第一篇:建設(shè)工程施工補充協(xié)議
建設(shè)工程施工補充協(xié)議
甲方(發(fā)包方)武夷山宏遠(yuǎn)竹木業(yè)有限公司
乙方(承包方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)安裝工程承包合同條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿和誠信的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商將“宏遠(yuǎn)竹木業(yè)廠房”工程整體發(fā)包給乙方施工,為了明確雙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任,簽訂以下協(xié)議條款,甲乙雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:武夷山宏遠(yuǎn)竹木業(yè)有限公司
2、工程地點:武夷山市興田鎮(zhèn)仙店工業(yè)園區(qū)
3、工程造價:按最新定額實做實算(伍千萬元人民幣)
4、工程內(nèi)容:土建、水電、裝修,三通一平以及景觀綠化、道路等項目工程施工
5、工程承包方式:包工包料
7、甲方指派為工程現(xiàn)場負(fù)責(zé)人
乙方指派為工程現(xiàn)場負(fù)責(zé)人
二、工程質(zhì)量等級:
按國家GB503000-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和現(xiàn)行頒發(fā)的驗收規(guī)范,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
三、工程施工工期:
1、本工程施工工期為360日歷天。
1)合同日期:本合同正式簽訂后45個工作日內(nèi),甲方負(fù)責(zé)辦妥施工許可證和施工任務(wù)單給乙方,乙方應(yīng)積極無條件予以配合。
2)工程開工日期:2011年12月份(如有延期開工須經(jīng)雙方協(xié)商順延)
3)方應(yīng)做好本工程項目周邊地區(qū)與政府、居民的協(xié)調(diào)工作,因甲方原因及戰(zhàn)爭和人力不可抗拒的自然災(zāi)害等因素造成停工,除工期順延外,甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及乙方的相關(guān)損失費用。
四、發(fā)包人職責(zé):
1、在合同簽定后,并經(jīng)甲方正式通知乙方可進(jìn)場進(jìn)行臨時搭蓋(即項目部)。
2、發(fā)包人在開工前十五天,向承包人提供完整的施工圖紙八套;發(fā)包人要求,未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得把施工圖紙?zhí)峁┙o任何第三方。
3、、進(jìn)場前有關(guān)要求處理時間確認(rèn):
1)水準(zhǔn)點與座標(biāo)控制點交驗的時間及要求;
2)圖紙會審和設(shè)計交底時間;
3)雙方約定發(fā)包人應(yīng)完成的其它工作。
五、承包人職責(zé):
1、進(jìn)場施工前,承包人應(yīng)按以下約定時間和要求完成以下各項工作:
1)由資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍允許的承包人完成施工組織設(shè)計及進(jìn)度安排提交時間;
2)承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責(zé)任和要求;
3)已完工的工程成品保護(hù)的特殊要求及費用承擔(dān)約定;
4)施工場地清潔衛(wèi)生的要求;
5)施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(文物保護(hù)建筑),古樹名木的保護(hù)要求及費用承擔(dān)約定;
6)承包人應(yīng)在本工程全部竣工驗收后提供完整的竣工圖3套給發(fā)包人。
六、竣工驗收:
宏遠(yuǎn)竹木業(yè)廠房工程竣工并具備驗收條件的,乙方提交宏遠(yuǎn)竹木業(yè)廠房工程的竣工驗收報告,甲方在收到竣工報告15日內(nèi)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收,如到期未組織驗收或驗收后5個工作日內(nèi)不予以批準(zhǔn)又不提出整改意見的,則視為竣工驗收通過。
七、決算依據(jù):
