第一篇：停建通知書(shū)

停建通知書(shū)

×三組居民×同志：

你戶在公共通道內(nèi)建設(shè)房屋，根據(jù)《國(guó)土資源管理法》《城市建設(shè)規(guī)劃法》有關(guān)規(guī)定，屬違法修建。請(qǐng)你接此通知后，立即停建，并主動(dòng)拆除。如不拆除，將按照相關(guān)法律懲處，相應(yīng)后果自行承擔(dān)。

特此通知

×鄉(xiāng)人民政府

2013年4月22日

送達(dá)人：

接收人：

第二篇：停建通知

停建通知

單位：

為進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和土地管理秩序，嚴(yán)厲打擊違法建設(shè)和違法用地行為，根據(jù)《惠州市人民政府關(guān)于嚴(yán)厲整治違法建設(shè)違法用地的通告》惠府〔2013〕102號(hào)文件精神，我村建所在公莊鎮(zhèn)范圍內(nèi)集中開(kāi)展違法建設(shè)和違法用地行為清理整治工作，對(duì)符合惠州市城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，但未辦理規(guī)劃、用地和施工審批手續(xù)的違法建設(shè)和違法用地，必須在接到本通知之日起10日內(nèi)主動(dòng)到相關(guān)部門(mén)辦理有關(guān)手續(xù)，在相關(guān)手續(xù)完善之前不到繼續(xù)施工建設(shè)。

特此通知

村鎮(zhèn)建設(shè)管理所

2014年6月30日

第三篇：停建整改方案9.22

貴州首黔資源開(kāi)發(fā)有限公司楊山煤礦

技改工程停建整改方案

2012年9月22日盤(pán)縣安監(jiān)局、盤(pán)縣煤炭局、羊場(chǎng)鄉(xiāng)安監(jiān)站等單位聯(lián)合對(duì)我礦進(jìn)行“9.21”事故調(diào)查和安全監(jiān)察。針對(duì)所檢查出的問(wèn)題，我礦與施工單位對(duì)2012年9月22日盤(pán)縣安監(jiān)局、盤(pán)縣煤炭局、羊場(chǎng)鄉(xiāng)安監(jiān)站檢查后的現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)，認(rèn)真的組織了自查自糾工作，并制定了整改方案，現(xiàn)整改方案如下：

1、從業(yè)人員培訓(xùn)工作不到位，違反《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》，經(jīng)查郭維洋入井前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗；

針對(duì)從業(yè)人員培訓(xùn)工作不到位，違反《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》，經(jīng)查郭維洋入井前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗的問(wèn)題，立即制定切實(shí)有效的培訓(xùn)計(jì)劃，組織對(duì)員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，新到職工必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗，針對(duì)此問(wèn)題我礦還將組織特殊工種的崗位責(zé)任及操作規(guī)程的專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)，確保從業(yè)人員在井下知道要干什么，知道要怎么干；整改時(shí)間：2012年9月23日—2012年9月27日，整改負(fù)責(zé)人：尹均、劉鴻、程志偉。

2、防滅火工作管理不到位，主要體現(xiàn)在井下防滅火設(shè)備數(shù)量不足；

針對(duì)防滅火工作管理不到位，主要體現(xiàn)在井下防滅火設(shè)備數(shù)量不足的問(wèn)題，立即組織資金購(gòu)回放滅火設(shè)備（滅火器、沙箱、鐵鏟），并在井下及地面主要機(jī)電設(shè)備處設(shè)置可靠地防滅火器材，并對(duì)其進(jìn)行定期巡檢，如發(fā)現(xiàn)失效，則立即進(jìn)行更換；整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月26日，整改負(fù)責(zé)人：程志偉。3、1445水平軌道下山提升絞車(chē)綜合保護(hù)裝置不全；

針對(duì)1445水平軌道下山提升絞車(chē)綜合保護(hù)裝置不全的問(wèn)題，立即采購(gòu)回欠缺的該類(lèi)型絞車(chē)綜合保護(hù)裝置，并安裝完整，對(duì)現(xiàn)使用的所有絞車(chē)及其他電器設(shè)備進(jìn)行全面檢查，如發(fā)現(xiàn)有缺失的立即恢復(fù)，嚴(yán)禁井下使用非本安型設(shè)備；整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月28日，整改負(fù)責(zé)人：程志偉。4、11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面局扇風(fēng)筒未使用硬質(zhì)風(fēng)筒，多處漏風(fēng)；

針對(duì)11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面局扇風(fēng)筒未使用硬質(zhì)風(fēng)筒，多處漏風(fēng)的問(wèn)題，立即組織資金，采購(gòu)回硬質(zhì)風(fēng)筒，并對(duì)所有的煤巷掘進(jìn)頭強(qiáng)制要求使用硬質(zhì)風(fēng)筒，安排瓦檢員對(duì)所管轄的巷道范圍內(nèi)的風(fēng)筒認(rèn)真進(jìn)行修補(bǔ)，實(shí)在不能修補(bǔ)的必須及時(shí)進(jìn)行更換，保證巷道通風(fēng)風(fēng)量；整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月29日，整改負(fù)責(zé)人：尹均。

5、副平硐使用電瓶機(jī)車(chē)運(yùn)輸，機(jī)車(chē)車(chē)載綜合保護(hù)裝置不全，如紅色警示燈，瓦斯閉鎖裝置等；

針對(duì)副平硐使用電瓶機(jī)車(chē)運(yùn)輸，機(jī)車(chē)車(chē)載綜合保護(hù)裝置不全，如紅色警示燈，瓦斯閉鎖裝置等的問(wèn)題，立即對(duì)所有機(jī)車(chē)進(jìn)行全面的安全檢查，檢查出所有欠缺的安全裝置，組織資金盡快購(gòu)回并安裝，確保機(jī)車(chē)安全正常運(yùn)行；整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月29日，整改負(fù)責(zé)人：程志偉。6、11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立回風(fēng)違反防突規(guī)定的要求；

