第一篇:建設(shè)監(jiān)理(本科必修)》2010年7月期末試題及答案
試卷代號:1 1 9
4中央廣播電視大學(xué)2009-2010學(xué)年度第二學(xué)期“開放本科”期末考試
建設(shè)監(jiān)理試題
一、單項選擇題(每小題2分,共40分。每題的備選項中,只有一個
最符合題意)
1.根據(jù)“項目業(yè)主責(zé)任制”原則,在項目建設(shè)過程中,()始終處于主要負責(zé)的地位。
A.政府部門B.總承包單位
C.項目業(yè)主D.監(jiān)理單位
2.工程項目建設(shè)能夠在公平、合理、合法的建設(shè)環(huán)境下進行,要求監(jiān)理必須具有()。
A.服務(wù)性B.公正性
C.獨立性D.科學(xué)性
3.項目的最終決策文件和設(shè)計依據(jù)是()。
A.項目可行性研究報告B.監(jiān)理大綱
C.建設(shè)合同D.招標文件
4.報考全國監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試的條件中規(guī)定,取得工程技術(shù)或工程經(jīng)濟專業(yè)中級職務(wù)的人員,任職期限必須滿()。
A.1年B.2年
C.3年D.5年
5.目標控制的循環(huán)中,每個控制過程的順序是()。
A.投入、轉(zhuǎn)換、反饋、對比、糾正
B.投入、反饋、轉(zhuǎn)換、對比、糾正
C.對比、投入、反饋、轉(zhuǎn)換、糾正
D.投入、轉(zhuǎn)換、對比、反饋、糾正
6.協(xié)助業(yè)主確定對目標控制有利于的工程承包模式和合同結(jié)構(gòu),擬訂合同條款、參加合同談判,處理合同執(zhí)行過程中的問題等工作屬于目標控制綜合措施中()的范疇。
A.組織措施B.技術(shù)措施
C.經(jīng)濟措施D.合同措施
7.《擔保法》規(guī)定,下列財產(chǎn)不可以作為抵押的是()。
A.抵押人所有的房屋、交通運輸工具
B.抵押人依法承包并經(jīng)發(fā)包方同意抵押的荒山、荒丘、荒灘等荒地的使用權(quán)
C.國有土地的所有權(quán)
D.抵押人依法有權(quán)處分的機器等財產(chǎn)
8.下列有關(guān)承諾的說法不正確的是()。
A.承諾的內(nèi)容應(yīng)當與要約的內(nèi)容一致
B.承諾應(yīng)當在要約的有效期內(nèi)到達要約人
C.承諾生效時合同成立
D.任何情況下,承諾方式必須以通知的方式作出
9.下列不符合工程師批準承包人工期順延條件的是()。
A.發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件
B.設(shè)計變更和工程量增加
C.-周內(nèi)非承包方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過八小時
D.承包人實際進度與計劃進度不符時,經(jīng)工程師確認執(zhí)行修改后進度計劃,不能按期完工
10.關(guān)于建設(shè)行政部門對投標活動監(jiān)督描述不正確的一項是()。
A.建設(shè)行政主管部門派員參加開標、評標、定標的活動,所派人員可以作為評委會成員
B.建設(shè)行政主管部門不得以任何形式干預(yù)和影響招標人按法定程序選擇中標人
C.建設(shè)行政主管部門有權(quán)依法對招投標活動中的違法行為進行查處
D.建設(shè)行政主管部門對招標活動監(jiān)督的對象主要是招標人是否按法定的程序選擇中標人
11.下列與監(jiān)理招標三個特點不符的一項是()。
A.招標宗旨是對監(jiān)理單位能力的選擇
B.報價在選擇中居于次要地位
C.邀請投標人較少,一般采用邀請招標的方式
D.選擇監(jiān)理單位一般采用公開招標的方式,且投標人越多越好
12.工程項目質(zhì)量控制按照實施者的不同分為業(yè)主方面的質(zhì)量控制、政府方面的質(zhì)量控 制、承建商方面的質(zhì)量控制,其中承建商方面質(zhì)量控制的特點是()。
A.外部的、橫向的控制
B.內(nèi)部的、橫向的控制
C.外部的、縱向的控制
D.內(nèi)部的、自身的控制
13.最直接影響工程項目的進度控制、質(zhì)量控制、投資控制的方法控制是()。
A.施工技術(shù)方案B.組織措施
C.檢測手段D.工藝流程
14.施工階段質(zhì)量控制分為事前控制、事中控制、事后控制三個階段,分部、分項工程的質(zhì)量評定屬于()階段。
A.事前控制B.事中控制
C.事后控制D.以上都不是
15.下列關(guān)于建設(shè)工程投資相關(guān)敘述不正確的一項是()。
A.建設(shè)工程項目總投資是指進行某項工程建設(shè)花費的全部費用
B.生產(chǎn)性項目總投資包括建設(shè)投資和鋪底流動資金的一次性費用總和
C.建設(shè)投資不包含設(shè)備工器具購置費和建筑安裝工程費
D.建設(shè)工程投資可分為靜態(tài)投資和動態(tài)投資兩種
16.可行性研究報告是()向政府主管部門和環(huán)境保護部門申請建設(shè)執(zhí)照的依據(jù)。
A.施工單位B.項目業(yè)主
C.監(jiān)理單位D.設(shè)計單位
17.在建設(shè)項目投資全過程中,耗資量最多主要發(fā)生在施工階段,約占總投資的()以上。
A.70%B.60%
C.50%D.80%
18.建設(shè)工程進度控制計劃系統(tǒng)涉及建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位,其中對項目可行性研究、設(shè)計任務(wù)書及初步設(shè)計的工作進度安排屬于()的計劃系統(tǒng)。
A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位
C.施工單位D.監(jiān)理單位、19.工程網(wǎng)絡(luò)計劃的計劃工期應(yīng)()。
A.等于要求工期B等于計算工期
C.不超過要求工期D.不超過計算工期
20.信息的時效性是指()。
