第一篇：簽證索賠流程及事項(xiàng)[小編推薦]

簽證索賠

管理規(guī)范概要：

? 遵循“勤簽證、精索賠”原則；先簽證、若簽證不成再進(jìn)行索賠，且簽證不成

即應(yīng)進(jìn)入索賠程序；努力以簽證形式解決問題，減少索賠事件發(fā)生；堅(jiān)持單 項(xiàng)索賠，減少總索賠。

? 梳理完善簽證索賠流程，明確各相關(guān)崗位及人員責(zé)任機(jī)制。項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)工

程師、現(xiàn)場工程師等有責(zé)任發(fā)起提出簽證索賠，項(xiàng)目工程部門計(jì)算索賠工期，合約部門計(jì)算量、價(jià)，簽證索賠工作組審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，重大索賠需報(bào) 企業(yè)合同管理部門、總法律顧問審核，總經(jīng)濟(jì)師審批。

? 規(guī)范簽證索賠工期費(fèi)用計(jì)算、提交報(bào)告文函、證據(jù)資料等環(huán)節(jié)管理，按《簽

證申請表》《工程量、費(fèi)用或工期計(jì)算說明書》《工程工期延誤報(bào)告》《工、、、程工期補(bǔ)償報(bào)告》《工程費(fèi)用補(bǔ)償報(bào)告》等模板及工期費(fèi)用計(jì)算規(guī)范、證據(jù)、規(guī)范等規(guī)范執(zhí)行。? 建立反索賠管理機(jī)制。4.2 簽證索賠的發(fā)起

4.2.1 由內(nèi)業(yè)技術(shù)工程師提出：

□發(fā)包方未嚴(yán)格按約定交付設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料、批復(fù)或答復(fù)請求； □非我方過錯(cuò)，發(fā)包方指令調(diào)整原約定的施工方案、施工工藝、附加工程項(xiàng) 目、增減工程量、變更分部分項(xiàng)工程內(nèi)容、提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；

□由于設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)資料錯(cuò)誤等造成工程修改、返工、停工、窩工等。

4.2.2 由現(xiàn)場工程師提出：

□發(fā)包方未嚴(yán)格按約定交付施工現(xiàn)場、提供現(xiàn)場與市政交通的通道、接通水 電、批復(fù)請求、協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)各承包方之間的關(guān)系等；

□工程地質(zhì)情況與發(fā)包方提供的地質(zhì)勘探報(bào)告的資料不符，需要特殊處理的； □非承包人過錯(cuò)，發(fā)包方指令調(diào)整原約定的施工進(jìn)度、順序、暫停施工、提 供額外的配合服務(wù)等；

□由于發(fā)包方錯(cuò)誤指令對工程造成影響等；

□發(fā)包方在驗(yàn)收前使用已完或未完工程，保修期間非承包方造成的質(zhì)量問題。4.2.3 由質(zhì)量工程師提出：

□發(fā)包方未嚴(yán)格按約定的標(biāo)準(zhǔn)和方式檢驗(yàn)驗(yàn)收； □合同約定或法律法規(guī)規(guī)定之外的額外檢查。4.2.4 材料、機(jī)械工程師提出：

□發(fā)包方未嚴(yán)格按約定的標(biāo)準(zhǔn)或方式提供設(shè)備材料；

□發(fā)包方指定規(guī)格品牌的材料設(shè)備市場供應(yīng)不足，或質(zhì)量性能不符合標(biāo)準(zhǔn)； □發(fā)包方違反約定，指令調(diào)換原約定的材料設(shè)備的品種、規(guī)格、質(zhì)量等級、改變供應(yīng)時(shí)間等。4.2.5 由項(xiàng)目會(huì)計(jì)提出：

□發(fā)包方未嚴(yán)格按約定支付工程價(jià)款的； □非承包方過錯(cuò)而發(fā)包方拒絕或遲延返還保函、保修金等。4.3 常見工程簽證索賠事項(xiàng)及依據(jù)：

常見工程簽證索賠事項(xiàng)

序

可簽證索賠項(xiàng)

號

發(fā)包人沒有按合同規(guī)定的要求交付設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)圖紙，1 使工程延期。推遲交付或提供的資料錯(cuò)誤或規(guī)定一次交付 而實(shí)際分批交付 2 3 發(fā)包人要求承包人提供特殊保密的措施，并承擔(dān)開支 發(fā)包人提供的設(shè)備不合格或未在規(guī)定的時(shí)間提供 發(fā)包人未在規(guī)定的時(shí)間交付施工場地、行駛道路、接通水 4

電 5 6 工程地質(zhì)條件與合同規(guī)定的不一樣，出現(xiàn)異常 招標(biāo)文件不完備，發(fā)包人提供的信息有錯(cuò)誤

合同缺陷，如合同條款不全、錯(cuò)誤，或文件之間矛盾、不 7

一致、有歧義等

工程師指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用，給承包人造成的損失，造成 8

承包人費(fèi)用增加

發(fā)包人或發(fā)包人的工程師指令改變原合同規(guī)定的施工順序 9

或施工部署

發(fā)包人或發(fā)包人的工程師超越合同規(guī)定的權(quán)力不適當(dāng)干擾 10

我方的施工過程或施工方案

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√

√

√

√ √

√

√

工期

費(fèi)用

簽證索賠事項(xiàng) 11 發(fā)包人或監(jiān)理工程師指令增加、減少或刪除部分工程 發(fā)包人或監(jiān)理工程師指令提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、√ √

建筑五金標(biāo)準(zhǔn) 13 14 發(fā)包人刪減部分工程而將其委托給其他承包商來完成 在合同規(guī)定的范圍內(nèi)發(fā)包人指令增加附加工程項(xiàng)目 因發(fā)包人原因，承包人在施工中采取的緊急措施，造成承 15

包費(fèi)用增加

發(fā)包人未能完成其義務(wù)（建設(shè)工程施工合同國家示范文本 16

GF-1999-0201 中 9 項(xiàng)工作），造成延誤 17 18 發(fā)包人因其自身原因，推遲工作 工程質(zhì)量因發(fā)包人原因達(dá)不到約定條件

由于設(shè)計(jì)原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求，發(fā)包人負(fù)責(zé)修改設(shè)計(jì) 19 或者由于設(shè)備制造原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求，且設(shè)備為發(fā) 包人采購

建設(shè)工程施工合同示范文本 GF-1999-0201 中 23.3 條合同 20

價(jià)款調(diào)整的四種情況 21 發(fā)包人要求提供合同責(zé)任以外的服務(wù)項(xiàng)目

由于設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，發(fā)包人或監(jiān)理工程師做出錯(cuò)誤 22 的指令，提供錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)、資料等造成工程修改、報(bào)廢、停工、窩工等 23 24 由于非承包人方的原因，發(fā)包人指令暫停工程施工 對材料、設(shè)備、工藝進(jìn)行合同規(guī)定以外的檢查試驗(yàn)，造成

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √ √ 工程損壞或費(fèi)用增加，而最終證明承包人的工程質(zhì)量符合 合同要求

發(fā)包人拖延合同責(zé)任范圍內(nèi)的工作，如拖延圖紙批準(zhǔn)，拖 25 延工程隱蔽驗(yàn)收，拖延對承包商問題的答復(fù)，不及時(shí)下達(dá) 指令、決定，造成工程停工 26 發(fā)包人要求加快工程進(jìn)度，指令承包商采取加速措施 發(fā)包人未按時(shí)核準(zhǔn)月進(jìn)度完成工作量；不及時(shí)撥付工程預(yù) 27 付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修金；不按約定的時(shí)間辦理結(jié) 算；不按時(shí)返還質(zhì)量保修金、合同履約保證金等。28 29 30 31 32 33 34 物價(jià)大幅上漲 國家政策改變、匯率變化 不可抗力因素 發(fā)包人提前占用工程 發(fā)包人拖延竣工檢驗(yàn)

發(fā)包人代辦的保險(xiǎn)未能從保險(xiǎn)公司獲得補(bǔ)償 其它

√ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√

√ √

√

√

《FIDIC 施工合同條件》明示與默示的簽證索賠條款依據(jù)

條款

明示的條款標(biāo)題或內(nèi)容

編號

賠內(nèi)容 T+C+

1.9 拖延的圖紙或指示

P

簽證索 條款編

明示的條款標(biāo)題或內(nèi)容 號

簽證索 賠內(nèi)容

1.1.68 定義 視內(nèi)容

T+C+

2.1 進(jìn)入現(xiàn)場的權(quán)利

P T+C+

3.2 工程師的授權(quán)

P T+C+

4.7 放線

P

4.12 不可預(yù)見的外界條件

T+C

1.10

雇主使用承包商的文件

1.8

文件的保管與提供

1.5

文件的優(yōu)先次序

1.3

通訊聯(lián)絡(luò)

T+C+ P T+C+ P T+C+ P C+P T+C+

4.24 化石 T+C 1.13 遵守法律

P

T+C+

7.4 檢驗(yàn)

P

2.3

雇主的人員

T+C+ P T+C+

8.4 竣工時(shí)間的延長 T+C 3.3 工程師的指示

P

8.5 由公共當(dāng)局引起的延誤 T 3.4 工程師的撤換 T+C T+C+

8.9 暫停引起的后果 T+C 4.1 承包商和一般義務(wù)

P

暫停對永久設(shè)備和材料的

8.10

支付

10.2 對部分工程的接收

C+P T+C+

10.3 對竣工檢驗(yàn)的干擾

P

11.2 修補(bǔ)缺陷的費(fèi)用

C

5.2

對指定的反對

T+C

4.10

現(xiàn)場數(shù)據(jù)

T+C

4.6

合作

T+C

C

4.2

履約保證

C 11.6 11.8 12.4 13.2 13.5 13.7 13.8 14.8 14.1 進(jìn)一步的檢驗(yàn) 承包商和檢查

省略 價(jià)值工程 暫定金額 法規(guī)變化引起的調(diào)整 費(fèi)用變化引起的調(diào)整

延誤的支付

C C+P C C C+P T+C C C

7.3 8.12 13.1 13.3 17.1 17.5

檢查 復(fù)工 有權(quán)變更 變更程序 保障

知識產(chǎn)權(quán)與工業(yè)產(chǎn)權(quán)