針對(duì)11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立回風(fēng)違反防突規(guī)定的要求的問(wèn)題，立即撤出該巷道內(nèi)的所有施工設(shè)備，將該巷道打上密閉及柵欄，并掛好密閉管理牌板，定期檢查瓦斯情況；整改時(shí)間：2012年9月23日—2012年9月24日，整改負(fù)責(zé)人：周登林。7、11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未開(kāi)展探放水工作，違反《防治水規(guī)定》；

針對(duì)11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未開(kāi)展探放水工作，違反《防治水規(guī)定》的問(wèn)題，立即對(duì)所有施工巷道的探水工作進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有未探，或探水控制距離不夠的，立即進(jìn)行補(bǔ)打探水鉆孔，直至符合相關(guān)規(guī)定要求；整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月29日，整改負(fù)責(zé)人：王力文。

為切實(shí)的抓好安全工作，將安全工作落到實(shí)處，我礦于2012年9月24日聯(lián)合千牛公司分管副經(jīng)理及各施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，對(duì)全礦進(jìn)行了安全隱患自查自糾工作，根據(jù)所檢查出來(lái)的問(wèn)題，做出以下整改措施：

1、主平硐皮帶機(jī)頭、機(jī)尾帶倉(cāng)無(wú)防護(hù)網(wǎng)；

針對(duì)主平硐皮帶機(jī)頭、機(jī)尾帶倉(cāng)無(wú)防護(hù)網(wǎng)的問(wèn)題，機(jī)電隊(duì)立即組織對(duì)皮帶、溜子及扒渣機(jī)等運(yùn)輸、出矸設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患立即處理，防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)欄等及時(shí)安裝完畢。整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月26日，整改負(fù)責(zé)人：程志偉。9、11501運(yùn)輸聯(lián)巷開(kāi)口往里右?guī)推珟拓浂啵踩{較大；

針對(duì)11501運(yùn)輸聯(lián)巷開(kāi)口往里右?guī)推珟拓浂?，安全威脅較大的問(wèn)題，立即編制可行的處理措施，并組織工人進(jìn)行學(xué)習(xí)，按要求及時(shí)的對(duì)偏幫進(jìn)行處理。整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月30日，整改負(fù)責(zé)人：周登林。10、11501運(yùn)輸聯(lián)巷瓦斯抽放管未接到位；

針對(duì)11501運(yùn)輸聯(lián)巷瓦斯抽放管未接到位的問(wèn)題，立即組織工人進(jìn)行瓦斯管延伸，直至鋪設(shè)到位。整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月30日，整改負(fù)責(zé)人：程志偉。

11、副平硐與1445回風(fēng)石門(mén)間風(fēng)門(mén)未連鎖，風(fēng)門(mén)前后的垃圾多；

針對(duì)副平硐與1445回風(fēng)石門(mén)間風(fēng)門(mén)未連鎖，風(fēng)門(mén)前后的垃圾多的問(wèn)題立即組織鉗工對(duì)風(fēng)門(mén)連鎖進(jìn)行安裝，并檢查井下所有的風(fēng)門(mén)使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的要及時(shí)整改，風(fēng)門(mén)前后的垃圾安排雜工進(jìn)行清理，要求施工隊(duì)愛(ài)護(hù)井下清潔，保持文明施工效果。整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月28日，整改負(fù)責(zé)人：程志偉。12、12進(jìn)風(fēng)石門(mén)密閉前鋼軌應(yīng)及時(shí)拆除（防止雜散電流通過(guò)軌道進(jìn)入密閉），所有入井風(fēng)水管應(yīng)加設(shè)接地裝置（防止雷電、雜散電流通過(guò)管路傳入井下）；

針對(duì)12進(jìn)風(fēng)石門(mén)密閉前鋼軌應(yīng)及時(shí)拆除（防止雜散電流通過(guò)軌道進(jìn)入密閉），所有入井風(fēng)水管應(yīng)加設(shè)接地裝置（防止雷電、雜散電流通過(guò)管路傳入井下）的問(wèn)題，立即組織人員檢查所有密閉的情況，必須將進(jìn)入密閉內(nèi)的所有導(dǎo)體切斷，并對(duì)所有入井的風(fēng)水管鋼軌進(jìn)行檢查，防雷裝置、接地裝置必須完善。整改時(shí)間：2012年9月24日—2012年9月29日，整改負(fù)責(zé)人：程志偉。13、11501外上山溜子機(jī)頭、機(jī)尾未支設(shè)雙壓柱，機(jī)頭處無(wú)噴霧裝置；

針對(duì)11501外上山溜子機(jī)頭、機(jī)尾未支設(shè)雙壓柱，機(jī)頭處無(wú)噴霧裝置的問(wèn)題，立即將雙壓柱打設(shè)上，并在施工過(guò)程中嚴(yán)格檢查，未及時(shí)打設(shè)的嚴(yán)肅處理，溜子機(jī)頭的噴霧裝置由機(jī)電隊(duì)立即恢復(fù)，并要求出矸人員在出矸時(shí)堅(jiān)持使用，制定相關(guān)的操作規(guī)程及崗位責(zé)任制，組織員工學(xué)習(xí)并簽字。整改時(shí)間：立即，整改負(fù)責(zé)人：程志偉。

貴州首黔資源開(kāi)發(fā)有限公司盤(pán)縣楊山煤礦

2012年9月24日

貴州首黔資源開(kāi)發(fā)有限公司盤(pán)縣楊山煤礦

停建整改方案

貴州首黔資源開(kāi)發(fā)有限公司盤(pán)縣楊山煤礦

2012年9月6日

貴州首黔資源開(kāi)發(fā)有限公司楊山煤礦

技改工程停建整改方案

2012年9月22日------------

一、煤礦現(xiàn)狀

二、為確保整改期間安全順利進(jìn)行，成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組及明確整改責(zé)任制：