1)工程量根據(jù)甲方提供的雙方確認(rèn)的施工圖紙、會審紀(jì)要和設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證增加的工程量和價格確認(rèn)函為決算依據(jù),按現(xiàn)行定額計價結(jié)算,按實計算工程量。
2)本工程結(jié)算計價套用定額:所有建設(shè)項目均按福建省最新定額套用和最新相關(guān)文件調(diào)整,人工、機(jī)械費用按國家最新政策及地方現(xiàn)行政策文件調(diào)整。
3)材料價格按南平地區(qū)當(dāng)月信息價計算,信息價沒有的按雙方確認(rèn)的市場價計算。當(dāng)材料市場價超出施工期間材料信息價時,應(yīng)按市場價調(diào)整。
4)工程類別均按照三類進(jìn)行取費,有施工地下室的工程按二類進(jìn)行計算。(詳見附件,本工程預(yù)算取費計算標(biāo)準(zhǔn))
5)勞保費用按承包施工公司類別計取。(詳見附件:勞保核定卡計取)
6)工程結(jié)算總價款不下浮。
7)鋼材、水泥價格分為兩個階段報價確認(rèn),地材按實時價格確認(rèn)。鋼材、水泥、地材市場價超出施工期間材料信息價時,應(yīng)按市場價調(diào)整,按實際到場價格加價10%簽證。
八、工程款支付方式:
1、“三通一平”工程進(jìn)場20日,付總工程款的50%,余下50%待“三通一平”工程竣工付清。
2、土建工程:本工程無進(jìn)度款、工程墊款到單項工程落架時,叁個工作日內(nèi)付80%的工程款;
3、竣工后交付甲方,甲方壹個月內(nèi)付給乙方工程價款的97%;
4、竣工結(jié)算支付:
1)承包人必須報送完整的結(jié)算資料包括詳細(xì)的工程量計算書、鋼筋抽筋表、竣工圖、工程聯(lián)系單等,所有資料一式四份,由發(fā)包人和所委托的造價單位按合同共同進(jìn)行審核結(jié)算,審核過程中如承包人漏項的發(fā)包人不予認(rèn)可;如發(fā)包人認(rèn)為有遺漏的文件和資料不齊全,承包人需在一個星期內(nèi)補齊,否則發(fā)包人不予結(jié)算;竣工結(jié)算稿審核報告征求意見稿時限為壹個月內(nèi),在承包方確認(rèn)后的10個工作日內(nèi)出最終結(jié)算報告;若由于承包人在補充提交資料和核對過程中不配合或不派出核對等原因造成延期,責(zé)任由承包人承擔(dān),審核時間順延;發(fā)包人即時向承包人支付工程總造價的97%工程款,余下3%為工程保修金;工程保修金的返還、發(fā)包人預(yù)留結(jié)算總造價的3%作為工程保修金(保修期限為壹年),期滿后十天內(nèi)支付保修金,保修金不計利息。
九、違約、索賠與爭議
1、發(fā)包人必須按合同約定按時支付工程款,若發(fā)包人未按合同約定支付工程款,承包人可以以在建物抵押,超過付款時間三十天承包人有權(quán)停止施工,工按月息1.5%利率計算,并向承包人支付每天2000元人民幣停工損失費,如發(fā)包人在總共60天內(nèi)還未能支付所應(yīng)支付的工程款,發(fā)包人應(yīng)從第61日起向承包人追加支付所欠工程款的1%作為違約金,發(fā)包人應(yīng)從
第61日起向承包人追加支付所欠工程款的1%作為違約金,若總逾期90天內(nèi)未能支付工程款,應(yīng)通過協(xié)商解決,解決不成,由人民法院審理后認(rèn)定,因此造成的工期延誤等損失由過失方承擔(dān)責(zé)任。
2、在施工過程中嚴(yán)格甲、乙雙方約定組織計劃進(jìn)度表施工如因承包人原因未能按計劃完成,延誤超過三十天,在發(fā)包人提出警告后承包人仍無法趕上工期的,發(fā)包人有權(quán)扣撥該期進(jìn)度款,并有權(quán)要求承包人在下個施工進(jìn)度月超上原計劃工期后再予以撥放進(jìn)度款。延誤累計超過四十天,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)由此造成的損失;除因發(fā)包人違約外,承包人不得單方面停工(如因工程質(zhì)量原因,監(jiān)理要求停工整改等),否則視為承包人違約,每停工一個日歷天罰款人民幣2000元;若承包人停工在七個日歷天以上,發(fā)包人有權(quán)單方面終止本施工合同,相關(guān)損失由承包方負(fù)責(zé);因承包人責(zé)任造成施工合同終止時,承包人無條件在十個工作日內(nèi)移交相關(guān)資料并將所有人員退出本施工現(xiàn)場;承包人承諾按每拖延一個工作日罰款人民幣壹仟元;發(fā)包人在終止合同后,對承包人已施工完成的項目中確定合格部分的80%工程量進(jìn)行結(jié)算,經(jīng)發(fā)包方、監(jiān)理方、審計方四方審核后支付。