T+C T+C T+C T+C C C

雇主責(zé)任的終止 15.5 雇主終止合同的權(quán)利

C

C+P T+C+

16.1 承包商有權(quán)暫停工作

P

16.4 終止時(shí)的支付 C+P T+C+

17.4 雇主的風(fēng)險(xiǎn)造成的后果

P

18.1 18.2 有關(guān)保險(xiǎn)的總體要求 工程和承包商的設(shè)備保險(xiǎn) 人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損害的保

C C

18.3

險(xiǎn)

18.4 19.4 承包商和人員保險(xiǎn) 不可抗力引起的后果

C

C T+C 19.6 19.7 20.1 可選擇的終止、支付與返回

根據(jù)法律解除履約 承包商和索賠

C C C

注釋：T 為工期順延，C 為費(fèi)用索賠，P 為利潤補(bǔ)償

4.4 工程簽證索賠計(jì)算 4.4.1 費(fèi)用簽證索賠計(jì)算

由項(xiàng)目按照合同約定的方式或者雙方（業(yè)主與承包人）認(rèn)可的其它方式計(jì)算。4.4.2 工期簽證索賠的計(jì)算

□若延誤未發(fā)生在關(guān)鍵線路上，且此延誤并沒有改變原進(jìn)度計(jì)劃的關(guān)鍵線路，未對工程進(jìn)度造成實(shí)質(zhì)延誤，只是對非關(guān)鍵線路的進(jìn)度造成一定影響，不影響工 程整體進(jìn)度，則可不納入工期簽證索賠計(jì)算；

□若延誤未發(fā)生在關(guān)鍵線路上，但此延誤改變了原進(jìn)度計(jì)劃的關(guān)鍵線路，使 得由于此延誤的發(fā)生，影響了工程進(jìn)度計(jì)劃，則將此延誤事件的進(jìn)度放入項(xiàng)目整 體進(jìn)度計(jì)劃中，計(jì)算由此帶來的延誤，從而計(jì)算出延誤工期；

□若延誤發(fā)生在關(guān)鍵線路上，則直接將此延誤放入項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃圖中，計(jì)算整體工期受到影響的天數(shù)，從而計(jì)算出工期延誤天數(shù)。4.4.3 工程簽證索賠計(jì)算結(jié)果

計(jì)算結(jié)果應(yīng)包含對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償額度和（或）工期順延時(shí)間具體的計(jì)算方法 和過程，應(yīng)包括簽證索賠總額和各分項(xiàng)簽證索賠額的詳細(xì)計(jì)算。4.5 工程簽證索賠證據(jù) 4.5.1 工程簽證索賠證據(jù)的要求 □真實(shí)性。工程簽證索賠證據(jù)應(yīng)當(dāng)是在實(shí)施合同過程中確定存在和發(fā)生的，以事實(shí)為依據(jù)；

□全面性。所提供的證據(jù)應(yīng)能說明事件的全過程。工程簽證索賠申請中涉及 的簽證索賠理由、事件過程、影響、索賠數(shù)額等都應(yīng)有相應(yīng)證據(jù)；

□關(guān)聯(lián)性。工程簽證索賠的證據(jù)應(yīng)當(dāng)能夠互相說明，相互具有關(guān)聯(lián)性，不能 互相矛盾；

□及時(shí)性。工程簽證索賠證據(jù)的取得及提出應(yīng)當(dāng)及時(shí)，符合合同約定； □具有法律證明效力。一般要求證據(jù)應(yīng)是書面文件，有關(guān)記錄、協(xié)議、紀(jì)要 應(yīng)是雙方簽署的；工程中重大事件、特殊情況的記錄、統(tǒng)計(jì)應(yīng)由合同約定的發(fā)包 人現(xiàn)場代表或監(jiān)理工程師簽證認(rèn)可。4.5.2 工程簽證索賠證據(jù)的種類

□招標(biāo)文件、工程合同、發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范 等；

□工程各項(xiàng)有關(guān)的設(shè)計(jì)交底記錄、變更圖紙、變更施工指令等；

□工程各項(xiàng)經(jīng)發(fā)包人或合同中約定的發(fā)包人現(xiàn)場代表或監(jiān)理工程師簽認(rèn)的簽 證；

□工程各項(xiàng)往來信件、指令、信函、通知、答復(fù)等； □工程各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要；

□施工計(jì)劃及現(xiàn)場實(shí)施情況記錄； □施工日報(bào)及工長工作日志、備忘錄；

□工程送電、送水、道路開通、封閉的日期及數(shù)量記錄； □工程停電、停水和干擾事件影響的日期及恢復(fù)施工的日期記錄； □工程預(yù)付款、進(jìn)度款撥付的數(shù)額及日期記錄；

□工程圖紙、圖紙變更、交底記錄的送達(dá)份數(shù)及日期記錄； □工程有關(guān)施工部位的照片及錄像等；

□工程現(xiàn)場氣候記錄，如有關(guān)天氣的溫度、風(fēng)力、風(fēng)雪等； □工程驗(yàn)收報(bào)告及各項(xiàng)技術(shù)鑒定報(bào)告等；

□工程材料采購、訂貨、運(yùn)輸、進(jìn)場、驗(yàn)收、使用等方面的憑據(jù)；

□國家和省級或行業(yè)建設(shè)主管部門有關(guān)影響工程造價(jià)、工期的文件、規(guī)定等。4.6 單項(xiàng)索賠和總索賠 4.6.1 定義

單項(xiàng)索賠：是指一項(xiàng)索賠事件發(fā)生時(shí)或發(fā)生后，在有效期內(nèi)立即進(jìn)行的索賠，也指發(fā)生原因單

一、責(zé)任單

一、處理較容易的索賠。也稱單一索賠。

總索賠：是指工程竣工前后，將施工過程中已提出但未解決的索賠事件匯總 后提出一份綜合索賠報(bào)告進(jìn)行索賠的行為，也指某項(xiàng)索賠事件因各類原因長期持 續(xù)發(fā)生，過程中不便確定最終受損額，只能等到該索賠事件發(fā)生完后一并提交過 程證據(jù)辦理的索賠。也稱為最終索賠或綜合索賠。

4.6.2 在施工過程中，應(yīng)堅(jiān)持發(fā)包方、監(jiān)理工程師、造價(jià)咨詢單位、我方對分包 分供方指令以書面方式為準(zhǔn)，發(fā)包方、監(jiān)理工程師、造價(jià)咨詢單位的口頭指令應(yīng) 在 24 小時(shí)內(nèi)辦理書面確認(rèn)簽證。在簽署分包分供合同時(shí)應(yīng)明確約定分包分供方 所有的索賠文件應(yīng)經(jīng)我方項(xiàng)目經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)簽字方才有效，其他任何人 的簽字確認(rèn)、及（或只）加蓋項(xiàng)目公章的索賠文件在雙方做無效處理。4.6.3 項(xiàng)目部應(yīng)盡一切可能進(jìn)行單項(xiàng)索賠，將索賠事件在建設(shè)工程竣工前辦理完 畢。4.7 反索賠

4.7.1 反索賠是指發(fā)包人或分包分供方對我方提出的索賠。4.7.2 反索賠內(nèi)容：

□工程簽證索賠申請； □事件陳述；

□簽證索賠依據(jù)（包含可作為簽證索賠依據(jù)的合同條款、法律法規(guī)等）； □相關(guān)工程量、費(fèi)用和工期的計(jì)算； □簽證索賠事件結(jié)論。4.7.3 審核依據(jù)

□工程指令、施工任務(wù)書及現(xiàn)場簽證單等書面函件； □工程特點(diǎn)及實(shí)際施工情況；

□分包合同、承諾書、補(bǔ)充協(xié)議、企業(yè)核定的單價(jià)確認(rèn)函； □工程圖紙； □其它。

4.7.4 嚴(yán)格以合同為依據(jù)、現(xiàn)場發(fā)生為事實(shí)，把握“實(shí)事求是、量入為出”的原則； 不得超越權(quán)限在簽證索賠中簽訂合同外的施工單價(jià)或總價(jià)。

4.7.5 簽證索賠避免以點(diǎn)工或臺班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺班計(jì)算，應(yīng)說明工作 量情況，工人施工起止時(shí)間及人數(shù)，機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，否則不予辦理。4.9 附表：《關(guān)于 事宜簽證申請表》（CSCEC-CM-0306）

《工程量、費(fèi)用或工期計(jì)算說明書》（CSCEC-CM-0307）《工程工期延誤報(bào)告》（CSCEC-CM-0308）《工程工期補(bǔ)償報(bào)告》（CSCEC-CM-0309）《工程費(fèi)用補(bǔ)償報(bào)告》（CSCEC-CM-0310）《簽證索賠臺賬》（CSCEC-CM-0311）

中國建筑 合同管理表格

表格編號 CSCEC-CM-0306

項(xiàng)目名稱 施工部位 簽證事由及原因：

標(biāo)段

關(guān)于 事宜簽證申請表

附圖紙及計(jì)算說明書：

承包人（章）承包人代表 日

審核意見：

審核意見：

期 監(jiān)理工程師 日

審核意見：

期

造價(jià)工程師 日

期

發(fā)包人（章）發(fā)包人代表 日

期

注：1.本表一式四份發(fā)包人、監(jiān)理人、造價(jià)咨詢?nèi)?、承包人各存一份?/p>

2.發(fā)包方、監(jiān)理方或造價(jià)咨詢方對此表格式?jīng)]有強(qiáng)制性要求的，按照本表格執(zhí)行。

中國建筑 合同管理表格

表格編號

工程量、費(fèi)用或工期計(jì)算說明書

CSCEC-CM-0307

項(xiàng)目名稱 施工部位

標(biāo) 第

段 頁

共

頁

編制 時(shí)間

審核 時(shí)間

批準(zhǔn) 時(shí)間

中國建筑 合同管理表格

表格編號 CSCEC-CM-0308

項(xiàng)目名稱 施工部位 事宜：關(guān)于因 致：

標(biāo) 第

段 頁

共

頁

工程工期延誤報(bào)告

等原因造成工期延誤事宜的函

公司，尊敬的 公司，尊敬的

（收函方代表）先生/女士（收函方代表）先生/女士

（發(fā)包人全稱）與我方簽訂的 合同在履行過程中，因遇下列情形，工程工期已造成延誤/費(fèi)用已造成損失，并自本報(bào)告發(fā)出時(shí)還在繼續(xù)延誤： 因