（一）、成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組

組

長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

（二）、隱患整改責(zé)任制

1、：全面負(fù)責(zé)隱患的整改工作，監(jiān)督整改方案的執(zhí)行和整改措施的落實(shí)并組織好驗(yàn)收工作。

2、：負(fù)責(zé)整改方案的審批；負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)抓好隱患整改工作并做好技術(shù)指導(dǎo)。

3、：負(fù)責(zé)隱患整改所需資金的落實(shí)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)隱患整改所需材料、配件的采購(gòu)，并對(duì)隱患整改工作進(jìn)行驗(yàn)收。

4、：負(fù)責(zé)制定隱患整改方案及安全技術(shù)措施，并向管理人員和所有職工貫徹學(xué)習(xí)，同時(shí)協(xié)助總工負(fù)責(zé)各項(xiàng)隱患復(fù)查銷(xiāo)號(hào)的落實(shí)，協(xié)助總工抓好一通三防工作。

5、：負(fù)責(zé)安全隱患整改工作人員的調(diào)配安排；負(fù)責(zé)對(duì)礦井“一通三防”工作中存在的問(wèn)題落實(shí)整改；負(fù)責(zé)抓好巷修支護(hù)質(zhì)量，并對(duì)巷修整改工作進(jìn)行驗(yàn)收；負(fù)責(zé)抓好防治水、防突和采掘工作面頂板管理工作；負(fù)責(zé)抓好日常質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化文明生產(chǎn)工作。

6、：負(fù)責(zé)全礦井機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的隱患整改工作，對(duì)存在的問(wèn)題負(fù)責(zé)進(jìn)行整改，抓好日常機(jī)電設(shè)備檢修、檢查工作。

7、：負(fù)責(zé)做好整改期間防治煤與瓦斯突出預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。

8、：負(fù)責(zé)對(duì)隔爆設(shè)施、防塵系統(tǒng)和壓風(fēng)自救系統(tǒng)管路的安裝及整改工作。

9、：協(xié)助礦長(zhǎng)落實(shí)監(jiān)督隱患的整改，負(fù)責(zé)對(duì)采、掘工作面的隱患整改，抓好采、掘工作面的支護(hù)質(zhì)量，衛(wèi)生等工作。

10、負(fù)責(zé)礦井整改期間瓦斯檢查工作及通風(fēng)設(shè)施和密閉管理的整改工作。

11、負(fù)責(zé)整改期間測(cè)配風(fēng)工作。

三、整改要求

1、各責(zé)任人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)組織完成隱患整改工作。

2、各責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改措施進(jìn)行落實(shí)，嚴(yán)格按質(zhì)量要求完成隱患整改工作。

3、在整改期間對(duì)各條整改事項(xiàng)必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全工作，現(xiàn)場(chǎng)組織指揮好。

4、對(duì)整改完成的事項(xiàng)，整改負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向

匯報(bào)，并進(jìn)行復(fù)查銷(xiāo)號(hào)。

四、2012年9月22日檢查存在的問(wèn)題及隱患、整改責(zé)任人和整改時(shí)限的落實(shí)

1、------整改措施： 整改時(shí)限： 整改責(zé)任人：

整改資金：設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金 整改驗(yàn)收：

第四篇：停產(chǎn)停建整頓方案

福泉市高石鄉(xiāng)鴻達(dá)煤礦

認(rèn)真開(kāi)展礦井停產(chǎn)停建整頓方案

編

制：

礦

長(zhǎng)：

總工程師：

二0一三年十月二十二日

第 1 頁(yè)

福泉市高石鄉(xiāng)鴻達(dá)煤礦 認(rèn)真開(kāi)展礦井停產(chǎn)停建整頓方案 為吸取福泉市高石鄉(xiāng)哲巖煤礦發(fā)生“10.17”瓦斯事故和惠水縣大沖煤礦發(fā)生“10.11”透水事故深刻的教訓(xùn)，切實(shí)落實(shí)好企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，我礦嚴(yán)格執(zhí)行福安辦發(fā)（2013）96號(hào)文件關(guān)于立即開(kāi)展全市煤礦停產(chǎn)停建整頓的緊急通知的要求，我礦從10月17日起停產(chǎn)整頓。按照州、市相關(guān)要求，結(jié)合我礦的實(shí)際情況制訂本方案，具體方案如下：

一、指導(dǎo)思想

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)近期國(guó)務(wù)院和省、州、市有關(guān)文件要求和安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，深刻吸取近期兩起煤礦安全生產(chǎn)事故，進(jìn)一步落實(shí)“兩個(gè)”主體責(zé)任，切實(shí)開(kāi)展隱患排查治理全覆蓋工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，認(rèn)真解決我礦在安全生產(chǎn)中存在的突出問(wèn)題，確保我礦安全生產(chǎn)工作正常開(kāi)展。

二、組織機(jī)構(gòu)

為切實(shí)抓好本次停產(chǎn)停建整頓工作，我礦特成立福泉市高石鄉(xiāng)鴻達(dá)煤礦停產(chǎn)停建整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：

組 長(zhǎng)：魯 斌（礦 長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：龔義清（總工程師）

成 員：饒益賢 梁小明 羅達(dá)林 李中情 汪厚啟

黃孝華 謝仲江 胡仁水 張 軍 羅成安

第 2 頁(yè)

李中良

工作職責(zé)：

1、對(duì)本次檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，逐項(xiàng)認(rèn)真貫徹落實(shí)整改，整改落實(shí)到人。

2、嚴(yán)格執(zhí)行安全隱患整改的“五落實(shí)”（方案、預(yù)案、資金、時(shí)限、責(zé)任人）。

3、在積極開(kāi)展“十個(gè)不驗(yàn)收”隱患整改過(guò)程中，礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)各種制度、措施的執(zhí)行，對(duì)各種隱患整改完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。