A.合同時間內(nèi)可用的信息B.現(xiàn)場提供的信息
C.預(yù)定時間內(nèi)可用的信息D.在有效時間內(nèi)可用的信息
二、多項選擇題(每小題3分,共30分。每小題的備選項中,有2個
或2個以上最符合題意,不選、錯選、多選不得分,少選得1分)
1.建設(shè)工程監(jiān)理的性質(zhì)包括()。
A.強制性B.科學(xué)性
C.獨立性D.公正性
E.服務(wù)性
2.監(jiān)理組織結(jié)構(gòu)中一般有()等幾個層次。
A.決策層B.經(jīng)營管理層
C.協(xié)調(diào)層和執(zhí)行層D.實施層
E.操作層
3.法人應(yīng)具備的條件有()。
A.依法成立B.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費
C.有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所D.能夠獨立承擔民事責(zé)任
E.必須是獨立的自然人
4.招標準備階段的主要工作有()。
A.工程報建B.選擇招標方式
C.申請招標D.編制招標文件
E.開標
5.組成建設(shè)工程施工合同的文件包括()。
A.施工合同協(xié)議書B.中標通知書
C.工程報價單或預(yù)算書D.工程量清單
E.圖紙
6.建設(shè)監(jiān)理目標控制包括()。
A.質(zhì)量控制
B.投資控制
C.進度控制
D.人員控制
E.設(shè)備控制
7.根據(jù)材料的保證資料和信息的具體情況,質(zhì)量檢驗程度分為()。
A.詳檢B.抽檢
C.免檢D.全部檢驗
E.漏檢
8.建設(shè)工程投資控制的幾個階段分別是()。
A.投資決策階段
B.設(shè)計階段
C.建設(shè)項目發(fā)包階段
D.施工階段
E.竣工驗收階段
9.影響建設(shè)工程進度因素的來源可能是()。
A.建設(shè)單位及上級機構(gòu)
B.設(shè)計、施工及供貨單位
C.政府建設(shè)主管部門
D.監(jiān)理單位本身
E.自然條件
10.施工過程中需要收集的主要信息有()。
A.業(yè)主提供的信息
B.承包方提供的信息
C.推銷商提供的信息
D.監(jiān)理方提供的信息
E.與工地相關(guān)的其它信息
三、案例分析題(每小題15分.共30分)
1.某工廠建設(shè)項目分兩期工程建設(shè),項目業(yè)主與某一監(jiān)理公司簽訂了建設(shè)監(jiān)理委托合同,委托工作范圍包括一期工程施工階段監(jiān)理和二期工程設(shè)計與施工階段監(jiān)理。
總監(jiān)理工程師在該項目上配備了設(shè)計階段監(jiān)理工程師8人,施工階段監(jiān)理工程師20人,并分設(shè)計階段和施工階段制定了監(jiān)理規(guī)劃。
子項監(jiān)理工程師王工在一期工程的施工監(jiān)理中發(fā)現(xiàn)承包方未經(jīng)申報,擅自將蒸餾塔設(shè)備 安裝工程分包給某安裝公司并進場施工,立即向承包方下達了停工指令,要求承包方上報分包單位資質(zhì)材料。承包方隨后送來了該分包單位的資質(zhì)證明,王工審查后向承包方簽署了同意該分包單位分包的文件。王工還審核了承包方送來的蒸餾塔設(shè)備安裝工程施工進度的保證措施,并提出了改進建議。承包方反映,由于業(yè)主供應(yīng)的部分材料尚未到場,有些保證措施無法落實,會影響工程進度。王工說:”我負責(zé)給你們協(xié)調(diào),我去施工現(xiàn)場巡視一下,就找業(yè)主。
問題:(1)該項目的監(jiān)理公司應(yīng)派出幾名總監(jiān)理工程師?為什么?總監(jiān)理工程師監(jiān)理項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)選擇什么結(jié)構(gòu)形式?總監(jiān)理工程師分階段制定監(jiān)理規(guī)劃是否妥當?為什么?
(2)根據(jù)監(jiān)理人員的職責(zé)分工,指出王工的工作哪些是履行了自己的職責(zé),哪些不屬于王工應(yīng)履行的職責(zé)?不屬于王工履行的職責(zé)應(yīng)屬于誰履行?
2.某實施施工監(jiān)理的工程,建沒單位按照《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》與甲施工單位簽訂了施工總承包合同。合同約定:開工日期為2009年3月1日,工期為302天:建設(shè)單位負責(zé)施工現(xiàn)場外道路開通及設(shè)備采購;設(shè)備安裝工程可以分包。
經(jīng)總監(jiān)理工程師批準的施工總進度計劃如圖1所示(時間單位:天)。
工程實施中發(fā)生了下列事件:
事件1:由于施工現(xiàn)場外道路未按約定時間開通,致使甲施工單位無法按期開工。2009年2月21日,甲施工單位向項目監(jiān)理機構(gòu)提出申請,要求開工日期推遲3天,補償延期開工造成的實際損失3萬元。經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審查,情況屬實。
事件2:C工作是土方開挖工程。土方開挖時遇到了難以預(yù)料的暴雨天氣,、工程出現(xiàn)重 大安全事故隱患,可能危及作業(yè)人員安全,甲施工單位及時報告了項目監(jiān)理機構(gòu)。為處理安全事故隱患,C工作實際持續(xù)時間延長了12天。甲施工單位申請順延工期12天、補償直接
經(jīng)濟損失10萬元。
問題:
(1)事件1中,項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)如何答復(fù)甲施工單位的要求?說明理由。
(2)事件2中,收到甲施工單位報告后,項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)采取什么措施?應(yīng)要求甲施工單位采取什么措施?對于甲施工單位順延工期及補償經(jīng)濟損失的申請如何答復(fù)?說明理由。
試卷代號:119