3、雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議時,在有關(guān)部門調(diào)解無果的情況下,可拆諸有管轄權(quán)的促裁機(jī)械或人民法院。
八、其他事項:
1、項目簽訂合同后乙方安排進(jìn)場準(zhǔn)備工作,甲方負(fù)責(zé)辦好施工許可證。
2、本協(xié)議未盡事宜,雙方另有補充協(xié)議,如本協(xié)議與合同范本條款有抵觸的,按本協(xié)議條款執(zhí)行。
3、本協(xié)議書與該工程項目的其它合同具同等法律效力。
九、甲方應(yīng)派專人協(xié)調(diào)公安、交通、城管、環(huán)保、建設(shè)局、周邊居民等一切協(xié)調(diào)工作,保證工程順利施工,其相關(guān)費用由甲方全部負(fù)責(zé)。
十、本合同一式捌份,發(fā)包方、承包方各執(zhí)肆份,未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商后可作補充,補充條款與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
簽約時間:年月日
簽約地點:武夷山市
第二篇:建設(shè)工程施工補充協(xié)議
大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街村小溝易地扶貧搬遷工程(小溝組團(tuán)點)
三通一平工程
建設(shè)工程施工補充協(xié)議
建設(shè)單位(全稱):大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)人民政府(以下簡稱甲方)承包人(全稱):大關(guān)縣華誠建筑工程有限公司(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)老街村小溝易地扶貧搬遷工程(小溝組團(tuán)點)三通一平工程
工程地點:大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)小溝村 工程內(nèi)容:場地平整
二、工程承包范圍
承包范圍: 安置點場地平整
三、工期
開工日期: 見開工報告
竣工日期:
自開工報告起、按雙方商定的合同工期。合同工期:日歷天的總承包工期天數(shù)。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家強(qiáng)制性條文規(guī)定及驗收規(guī)范,質(zhì)量等級:合格
五、計量單價:
1、石換填:65元/m3。工程量做簽證單和甲方簽證單,實際施工的工程量辦理。
六、雙方一般權(quán)利和義務(wù) 1)甲方的權(quán)利和義務(wù):
甲方向乙方提供一切可以施工的手續(xù),做好三通一平,施工場地具備施工條件。
甲方在施工前向乙方提供完整的施工圖,提供水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點,地質(zhì)資料等有關(guān)資料,組織圖紙會審和設(shè)計交底。(2)乙方的權(quán)利與義務(wù):
開工前向甲方提供施工組織設(shè)計書和施工進(jìn)度表,配合甲方做好施工前有關(guān)準(zhǔn)備工作,每月按時提供計劃、報表等。做好施工場地周圍建筑物和地下管線及地下文物的保護(hù)工作。
七、質(zhì)量與驗收
施工質(zhì)量嚴(yán)格按圖紙及施工規(guī)范進(jìn)行,雙方約定的中間驗收部位、各分部分項工程,乙方在自檢合格后,提前24小時通知甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢等有關(guān)部門,經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢等有關(guān)部門驗收合格后方可繼續(xù)施工,并做好驗收記錄。
八、工程變更
工程變更須經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、等有關(guān)部門審批,一切變更做簽證單及簽證單由甲方簽字后方可作為變更的有效依據(jù),工程量按實計算,作為工程結(jié)算的依據(jù)。
九、竣工驗收與結(jié)算
乙方按照國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料,并組織竣工驗收,乙方三十天內(nèi)向甲方遞交竣工結(jié)算資料,經(jīng)甲方及審計部門在60天內(nèi)與乙方核定工程造價,并提供審計結(jié)算書,未在規(guī)定期限內(nèi)核定工程造價,甲方應(yīng)按乙方提供的結(jié)算價的95%支付乙方,余款待審計結(jié)算書出據(jù)后按有關(guān)條款定一次性付清。