三、工作目標(biāo)

1、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)黔南府辦發(fā)電（2013）178號(hào)文件的要求，嚴(yán)防死守，確保全州的安全生產(chǎn)工作正常開(kāi)展，組織全礦人員進(jìn)行一次安全全覆蓋的隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改。

2、必須統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、認(rèn)清形式、落實(shí)職責(zé)、明確任務(wù)。

3、嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求認(rèn)真開(kāi)展“十個(gè)不驗(yàn)收”的各項(xiàng)要求和整改措施，認(rèn)真整改，確保復(fù)工驗(yàn)收通過(guò)。

4、真正樹(shù)立“安全為天”的思想，杜絕重大惡性事故，礦井消滅死亡，重傷事故，輕傷事故。針對(duì)我礦存在的安全隱患對(duì)照煤礦《安全生產(chǎn)基本條件規(guī)定》，國(guó)務(wù)院《特別規(guī)定》，煤礦《重大安全隱患認(rèn)定辦法》，逐條明確整改負(fù)責(zé)人，整改完成時(shí)間。

第 3 頁(yè)

5、落實(shí)和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和“問(wèn)責(zé)制”。

6、加強(qiáng)對(duì)我礦職工進(jìn)行職業(yè)道德，專(zhuān)業(yè)技術(shù)，崗位規(guī)范，安全知識(shí)的培訓(xùn)，全面提高職工安全業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)安全意識(shí)。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)“一通三防”“防治水”管理，杜絕違章作業(yè)。

8、充分利用目前礦井停產(chǎn)整頓的時(shí)間，認(rèn)真組織員工參加各種規(guī)程及技能的培訓(xùn)，努力提高員工隊(duì)伍的技術(shù)素質(zhì)。

9、認(rèn)真落實(shí)好《煤礦礦長(zhǎng)保護(hù)礦工生命安全的七條規(guī)定》確保安全。

四、停產(chǎn)停建整頓時(shí)間安排

1、停產(chǎn)停建整頓活動(dòng)的開(kāi)展時(shí)間：2013年10月17日-2013年11月20日。

2、工作步驟

第一階段：2013年10月17日-2013年10月22日，組織職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段

第二階段：2013年10月23日-2013年10月31日，礦長(zhǎng)組織安全管理人員對(duì)照《州級(jí)在煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)中的“十個(gè)不驗(yàn)收”》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查自糾工作。

第三階段：2013年11月1日-2013年11月20日，對(duì)整改落實(shí)的情況進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)檢查的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和教育警示。做到“回頭看”原則。

第 4 頁(yè)

五、工作要求

1、嚴(yán)格按上級(jí)指令停產(chǎn)整頓，停產(chǎn)期間每班必須安排瓦檢員和安全員一同對(duì)井下所有采掘工作面、通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。

2、停產(chǎn)期間，必須正常進(jìn)行井下的抽排水工作，嚴(yán)防淹井事故發(fā)生。抽水時(shí)必須由瓦檢員、安全員陪同。

3、對(duì)我礦存在的問(wèn)題和隱患逐條落實(shí)到人，限期整改。必須做到整改措施、整改責(zé)任、整改資金、整改時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案“五到位”。

4、整改期間，礦部要認(rèn)真組織職工培訓(xùn)，學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及三大規(guī)程和相關(guān)的安全技術(shù)措施。

5、采掘進(jìn)隊(duì)和各職能班組必須對(duì)其所轄區(qū)范圍內(nèi)存在的安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查及落實(shí)到位，并責(zé)任到人，及時(shí)按整改方案整改，按時(shí)完工。

6、整改期間，礦領(lǐng)導(dǎo)及采掘進(jìn)隊(duì)和各職能班組的管理人員要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)帶班。

7、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，細(xì)化工作措施，落實(shí)工作任務(wù)。

8、認(rèn)清安全生產(chǎn)工作的重要性、切實(shí)把好現(xiàn)場(chǎng)安全關(guān)。

9、全體員工必須嚴(yán)格按照各自的安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

10、發(fā)動(dòng)全礦員工，萬(wàn)眾一心，群策群力，齊抓共管，努力營(yíng)造我礦良好的安全氛圍。

第 5 頁(yè)

11、整改期間加強(qiáng)人員值班管理，做好礦井的抽水工作和正常通風(fēng)。

11、整改結(jié)束，申請(qǐng)上級(jí)部門(mén)驗(yàn)收合格，方可組織其他工程的施工作業(yè)。

六、整頓、檢查內(nèi)容

（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況

1、各職安全生產(chǎn)管理人員（主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員人）的持證情況。

2、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

3、安全管理制度和崗位責(zé)任制操作規(guī)程的建立、執(zhí)行情況。

4、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井帶班情況及入井檢身登記制度的執(zhí)行情況。

（二）礦井“一通三防”情況

1、通風(fēng)系統(tǒng)是否合理、完善，通風(fēng)設(shè)施是否完善、可靠。

2、所有的采掘地方的風(fēng)量分配是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。

3、是否存在違反規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)，串聯(lián)一次通風(fēng)是否有相關(guān)措施。

4、是否有無(wú)風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)的現(xiàn)象。

5、掘進(jìn)工作面是否安裝雙風(fēng)機(jī)和雙電源，是否能夠自

第 6 頁(yè)

動(dòng)切換。

6、是否安裝瓦斯電閉鎖和風(fēng)電閉鎖裝置。

7、是否建立健全防塵灑水系統(tǒng)和設(shè)施。

8、是否按照規(guī)定設(shè)置隔爆設(shè)施。

9、開(kāi)采容易自燃煤層，是否建立了防滅火制度、措施和設(shè)施。

（三）瓦斯治理情況

1、瓦斯專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)方案的制定、實(shí)施情況和自查自糾情況。