本工程計(jì)劃應(yīng)在

****年**月**日開工的，但現(xiàn)在已距開工僅

原因，或承 有 7 天（此條應(yīng)在開工前 7 天向發(fā)包人發(fā)出），但因發(fā)包人 包人根據(jù)

規(guī)定（理由），預(yù)測，不能按計(jì)劃開工；

年

月 或：總監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）于 出的指令（或工程聯(lián)系單）要求暫停施工；

或：執(zhí)行總監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）于 發(fā)出的指令（或工程聯(lián)系單）導(dǎo)致工程不能按原計(jì)劃施工；

或：遇非承包人原因，發(fā)生了

日發(fā)

年 月 日

緊急情況，我們雖然已采取了保證

人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的措施，但已不能按計(jì)劃施工； 或：發(fā)包人未能在合同第 的工作；

或：按合同約定，發(fā)包人應(yīng)在 提供

條第 款約定的時(shí)間內(nèi)，完成發(fā)包人

年 月 日前向承包人

施工圖，但承包人至今尚未收到，致使相應(yīng)的工作無法開展；

或：按合同約定，發(fā)包人應(yīng)在

年 元，但至

月 年

月

日向發(fā)包人

日 支付工程預(yù)付款（或工程進(jìn)度款）

承包人還未收到應(yīng)收款項(xiàng)，已導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；

或：按合同約定，發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）應(yīng)向承包人發(fā)出關(guān)于 便于承包人繼續(xù)實(shí)施工程的施工，或承包人因 向監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）發(fā)出了關(guān)于

函），但至今未接到答復(fù)，已導(dǎo)致無法實(shí)施工程的正常施工；

或：承包人于

****年**月**日接到監(jiān)理工程師（或發(fā)

已于

年

月

以 日 的請求（報(bào)告、申請、聯(lián)系

包人代表）發(fā)出的工程設(shè)計(jì)變更，為實(shí)施該變更，由于工程現(xiàn)場工序（或工程量增加）原 因，已導(dǎo)致工程不能按原計(jì)劃實(shí)施;

或：自

****年**月**日始至本報(bào)告發(fā)出日，工程 小時(shí)（8 小時(shí)以上）；至今還 現(xiàn)場非承包人原因?qū)е峦Ｋɑ螂姟猓┭永m(xù) 未恢復(fù)；

或：本工程于 不可抗力事件，現(xiàn)還在繼續(xù)；

或：發(fā)生了 已導(dǎo)致工期延誤 整為

****年**月**日遇到了 的

上述未提及的事件，導(dǎo)致工程不能按原計(jì)劃施工；原因，天。本工程合同工期為

天（或本合同工期上期已調(diào)

天。天），累計(jì)本報(bào)告中應(yīng)順延的工期后，合同工期應(yīng)調(diào)整為 因上述延誤工期的事件還在延續(xù)，承包人將在相應(yīng)事件結(jié)束后，向你們進(jìn)一步提交因上述 原因?qū)е碌膶?shí)際工期延誤的工期補(bǔ)償報(bào)告。

請你們在收到此報(bào)告

出修改意見的，即視你們已批準(zhǔn)、確認(rèn)。

特此報(bào)告。

單位名稱 項(xiàng)目部（項(xiàng)目經(jīng)理）

年

單位（章）

例：同意工期展延

天。或收到此原件一份。

月

日

天內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見，逾期未確認(rèn)也未提

收函方簽署意見

（簽字）

單位（章）

年 月 日

收函方簽署意見

（簽字）年 月 日

中國建筑 合同管理表格

表格編號 CSCEC-CM-0309

標(biāo) 第

等原因請求工期補(bǔ)償?shù)暮?/p>

公司，尊敬的 公司，尊敬的

（發(fā)包人全稱）與我方簽訂的

期延誤事件，工程工期造成延誤：因本工程計(jì)劃應(yīng)在

（收函方代表）先生/女士（收函方代表）先生/女士 合同在履行過程中，因遇下列工 年

月

日開工的，但

原因；

段 頁

共

頁

工程工期補(bǔ)償報(bào)告

項(xiàng)目名稱 施工部位 事宜：關(guān)于因 致：

現(xiàn)在已距開工僅有 7 天（此條應(yīng)在開工前 7 天向發(fā)包人發(fā)出）但因發(fā)包人，或：總監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）于 程聯(lián)系單）要求暫停施工；

或：執(zhí)行總監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）于 工程聯(lián)系單）導(dǎo)致工程不能按原計(jì)劃施工；

或：遇非承包人原因，發(fā)生了 或：發(fā)包人未能在合同第 或：按合同約定，發(fā)包人應(yīng)在 或：按合同約定，發(fā)包人應(yīng)在 進(jìn)度款）年 月 元，但直到 日恢復(fù)正常；

年

條第 年 年 月

緊急情況；

款約定的時(shí)間內(nèi)，完成發(fā)包 月 月

日前向承包人提供 年

月

****年**月**日發(fā)出的指令（或工

日發(fā)出的指令（或

工作； 施工圖；

日向發(fā)包人支付工程預(yù)付款（或工程

日承包人才收到應(yīng)收款項(xiàng)，承包人的施工才在 或：承包人于 年 月 日接到監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）發(fā)出的工程設(shè)計(jì)

變更，為實(shí)施該變更，由于工程現(xiàn)場工序（或工程量增加）原因；

或：自 電、氣）延續(xù)

或：本工程于 或：發(fā)生了

等的事件原因，已導(dǎo)致工期延誤 償工期日歷天數(shù) 年

月

日始至本報(bào)告發(fā)出日，工程現(xiàn)場非承包人原因?qū)е峦Ｋɑ?/p>

****年**月**日才恢復(fù)正常；

年 月

月

日才結(jié)束； 小時(shí)（8 小時(shí)以上）；自 年

月

日遇到了 的不可抗力事件至

年

上述未提及的事件，至 日才結(jié)束；

天。（詳見附件《工期補(bǔ)償計(jì)算書》，按合同約定應(yīng)補(bǔ)

天（或本合同工期上期已調(diào)整為

天。

天），天。本工程合同工期為

累計(jì)本報(bào)告中應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓て诤?，合同工期?yīng)調(diào)整為

提請你們在收到此報(bào)告 7 天內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見，逾期未確認(rèn)也未提出修改 意見的，即視你們已批準(zhǔn)、確認(rèn)。

附件：《工期補(bǔ)償計(jì)算書》 特此報(bào)告。

單位名稱 項(xiàng)目部（項(xiàng)目經(jīng)理）

年

單位（章）

收函方簽署意見

例：同意工期展延

天?；蚴盏酱嗽环?。

（簽字）

單位（章）

收函方簽署意見

（簽字）

****年**月**日

****年**月**日 月

日

中國建筑 合同管理表格

表格編號

工程費(fèi)用補(bǔ)償報(bào)告

CSCEC-CM-0310

項(xiàng)目名稱 施工部位 事宜：關(guān)于因 致：

標(biāo) 第

等原因請求工程費(fèi)用補(bǔ)償?shù)暮?公司，尊敬的 公司，尊敬的

（收函方代表）先生/女士（收函方代表）先生/女士

段 頁

共

頁

（發(fā)包人全稱）與我方簽訂的

本工程計(jì)劃應(yīng)在

年

月

合同在履行過程中，因遇下列事件：

原因，未能按時(shí)

日開工的，但因發(fā)包人

開工，致使承包人已進(jìn)場的人員、機(jī)具等不能有效地利用；

或：總監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）于

****年**月**日發(fā)出的指令（或工程聯(lián)

系單）要求暫停施工，致使承包人已進(jìn)場的人員、機(jī)具等不能有效地利用；

或：執(zhí)行總監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）于

****年**月**日發(fā)出的指令（或工程聯(lián)

系單）導(dǎo)致工程不能按原計(jì)劃施工，致使承包人已進(jìn)場的人員、機(jī)具等不能有效地利用；

或：遇非承包人原因，發(fā)生了 財(cái)產(chǎn)安全采取了緊急措施；

或：發(fā)包人未能在合同第

條第

款約定的時(shí)間內(nèi)，完成發(fā)包人

工作，緊急情況；承包人為保證人員生命和工程、導(dǎo)致不能正常施工，承包人已進(jìn)場的人員、機(jī)具等不能有效的利用；

或：按合同約定，發(fā)包人應(yīng)在

****年**月**日向承包人支付工程預(yù)付款（或工程進(jìn) 度款）年 月 元，但直到 年 月 日承包人才收到應(yīng)收款項(xiàng)，承包人的施工才在

日恢復(fù)正常，使在非正常施工情況下，相應(yīng)的人員、機(jī)具不能有效地利用；

以便 日向監(jiān)理工

年 或：按合同約定，發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師），應(yīng)向承包人發(fā)出關(guān)于 于承包人繼續(xù)實(shí)施工程的施工，或承包人因 程師（或發(fā)包人代表）發(fā)出了關(guān)于 月 日收到書面答復(fù)，承包人的施工才在

已于

年

月 的請求（報(bào)告、申請、聯(lián)系函）承包人在，****年**月**日恢復(fù)正常，使在非正常

情況下，相應(yīng)的人員、機(jī)具不能有效的利用；

或：承包人于

****年**月**日接到監(jiān)理工程師（或發(fā)包人代表）發(fā)出的工程設(shè)

計(jì)變更，為實(shí)施該變更，承包人不得不調(diào)整相應(yīng)的人員、機(jī)具增加投入；

或：自 電、氣）延續(xù) 年

月

日始至本報(bào)告發(fā)出日，工程現(xiàn)場非承包人原因?qū)е峦Ｋɑ?/p>

****年**月**日才恢復(fù)正常，在上述停水 小時(shí)（8 小時(shí)以上）；自

（或電、氣）期間，承包人為了將其影響降低到最低限度，采取了相應(yīng)的措施（或在上述 停水（或電、氣）期間承包人的人員、機(jī)具不能有效地利用）；

或：發(fā)生了 理工程師或發(fā)包人要求做了

（上述未提及的）事件，承包人采取了措施（或根據(jù)總監(jiān)