4中央廣播電視大學(xué)2009-2010學(xué)年度第二學(xué)期“開放本科”期末考試
建設(shè)監(jiān)理試題答案及評分標準
(供參考)
2010年7月
一、單項選擇題【每小題2分,共40分。每題的備選項中,只有一個最符合題意)
1.C2.B3.A4.C5.A
6.D7.C8.D9.Dlo.A
11.D12.D13.A14.B15.C
16.B17.A18.A19.C20.D
二、多項選擇題(每小題3分,共30分。每小題的備選項中,有2個或2個以上最符合題意.不選、錯選、多選不得分,少選得1分)
1.BCDE2.ACE3.ABCD4.ABCD5.ABCDE
6.ABC7.BCD8.ABCDE9.ABCDE10.ABDE
三、案例分析題(每小題15分,共30分)
以下是各題答案要點,可根據(jù)答題情況酌情給分。
1.參考答案
(1)該項目監(jiān)理工程師應(yīng)派一名總監(jiān)理工程師。因為項目只有一份監(jiān)理委托合同(或一個項目監(jiān)理機構(gòu))。
總監(jiān)理工程師應(yīng)選擇按建設(shè)階段分解的直線制監(jiān)理組織形式。
分階段制定監(jiān)理規(guī)劃妥當。因為該工程項目包含設(shè)計階段監(jiān)理和施工階段監(jiān)理。
(2)王工的職責(zé)問題:
要求承包方上報分包單位資質(zhì)材料;審查進度保證措施,提出改進建議;巡視現(xiàn)場,這些均屬于王工的職責(zé)。
不屬于王工的職責(zé)有:下達停工令;審查確認分包單位資質(zhì);協(xié)調(diào)業(yè)主與承包方關(guān)系。這些都屬于總監(jiān)理工程師的職責(zé)。
2.參考答案
(1)事件1答復(fù):同意推遲3天開工(或:同意2009年3月4日開工),同意賠償損失3萬元。
理由:場外道路沒有開通屬建設(shè)單位責(zé)任,且甲施工單位在合同規(guī)定的有效期內(nèi)提出了申請。
(2)事件2采取措施:下達施工暫停令。要求:撤出危險區(qū)域作業(yè)人員,制訂消除隱患的措施或方案,報項目監(jiān)理機構(gòu)批準后實施。
答復(fù):由于難以預(yù)料的暴雨天氣屬不可抗力,施工單位的經(jīng)濟損失不予補償;理由:因C工作延長12天,只影響工期1天,故只批準順延工期1天。
第二篇:《現(xiàn)代漢語專題(本科必修)》2016期末試題及答案
《現(xiàn)代漢語專題(本科必修)》2016期末試題及答案
一、判斷正誤(每小題2分,共20分)說明:正確的打鉤,錯誤的打叉。1.北方話詞匯系統(tǒng)中所有的詞普通話都要吸收。()2.普通話不等于北京話,但是語音系統(tǒng)是相同的。()3.由三個以上分句構(gòu)成的句子就是多重復(fù)句。()4.普通話以北京語音作為標準音的原因是北京語音很規(guī)范。()5.普通話有39個韻母,其中有10個單韻母。()6.“泰山”指岳父,從詞的理據(jù)著,這是語素義的借代用法。()7.“領(lǐng)、嶺、零、拎、玲”從現(xiàn)代漢字角度看都是形聲字。()8.“木”是意符,“太”是音符,“心”是記號。()9.網(wǎng)絡(luò)語言的三多是指讀音多、筆畫多、音節(jié)多。()10.一些比較流行的網(wǎng)絡(luò)語言會進入現(xiàn)實語言交際領(lǐng)域,如“打醬油”等。()11.韻尾 12.聲符
二、舉例解釋下列術(shù)語(每詞5分。共10分)
三、綜合分析應(yīng)用題(共40分)
13.用漢語拼音寫出下列漢字所代表的音節(jié),并從韻頭角度給韻母分類。(10分)解題要求:寫出基本音節(jié)即可,不要求標注聲調(diào)。
①光t ②陽: ③月:
④耀: ⑤當:
14.從造詞法角度分析下列合成詞的類型。(10分)①五岳 ②刀山 ③減輕
④犧牲 ⑤拖鞋
15.分析下面詞組的結(jié)構(gòu)層次關(guān)系。(10分)①修剪蘋果樹的枝干
②修剪蘋果樹的技術(shù)
16.從不同角度糾正下面句子中存在的問題。(10分)解題提示;下面的句子,可能在語匯、語法、漢字書寫方面有錯誤,注意糾正。直接寫出正確的句子即可,不需要說明糾正的原因。
①觀眾的喝采聲此起彼伏,為運動員加油助威。②我們歡迎你們隨時到貴公司來采購,我們會熱情接待的。
③這只能算是偶爾事件,不可預(yù)知。
④我們提出了解決帳篷短缺的對策。
⑤他奪得冠軍的消息不徑而走,傳遍了四面八方。
四、問答題(每小題5分,共30分)
17.普通話要以白話文著作為語法規(guī)范,這個說法對不對?為什么?
18.下列各組詞從構(gòu)詞法看是否相同?簡要說明。①老師一老年 ②月亮一明亮。
19.“你為什么打他”這個句子,如果其中“你”、“打”、“他”念重音,隱含的意義有什么 不同? 20.“大型”和“巨大”是不是同一詞類?二者在功能上有哪些不同? 21.字符是不是意符?為什么?
22.網(wǎng)絡(luò)語言會不會對現(xiàn)實語言形成沖擊?為什么?
一、判斷正誤(每小題2分.共20分)
1.× 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.× 10.√
二、解釋下列術(shù)語{每詞5分,共10分)
11.韻尾就是韻母中位于韻腹后面的一個音素,通常由元音或輔音充當。例如韻母uai,a是韻腹,i是韻尾,韻母ing,i是韻腹,ng是韻尾。
12.聲符就是跟文字所代表的聲音有聯(lián)系的字符。例如“爸”中的“巴”就是聲符。
16.從不同角度糾正下面句子中存在的問題。(10分)
①觀眾的喝彩聲此起彼伏,為運動員加油助威。
②歡迎你們隨時到敝公司來采購,我們會熱情接待的。
③這只能算是偶然事件,不可預(yù)知。
④我們提出了解決帳篷短缺問題的對策。
⑤他奪得冠軍的消息不脛而走,傳遍了四面八方。
四、問答題(每小題5分,共30分)
17.這個說法不正確,正確的說法是:普通話要以典范的現(xiàn)代白話文著作為語法規(guī)范。這
個說法漏掉兩個重要內(nèi)容:第一,白話文著作有古代和現(xiàn)代之分,古代白話文著作如《紅樓夢》
顯然不能用作語法規(guī)范;第二,白話文著作有典范和非典范之分,只要社會公認的優(yōu)秀的白話