2、瓦檢員、放炮員等特種作業(yè)人員的配備數(shù)量是否滿足實(shí)際的需要情況。

3、瓦檢員“一炮三檢”和瓦斯巡回檢查制度執(zhí)行情況。

4、瓦斯日?qǐng)?bào)表礦長(zhǎng)、工程師的簽字情況。

5、是否建立測(cè)風(fēng)制度、配齊測(cè)風(fēng)儀表，完善測(cè)風(fēng)記錄的情況。

6、是否按期對(duì)井下主要采掘作業(yè)點(diǎn)的風(fēng)量進(jìn)行實(shí)測(cè)；

7、井下盲巷和臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)是否按照規(guī)定設(shè)置密閉、柵欄及警示牌。

8、瓦斯儀器儀表的效驗(yàn)和監(jiān)控系統(tǒng)的使用、管理情況。

（四）水害防治情況

1、水害防治機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍是否健全、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員是否配備齊全。

2、是否有真實(shí)的水文地質(zhì)資料，是否對(duì)水文地質(zhì)資料

第 7 頁(yè)

進(jìn)行分析研究，是否編制礦井水文地質(zhì)類(lèi)型規(guī)劃報(bào)告。

3、是否建立健全防治水的各項(xiàng)崗位責(zé)任制和各種制度及各項(xiàng)探放水措施。

4、是否開(kāi)展礦界內(nèi)水文地質(zhì)調(diào)查和隱蔽性致災(zāi)因素調(diào)查，且有資質(zhì)部門(mén)所出具的報(bào)告。

5、是否根據(jù)水文地質(zhì)勘探報(bào)告和結(jié)合物探報(bào)告編制防治水設(shè)計(jì)和探放水措施，探放水鉆孔的布置是否符合探放水的規(guī)定，防治水專(zhuān)項(xiàng)整治方案的落實(shí)和實(shí)施情況。

6、礦井防治水工作計(jì)劃和防治水安全技術(shù)措施的制定和執(zhí)行情況。

7、采掘工程平面圖等相關(guān)圖紙是否標(biāo)注開(kāi)采的采空區(qū)、報(bào)廢巷道和老空、老窯積水分布情況及積水標(biāo)高、積水量和積水范圍。

8、是否查清采礦周邊老窯水、老空水及本單位采區(qū)及廢棄老窯積水分布情況。

9、是否配備2臺(tái)150型專(zhuān)用探水鉆；探放水的相關(guān)記錄是否齊全。

（五）頂板管理情況

1、是否有各采掘工作面和巷道維修的作業(yè)規(guī)程的制定和貫徹學(xué)習(xí)情況。

2、掘進(jìn)工作面臨時(shí)支護(hù)是否到位。

3、巷道支護(hù)是否達(dá)到支護(hù)質(zhì)量的要求。

4、采面上下安全出口是否采取特殊支護(hù)，采面的密集

第 8 頁(yè)

和戧柱是否足夠。

（六）機(jī)電管理情況

1、是否有雙回路供電。

2、井下所有的電氣設(shè)備的是否實(shí)現(xiàn)了“三大保護(hù)”。

3、井下是否有失爆的電氣設(shè)備入井。

4、主要提升機(jī)的各大保護(hù)裝置是否齊全。

5、斜井提升是否安設(shè)可靠的防跑車(chē)裝置。

（七）安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”情況

1、是否安裝監(jiān)控系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

2、監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。

3、井下是否按照規(guī)定設(shè)置傳感器。

4、井下通信系統(tǒng)是否和地面保持暢通。

5、人員定位系統(tǒng)是否正常使用。

6、壓風(fēng)系統(tǒng)是否建立健全。

7、井下避難硐室是否正常使用。

（八）安全培訓(xùn)教育情況

1、班前會(huì)的召開(kāi)情況。

2、全員安全教育培訓(xùn)及考試情況。

3、煤礦“三線”管理人員培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)的情況。

（九）隱患排查治理情況

1、隱患排查治理制度的建立和落實(shí)情況。

2、對(duì)排查出的安全隱患的登記建檔情況。

3、安全隱患逐條是否做到治理責(zé)任、措施、資金、期

第 9 頁(yè)

限、預(yù)案的“五落實(shí)”情況。

（十）圖紙資料情況

各種圖紙資料是否完善并按時(shí)上圖；

（十一）其他情況

1、是否建立健全安全生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)和建立調(diào)度室值班制度等。

2、“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度的執(zhí)行情況。

3、井下火工產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)管理情況，藥管是否做到分箱加鎖。

4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化是否到達(dá)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5、安全生產(chǎn)保險(xiǎn)金的繳納情況。

6、工傷保險(xiǎn)和人數(shù)意外保險(xiǎn)的辦理情況。

福泉市高石鄉(xiāng)鴻達(dá)煤礦 2013年10月22日

第 10 頁(yè)

第五篇：關(guān)于工程停建、緩建的索賠

因發(fā)包人的原因致使工程停建、緩建的承包人因此造成的停工、窩工、材料和

構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用如何賠償

發(fā)布時(shí)間：2010-05-31 15:10:00

【要點(diǎn)提示】

因發(fā)包人的原因致使工程停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

承包人的人員停工及設(shè)備閑置損失，可依據(jù)施工日志、工資發(fā)放表、設(shè)備租賃合同以及設(shè)備閑置統(tǒng)計(jì)表等現(xiàn)有證據(jù)，按照建筑行業(yè)的常規(guī)，對(duì)其合理部分予以認(rèn)定。