等工作；

元（詳見附件《工程費(fèi)用補(bǔ) 上述事件發(fā)生了合同價(jià)款之外的經(jīng)濟(jì)支出共計(jì)人民幣

償計(jì)算書》。按合同約定，應(yīng)由發(fā)包人給予承包人經(jīng)濟(jì)費(fèi)用補(bǔ)償。并根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（建）造合同）的規(guī)定，應(yīng)并入合同價(jià)款，即作為合同價(jià)款調(diào)整，調(diào)整合同價(jià)款。

提請貴方在收到此報(bào)告 7 天內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見，逾期未確認(rèn)也未提出修改 意見的，即視貴方已批準(zhǔn)、確認(rèn)。

附件：《工程費(fèi)用補(bǔ)償計(jì)算書》 特此報(bào)告。

單位名稱 項(xiàng)目部（項(xiàng)目經(jīng)理）

年

收函方簽署意見 單位（章）

例：同意給予費(fèi)用補(bǔ)償計(jì)人民幣 份。

元?；蚴盏酱嗽?/p>

月

日

（簽字）

收函方簽署意見 單位（章）

年 月 日

（簽字）年 月 日

中國建筑 合同管理表格

表格編號 CSCEC-CM-0311

簽證索賠臺賬

項(xiàng)目名稱：

單位：元

合

變 序 號 更 內(nèi) 容 存 檔 部 門 變 更 編 號 同 計(jì) 價(jià) 依 據(jù)

我方報(bào) 送時(shí)間 合 同 約 定

實(shí) 際 報(bào) 送

我 方 報(bào) 送 金 額

對 方 確 認(rèn) 金 額

應(yīng)付時(shí)間（當(dāng) 期或結(jié)算）

應(yīng) 付 金 額

實(shí) 付 金 額

涉及 工期 變更 天數(shù)

發(fā)包 人認(rèn)

責(zé) 可工

任 期順

人 延天 數(shù)

注 備

合計(jì)

項(xiàng)目經(jīng)理： 填表人：

項(xiàng)目法律顧問： 合約商務(wù)經(jīng)理：

****年**月**日 填報(bào)說明：

1、“變更內(nèi)容”：包括設(shè)計(jì)變更、簽證等可能涉及費(fèi)用和工期的內(nèi)容。

2、“存檔部門”：指這些內(nèi)容保存在項(xiàng)目資料的具體所管的項(xiàng)目分管部門及文件冊位置，以 便對應(yīng)查找。

3、“變更編號”：要求每個(gè)變更要對應(yīng)一個(gè)編號，以便管理和對應(yīng)查找。

4、“合同計(jì)價(jià)依據(jù)”：是指合同所約定的計(jì)價(jià)取費(fèi)方式及具體的合同條款號。如為總價(jià)合同 不可索賠的，則在此注明“總價(jià)合同不可索賠”，以后的內(nèi)容均不用再填。

5、“我方報(bào)送時(shí)間”：有約定時(shí)間和實(shí)際報(bào)送時(shí)間，是看索賠是否及時(shí)，判斷責(zé)任人的工作 態(tài)度。

6、“應(yīng)付時(shí)間（當(dāng)期或結(jié)算）”：指合同中約定發(fā)包人對此項(xiàng)變更的費(fèi)用，是隨當(dāng)期的進(jìn)度 一起支付還是到竣工結(jié)算時(shí)支付。若為當(dāng)期，則寫明確定時(shí)間。

7、“涉及工期變更天數(shù)”：指按合同約定我方可索賠（順延）的工期天數(shù)。

8、“發(fā)包人認(rèn)可工期順延天數(shù)”：指按合同約定的工期順延和通過雙方溝通獲得的工期順延。

9、“責(zé)任人”：指項(xiàng)目上具體負(fù)責(zé)這一變更簽證的人。

10、合計(jì)值中金額單位均以萬元計(jì)，工期順延均按天計(jì)。

11、此表同樣適用于對分供方的二次經(jīng)營，不填關(guān)于工期的內(nèi)容。雖然格式相同，但主合 同和分供方合同的二次經(jīng)營臺賬應(yīng)當(dāng)分開統(tǒng)計(jì)。

合同履行監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)分級要素表

序

監(jiān)控要素

號 1 2 工程量確認(rèn)時(shí)間 進(jìn)度付款時(shí)間

7天 10 天

8-20 天 11-20 天 天以上 21 天以上 拖欠工程款＞ 月/節(jié)點(diǎn)應(yīng)收工程款拖欠比例

0%

拖欠工程款≤10%

10% 5 6 7 8 9 1

重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 0 1

月進(jìn)度計(jì)劃 1 1

季度/階段進(jìn)度計(jì)劃 2 1

總進(jìn)度計(jì)劃 3 1 收到發(fā)包人書面反索賠函件

≤1 次

正常波動(dòng) 黃色區(qū)域 紅色區(qū)域

中期結(jié)算時(shí)間 簽證確認(rèn)時(shí)間 經(jīng)濟(jì)類簽證未確認(rèn)金額 工期類簽證未確認(rèn)天數(shù) 超過合同約定結(jié)算期限 超過合同約定結(jié)算付款時(shí)間 天 15 天 ≤10 萬 ≤10 天 0天 0天

31-60 天 16-30 天 10-30 萬 10-20 天 ≤30 天 ≤30 天

天以上 ≥31 天 ≥30 萬 ≥20 天 ＞30 天 ＞60 天

1天 2-4 天 5 天或 10 萬元

3天 4-6 天且≤5 萬元 7 天或 15 萬元

7天 8-14 天且≤10 萬元 15 天或 30 萬元 天 11-29 天且≤20 萬元 30 天或 50 萬元

/ ≥1 次 4 1

項(xiàng)目實(shí)際成本與計(jì)劃成本 5

備注：1）1-9 項(xiàng)要素是與合同條款比較；

2）11-13 項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃延誤估算損失； 3）14-15 項(xiàng)為項(xiàng)目控制目標(biāo)。

小于

/

大于

合同風(fēng)險(xiǎn)分級控制要素表

風(fēng)險(xiǎn)控

序號 要素名稱

易出現(xiàn)的問題（或風(fēng)險(xiǎn)）

制級別

一 合同主體

建設(shè)行政審批手續(xù)缺失、不齊全；發(fā)包主體不具備法人 發(fā)包人資信

資格。

二 承包內(nèi)容 工程承包內(nèi) 1

容和范圍 三 技術(shù)內(nèi)容

圖紙未包含在招標(biāo)文件中；施工工藝、工序、使用新技 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

術(shù)、新材料與常規(guī)工程存在差異；工程所要求獎(jiǎng)項(xiàng)過高。

合同價(jià)款及 四

調(diào)整 1 價(jià)格條件

測算利潤率低于企業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

紅 黃

存在可憑推測和想象而導(dǎo)致范圍擴(kuò)大的成分。工程項(xiàng)目內(nèi)容描述不準(zhǔn)確，存在模糊含混不清情況；或

黃 紅 2 計(jì)價(jià)方式 計(jì)價(jià)方式約定不清楚；合同總價(jià)一次性包死。要求我方復(fù)核發(fā)包人提供工程量的準(zhǔn)確性，但又不提供

黃

工程量確定 3

方式

確定依據(jù)。

人工材料價(jià) 4

格調(diào)整方式 價(jià)格中包含 5 的風(fēng)險(xiǎn)范圍 變更、洽商、簽證計(jì)價(jià)方 6

式、確認(rèn)時(shí) 間 五 付款條款

明確要求我方墊資；墊資額度超過企業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；墊資 墊資

期限不明確或無限期墊資。

工程無預(yù)付款；在約定支付預(yù)付款的前提下，附加其他 工程預(yù)付款

條件；預(yù)付款額度低、支付時(shí)間不合理。

工程進(jìn)度款 3

支付額度 工程進(jìn)度款 4

支付時(shí)限 5 結(jié)算尾款支

承包人原因?qū)е鹿?jié)點(diǎn)完成時(shí)間延誤的工程款支付方式。尾款的支付時(shí)間未明確或約定的時(shí)限過長。

黃

格后支付比例低于企業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

審批支付周期過長；未約定審批及支付時(shí)限；未約定非

黃

工程進(jìn)度款支付比例低于企業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，且竣工驗(yàn)收合

紅 黃 紅

程結(jié)算時(shí)結(jié)算。

未明確變更、洽商、簽證的計(jì)價(jià)方式及時(shí)間或約定為工

黃

大。

少清單特征描述與圖紙不符的調(diào)整方式。

價(jià)格中包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍約定不清楚或約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍太

黃

缺少可調(diào)整價(jià)款的因素、缺少對于措施項(xiàng)目費(fèi)調(diào)整，缺

黃

足夠的復(fù)核時(shí)間；施工過程中施工方案不作為工程量的

黃 付時(shí)間 變更、洽商、未明確變更、洽商、簽證價(jià)款的支付時(shí)間或約定為在工 簽證價(jià)款支

程結(jié)算后支付。

付時(shí)間

保修款支付時(shí)限過長或在保修款扣留的條件中責(zé)任界定 保修款支付

不清晰。

六 1 2 七 擔(dān)保條款 預(yù)付款擔(dān)保 履約擔(dān)保 工期條款 工期延誤的 1

索賠 工期順延條 2

件 工期延誤的 3

處罰 八 質(zhì)量條款 工程質(zhì)量條 1

款 竣工驗(yàn)收及 九

結(jié)算 1 竣工驗(yàn)收

發(fā)包方經(jīng)常提出以其認(rèn)可的驗(yàn)收日期或其取得相關(guān)手續(xù)