十、違約索賠和爭議 按建設(shè)工程施工合同示范本之相關(guān)通用條款為準(zhǔn)。
十一、協(xié)議生效 1)協(xié)議訂立時間:
2)協(xié)議訂立地點;玉碗鎮(zhèn)人民政府會議室
3)本協(xié)議是正式總承包合同的組成部分,具有同等法律效力。與總承包合同不一致處以本補充協(xié)議為準(zhǔn)。
4)本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方代表簽字蓋章后即生效,一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一。+ 份。
發(fā)包方:
承包人:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人;
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
傳真:
傳真:
第三篇:建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議
建設(shè)工程施工合同
補充協(xié)議書
發(fā)包人:清遠(yuǎn)民族工業(yè)園管理委員會(以下簡稱甲方)
承包人:廣東宏業(yè)建工集團(tuán)有限公司(以下簡稱乙方)
清遠(yuǎn)民族工業(yè)園辦公樓裝修工程在原合同的基礎(chǔ)上增加以下工程項目:
1、辦公樓及住宅雨蓬
2、天面防水處理
3、水電安裝
4、室外地坪
5、電動卷閘
6、不銹鋼欄桿扶手
7、不銹鋼防盜網(wǎng)
8、窗簾盒。工程總造價為230000.00元(大寫:貳拾叁萬元整),特簽訂本補充協(xié)議。
發(fā)包人:承包人:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
簽定日期:2009年 6月15日
第四篇:建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議
【建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議(一)】
甲方(合作單位):
乙方(合作單位):
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,在平等互利誠實信用的原則下,就********有限公司開發(fā)的“********廣場”******等建設(shè)項目達(dá)成一致合作意見,訂立本協(xié)議,具體如下:
一、合作內(nèi)容
本協(xié)議所包含的合作工程內(nèi)容為:“****廣場”****五星級酒店(用地50畝左右,規(guī)劃建筑面積5.5萬平方米左右)具體規(guī)模以相關(guān)項目施工圖紙為準(zhǔn)。工程地點在****天北新區(qū)。
二、合作方式
雙方確定本協(xié)議合作內(nèi)容的合作方式:“****廣場”西區(qū)工程項目由乙方墊資實施。
三、工程支付方式
1、本工程無工程預(yù)付款。施工合同補充協(xié)議范本
2、本工程施工完成三層時甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。
3、本工程施工完成主體封頂時甲方支付乙方總工程量的75%工程款。
4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方總工程量的15%工程款。
5、本工程竣工驗收合格甲方支付乙方總工程量的5%工程款。
6、剩余5%工程款為質(zhì)量保修金,保修期兩年屆滿付清工程款。本協(xié)議簽訂后,乙方向甲方支付工程履約保證金*佰萬元整,本工程完成至正負(fù)零時甲方向乙方返還全部的工程履約保證金。
四、施工期
1、****年**月**日施工人員進(jìn)場,西區(qū)項目動工。
2、****年**月開始對西區(qū)其他項目建設(shè)施工。
3、本協(xié)議所有項目于****年**月**日完工。
五、工程計價及結(jié)算
1、本協(xié)議合作內(nèi)容所含工程項目工程造價按2010年國家統(tǒng)一定額及2010年****建筑安裝工程費用定額進(jìn)行計價、結(jié)算。
2、執(zhí)行二類工程上限取費。
3、施工合同簽訂采用可調(diào)價+經(jīng)濟(jì)簽證+材料差價合同形式。
4、材差按市場價計入(計取稅金、運費及材保費)
5、人工工資調(diào)差按同時期當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)文件執(zhí)行。
6、經(jīng)濟(jì)簽證累計超過貳拾萬元的隨工程進(jìn)度款支付。