【基本案情】

原告趙某某，男。

被告中鐵二十三局集團(tuán)有限公司。

法定代表人王某某，該公司董事長(zhǎng)。

第三人天津金河置業(yè)有限公司。

法定代表人許某某，經(jīng)理。

案由：建設(shè)工程施工合同糾紛 原告訴稱(chēng)，2004年12月20日，被告承包了金河公司發(fā)包的“天津市鑫馬工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房”工程。后被告與原告聯(lián)系，將此工程的A座、D2座交給原告施工，被告將該工程施工的全部技術(shù)資料交與原告，原告按照技術(shù)要求及時(shí)組織人員、安排設(shè)備進(jìn)行施工，并且作為施工方直接接收了監(jiān)理人員的監(jiān)督檢查。2005年5月27日，原告將被告交給的A座、D2座正負(fù)零以下基礎(chǔ)工程施工完畢，并且經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格。原告曾多次找到被告要求訂立合同和支付工程款，但是被告以未招投標(biāo)、未簽備案合同為由始終未予辦理。2007年2月2日，經(jīng)該工程所在地大港開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)組織協(xié)調(diào)，被告同意發(fā)包方金河公司將部分工人工資直接支付給原告。

在施工過(guò)程中，該項(xiàng)工程因非原告的原因經(jīng)常等待開(kāi)工，因此，原告按照被告“等待開(kāi)工”的指令，施工人員及設(shè)備均在場(chǎng)地待命未動(dòng)。特別是2005年11月15日，發(fā)包方同意了被告關(guān)于鑫馬工業(yè)園A座、D2座于本進(jìn)行首層主體工程施工的請(qǐng)求。原告接到被告這一指令后，立即積極組織施工，并按照冬季施工要求比正常施工所需材料的三倍備足了所需建材及施工設(shè)施。但原告建完首層后，卻一直等待開(kāi)工，工程停工至今，原告經(jīng)濟(jì)損失巨大?？墒?，被告對(duì)其拖欠原告工程款、施工人員工資及停工損失卻不予考慮。原告為避免更大損失，多次找到被告，但被告一直置之不理?，F(xiàn)在原告處境困難，工人索要工資，情緒激動(dòng)。故訴請(qǐng)判令被告給付所欠原告工程款2418651元、被拖欠的誤工工人工資491440元，賠償原告設(shè)備閑置損失費(fèi)2687800元、鋼材損失費(fèi)233987.60元、模板、木方、臨時(shí)設(shè)施損失費(fèi)570245元，共計(jì)6402123.60元；訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

被告辯稱(chēng)，原告起訴沒(méi)有事實(shí)及法律依據(jù)，請(qǐng)求駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

1、原告所稱(chēng)本案涉訴工程是第三人與被告簽訂的與事實(shí)不符，蓋章的是中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司，不是被告。本案被告不是合同的主體與義務(wù)人，與涉訴工程沒(méi)有關(guān)系。

2、合同是第三人與沛縣二建簽訂并實(shí)際履行的，金河公司所有工程款的支付對(duì)象是沛縣二建，本案原告再?gòu)呐婵h二建那里支取。原告與沛縣二建是勞務(wù)關(guān)系，金河公司與沛縣二建才與本案有關(guān)，有付款義務(wù)，而被告與此無(wú)關(guān)。另外，原告主張其損失的證據(jù)不足，損失是其故意造成的，應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)。原告在明知停工，開(kāi)工日期無(wú)法確定、另行通知的情況下，仍故意繼續(xù)租賃、擴(kuò)大損失，對(duì)其損失不應(yīng)支持。

第三人述稱(chēng)，本案應(yīng)是原、被告之間解決其內(nèi)部施工問(wèn)題的案件，與本案第三人無(wú)關(guān)，并且根據(jù)我國(guó)合同法的規(guī)定，原告也只能對(duì)其合同相對(duì)方即本案的被告主張權(quán)利，而作為本案的第三人，其合同相對(duì)方應(yīng)當(dāng)是本案的被告，至于第三人與被告之間是否有糾紛或怎樣解決糾紛，應(yīng)當(dāng)另案解決，與本案的審理及結(jié)果無(wú)任何關(guān)系。

經(jīng)審理查明，2004年12月20日，被告中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津辦事處主任王某某作為被告委托代理人代表被告加蓋“中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司”印章（該印章及“中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司第一項(xiàng)目部”印章系王某某持被告介紹信刻制）與第三人天津金河置業(yè)有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份，約定被告承包第三人發(fā)包的“天津市鑫馬工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房”工程，工程地點(diǎn)在天津市大港區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，開(kāi)工日期2004年12月25日，竣工日期2005年7月30日，合同工期210天。被告在該工程施工工地設(shè)立項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理是被告天津辦事處工作人員江某某、工地負(fù)責(zé)人是崔某某、朱某某，并使用“中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司第一項(xiàng)目部”印章。后被告將此工程的鑫馬工業(yè)園一區(qū)廠房A座、D2座工程轉(zhuǎn)包給原告施工，被告負(fù)責(zé)工程鋼筋、混凝土等主材的供應(yīng)，折抵工程款撥付原告。原告按照被告要求及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行施工，至2005年5月27日，原告將承包的A座、D2座正負(fù)零以下基礎(chǔ)工程施工完畢，并且經(jīng)被告及有關(guān)單位驗(yàn)收合格。2005年11月15日，第三人同意了被告關(guān)于鑫馬工業(yè)園A座、D2座于本進(jìn)行首層主體工程施工的請(qǐng)求。原告按照被告要求組織施工，并按照冬季施工的要求備足了工程所需建材及施工設(shè)施。至2006年1月13日，原告將該工程的首層施工完畢，并經(jīng)被告及有關(guān)單位驗(yàn)收合格。