黃

黃

保函到期時(shí)間過長。

擔(dān)保額度超過企業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),或要求用現(xiàn)金擔(dān)保。

黃 紅

發(fā)包人對因自身原因?qū)е碌墓て谘诱`不給予承包商工期

黃

順延及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

工期順延條件描述不全，如缺少發(fā)包人責(zé)任原因、發(fā)包

黃

人指定分包分供責(zé)任原因等。

對工期延誤不分原因進(jìn)行處罰或處罰重。黃

發(fā)包人過多強(qiáng)調(diào)承包人責(zé)任，回避或拒絕明確發(fā)包人責(zé)

黃

任造成的質(zhì)量責(zé)任。

黃

為準(zhǔn)，易導(dǎo)致竣工驗(yàn)收日期拖延。

結(jié)算審核方

未規(guī)定結(jié)算審核時(shí)間和審核單位；結(jié)算及支付時(shí)間過長；

式、時(shí)限及 2

結(jié)算尾款支

入。

付時(shí)間

發(fā)包人聘請的造價(jià)咨詢/審計(jì)單位對結(jié)算的審減額超過一 結(jié)算準(zhǔn)確性

定比例，將由承包人承擔(dān)造價(jià)咨詢/審計(jì)費(fèi)用或?qū)Τ邪?進(jìn)行處罰。

十 保險(xiǎn)

未明確保險(xiǎn)購買方或要求建筑工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任 保險(xiǎn)購買

險(xiǎn)由承包單位購買。

十一 違約條款

發(fā)包人違約罰則不約定，或者罰則與我方不對等；發(fā)包

對發(fā)包人的 1

違約罰則

任。

對承包人的 2

違約罰則 合同生效、爭議解決方 十二

式、合同解 除 1 關(guān)于合同生

合同約定的生效條件較為嚴(yán)格，實(shí)際操作中的失誤易導(dǎo)

黃

處罰名目繁多或處罰重。

黃

人故意規(guī)避或減輕其不按時(shí)支付工程進(jìn)度款的違約責(zé)

黃 黃 黃

只約定竣工結(jié)算，未約定中間結(jié)算，無法過程中鎖定收

黃 效 爭議解決方 2

式

致合同失效。

發(fā)包人選擇對其具有資源優(yōu)勢的仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院，黃

致使承包人在與其發(fā)生糾紛時(shí)處于被動(dòng)地位。雙方解約條件不對等。如存在以下條款：

合同解除條 3

件

1、承包方出現(xiàn)任何違約情形，發(fā)包方有權(quán)立即解約。

黃

2、發(fā)包方解約，對承包方處以違約金。

3、發(fā)包方延期支付工程款**月之內(nèi)，承包方必須維持施 工，不得停工或解約。

禁止停工條 4

款 合同合法

與相關(guān)法律法規(guī)相違背；合同條款不完整；合同用語不 性、完整性、嚴(yán)謹(jǐn)

嚴(yán)謹(jǐn)性 十三 其他 總承包管理 1 的內(nèi)容 發(fā)包人供應(yīng) 2 材料設(shè)備的 相關(guān)約定 3 4 保修期 合同轉(zhuǎn)讓

延長保修期，尤其是防水工程的保修時(shí)間。約定發(fā)包人可不經(jīng)承包人同意就轉(zhuǎn)讓合同。

黃 黃

未明確發(fā)包人提供材料運(yùn)輸過程中的損耗系數(shù)。

黃

無限擴(kuò)大總承包義務(wù)。

黃 黃

發(fā)生一切情況，禁止承包商停工

紅

不可抗力 不可抗力產(chǎn)生后的責(zé)任約定對承包人不利。約定招標(biāo)主體為發(fā)包人或發(fā)包人參與招標(biāo)；招標(biāo)文件中

藍(lán)

專業(yè)工程發(fā) 6

包

責(zé)任約定對總承包人不利。優(yōu)先受償權(quán)

明確要求承包人放棄優(yōu)先受償權(quán)。

紅

附帶指定分包分供合同文本，對指定分包分供的權(quán)利、藍(lán)

第二篇：加拿大旅游簽證申請流程及事項(xiàng)

辦理加拿大旅游簽證同學(xué)們也是需要對其相關(guān)的步驟進(jìn)行了解的，那么申請加拿大旅游簽證的話其主要的流程都有哪些呢，下面我們就一起來通過下文關(guān)注加拿大旅游簽證申請流程及注意事項(xiàng)吧。

申請加拿大旅游簽證的步驟與方法：

1.辦理有關(guān)的申請文件.如收集邀請人的文件, 辦理護(hù)照, 兩張近照, 繳納申請費(fèi)的收據(jù), 旅行費(fèi)用來源證明(銀行信﹑工資單﹑雇主證明或旅行支票);

2.填寫旅游簽證申請數(shù)據(jù).表格通過信件﹑傳真和網(wǎng)站下載獲得;

3.準(zhǔn)備好的申請資料直接面送或寄有關(guān)使領(lǐng)館;

4.使領(lǐng)館簽發(fā)旅游簽證;

5.在入境時(shí)入境口岸(機(jī)場或公路的邊境交界處)的移民官員, 決定是否可以進(jìn)入加拿大和逗留的時(shí)間, 一般最長為6個(gè)月, 到期前必須離開加拿大.如果預(yù)計(jì)會(huì)在加拿大停留多于6個(gè)月的時(shí)間, 或者會(huì)在訪加期間訪問美國再返回加拿大, 需在到達(dá)時(shí)向移民官說明;

6.如要延期, 則在到期前1個(gè)月向移民局提出申請, 填寫相應(yīng)的申請表格, 有關(guān)的申請材料還包括: 護(hù)照﹑目前持有的簽證﹑回程機(jī)票和旅行費(fèi)用的證明(銀行信和擔(dān)保書).申請加拿大旅游簽證需要注意事項(xiàng)

加拿大旅游簽證分為三類:

(1)一次簽證.只可以進(jìn)入加拿大一次.如進(jìn)入加拿大后,可在有效期限內(nèi)多次進(jìn)出美國和加拿大兩地

(2)多次簽證.在簽證有效期間, 可以多次從任何國家進(jìn)入加拿大

(3)過境簽證.在須經(jīng)過加拿大到另一個(gè)國家時(shí), 必須申請過境簽證, 在加拿大停留時(shí)間不能超過48小時(shí), 申請時(shí)需要提供整個(gè)旅程安排和全程機(jī)票.過境簽證申請免費(fèi).3.訪問簽證有效期

簽證有效期由簽證官?zèng)Q定.通常一次出入境簽證的有效期為3個(gè)月, 多次出入境簽證的有效期會(huì)長一些.有效期是指你在此日期前必須進(jìn)入加拿大境內(nèi).但訪問簽證的有效期不可能超過護(hù)照的有效期.如果護(hù)照即將過期, 需要在申請赴加簽證之前辦理新的護(hù)照.4.持有旅游簽證的人不能在加拿大工作和讀書, 如果要改變身份, 需要另外提出申請

5.在加拿大邊境通常對觀光客和其他臨時(shí)性訪客不設(shè)防, 然而移民局官員有很大的自由裁決權(quán), 即使觀光客和游客平時(shí)可以自由入境, 卻有可能被攔阻或被驅(qū)逐.6.旅游簽證持有人在進(jìn)入加拿大時(shí), 邊境移民官通常會(huì)詢問游客國籍, 還可要求游客提出在加拿大停留期間經(jīng)濟(jì)狀況不成問題的證明.非美國公民的游客可能須出示護(hù)照等旅行文件, 如果無法出示財(cái)務(wù)證明, 可能會(huì)被拒絕入境.移民官發(fā)現(xiàn)由偽造護(hù)照或簽證入境;偽造證明文件;蓄意斷絕自己或家人的經(jīng)濟(jì)來源, 可決定發(fā)出離境命令.7.加拿大邊境海關(guān)人員有權(quán)搜索交通工具及人員, 檢查有無攜帶違禁品.如果持有任何非法物品, 可能被限制入境, 甚至被逮捕﹑起訴, 最后被遣送出境.所以在進(jìn)入加拿大時(shí), 最好攜帶身份證明文件(包括護(hù)照);有特定明確的旅游計(jì)劃;證明有足夠經(jīng)濟(jì)能力;穿著合宜;不要攜帶違禁物品.以上主要內(nèi)容便是針對加拿大旅游簽證申請的流程以及注意事項(xiàng)為各位同學(xué)們做的相關(guān)介紹，同學(xué)們在進(jìn)行加拿大旅游簽證申請的時(shí)候也是需要對其相關(guān)流程進(jìn)行了解，希望能夠幫到加拿大旅游簽證申請的同學(xué)們。

第三篇：重視工期索賠 加強(qiáng)工期簽證

重視工期索賠 加強(qiáng)工期簽證

案例一：1994年，中建某公司承建了某開發(fā)公司投資的某花園工程，原定工期為400天，后因種種原因延至開工4年后的1998年才通過甩項(xiàng)驗(yàn)收。2004年初，因開發(fā)公司長期拖延結(jié)算且拒不支付剩余工程款，中建某公司將開發(fā)公司告上法庭，要求開發(fā)公司支付拖欠的工程款，并支付逾期付款違約金及停工損失等。被告開發(fā)公司接到訴狀后，隨即提出反訴，要求中建某公司支付工期延誤違約金1900余萬元。法院受理后委托造價(jià)咨詢公司進(jìn)行工程審價(jià)。經(jīng)審價(jià)，工程總價(jià)為1.1億元，扣除被告已經(jīng)支付的工程款，一審法院審理后判決被告開發(fā)公司支付原告工程款531萬元，同時(shí)判決原告中建某公司支付被告工期延誤違約金527萬元。兩者相抵，中建某公司花費(fèi)20余萬元訴訟費(fèi)和80萬元造價(jià)鑒定費(fèi)提起訴訟的官司，最終只獲得幾萬元。