文著作才能作為語法規(guī)范。這兩個方面缺一不可。
18.這兩組詞構(gòu)詞并不相同:①“老師”是前附式合成詞,“老”已經(jīng)虛化為詞綴,是定位語
素;“老年”是限定式合成詞,“老”有實在意義,修飾“年”。
②“月亮”是是陳述式合成詞,兩個語素之間是陳述和被陳述的關(guān)系;“明亮”是并列式合成詞,兩個語素的意義相近,并列構(gòu)成詞。19.“你”讀重音,隱含的意思是不該你來打;“打”讀重音,隱含的意思是應(yīng)該采取批評等
方式;“他”讀重音,隱含的意思是該打的不是他,打錯對象了。
20.“大型”和“巨大”都是形容詞,但是二者功能不完全相同?!按笮汀笔欠侵^形容詞,一般
只能充當定語,不能充當謂語,也不能受副詞修飾;“巨大”是一般形容詞,可以充當謂語,還可
以受程度副詞修飾。21.字符是分析漢字內(nèi)部結(jié)構(gòu)得到的基本構(gòu)字單位,是組合成漢字的符號,根據(jù)字符組字 的功能,字符可分意符、聲符、記號三類。意符只是字符中的一個類別,二者不是對等的。22.網(wǎng)絡(luò)語言不會對現(xiàn)實語言形成沖擊。第一,網(wǎng)絡(luò)語言具有獨特的使用環(huán)境和對象,離 開這個環(huán)境和對象,網(wǎng)絡(luò)語言就無法使用;第二,網(wǎng)絡(luò)語言是以現(xiàn)實語言為基礎(chǔ)構(gòu)成的,并沒有 自己獨立的語音語法體系,其差異突出體現(xiàn)在詞語方面,因而對現(xiàn)實語言產(chǎn)生的影響很小I第 三,網(wǎng)絡(luò)語言中的一些詞語,還有可能為現(xiàn)實語言吸收,豐富現(xiàn)實語言語匯。本題如果學(xué)生有相反的觀點,只要言之成理,同樣給分。
第三篇:《心理學(xué)(本科必修)》2011年1月期末試題及答案
一、單項選擇題(每個3分,共30分,請將正確答案的字母序號填入括號中)
1.某種感覺的韋伯分數(shù)越小,說明該感覺越()。
A.遲鈍B.敏銳C.正常D.低常
2.聽到悅耳的歌聲,這時人們的心理活動主要是()。
A.思維B.感覺C.知覺D.想像
3.先前學(xué)習(xí)的內(nèi)容對后續(xù)學(xué)習(xí)內(nèi)容所產(chǎn)生的干擾作用叫()。
A.前攝抑制B.倒攝抑制C.超限抑制D.側(cè)抑制
4.心理旋轉(zhuǎn)實驗中被試在大腦中進行圖像旋轉(zhuǎn),體現(xiàn)了表象的()特點。
A.直觀性B.穩(wěn)定性C.概括性D.可操作性
5.以下不屬于誘導(dǎo)依從策略的是()。
A.登門檻效應(yīng)
B.留面子效應(yīng)C.引誘法
D.示范法
6.馮特創(chuàng)立的心理學(xué)派是()。
A.構(gòu)造心理學(xué)
B.機能心理學(xué)
C.格式塔心理學(xué)
D.行為主義心理學(xué)
7.主張情緒是對機體變化的知覺的情緒理論是()。
A.詹姆斯一蘭格理論
B.坎農(nóng)一巴德理論
C.沙赫特一辛格理論D.斯騰伯格理論
8.世界上第一個標準化的智力量表是()。
A.斯坦福一比奈智力量表
B.比奈一西蒙智力量表C.韋克斯勒智力量表D.瑞文推理測驗
9.“活潑好動、行動敏捷”是人的()特征的表現(xiàn)。
A.氣質(zhì)B.能力C.性格D.興趣
10.“印刻”的概念是由奧地利的()提出的。
A.勞倫茲B.皮亞杰C.艾里克森D.柯爾伯格
二、名詞解釋(每小題5分,共20分)
11.韋伯定律12.聚合思維13.復(fù)合情緒14.刻板印象
四、論述題(20分)
試述主要的工作動機理論,并結(jié)合實際談?wù)勅绾芜\用工作動機理論激勵員工的工作動機。
試卷代號:1293
中央廣播電視大學(xué)2010-2011學(xué)第一學(xué)期“開放本科”期末考試
心理學(xué)試題答案及評分標準
(供參考)
2011年1月
一、單項選擇題(每個3分,共30分.請將正確答案的字母序號填入括號中)1.B2.C
3.A4.D5.D6.A7.A8.B9.A10.A
二、名詞解釋(每小題5分,共20分)
11.韋伯定律由德國生理學(xué)家韋伯發(fā)現(xiàn),概括成一個公式:K-△I/I,即差別感覺閾限
與原刺激量之間近似為恒定的正比關(guān)系。
12.聚合思維是指把問題的各種信息聚合起來,朝一個方向,在一定范圍,有條理地得出一個正確答案或最好的解決方案的思維活動。
13.復(fù)合情緒是在基本情緒的基礎(chǔ)上,通過自我的認知評價所產(chǎn)生的。主要的復(fù)合情緒有愛、焦慮、敵意和自我意識情緒。
14.刻板印象就是對某一社會群體的一個概括,認為這個群體中的人都具有某些相同的特征,無視成員之間實際存在的差異。
第四篇:《證據(jù)學(xué)(本科必修)》2015年1.7月期末試題及答案
國家開放大學(xué)(中央廣播電視大學(xué))2015年春季學(xué)期“開放本科”期末考試證據(jù)學(xué) 試題(開卷)2015年7月
一、單項選擇題(每題1分,共10分,每題只有一項答案正確,請將正確答案的序號填在括號內(nèi))
1.下列書證中,法院一般應(yīng)當確認其效力,而不必進一步審查、質(zhì)證的是(D)。
A.某縣民政局提供的書證 B.當事人提供的書證 C.公務(wù)員賈某提供的證言 D.經(jīng)公證機關(guān)公證的書證
2.反證是指(D)。
A.能夠證明當事人自己主張的事實存在的證據(jù) B.能夠證明案件主要事實的證據(jù)
C.直接產(chǎn)生于案件事實發(fā)生過程中的證據(jù)
D.能夠證明對方當事入主張的事實不存在的證據(jù) 3.下列各項中,既屬于直接證據(jù)又屬于原始證據(jù)的有(A)。
A.被告人認罪的供述 B.證人聽到被害人喊救命的證言
C.贓物 D.鑒定結(jié)論的復(fù)印件
4.“對一切案件的判處都要重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)充分確實的,可以認定被告人有罪和處以刑罰?!边@一規(guī)定體現(xiàn)了(B)。
A.直接言詞原則 B.證據(jù)裁判原則 C.自由心證原則 D.非法證據(jù)排除原則
5.對合同是否履行發(fā)生爭議的,承擔舉證責(zé)任的是(A)。,A.負有履行義務(wù)的當事人 B.證人 C.沒有履行義務(wù)的當事人 D.原告
6.在審查判斷證據(jù)的各種方法中,辨認法是指(D)。
A.對證據(jù)逐一進行個別審查的方法
B.對兩個以上的證據(jù)進行比較,尋找其差異和共同點的方法
C.將若干個證據(jù)所反映的事實聯(lián)系起來考察,確定它們之間是否協(xié)調(diào)一致的方法
D.在某一事物不能確定的情況下,組織曾與該事物接觸過的有關(guān)人員加以指認與確 定的活動
7.下列關(guān)于證明對象的說法中,正確的是(C)。A.程序法事實不屬于證明對象 B.證據(jù)事實屬于證明對象
C.刑事訴訟中排除行為違法性的事實屬于證明對象 D.證明對象與實體法規(guī)范無關(guān)
8.在一行政訴訟案中,被告方某行政機關(guān)委托劉律師擔任訴訟代理人。劉律師為使案件勝訴,訴訟期間向原告和證人收集了充分的證據(jù)材料。下列關(guān)于劉律師做法的選項中正確的是(D)。
A.劉律師不得自行向原告和證人收集證據(jù) B.劉律師可以自行向原告和證人收集證據(jù)
C.劉律師經(jīng)被告授權(quán)后可以向原告和證人收集證據(jù) D.劉律師經(jīng)原告和證人同意可以向該原告或者證人收集證據(jù)
9.被告人張某被指控犯有殺人罪。被告人張某要求在開庭時傳喚其妻子出庭作證,證明案件發(fā)生時他在家里睡覺。下列表述中正確的是(B)。. A.張某的妻子不能充當證人 B.張某的妻子可以充當證人
C張某的妻子充當證人需要經(jīng)人民檢察院同意 D.張某的妻子充當證人需要經(jīng)公安機關(guān)同意
10.承擔證明責(zé)任的人提供證據(jù)對案件事實加以證明所要達到的程度稱為(D)。
A.證明對象 B.證明責(zé)任
C.證明方法 j D.證明標準
二、多項選擇題I每題2分,共30分.每題至少有兩項答案正確)
11.下列對法定證據(jù)制度的評論中,正確的是(ABCD)。A.法定證據(jù)制度具有等級性的特點 B.法定證據(jù)制度具有相當?shù)暮侠硪饬x
C法定證據(jù)制度限制了法官的合理自由裁量權(quán) D.法定證據(jù)制度的基本證明方法是刑訊逼供
12.下列選項中,屬于證明構(gòu)成環(huán)節(jié)的有(ABCD)。A.證明對象 B.證明主體 C.證明責(zé)任 D.證明標準
13.在刑事訴訟中,能夠單獨直接證明案件主要事實的被害人陳述是(AC)。
A.直接證據(jù) B.間接證據(jù) C原始證據(jù) D-傳來證據(jù)
14.三大訴訟證明的差異有(ABCD)。
A.證明責(zé)任的分配不同 B.證據(jù)的種類有所不同 C.證明標準的法律規(guī)定不盡相同 D.證明對象不同
15.詢問證人和詢問被害人在程序上的共同點有(ABCD)。
A.不得少于2名辦案人員 B.須出示證明文件 C.個別詢問 D.制作詢問筆錄
16.以下關(guān)于推定的說法中,正確的有(ABCD)。A.推定應(yīng)許可當事人提出反證推翻
B.推定既可依法律規(guī)定進行,又可按經(jīng)驗法則進行 C.推定有前提事實,又有推斷事實 D.不同的推定具有不同的法律效力
17.根據(jù)個別證據(jù)審查判斷標準,定案證據(jù)必須是(ABCD)。
A.查證屬實 B.與本案相關(guān),具有關(guān)聯(lián)性
C.具備合法性 D.經(jīng)當事人質(zhì)辯,由法庭予以認定
18.我國證據(jù)法的基本原則主要包括有(AB)。A.證據(jù)裁判原則 B.直接言詞原則 C.自由心證原則 D.傳聞證據(jù)排除 19.下列關(guān)于刑事訴訟證明責(zé)任的表述中,正確的有(ABD)。
A.在公訴案件中,檢察機關(guān)承擔證明責(zé)任 B.在自訴案件中,自訴人承擔證明責(zé)任。C.人民法院也要承擔一定的證明責(zé)任
D.自訴案件被告人如果提出反訴,對反訴要承擔證明責(zé)任
20.訴訟前的證據(jù)保全包括(ABCD)。
A.行政機關(guān)采取的證據(jù)保全 B.公證機關(guān)采取的訴訟保全
C.人民法院應(yīng)申請采取的證據(jù)保全 D.當事人采取的訴訟保全
21.下列選項中,屬于刑事訴訟證明對象的有(ABCD)。
A.犯罪主觀方面是故意的 B.犯罪行為超過刑法規(guī)定的訴訟時效
C.行為人不滿十六周歲 D.法院違背回避的事實 22.下列各項中,屬于言辭證據(jù)特點的有(AD)。A.生動形象、具體 B.客觀 C.穩(wěn)定性強 D.易于失真
23.勘驗筆錄在證據(jù)分類中屬于(AD)。A.原始證據(jù) B.傳來證據(jù) C.言詞證據(jù) D.實物證據(jù)
24.下列關(guān)于證明力的表述中,正確的是(BCD)。A.所有的證據(jù)材料都具有證明力 B.不是所有的證據(jù)材料都具有證明力
C.證明力是證據(jù)所必須具有的內(nèi)容和實質(zhì)要件 D.證明力就是可信性、可靠性
25.下列選項中,實行證明責(zé)任倒置的有(ABCD)。A.因產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利引起的專利侵權(quán)訴訟 B.高度危險作業(yè)致人損害的侵權(quán)訴訟 C.因環(huán)境污染引起的損害賠償訴訟
D.建筑物或其它設(shè)施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發(fā)生倒塌、脫落、墜落致人損害
三、筒答題(每題10分.共20分)26.民事訴訟的證明對象有哪些? 26.民事訴訟的證明對象有:
(1)民事法律關(guān)系發(fā)生、變更和消滅的事實。即與民事法律關(guān)系構(gòu)成要素有關(guān)的事實,包括:民事主體的事實、民事行為及其效果的事實、民事權(quán)利義務(wù)的成立、變更和消滅的事實。
(2)民事爭議發(fā)生過程的事實。即當事人之間因民事權(quán)利義務(wù)的享有,履行發(fā)生糾紛、解決糾紛最后訴諸人民法院的事實。
(3)當事入主張的民事訴訟程序事實。
(4)與案件有關(guān)的其他事實,包括:外國法律和地方性習(xí)慣、經(jīng)驗法則。
27.訴訟證據(jù)保全的特征是什么? 27.訴訟證據(jù)保全的特征是:
(1)訴訟證據(jù)的保全是在訴訟過程中或訴訟前采取的,是一項保證證據(jù)完整和真實,不被破壞或滅失的保護性措施。(3分)
(2)采取證據(jù)保全措施一般條件是:證據(jù)有可能滅失或者證據(jù)以后難以取得,行政機關(guān)或者司法機關(guān)才能采取保全措施。(3分)
(3)證據(jù)保全的主體是行政機關(guān)、司法機關(guān)、公證機關(guān)。(2分)
(4)證據(jù)保全可以依職權(quán)實施或者應(yīng)申請采取。(2分)
四、案例分析題(每題20分,共40分)
28.被告人王某,男,34歲,工人。2013年3月至2013年5月間,被告人王某將其偽造的4170公升汽油票分別以7.00元和7.30元一公升的價格銷售,得款30000余元。被抓獲后,被告人王某自恃已將作案工具“全部銷毀”,便拒不交待偽造汽油票的犯罪事實,只說汽油票是從其單位司機手中買來的偵查機關(guān)依法定程序收集了如下證據(jù):
(1)王某現(xiàn)工作單位出具證明,單位既沒有汽車也沒有司機,更沒有售出過汽油票。
(2)對假汽油票的鑒定表明;偽造者具有一定的印刷技術(shù)和排版知識,票面上的圖章系膠皮質(zhì)印章所蓋,假汽油票是用印刷廠的稀乳膠裝訂成冊的。
(3)王某原工作單位證明,王某曾做過三年印刷工,有一定的印刷、排版技術(shù)。
(4)從王某家搜查提取的厚5毫米膠皮板一塊,上有直徑6厘米圓孔,與假油票上圖章直徑吻合。(5)某印刷廠職工李某證明,王某在2013年2月找他要過該廠稀乳膠一兩多。
(6)從王某家中查獲刻字刀一把,《怎樣刻印章》書一冊(上面有王某閱讀時做的標記)。
(7)趙某證明,王某曾用真假汽油票各一張讓他辨別真?zhèn)巍?/p>
(8)岳某證明,王某曾對他炫耀說,我會刻汽油票,你想不到我還有這一手吧!
(9)幫助王某出售汽油票的同伙徐某證明,王某對他說過,到哪里也別說汽油票是偽造的,就說是買的。
請回答:本案中,公安人員偵查收集到的證據(jù)分屬于哪些法定證據(jù)種類?(請按照我國刑事訴訟法規(guī)定的證據(jù)種類,如物證、書證等分類列舉)
28.物證:從王某家搜查提取的厚5毫米上有直徑6厘米圓孔膠皮板一塊(2分)刻字刀一把。(2分)
書證:王某現(xiàn)工作單位證明、(2分)王某原工作單位證明、(2分)《怎樣刻印章》書一冊。(2分)證人證言:某印刷廠職工李某證言、(2分)趙某證言、(2分)岳某證言、(2分)徐某證言。(2分)
鑒定結(jié)論:對假汽油票的鑒定結(jié)論。(1分)
犯罪嫌疑人供述:王某否認偽造汽油票的辯解。(1分)
29.原告陳X(19 91年4月18日出生)系某市岳江區(qū)第一小學(xué)二年級學(xué)生。由于在參加學(xué)校組織的春游活動中被和平動物園的大狗熊咬傷而向岳江區(qū)人民法院提起訴訟,要求被告和平動物園和岳江區(qū)第一小學(xué)共同賠償醫(yī)療、營養(yǎng)、護理、就醫(yī)交通住宿、誤工損失、傷殘及精神損失等費用,共計680800元。
案件事實是:1998年4月14日,岳江區(qū)第一小學(xué)二年級組織學(xué)生去和平動物園游覽,在參觀時,原告與另兩位同學(xué)脫離學(xué)校隊伍單獨去看大狗熊,由于公園工作人員的疏忽,沒有將狗熊圈外層的大鐵門關(guān)住,原告與另兩位同學(xué)進入大鐵門內(nèi),而第二層門的鐵柵又年久失修、銹蝕且有一大缺口,結(jié)果,在原告等要離開時,原告被大狗熊從缺口處伸出的爪子抓住。在同學(xué)、老師及聞訊趕來的公園工作人員的努力下,才將原告從熊掌下掙脫出來。當時,原告左小腿肌肉被熊爪撕裂,血肉模糊,且由于失血過多而休克,被工作人員及老師送到中心醫(yī)院,當時,動物園工作人員拿出1000元作醫(yī)藥費,后學(xué)校又送去3000元醫(yī)療費。原告經(jīng)法醫(yī)鑒定結(jié)論:陳X所受上述損傷,屬重傷,左下肢部分功能障礙。事故發(fā)生時,熊圈周圍沒有工作人員,也沒有任何提示性警告。而岳江區(qū)第一小學(xué)在組織游園活動之前,曾作過安全教育活動,由二年級教師(共6人)帶領(lǐng)151名學(xué)生前去游覽。本案在法庭審理過程中,原告認為二被告均有過錯;動物園認為狗熊咬人主要是原告和被
告岳江區(qū)第一小學(xué)的過錯造成的;岳江區(qū)第一小學(xué)則認為自己沒有任何責(zé)任。
(1)結(jié)合民事訴訟中證明責(zé)任的理論,分析一下在本案中證明責(zé)任應(yīng)該如何承擔?依據(jù)和理由是什么?(2)本案中的證明對象有哪些?(1)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定,當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責(zé)任的當事人承擔不利后果。第四條規(guī)定,飼養(yǎng)動物致人損害的侵權(quán)訴訟,由動物飼養(yǎng)人或者管理人就受害人有過錯或者第三人有過錯承擔舉證責(zé)任。(3分)(此處從法律或?qū)W理角度分析均可)
原告起訴要求被告岳江區(qū)第一小學(xué)和動物園共同賠償損失,應(yīng)對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實承擔證明責(zé)任。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足的,原告承擔不利后果。(3分)被告動物園主張原告陳X被飼養(yǎng)狗熊咬傷主要是原告和岳江區(qū)第一小學(xué)的過錯造成的,對此應(yīng)實行證明責(zé)任倒置,即由被告動物園對原告陳X有過錯和岳江區(qū)第一小學(xué)有過錯承擔舉證責(zé)任。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足的,被告動物園承擔不利后果。(4分)
被告岳江區(qū)第一小學(xué)否認原告的訴訟請求和被告動物園認為自己有過錯的主張,應(yīng)就反駁對方訴訟請求和主張所依據(jù)的事實承擔證明責(zé)任。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足的,承擔不利后果。(3分)(2)本案中的證明對象有:
原告陳X是未成年人,系某市岳江區(qū)第一小學(xué)二年級學(xué)生。岳江區(qū)第一小學(xué)二年級組織學(xué)生去和平動物園游覽。(1分)
原告陳X擅自進入狗熊圈內(nèi)。(1分)
原告陳X被動物園飼養(yǎng)的狗熊咬傷。(1分)
原告陳X受傷的狀況、后果。(1分)
被告岳江區(qū)第一小學(xué)是否盡到監(jiān)管職責(zé)。(1分)
被告動物園管理中是否存在嚴重的疏漏。(1分)
國家開放大學(xué)(中央廣播電視大學(xué))2014年秋季學(xué)期“開放本科”期末考試證據(jù)學(xué) 試題(開卷)2015年1月
一、單項選擇題(每題1分,共10分,每題只有一項答案正確,請將正確答案的序號填在括號內(nèi))
1.證據(jù)的取舍及其證明力,由法官或陪審團根據(jù)自己的理性和良心自由判斷,這稱為(C)。A.神示證據(jù)制度 B.法定證據(jù)制度
C.自由心證證據(jù)制度 D.形式證據(jù)制度 2.《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第六十三條中明確規(guī)定,“人民法院應(yīng)當
以證據(jù)能夠證明的案件事實為依據(jù)依法作出裁判?!边@一規(guī)定體現(xiàn)了(B)。
A.直接言詞原則 B.證據(jù)裁判原則
C.自由心證原則 D.非法證據(jù)排除規(guī)則
3.人民法院在審理案件過程中,直接確認已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確定的事 實,這在證據(jù)學(xué)理論中被稱之為(D)。A.法律上的推定 B.事實上的推定 C.當事人的承認 D.司法認知
4.甲在自家一樓陽臺上裝修,樓上二樓住戶乙家陽臺上的花盆突然墜下,將甲砸成重傷,花去醫(yī)藥費近萬元。后甲將乙告上法庭,要求其承擔賠償責(zé)任。乙辯稱花盆墜落是由于甲野
蠻裝修振動所致,自己對此沒有責(zé)任。甲否認花盆墜落是由于其裝修振動所致。對“花盆墜落 是由于甲野蠻裝修振動所致”這一事實承擔證明責(zé)任的是(B)。
A.甲 B.乙
C.甲和乙 D.法院
5.英美法系國家對刑事訴訟有罪判決證明標準的立法表述是(D)。
A.內(nèi)心確信 B.高度的蓋然性
C.蓋然性的優(yōu)勢 D.排除合理懷疑
6.證人證言、被害人陳述、當事人陳述的共同之處在于(D)。
A.都是間接證據(jù) B.都是傳來證據(jù) C.都是本證 D.都是言詞證據(jù)
7.甲乙二人商談歸還欠款時,甲偷錄了乙承認欠甲一萬元錢的談話。該錄音帶在甲乙二 人的借款訴訟中(A)。A.可以作為證據(jù)使用 B.不能作為證據(jù)使用
C.只有在乙同意的情況下,才可以作為證據(jù)使用 D.只有在乙承認欠甲一萬元錢的事實后,才可以作為證據(jù)使用
8.下列關(guān)于證人和證人證言的表述中,正確的是(C)。
A.刑事訴訟中的辯護人也可以作為本案的證人
B.證人出庭確有困難的,經(jīng)法院允許后可以委托他人出庭作證
C.被依法剝奪政治權(quán)利的人可以作為證人 D.在民事訴訟中,單位沒有義務(wù)出庭作證 9.水審、火審主要存在于(D)。
A.自由心證證據(jù)制度 B.法定證據(jù)制度 C.形式證據(jù)制度 D.神示證據(jù)制度
10.行政訴訟中的證明責(zé)任的承擔者主要是(B)。A.原告 B.被告 C.法官 D.證人
二、多項選擇題(每題2分,共30分,每題至少有兩項答案正確)
11.下列對法定證據(jù)制度的評論中,正確的是(ABCD)。
A.法定證據(jù)制度具有等級性的特點 B.法定證據(jù)制度具有相當?shù)暮侠硪饬x
C.法定證據(jù)制度限制了法官的合理自由裁量權(quán) D.法定證據(jù)制度的基本證明方法是刑訊逼供
12.下列選項中,屬于證明構(gòu)成環(huán)節(jié)的有(ABCD)。A.證明對象 B.證明主體 C.證明責(zé)任 D.證明標準
13.在刑事訴訟中,能夠單獨直接證明案件主要事實的被害人陳述是(AC A.直接證據(jù) B.間接證據(jù) C.原始證據(jù) D.傳來證據(jù)
14.三大訴訟證明的差異有(ABCD)。
A.證明責(zé)任的分配不同 B.證據(jù)的種類有所不同 C.證明標準的法律規(guī)定不盡相同 D.證明對象不同15.詢問證人和詢問被害人在程序上的共同點有(ABCD)。
A.不得少于2名辦案人員 B.須出示證明文件 C.個別詢問 D.制作詢問筆錄
16.以下關(guān)于推定的說法中,正確的有(ABCD)。A.推定應(yīng)許可當事人提出反證推翻
B.推定既可依法律規(guī)定進行,又可按經(jīng)驗法則進行 C.推定有前提事實,又有推斷事實 D.不同的推定具有不同的法律效力
17.根據(jù)個別證據(jù)審查判斷標準,定案證據(jù)必須是(ABCD)。
A.查證屬實 B.與本案相關(guān),具有關(guān)聯(lián)性
C.具備合法性 D.經(jīng)當事人質(zhì)辯,由法庭予以認定18.我國證據(jù)法的基本原則主要包括有(AB)。A.證據(jù)裁判原則 B.直接言詞原則 C.自由心證原則 D.傳聞證據(jù)排除
19.下列關(guān)于刑事訴訟證明責(zé)任的表述中,正確的有(ABD)。
A.在公訴案件中,檢察機關(guān)承擔證明責(zé)任 B.在自訴案件中,自訴人承擔證明責(zé)任 C.人民法院也要承擔一定的證明責(zé)任
D.自訴案件被告人如果提出反訴,對反訴要承擔證明責(zé)任
20.訴訟前的證據(jù)保全包括(ABC)。
A.行政機關(guān)采取的證據(jù)保全 B.公證機關(guān)采取的證據(jù)保全