在本案工程施工過(guò)程中，由于第三人工程款撥付不到位，經(jīng)常停工、等待開(kāi)工，因此，原告按照第三人及被告“等待開(kāi)工”的指令，數(shù)次進(jìn)場(chǎng)施工、窩工或者停工、復(fù)工，原告正常實(shí)際施工158天，造成原告施工人員窩工、誤工及材料和設(shè)備積壓、閑置。至2006年6月27日，第三人發(fā)給被告及施工單位（原告）“通知”一份，其主要內(nèi)容為：鑒于本工程處于停工，開(kāi)工日期無(wú)法確定，要求被告安排留守人員輪流值班，保證現(xiàn)場(chǎng)的安全，不得容留無(wú)關(guān)人員逗留，開(kāi)工時(shí)間另行通知。2007年2月2日，經(jīng)該工程所在地天津市大港區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)組織協(xié)調(diào)，原告等六個(gè)施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)與被告及第三人達(dá)成《會(huì)議紀(jì)要》一份，即第三人于2007年2月10日前支付農(nóng)民工工資459000元，剩余拖欠工資于開(kāi)工后10日內(nèi)付清，最遲于2007年5月底付清。至2007年7月第三人將上述工人工資支付給原告等六個(gè)施工隊(duì)。2007年11月7日，朱某某以大港工地施工負(fù)責(zé)人的名義與第三人簽訂《大港工程初議條款》，約定：開(kāi)工日期：施工方要求在07年12月5日前，每平米造價(jià)1000元（含停工損失），……不愿干的立即結(jié)算，……。原告因催款未果，成訟。

又查，被告在天津市施工隊(duì)伍管理站登記備案的“外地建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)津備案登記表”記載：被告及其法定代表人王某某承諾：“我公司委托王某某為我公司進(jìn)津企業(yè)負(fù)責(zé)人，全權(quán)代表我公司在津期間一切相關(guān)事項(xiàng)。受托人所簽署的一切有關(guān)文件，我均予以承認(rèn)?！?/p>

另查，為本案工程施工，原告與天津市津南區(qū)祥宏建筑設(shè)備租賃站簽訂《建筑物資租賃合同》、租賃結(jié)算單，自2005年11月17日至2007年3月底(計(jì)499天)，原告共欠祥宏租賃站建筑鋼管、扣件、頂絲租金632500元。自2006年1月13日停工至2006年9月27日，原告租賃以上建筑機(jī)械閑置257天，租金損失為325757元（632500元÷499天×257天）。原告與天津市塘沽區(qū)安竹建筑周轉(zhuǎn)材料租賃站簽訂《租賃合同》、租賃結(jié)算單，自2005年1月3日至2007年3月底（計(jì)817天），原告共欠安竹租賃站鋼管、扣件、山行件租金230800元，扣除實(shí)際施工158天，自2005年1月3日至2006年9月27日原告租賃以上建筑機(jī)械閑置474天，租金損失為133904元（230800元÷817天×474天）。原告與天津市塘沽區(qū)天龍鋼模租賃站簽訂《鋼模板租賃合同》、租賃結(jié)算單，自2004年12月25日至2006年5月底（計(jì)522天），原告共欠天龍租賃站鋼模板、鋼管、U型卡、木架板租金245500元，扣除實(shí)際施工158天，原告租賃以上建筑機(jī)械閑置364天，租金損失為171192元（245500元÷522天×364天）。原告與天津市塘沽區(qū)宏勝模板租賃站簽訂租賃合同、租賃結(jié)算單，自2004年12月5日至2007年10月10日（計(jì)1040天），原告共欠宏勝租賃站扣件、鋼模條條、竹架板租金182110元，扣除實(shí)際施工158天，自2004年12月5日至2006年9月27日原告租賃以上建筑機(jī)械閑置503天，租金損失為88078元（182110元÷1040天×503天）。至2006年9月27日，原告租賃以上鋼模板、鋼管、U型卡、扣件、頂絲、木架板、竹架板等建筑機(jī)械的閑置租金損失共計(jì)為718931元（325757元+133904元+171192元+88078元）。

2008年1月16日，根據(jù)原告申請(qǐng)，本院組織原、被告及第三人到本案工程施工現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)原告閑置、積壓建筑設(shè)備及材料的情況，被告及第三人確認(rèn)原告在施工現(xiàn)場(chǎng)仍存有安裝的塔吊兩臺(tái)、鋼模板、鋼管、扣件、鋼模角條、木架板、木方、鋼筋、線管等建筑設(shè)備及材料，但對(duì)具體數(shù)量被告及第三人未清點(diǎn)。本案經(jīng)原告申請(qǐng)，被告及第三人同意，本院依法委托天津市北方首創(chuàng)建筑工程鑒定咨詢(xún)有限公司對(duì)雙方訟爭(zhēng)工程的工程造價(jià)進(jìn)行鑒定，鑒定部門(mén)已出具了鑒定報(bào)告，鑒定結(jié)論為：原告施工的鑫馬工業(yè)園A座工程造價(jià)為3611626元，另外爭(zhēng)議項(xiàng)目造價(jià)為33938元；原告施工的鑫馬工業(yè)園D2座工程造價(jià)為1502651元，另外爭(zhēng)議項(xiàng)目造價(jià)為16963元；A座、D2座（木）模板、鋼筋、PVC管、埋件和塔吊設(shè)施損失費(fèi)為A座907303元+D2座591785元=1499088元。即原告無(wú)爭(zhēng)議項(xiàng)目的工程造價(jià)合計(jì)為：A座3611626元+D2座1502651元=5114277元，爭(zhēng)議項(xiàng)目造價(jià)為33938元+16963元=50901元。

在本案法庭調(diào)查終結(jié)前，原告變更訴訟請(qǐng)求為：請(qǐng)求判令被告給付原告所欠工程款1465178元、誤工、窩工工人工資491440元、賠償原告模板、鋼筋、PVC管、埋件和塔吊設(shè)施損失費(fèi)1499088元、其它機(jī)械設(shè)備閑置損失費(fèi)1876710元，共計(jì)5332416元。

【裁判要旨】

本案的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：

1、中鐵二十三局集團(tuán)有限公司是否是本案的適格被告。

《中華人民共和國(guó)民法通則》第四十三條規(guī)定“企業(yè)法人對(duì)它的法定代表人和其他工作人員的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔(dān)民事責(zé)任?！蓖跄衬匙鳛楸桓嫣旖蜣k事處主任、進(jìn)津企業(yè)負(fù)責(zé)人代表被告加蓋持被告介紹信刻制的“中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司”印章與第三人簽訂、履行建設(shè)工程施工合同的行為，系為被告進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的職務(wù)行為。原告有理由相信被告總包第三人發(fā)包的本案所涉工程，原告作為實(shí)際施工方與被告已形成事實(shí)上的建設(shè)工程施工合同關(guān)系。至于被告主張?jiān)媾c沛縣二建系勞務(wù)分包關(guān)系，因被告提供的有關(guān)證據(jù)中所蓋“沛縣第二建筑公司合同專(zhuān)用章”及“沛縣第二建筑公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”兩枚印章，與沛縣第二建筑公司工商登記資料中備案的印鑒不一致；被告未提供有力的證據(jù)證明其主張，本院依法不予支持。原告未要求第三人在本案中承擔(dān)付款責(zé)任，第三人與原告也無(wú)直接合同關(guān)系，第三人在本案中不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。被告應(yīng)是本案的適格被告。

2、被告是否應(yīng)該給付原告工程款及誤工、窩工工人工資、材料和設(shè)備積壓、閑置等損失共計(jì)5332416元。

原告已完成的工程已經(jīng)驗(yàn)收合格。被告、第三人對(duì)本院委托鑒定部門(mén)作出的鑒定結(jié)論雖有部分異議，但經(jīng)鑒定人員出庭接受質(zhì)詢(xún)，被告、第三人異議無(wú)正當(dāng)理由，本院依法不予支持。對(duì)于鑒定結(jié)論中原告單方主張，被告不予認(rèn)可的有爭(zhēng)議項(xiàng)目的工程造價(jià)，因原告未提供相應(yīng)的證據(jù)予以證實(shí)，本院依法不予認(rèn)定。本院認(rèn)定原告已完工工程的工程造價(jià)為5114277元，原告承認(rèn)已收到轉(zhuǎn)賬材料款及工程款共計(jì)3700000元，被告還應(yīng)支付尚欠原告的工程款1414277元。

《中華人民共和國(guó)合同法》第二百八十四條規(guī)定：“因發(fā)包人的原因致使工程停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用”。關(guān)于原告請(qǐng)求被告賠償施工中窩工、誤工工人工資損失491440元，被告委托的施工負(fù)責(zé)人朱某某當(dāng)庭作證，朱某某對(duì)原告主張的窩工、誤工的人數(shù)、時(shí)間有部分異議，對(duì)因工程停建、緩建造成原告停工、窩工、材料和設(shè)備積壓、閑置等損失的事實(shí)予以認(rèn)可。原告當(dāng)庭出示了《人工工資發(fā)放表》，證明原告發(fā)放勞務(wù)工誤工工資508670元；原告此項(xiàng)主張有事實(shí)及法律依據(jù)，本院應(yīng)予支持。

關(guān)于原告請(qǐng)求被告賠償（木）模板、鋼筋、PVC管、埋件和塔吊設(shè)施損失費(fèi)1499088元，該訴請(qǐng)有原告所提供的相應(yīng)證據(jù)及鑒定部門(mén)所作的鑒定結(jié)論予以證實(shí)，符合法律規(guī)定，本院應(yīng)予支持。

關(guān)于原告請(qǐng)求被告賠償其它機(jī)械設(shè)備閑置損失費(fèi)1876710元，其中原告為工程施工租賃鋼模板、鋼管、U型卡、扣件、頂絲、木架板、竹架板等建筑機(jī)械的閑置租金損失，因至2006年6月27日，第三人已通知原、被告本工程處于停工，開(kāi)工日期無(wú)法確定，開(kāi)工時(shí)間另行通知；原告在接到本通知后三個(gè)月內(nèi)未接到開(kāi)工通知，應(yīng)立即歸還租賃的以上建筑機(jī)械，以防止損失的擴(kuò)大?！吨腥A人民共和國(guó)合同法》第一百一十九條第一款規(guī)定：“當(dāng)事人一方違約后，對(duì)方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大；沒(méi)有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償?！痹嬷鲝?006年9月27日后的租金損失屬于擴(kuò)大的損失，本院依法不予支持。至2006年9月27日，原告租賃以上鋼模板、鋼管、U型卡、扣件、頂絲、木架板、竹架板等建筑機(jī)械的閑置租金損失共計(jì)為718931元，該損失的賠償有原告當(dāng)庭出示的租賃合同、租賃結(jié)算單、出租方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、支付部分租金憑證等證據(jù)予以證實(shí)，符合法律規(guī)定，本院依法應(yīng)予支持。至于原告主張賠償其租賃龍門(mén)架、攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、切斷機(jī)、電焊機(jī)、閃光對(duì)焊機(jī)、電鋸、電刨、打夯機(jī)等建筑設(shè)備的租金損失，因施工單位長(zhǎng)期租賃以上建筑機(jī)械用于工地施工不符合建筑行業(yè)的常規(guī)，原告此項(xiàng)主張本院依法不予支持。原告主張賠償其在施工現(xiàn)場(chǎng)的井架、攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、切斷機(jī)、電焊機(jī)、電鋸、電刨、翻斗車(chē)等機(jī)械設(shè)備的閑置損失費(fèi)334500元，無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院依法不予支持。即被告應(yīng)賠償原告因工程停建、緩建造成的材料和設(shè)備積壓、閑置等損失共計(jì)1499088元+718931元=2218019元。

3.判決主文

被告中鐵二十三局集團(tuán)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)付清原告趙某某工程款1414277元、賠償原告停工、窩工的工人工資損失491440元、材料和設(shè)備積壓、閑置損失2218019元，共計(jì)人民幣4123736元。

如未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審宣判后，被告上訴到天津市第二中級(jí)人民法院，二審法院判決：駁回上訴，維持原判。

4.【案例索引】

天津市大港區(qū)人民法院（2007）港民初字第1826號(hào)