7、工程竣工四個月之內(nèi)完成該工程的結(jié)算內(nèi)容。
六、違約責(zé)任
1、因乙方責(zé)任(如資金短缺等),乙方未能按本協(xié)議完成合作內(nèi)容所約定的工程項目,每逾期一天,按未完成工程量造價每日千分之二處罰。中途停工達(dá)一周的,每日千分之二進(jìn)行處罰。中途停工達(dá)半月的,甲方有權(quán)解除合同,乙方支付甲方合同工程總造價百分之二違約金。
2、因乙方原因工程質(zhì)量未達(dá)到合格要求,則乙方賠償該工程的實際全部損失。
2、因甲方責(zé)任(如前期施工手續(xù)或三通一平等),使乙方無法完成合作內(nèi)容所約定的工程項目,造成的逾期由甲方按照違約責(zé)任第1、條的相關(guān)金額支付給乙方,并相應(yīng)順延施工工期。
4、甲方未按本協(xié)議支付工程款,每逾期一天,則甲方支付乙方應(yīng)付款額每日千分之二的違約金。
4、施工臨時排污費、臨時設(shè)施管理費、環(huán)保費等需乙方辦理的相關(guān)費用由乙方承擔(dān),甲方配合辦理。民工工資保證金由甲方統(tǒng)一交納,支付乙方進(jìn)度款和結(jié)算款時分期扣返??鄯禃r甲方須提供乙方相應(yīng)發(fā)票。
七、甲、乙雙方招標(biāo)程序完成,另行簽訂施工合同,合同內(nèi)容如和本協(xié)議有沖突的以本協(xié)議為準(zhǔn)。
八、本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各持貳份。自雙方簽字蓋章、乙方支付保證金后生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
第五篇:建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議
建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議
甲方: 乙方:
甲乙雙方就甲方發(fā)包銅陵市上清涼寺大雄寶殿、中清涼寺和地宮項目工程給乙方達(dá)成如下意向協(xié)議:
一、項目名稱:銅陵市上清涼寺大雄寶殿、中清涼寺和地宮項目工程
二、工程范圍:包括土建、水電安裝、裝飾工程、消防工程、附屬工程、綠化、亮化等。
三、工程計價
1、執(zhí)行2018版安徽省建設(shè)工程計價依據(jù)。
2、取費標(biāo)準(zhǔn):安徽省建設(shè)工程費用定額(2018)相應(yīng)專業(yè)取費費率。
3、材料價格:執(zhí)行《銅陵工程造價》施工期均價(開工至初驗)信息價沒有的雙方詢價后核定。
4、人工單價:按現(xiàn)行最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,遇國家調(diào)整相應(yīng)調(diào)整。
5、安全文明施工費:執(zhí)現(xiàn)行最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
6、施工期間如遇政策性調(diào)整,結(jié)算時按政策性調(diào)整執(zhí)行。
四、工程款支付
每個單體工程施工時按每月實際完成工程量的70%支付進(jìn)度款,單體工程外腳手架拆除后付工程總造價的80%,單體工程竣工驗收合格后付工程總造價的90%,附屬工程、綠化工程初驗合格付至合同價(預(yù)算價)的90%。甲方在收到乙方工程竣工決算資料后90天內(nèi)審計完成。審計結(jié)束后支付工程決算價的97%,剩余款工程款在一年內(nèi)付清。
五、工程工期
1、本工程總工期365日歷天。
2、承包人于
****年**月**日進(jìn)場施工。施工工期由進(jìn)場施工日起至工程竣工驗收合格日止。
六、竣工結(jié)算
工程竣工驗收合格之日30日內(nèi),承包人應(yīng)向發(fā)包人報送合格的工程結(jié)算資料,發(fā)包人在接到承包人的工程價款結(jié)算資料90日內(nèi)辦理完工程價款結(jié)算,超過90日,按承包人上報的結(jié)算價款為準(zhǔn),發(fā)包人不得以任何理由拒絕。
七、違約責(zé)任
1、乙方延期完工,甲乙雙方確定,乙方按全部工程總造價的日萬分之五支付給甲方。
2、甲方延期付款,按銀行同期貸款利率的四倍支付違約金。
八、工程保證金
乙方向甲方繳納合同保證金額為20萬元(大寫:貳拾萬元),簽訂合同后3日內(nèi)打到甲方指定賬戶。
九、本補充協(xié)議書作為施工合同附件,具有同等法律效力。本協(xié)議書一式兩份,甲乙雙方執(zhí)一份,本協(xié)議書自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
日期:
日期: