及不可預(yù)測(cè)費(fèi)用等也需要往上調(diào)整；

3、物業(yè)管理費(fèi)的稅費(fèi)由原來(lái)的4.55%上調(diào)到現(xiàn)在的5.65%。鑒于目前的實(shí)際情況，為確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，為此，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)以上情況，對(duì)我們公司的物業(yè)管理費(fèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，經(jīng)過(guò)認(rèn)真核算費(fèi)用由原來(lái)的每人每月1400元，調(diào)整到每人每月1600元可保證目前情況下工作需要。

請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)酌情考慮我們的實(shí)際情況，給予我們支持。我代表公司的員工們感謝你們，也不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)厚望，兢兢業(yè)業(yè)完成任務(wù)。此致

敬禮

二〇一四年七月三日

第五篇：增加農(nóng)民收入 文檔

淺論當(dāng)前增加農(nóng)民收入的有效

內(nèi)容摘要：全面奔小康，重點(diǎn)在農(nóng)村，核心是增加農(nóng)民收入。當(dāng)前，增加農(nóng)民收入的有效途徑，一是堅(jiān)定不移地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度，不斷增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；二是創(chuàng)造條件，加快農(nóng)村富余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移；三是把提高農(nóng)民的素質(zhì)作為農(nóng)業(yè)增收的支撐點(diǎn)；四是減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)是增加農(nóng)民收入的有效保障。

關(guān)鍵詞：農(nóng)民收入，增加，途徑

全面奔小康，重點(diǎn)在農(nóng)村，核心是增加農(nóng)民收入。增加農(nóng)民收入，必須從宏觀和微觀兩方面，采取有效措施。農(nóng)民收入增長(zhǎng)困難的因素是多方面的，究其主要原因：一是農(nóng)資價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本上升，阻礙了農(nóng)民收入的高速增長(zhǎng)步伐。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本上升，影響了農(nóng)民純收入增長(zhǎng)幅度。二是就業(yè)不足。農(nóng)民收入增長(zhǎng)困難的深層原因，就是農(nóng)業(yè)中的勞動(dòng)力總量居高不下，農(nóng)民的就業(yè)極不充分。這是農(nóng)民主要靠農(nóng)業(yè)難以保持收入增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在。三是農(nóng)業(yè)組織化程度低。小農(nóng)戶(hù)面對(duì)大市場(chǎng)仍是目前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的基本格局。這種一家一戶(hù)分散的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下發(fā)展信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)質(zhì)化、規(guī)?；默F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的矛盾越來(lái)越突出。四是農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)比較低。農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)尤其是掌握和運(yùn)用現(xiàn)代科技的能力差，不能很好地適應(yīng)當(dāng)代農(nóng)業(yè)的要求，在某種程度上也影響了農(nóng)民向二、三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。此外，因亂攤派

增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)，也是影響農(nóng)民收入增長(zhǎng)不可忽視的因素。針對(duì)以上問(wèn)題，當(dāng)前要盡快增加農(nóng)民收入必須重點(diǎn)從以下四個(gè)方面入手：

一、堅(jiān)定不移地推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度

農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是產(chǎn)品質(zhì)量不高，名優(yōu)產(chǎn)品比例低；二是一般性品種多，專(zhuān)用品種少；初級(jí)產(chǎn)品多，加工產(chǎn)品少，精深加工產(chǎn)品更少。三是雖然農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域化分工有了很大進(jìn)展，但區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)尚未充分發(fā)揮出來(lái)，區(qū)域性結(jié)構(gòu)不同程度存在“大而全、小而全”問(wèn)題。由于結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后，農(nóng)產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)脫節(jié)，從而導(dǎo)致部分農(nóng)產(chǎn)品“賣(mài)難”和價(jià)格下跌，影響了農(nóng)民收入的提高。為此，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度，不斷提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，是解決現(xiàn)階段農(nóng)民增收的關(guān)鍵問(wèn)題。

二、創(chuàng)造條件，加快農(nóng)村富余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移

加快農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，是增加農(nóng)民收入的重要途徑。轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力要廣開(kāi)門(mén)路，多渠道并舉。

1、拓展農(nóng)村就業(yè)領(lǐng)域

一是要放手發(fā)展中小企業(yè)特別是服務(wù)業(yè)，發(fā)展個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)。二是要支持個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和服務(wù)業(yè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為農(nóng)民增收拓展新的門(mén)路。

2、加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工的引導(dǎo)和管理

農(nóng)民外出務(wù)工就業(yè)已成為目前農(nóng)民增收最直接、最有效的來(lái)源。政府一要引導(dǎo)、規(guī)范勞務(wù)輸出，二要促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，土地出租后，農(nóng)民可以放心進(jìn)城務(wù)工，不適應(yīng)還可以回到農(nóng)村務(wù)農(nóng)，既有利于發(fā)展，也有利于穩(wěn)定。三要抓好農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)。四要為農(nóng)民外出務(wù)工提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息，減少盲目性，降低務(wù)工成本。

3、加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐

以農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)村服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)，在小城鎮(zhèn)形成符合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)。要把完善農(nóng)村市場(chǎng)體系和社會(huì)化服務(wù)等與小城鎮(zhèn)建設(shè)結(jié)合起來(lái)。使之盡快完善功能，集聚人口，發(fā)揮農(nóng)村地域性經(jīng)濟(jì)、文化中心的作用。

三、把提高農(nóng)民的素質(zhì)作為農(nóng)業(yè)增收的支撐點(diǎn)

1、積極引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)一步解放思想，更新觀念

政府應(yīng)該通過(guò)多種途徑，幫助他們解放思想、更新觀念、轉(zhuǎn)換腦筋、拓寬視野，克服小農(nóng)意識(shí)和小富即安的思想，鼓勵(lì)他們面向市場(chǎng)，發(fā)揮所長(zhǎng)，艱苦創(chuàng)業(yè)，勇闖新路，把他們培養(yǎng)成有較高素質(zhì)的新型農(nóng)民。

2、積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的推廣和應(yīng)用

逐步建立起一支以政府為主導(dǎo)，農(nóng)業(yè)科技工作者、農(nóng)民和社會(huì)各界廣泛參與的宏大的農(nóng)業(yè)科技推廣隊(duì)伍；發(fā)揮農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)的示范帶動(dòng)作用。帶動(dòng)科技流、信息流、資金流向農(nóng)村擴(kuò)散。

3、加強(qiáng)農(nóng)民教育和培訓(xùn)，全面提高農(nóng)民的素質(zhì)

加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民的教育培訓(xùn)，首先要抓好文化基礎(chǔ)教育，加大農(nóng)村教育的投資力度，努力提高農(nóng)民子女的入學(xué)率。其次，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能培養(yǎng)。第三，強(qiáng)化農(nóng)民進(jìn)行包括現(xiàn)代農(nóng)業(yè)知識(shí)、法律知識(shí)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)在內(nèi)的各種知識(shí)的學(xué)習(xí)。同時(shí)要在農(nóng)村舉辦各種各樣農(nóng)民短訓(xùn)班，結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大新技術(shù)的培訓(xùn)力度，來(lái)提高他們?cè)鍪盏哪芰Α?/p>

四、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)是增加農(nóng)民收入的有效保障

堅(jiān)定不移的減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，確保農(nóng)民的增收不會(huì)因其他隱性負(fù)擔(dān)的增加，從而為農(nóng)民的增收提供有力的制度保障。實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收是全面建設(shè)小康社會(huì)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、健全民

主、科教文化進(jìn)步、社會(huì)繁榮、人民生活殷實(shí)的重要手段之一。實(shí)現(xiàn)農(nóng)民真正增收，關(guān)鍵是要用發(fā)展的眼光看農(nóng)業(yè)，用市場(chǎng)的手段抓農(nóng)業(yè)，要有跳出農(nóng)業(yè)抓農(nóng)業(yè)的新思維，最終才能從根本上讓農(nóng)民擺脫貧窮，實(shí)現(xiàn)增收。