案例二：某省建筑公司于1999年與某開發(fā)公司簽訂某房地產(chǎn)項(xiàng)目施工合同，約定工期為600天，因種種原因，建筑公司在工程完成至±0.00以下工程后(此時(shí)距開工已1000天)停止了施工。2004年4月建筑公司起訴至珠海中院要求開發(fā)公司支付拖欠的工程進(jìn)度款2000余萬元。開發(fā)公司隨即提起反訴，要求賠償因工期延誤造成的經(jīng)濟(jì)損失4000余萬元。

庭審中，某省建筑公司就工期問題答辯稱，工期延誤屬實(shí)，但延誤的原因在于工程量增加、設(shè)計(jì)變更以及開發(fā)公司未按合同約定足額支付工程進(jìn)度款等，故延誤的責(zé)任應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)。被告開發(fā)公司則認(rèn)為，雖然有設(shè)計(jì)變更、工程量增加等事實(shí)，但由于承包人中鐵某公司在施工過程中從未提出過工期順延請求，未按合同規(guī)定辦理過任何工期簽證，因此可以認(rèn)為承包人放棄了增加工期的權(quán)利。

法院審理后認(rèn)為，依據(jù)有關(guān)法律，建筑公司對工期順延的請求負(fù)有舉證責(zé)任，結(jié)果建筑公司始終拿不出過硬的證據(jù)。此案尚未判決，但結(jié)果不難推測。

什么是工期索賠和簽證

大多數(shù)承包人在施工過程中均十分注重經(jīng)濟(jì)索賠，對設(shè)計(jì)變更、工程量增加等引起的工程價(jià)款增加幾乎都辦理了簽證;但對工期簽證卻未引起重視。一旦因工程款糾紛引發(fā)訴爭，被發(fā)包人提起工期反訴，才發(fā)現(xiàn)雖然在施工過程中發(fā)生很多可順延工期的事由，但找遍施工資料，卻很少有過得硬的工期簽證，令自己在訴訟中十分被動(dòng)。由于發(fā)包人對承包人的工期延誤索賠數(shù)額往往巨大，因此筆者認(rèn)為，施工企業(yè)必須高度重視工期索賠與工期簽證。

何謂工程索賠，通常是指在工程合同履行過程中，當(dāng)事人一方因非自身因素、或?qū)Ψ讲宦男?、或?qū)Ψ轿茨苷_履行合同而受到經(jīng)濟(jì)損失和權(quán)利損害時(shí)，通過合法程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)或時(shí)間的補(bǔ)償。工程索賠包括“經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償”和“時(shí)間補(bǔ)償”，前者在業(yè)內(nèi)通常稱為“費(fèi)用索賠”，后者則為“工期索賠”。工期索賠即指承包人對由于非承包人原因造成的工程拖期，向發(fā)包人要求延長工期、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、避免承擔(dān)誤期損害賠償?shù)男袨?。由于工期增加通常?huì)造成費(fèi)用增加，因此筆者此文所稱的工期索賠，不單指時(shí)間的補(bǔ)償，還包括因工期增加造成的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。本文所稱工期簽證，則是指承包人在發(fā)生非自身原因引起的工程拖期后，在合同約定的期限內(nèi)，按照合同約定的形式、程序向發(fā)包人(或工程師)送達(dá)請求順延工期和賠償經(jīng)濟(jì)損失的報(bào)告，發(fā)包人(或工程師)收到該報(bào)告后在合同約定的期限內(nèi)進(jìn)行審核并給予書面答復(fù)的過程和形成的書面證明材料或補(bǔ)充協(xié)議。

應(yīng)該指出的是，簽證與索賠不是一個(gè)概念。索賠是一方向另一方主張權(quán)利、但未經(jīng)對方確認(rèn)的單方行為，而簽證則是承發(fā)包雙方就費(fèi)用補(bǔ)償和工期延長等達(dá)成一致的書面證明材料和補(bǔ)充協(xié)議。

工期簽證：承包人主張權(quán)利的最有效的證據(jù)

根據(jù)有關(guān)舉證責(zé)任分配的規(guī)定，發(fā)包人如果提起工期延誤賠償訴訟，需要的證據(jù)僅2份就足夠，一份是雙方簽訂的施工合同，另一份則是四方蓋章的竣工驗(yàn)收報(bào)告。而承包人如果要反駁發(fā)包人的訴訟請求，則需要提供發(fā)包人同意順延工期的證據(jù)，即工期簽證，以證明自己并沒有延誤工期。如果承包人沒有工期簽證，則需要提供大量證據(jù)證明自己對工期延誤沒有責(zé)任，包括：雙方約定的可以順延工期的合同條款;實(shí)際發(fā)生的可以順延工期的事實(shí)證據(jù)(技術(shù)核定單、設(shè)計(jì)變更通知單、發(fā)包人和工程師指令、雙方函件、會(huì)議紀(jì)要等);工期順延計(jì)算依據(jù)等。需要指出的是，這些證據(jù)除事實(shí)證據(jù)外均為承包人單方制作，未得到發(fā)包人的認(rèn)可。因此根據(jù)有關(guān)司法解釋規(guī)定，承包人還需申請人民法院就工期順延的天數(shù)委托鑒定單位進(jìn)行鑒定。且不說承包人要預(yù)交鑒定費(fèi)用、案件審理時(shí)間拉長，單單鑒定本身就可能因工程已經(jīng)覆蓋，承包人資料不全等原因無法得出承包人希望的鑒定結(jié)論。案例三就是先例。由于是否可以順延工期的舉證責(zé)任在承包人，如果承包人拿不出發(fā)包人確認(rèn)的工期順延證據(jù)，又無法通過鑒定證明延誤的工程均是依法可以順延的工期，則承包人將面臨敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。

因此工期簽證是工期糾紛案件中承包人主張權(quán)利或?qū)拱l(fā)包人最有效的證據(jù)之一。

第四篇：工傷索賠流程

工傷保險(xiǎn)索賠主要參照2011年1月1日起執(zhí)行的《工傷保險(xiǎn)條例》、《工傷認(rèn)定辦法》。

Step1:工傷認(rèn)定

1、工傷認(rèn)定可以有單位申請，也可以個(gè)人申請。應(yīng)該在工傷事發(fā)的30天內(nèi)到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門進(jìn)行申請，遇有特殊情況，經(jīng)報(bào)勞動(dòng)保障行政部門同意，申請時(shí)限可以適當(dāng)延長。

2、認(rèn)定工傷需提交材料：

（1）《工傷認(rèn)定申請表》；

（2）與用人單位存在勞動(dòng)關(guān)系（包括事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系）的證明材料；

（3）醫(yī)療診斷證明或者職業(yè)病診斷證明書（或者職業(yè)病診斷鑒定書）。指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)初次治療工傷診斷書或職業(yè)病診斷書，屬于輕傷無需到醫(yī)院治療的，由企業(yè)醫(yī)生開具工傷診斷書；

(4)職工本人身份證明；

（5）職工的工傷保險(xiǎn)待遇申請；(備用)

（6）企業(yè)的工傷報(bào)告或勞動(dòng)和社會(huì)保障部門根據(jù)職工的申請進(jìn)行調(diào)查的工傷報(bào)告。(備用)

特殊情況：（1）屬于《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》統(tǒng)計(jì)范圍的傷亡事故，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門作出具體的結(jié)論批復(fù)；（2）因工作緊張突發(fā)疾病，應(yīng)提交工作緊張的證明材料；（3）從事?lián)岆U(xiǎn)救災(zāi)、救人等維護(hù)國家、社會(huì)和公眾利益的活動(dòng)的，提交民政、公安部門出具的證明；（4）因公、因戰(zhàn)致殘的軍人復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)到企業(yè)工作后舊傷復(fù)發(fā)的，提交傷殘證件及指定醫(yī)院的舊傷復(fù)發(fā)診斷證明；（5）

因公外出期間失蹤的，提交因公外出和人民法院宣告死亡的證明；（6）屬于交通事故的，提交公安交警部門確定的事故責(zé)任結(jié)論證明；（7）特殊情況需提交的其他證明材料。

Step2:傷殘鑒定

1、凡因工、因病需進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定的職工，用人單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織職工進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定，以書面形式向勞動(dòng)鑒定委員會(huì)提出申請，并填寫《勞動(dòng)鑒定申請表》。企業(yè)不提出申請的，職工及其親屬可以申請，勞動(dòng)鑒定委員會(huì)不得拒絕。

2、勞動(dòng)能力鑒定的主體與時(shí)間：

初次勞動(dòng)能力鑒定是由用人單位、工傷職工或者其直系親屬向設(shè)區(qū)的市級勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)提出申請。

申請的時(shí)間應(yīng)當(dāng)是工傷職工的傷情處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)或者是已經(jīng)痊愈，等到治療出院后攜帶醫(yī)院的診斷證明及相關(guān)資料（如x光片）再到勞動(dòng)部門進(jìn)行。

3、申報(bào)勞動(dòng)能力鑒定所需的常規(guī)材料及要求

（1）填寫《勞動(dòng)能力鑒定申請表》，表上貼上本人的一寸近期免冠照片，若有單位負(fù)責(zé)則壓照片蓋上單位公章；個(gè)人申請需提供單位名稱、單位詳細(xì)地址、單位聯(lián)系人姓名及電話，并且當(dāng)場通知單位聯(lián)系人。

（2）工傷認(rèn)定決定書原件及復(fù)印件。（3）攜帶被鑒定人本人身份證原件復(fù)印件。（4）提供完整連續(xù)的病歷材料。

其中，住院的需要提供住院病志原件（持患者本人身份證到醫(yī)院病案室復(fù)印病志，同時(shí)加蓋醫(yī)院病案管理專用章之后即病志原件），原件被鑒定中心保留，再用可以再去病案室再提。

未住院的需提供急診或門診的病志原件并復(fù)印件、診斷書及輔助檢查報(bào)告單原件并復(fù)印件,審核原件保留復(fù)印件。

總之，應(yīng)提供的材料主要包括：工傷認(rèn)定決定書（或工傷證），工傷診斷證明，以及醫(yī)院記載的有關(guān)負(fù)傷職工的病情、病志、治療情況等資料（包括有關(guān)的放射材料等）。

4、流程說明：

勞動(dòng)能力鑒定是指勞動(dòng)功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級鑒定。勞動(dòng)功能障礙分為10個(gè)傷殘等級，最重的為一級，最輕的為十級。生活自理障礙分為3個(gè)等級：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

a.勞動(dòng)鑒定受理---勞動(dòng)能力鑒定由用人單位、工傷職工或者其直系親屬向設(shè)區(qū)的市級勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)提出申請，并提供工傷認(rèn)定決定和職工工傷醫(yī)療的有關(guān)資料。

b.進(jìn)行勞動(dòng)鑒定---市級勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到勞動(dòng)能力鑒定申請之日起60日內(nèi)作出勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論，必要時(shí)，作出勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論的期限可以延長30日。勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)及時(shí)送達(dá)申請鑒定的單位和個(gè)人。

C.勞動(dòng)鑒定復(fù)核---單位或者個(gè)人對設(shè)區(qū)的市級勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)作出的鑒定結(jié)論不服的，可以在收到該鑒定結(jié)論之日起15日內(nèi)向省、自治區(qū)、直轄市勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)提出再次鑒定申請。

勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論作出之日起1年后，工傷職工或者其直系親屬、所在單位或者經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)為傷殘情況發(fā)生變化的，可以申請勞動(dòng)能力復(fù)查鑒定。

Step3:按傷殘等級賠償（當(dāng)?shù)厣夏昶骄べY）

詳見《工傷保險(xiǎn)條例》工傷保險(xiǎn)待遇第五章。

小貼士：

A.如果工傷者本人提出離職，那么單位應(yīng)該給與勞動(dòng)就業(yè)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償（一次性支付），您所提到的一次性賠償部分應(yīng)該由社?；鸸芾碇行挠枰灾Ц叮?/p>

B.工傷人員，單位不得以任何要求辭退，除工傷者本人自行提出；如果單位違反，勞動(dòng)者可以向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)仲裁機(jī)關(guān)提出仲裁； C.如果單位已經(jīng)按月繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，那么住院期間所發(fā)生費(fèi)用應(yīng)該由社保統(tǒng)籌支付。

網(wǎng)站： [1] 法律快車

[2] 勞動(dòng)資訊網(wǎng)

http:///zhuanti/0618/

2011年工傷保險(xiǎn)待遇表

第五篇：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)簽證索賠策劃書

仁懷國酒新城北區(qū)安置房二組團(tuán)六標(biāo)段項(xiàng)目

經(jīng)濟(jì)簽證索賠策劃書

編制：

審核：

審批：

遵義建工（集團(tuán)）有限公司 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)簽證索賠策劃書

1、項(xiàng)目基本情況 1.1工程概況

仁懷國酒新城北區(qū)安置房二組團(tuán)六標(biāo)段項(xiàng)目位于仁懷市中樞鎮(zhèn)三轉(zhuǎn)盤羅家壩路旁，建筑面積為49578.21平方米，結(jié)構(gòu)形式為框剪結(jié)構(gòu)，建筑高度為99.75米，建筑層數(shù)31+1層，建筑用途為高層安置居民樓，合同范圍含六號樓（包含所屬架空層及地下室層）的施工圖及修改圖（通知）所含的土建工程和塔樓區(qū)域的給排水工程、電氣工程、通風(fēng)工程、消防工程，其中消防工程僅含消防栓系統(tǒng)和防火門。項(xiàng)目暫定總造價(jià)55213897.73元。1.2合同背景情況介紹

建設(shè)單位為仁懷市城市開發(fā)建設(shè)投資經(jīng)營有限公司，監(jiān)理單位為貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院監(jiān)理部，設(shè)計(jì)單位為貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院，項(xiàng)目管理公司為貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院項(xiàng)目管理部，質(zhì)量監(jiān)督部門及安全監(jiān)督部門均為仁懷市住建局下屬部門，合同管理嚴(yán)格按照上述單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.3策劃書的目的宗旨

明確簽證索賠工作的目標(biāo)及工作內(nèi)容，理清工作思路，理順工作關(guān)系，扎實(shí)抓好基礎(chǔ)工作，落實(shí)好責(zé)任到人的工作制度，切實(shí)提高項(xiàng)目簽證索賠的執(zhí)行力度和工作實(shí)效，達(dá)到減虧增效的工作目標(biāo)。1.4策劃書編制的依據(jù)：

本策劃書根據(jù)跟業(yè)主簽訂的主要合同條款及附件、工程施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、業(yè)主及監(jiān)理工程師的相關(guān)通知、指令等編制。

2、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工

2.1組織機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目部成立簽證索賠工作小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長，生產(chǎn)經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人任副組長，成員由施工部門、材料部門、預(yù)算部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成。簽證索賠工作小組負(fù)責(zé)組織和開展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)簽證索賠管理的各項(xiàng)工作。

2.2簽證索賠工作小組人員構(gòu)成組長：楊濤

副組長：夏樹揚(yáng)、關(guān)林林、楊紹平

成員：翁維剛、黃朝霞、胡大坤、羅昌鼎、駱國良、龔凡

2.3職責(zé)分工

2.3.1組長：為項(xiàng)目簽證索賠工作的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)與業(yè)主。監(jiān)理等單位協(xié)調(diào)工作，重要事項(xiàng)及時(shí)決策或向上級領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)。

2.3.2副組長：副組長為項(xiàng)目簽證索賠工作的直接負(fù)責(zé)人。副組長根據(jù)工作分工分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目簽證索賠方案的制定和實(shí)施，組織收集整理簽證索賠基礎(chǔ)資料，組織編寫簽證索賠文件，組織施工圖設(shè)計(jì)優(yōu)化；負(fù)責(zé)項(xiàng)目內(nèi)部簽證索賠工作協(xié)調(diào)、溝通，負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理主管人員就簽證索賠問題的溝通聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)簽證文件的報(bào)送、簽認(rèn)、審批及跟蹤落實(shí)，并及時(shí)向組長匯報(bào)。

2.3.3施工部門：施工部門負(fù)責(zé)變更簽證方案的具體落實(shí)。負(fù)責(zé)提供經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審批的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、有關(guān)實(shí)驗(yàn)報(bào)告；負(fù)責(zé)收集管理有關(guān)施工日志、工程照片、會(huì)議紀(jì)要、施工記錄、有關(guān)工程來往函件、施工進(jìn)度、業(yè)主代表指令、監(jiān)理工程師指令、氣象報(bào)告、以及其他突發(fā)情況照片、影響資料、延期申請報(bào)告；負(fù)責(zé)辦理各種變更設(shè)計(jì)的簽證手續(xù)，建立各類文件臺賬，及時(shí)交資料管理部門匯總歸檔。

2.3.4材料部門：負(fù)責(zé)調(diào)查并提供實(shí)際發(fā)生的各種工程材料和機(jī)械設(shè)備的臺班數(shù)量、單價(jià)、材料運(yùn)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸距離和國家有關(guān)費(fèi)用調(diào)整的文件規(guī)定，配合預(yù)算部門收集材料調(diào)差、運(yùn)雜費(fèi)調(diào)差和機(jī)械臺班調(diào)差的依據(jù)文件和資料，按月準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目物資出入庫、材料盤點(diǎn)表的歸檔。

2.3.5財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供施工人員的薪酬及購買物資、設(shè)備的原始票據(jù)和有關(guān)費(fèi)用支付、收訖憑證，以及國家工商政策和地方政府的收費(fèi)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)文件；本項(xiàng)目企業(yè)墊資情況及銀行利息的統(tǒng)計(jì)工作；

2.3.6預(yù)算部門：負(fù)責(zé)提供工程項(xiàng)目的理論收支情況及實(shí)際收支情況，收集變更通知進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)，得出本工程的理論利潤值與實(shí)際利潤值，并作對比表上報(bào)組長。

3、簽證索賠的合同依據(jù)及有關(guān)政策

3.1合同依據(jù)：依據(jù)施工承包合同條款通用條款第。條；專用條款。條分別對不利物資條件、工期延期內(nèi)容、索賠程序等作出約定。

3.2政策依據(jù)

（1）國家現(xiàn)行工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；（2）工程招標(biāo)文件范本工程量清單計(jì)量規(guī)則及相應(yīng)補(bǔ)充約定；（3）國家以及當(dāng)?shù)刈〗ú块T、定額站等發(fā)布的政策法規(guī)等。

3.2.2計(jì)算依據(jù)

（1）施工圖，圖紙會(huì)審紀(jì)要，招投標(biāo)文件，施工合同，設(shè)計(jì)變更，甲方下發(fā)的相關(guān)文件或通知、工程聯(lián)系單（內(nèi)容必須做成簽證）。

（2）按貴州省各專業(yè)04定額的計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量。

（3）按08建設(shè)工程工程量清單計(jì)算規(guī)范的計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量。

3.2.3簽證索賠策劃

3.3.1工程量簽證

3.3.2工期延期索賠

因非我方原因引起的工期延期索賠，工期擬進(jìn)行申請索賠

天。3.3.3工期延誤費(fèi)用索賠

對于非我方原因引起的工期延誤生產(chǎn)的費(fèi)用增加，包括勞務(wù)勞動(dòng)效率的降低、機(jī)械設(shè)備閑置、材料的倉庫保管、成品、半成品的保管、企業(yè)墊資及利息、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)化施工及安全設(shè)施投入費(fèi)用、企業(yè)管理費(fèi)、拖期損失賠償金（逾期交工違約金）、利潤、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用。

4、簽證索賠辦理程序及責(zé)任分解 4.1索賠程序

4.1.1在施工過程中，一旦出現(xiàn)索賠事件，項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)，組織及時(shí)向業(yè)主和監(jiān)理書面提出索賠意向通知。4.1.2如出現(xiàn)分供商提出索賠，項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行分析確認(rèn)后，及時(shí)向業(yè)主和監(jiān)理書面提出索賠意向通知并由分供商配合做出索賠文件。

4.1.3項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對所收集的索賠證據(jù)文件進(jìn)行分析整理，在合同約定的索賠有效期內(nèi)及時(shí)做出索賠文件。

4.1.4索賠文件經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽署后，報(bào)送合同對方，并約定洽談時(shí)間和地點(diǎn)。

4.1.5由項(xiàng)目副經(jīng)理組織有關(guān)人員與合同對方進(jìn)行索賠洽談，并整理形成索賠洽談紀(jì)要。

4.2反索賠工作

4.2.1反索賠工作的要求及反索賠工作的準(zhǔn)備

（1）正確理解合同條款和合同文件，充分、完整、正確、及時(shí)地履行合同職責(zé)與義務(wù)。

（2）及時(shí)處理工程合同中的歧義問題，通過補(bǔ)充合同或協(xié)議，明確合同中可能發(fā)生的不同理解的條款。

（3）及時(shí)減緩在合同執(zhí)行過程中對我方不利的矛盾，在我方過失情況下，應(yīng)迅速商談或處理，通過協(xié)商爭取解除部分無法履行的職責(zé)和義務(wù)，并以適當(dāng)形式明確下來。

4.3.2反索賠工作注意事項(xiàng)

（1）反索賠工作應(yīng)與索賠工作統(tǒng)籌考慮，不可割離。

（2）要認(rèn)真分析索賠與反索賠內(nèi)容和金額，未經(jīng)過充分分析和研究都不應(yīng)盲目開始向合同的另一方提出賠償。（3）將反索賠、索賠商談的初步結(jié)果認(rèn)真分析，要盡力避免向仲裁機(jī)構(gòu)或法院申述，以免企業(yè)社會(huì)信譽(yù)受損。

5、簽證索賠文件的報(bào)送及跟蹤落實(shí)

5.1報(bào)送時(shí)要進(jìn)行簽收登記，注明文件名稱、文件編號、上報(bào)金額、簽收單位、簽收人和簽收日期等。

5.2文件上報(bào)后，跟蹤人必須及時(shí)與所涉及到的各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)人員繼續(xù)溝通，須修改或補(bǔ)充的資料要及時(shí)通知相關(guān)部門辦理。

5.3跟蹤人要?jiǎng)討B(tài)掌握文件審批進(jìn)展程度及審批意見，并將審批中存在的問題和結(jié)果及時(shí)向項(xiàng)目簽證索賠小組匯報(bào)。

5.4簽證索賠工作小組對過程中的重要事項(xiàng)及時(shí)決策或向上級領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)。

6、索賠策略

6.1在承包工程的競爭中，有一句話叫“中標(biāo)靠低價(jià)，賺錢靠索賠”。這充分反映了索賠工作在工程建設(shè)中的重要作用。但要做好索賠工作，除了認(rèn)真編寫好索賠文件，使之提出的索賠項(xiàng)目符合實(shí)際，內(nèi)容充分，證據(jù)確鑿，有說服力，索賠計(jì)算準(zhǔn)確，并嚴(yán)格按索賠規(guī)定和程序辦理外，必須掌握索賠技巧，這對索賠的成功十分重要，同樣性質(zhì)和內(nèi)容的索賠，如果方法不當(dāng)，技巧不高，容易給索賠工作增加新的困難，甚至導(dǎo)致事倍功半的下場。

反之，如果方法得當(dāng)，技巧高明，一些看來似乎很難索賠項(xiàng)目，也能獲得比較滿意的結(jié)果。因此要做好索賠工作除了做到有理、有據(jù)、有時(shí)外，掌握好一些索賠的技巧是很重要的。6.1.1做好資料收集、整理簽證工作

索賠成功的基礎(chǔ)在于充分的事實(shí)、確鑿的證據(jù)。而這些事實(shí)和證據(jù)只能來源于工程承包全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)之中。關(guān)鍵在于用心收集、整理好，并輔之以相應(yīng)的法律法規(guī)及合同條款，使之真正成為成功索賠的依據(jù)。

學(xué)習(xí)招標(biāo)文件、合同條款及相關(guān)的法律法規(guī)尤為重要。項(xiàng)目部每個(gè)專業(yè)、每個(gè)部門都應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)。在工程開工前應(yīng)收集有關(guān)資料。在圖紙會(huì)審中應(yīng)認(rèn)真做好施工圖會(huì)審紀(jì)要，因?yàn)槭┕D會(huì)審紀(jì)要是施工合同的重要組成部分，也是索賠的重要依據(jù)。

施工中應(yīng)及時(shí)進(jìn)行預(yù)測性分析，發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生索賠事項(xiàng)的分部分項(xiàng)工程，如：遇到災(zāi)害性氣候、發(fā)現(xiàn)地下障礙物、軟基礎(chǔ)或文物；以及征地拆遷、施工條件等外部環(huán)境影響等。

業(yè)主要求變更施工項(xiàng)目的局部尺寸及數(shù)量或調(diào)整施工材料、更改施工工藝等。

停水、停電超過原合同規(guī)定時(shí)限；因建設(shè)單位或監(jiān)理單位要求延緩施工或造成工程返工、窩工、增加工程量等等。以上這些事項(xiàng)均是提出索賠的充分理由，都不能輕易放過。

施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，施工進(jìn)度、勞動(dòng)力及機(jī)具計(jì)劃，也是工程索賠的依據(jù)。

6.1.2正確處理好痛業(yè)主與監(jiān)理的關(guān)系

索賠必須取得監(jiān)理的認(rèn)可，索賠的成功與否，監(jiān)理起著關(guān)鍵性作用。索賠直接關(guān)系到業(yè)主的切身利益，承包商索賠的成敗在很大程度上取決于業(yè)主的態(tài)度。因此，要正確處理好業(yè)主、監(jiān)理關(guān)系，在實(shí)際工作中樹立良好的信譽(yù)。

總之，要搞好相互關(guān)系，保持友好合作的氣氛，互相信任。對業(yè)主或監(jiān)理的過失，承包商應(yīng)表示理解和同情，用真誠換取對方的信任和理解。創(chuàng)造索賠的平和氣氛，避免感情上的障礙。

6.1.3主動(dòng)創(chuàng)造索賠機(jī)遇

在施工過程中，承包商應(yīng)堅(jiān)持監(jiān)理及業(yè)主的書面指令為主，及時(shí)在特殊情況下必須執(zhí)行其口頭命令，亦應(yīng)在時(shí)候立即要求其用書面文件確認(rèn)，或者致函監(jiān)理及業(yè)主確認(rèn)。同時(shí)做好施工日志、技術(shù)資料等施工記錄。

每天應(yīng)有專人記錄，并請現(xiàn)場監(jiān)理工程人員簽字；當(dāng)造成現(xiàn)場損失時(shí)，還應(yīng)做好現(xiàn)場攝像，以達(dá)到資料的完整性；對停水、停電、甲供材料的進(jìn)場時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等等，都應(yīng)做好詳細(xì)記錄；對設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、工程量增減等簽證手續(xù)要齊全，確保資料完整；業(yè)主或監(jiān)理單位的臨時(shí)變更、口頭指令、會(huì)議研究、往來信函等應(yīng)及時(shí)收集，整理成文字，必要時(shí)還可對施工過程進(jìn)行攝影或錄像。又如甲方指定或認(rèn)可的材料或采用新材料，實(shí)際價(jià)格高于預(yù)算價(jià)（或投標(biāo)價(jià)），按合同規(guī)定允許按實(shí)補(bǔ)差的，應(yīng)及時(shí)辦理價(jià)格簽證手續(xù)。

凡采用新材料、新工藝、新技術(shù)施工，沒有相應(yīng)預(yù)算定額計(jì)價(jià)時(shí)，應(yīng)收集有關(guān)造價(jià)信息或征詢有關(guān)造價(jià)部門意見，作好結(jié)算依據(jù)準(zhǔn)備。

其次，在施工中需要更改設(shè)計(jì)或施工方案的也應(yīng)及時(shí)做好修改、補(bǔ)充簽證。另外，如施工中發(fā)生工傷、機(jī)械事故時(shí)，也應(yīng)及時(shí)記錄現(xiàn)場實(shí)際狀況，分清職責(zé)；對人員、設(shè)備的閑置、工期的延誤以及對工程的損害程度等，都應(yīng)及時(shí)辦理簽證手續(xù)。

此外要十分熟悉各種索賠事項(xiàng)的簽證時(shí)間要求，特別是一些隱蔽工程、挖土工程、拆除工程，都必須及時(shí)辦理簽證手續(xù)。否則時(shí)過境遷就容易引起扯皮，增加索賠難度。做到不忘、不漏、不缺、不少、眼勤、手勤、口勤、腿勤。不能因?yàn)楸O(jiān)理的口頭承諾而疏忽文字記錄，也不能因?yàn)榇蠹叶贾谰头潘珊炞C。這些都是工程索賠的原始憑證，應(yīng)分類保管，以創(chuàng)造索賠的機(jī)遇。

6.1.4注意談判技巧

談判技巧是索賠談判成功的重要因素，要使談判取得成功，必須做到：

首先應(yīng)事先做好談判準(zhǔn)備：知己知彼，百戰(zhàn)不殆。認(rèn)真做好談判準(zhǔn)備然是促成談判成功的首要因素，在同業(yè)主和監(jiān)理開展索賠談判時(shí)，應(yīng)事先研究和統(tǒng)一談判口徑的策略。談判人員應(yīng)在統(tǒng)一的原則下，根據(jù)實(shí)際情況采取應(yīng)變的靈活策略，以爭取主動(dòng)。談判中一要注意維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)威；二要丟芝麻抓西瓜，不斤斤計(jì)較；三要控制主動(dòng)權(quán)，并留有余地。談判的最終決策者應(yīng)是承包方的領(lǐng)導(dǎo)人，可實(shí)行幕后指揮，以防僵局和陷于被動(dòng)。

總之，索賠工作關(guān)系著施工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。所有施工管理人員都應(yīng)重視索賠，知道索賠，善于索賠。必須做到理由充分，證據(jù)確鑿，按時(shí)簽證，講究談判技巧，并把索賠工作貫穿于施工的全過程。根據(jù)項(xiàng)目的特殊性，在后期我們也要把握一切良機(jī)爭取將索賠費(fèi)用全盤抓回，為公司企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤空間！