C.人民法院應(yīng)申請采取的證據(jù)保全 D.當事人采取的訴訟保全
21.下列選項中,屬于刑事訴訟證明對象的有(ABCD)。
A.犯罪主觀方面是故意的
B.犯罪行為超過刑法規(guī)定的訴訟時效 C.行為人不滿十六周歲 D.法院違背回避的事實
22.下列各項中,屬于言詞證據(jù)特點的有(AD)。A.生動形象、具體 B.客觀 C.穩(wěn)定性強 D.易于失真
23.勘驗筆錄在證據(jù)分類中屬于(AD)。A.原始證據(jù) B.傳來證據(jù) C.言詞證據(jù) D:實物證據(jù)
24.下列關(guān)于證明力的表述中,正確的是(BCD)。A.所有的證據(jù)材料都具有證明力
B.不是所有的證據(jù)材料都具有證明力
C.證明力是證據(jù)所必須具有的內(nèi)容和實質(zhì)要件 D.證明力就是可信性、可靠性
25.下列選項中,實行證明責(zé)任倒置的有(ABCD)。A.因產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利引起的專利侵權(quán)訴訟 B.高度危險作業(yè)致人損害的侵權(quán)訴訟 C.因環(huán)境污染引起的損害賠償訴訟
D.建筑物或其它設(shè)施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發(fā)生倒塌、脫落、墜落致人損害的侵權(quán)訴訟
三、簡答題(每題10分,共20分)26.民事訴訟的證明對象有哪些? 26.民事訴訟的證明對象有:
(1)民事法律關(guān)系發(fā)生、變更和消滅的事實。即與民事法律關(guān)系構(gòu)成要素有關(guān)的事實,包
括:民事主體的事實、民事行為及其效果的事實、民事權(quán)利義務(wù)的成立、變更和消滅的事實;
(2)民事爭議發(fā)生過程的事實。即當事人之間因民事權(quán)利義務(wù)的享有、履行發(fā)生糾紛、解 決糾紛最后訴諸人民法院的事實;
(3)當事人主張的民事訴訟程序事實;
(4)與案件有關(guān)的其他事實,包括:外國法律和地方性習(xí)慣.經(jīng)驗法則。
27.訴訟證據(jù)保全的特征是什么? 27.訴訟證據(jù)保全的特征是:
(1)訴訟證據(jù)的保全是在訴訟過程中或訴訟前采取的,是一項保證證據(jù)完整和真實,不被 破壞或滅失的保護性措施;(3分)
(2)采取證據(jù)保全措施一般條件是:證據(jù)有可能滅失或者證據(jù)以后難以取得,行政機關(guān)或 者司法機關(guān)才能采取保全措施;(3分)(3)證據(jù)保全的主體是行政機關(guān)、司法機關(guān)、公證機關(guān);(2分)(4)證據(jù)保全可以依職權(quán)實施或者應(yīng)申請采取。(2分)
四、案例分析題(每題20分,共40分)
28.某單位職工王某和女青年李某結(jié)婚后不久,王某迷上了賭博,經(jīng)常輸錢,夫妻倆常常
吵架。脾氣暴躁的王某動不動便將妻子打得鼻青臉腫。1999年3月的一天,王某又因李某嘮
叨其輸了錢,對著李某的胸、腹部一頓拳打腳踢。李某被診斷為脾臟破裂,脾被切除。李某決
定用法律武器來保護自己。她向公安機關(guān)控告,要求追究丈夫王某的刑事責(zé)任。通過法醫(yī)鑒 定,她的傷情屬重傷和七級傷殘。之后,區(qū)公安局于2000年6月對王某刑事拘留,同月,檢察 院批準逮捕,后向法院提起公訴。
根據(jù)證明責(zé)任的理論,分析本案中的公安機關(guān)、檢察機關(guān)、人民法院、被告人王某、被害人
李某等是否具有證明責(zé)任?并簡要說明理由和依據(jù)是什么?
28.本案中:
(1)公安機關(guān)承擔證明責(zé)任,但其證明責(zé)任主要涉及有關(guān)程序法方面的事實。公安機關(guān)拘
留、逮捕犯罪嫌疑人王某,偵察終結(jié),將案件移送檢察機關(guān)審查起訴,必須就所認定的犯罪嫌疑’
人王某的犯罪事實提供準確、充分的證據(jù);(4分)(2)檢察機關(guān)承擔證明責(zé)任。在刑事訴訟中,證明責(zé)任主要由控訴方承擔。檢察機關(guān)決定
犯罪嫌疑人王某提起公訴,必須做到犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分。否則,法院將會作出無罪 判決;(4分)
(3)法院不承擔證明責(zé)任;(4分)(4)被告人王某不承擔證明責(zé)任,即沒有證明自己無罪的義務(wù)。對于一些程序法事實,被 告人王某提出請求的,要承擔證明責(zé)任;(4分)
(5)被害人李某不承擔證明責(zé)任。對于一些程序法事實,被害人李某也可提出請求,此時 也負有證明責(zé)任。(4分)
29.牛某被殺,公安機關(guān)經(jīng)過偵查,抓獲犯罪嫌疑人許某和趙某。許某和趙某對實施殺人
行為供認不諱,但說他們殺人是陳某花50000元人民幣雇傭他們干的。許某和趙某交出了陳 某先交給他們的20000元錢,并提供了陳某與他們之間談話的錄音,陳某在談話中說“今天晚
上牛某一個人在家,你們今天就把他干掉,其他30000元事成之后就付?!保ń?jīng)鑒定確為陳某聲 音)陳某對雇兇殺人一事完全否認。
在法庭審理過程中,公訴方提出該錄音證明陳某是本殺人案主犯,但辯護人提出異議,指
出“該錄音是未經(jīng)對方同意的私自錄音,侵犯了陳某的隱私權(quán),屬于非法證據(jù),應(yīng)當排除”。
請根據(jù)我國刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定和證據(jù)學(xué)理論分析:
(1)本案中犯罪嫌疑人許某和趙某私自錄下陳某關(guān)于犯罪的談話,是否侵犯了陳某的隱私 權(quán)?
(2)該錄音是否屬于非法證據(jù),應(yīng)當排除?
回答問題時請說明理由和依據(jù)是什么。
29.(1)本案中私自錄下陳某關(guān)于犯罪的談話沒有侵犯陳某的隱私權(quán)。(5分)
首先,犯罪嫌疑人許某和趙某錄下與陳某之間的談話,并未采用法律禁止的方法和侵犯他人 的合法權(quán)益,并未侵犯陳某的隱私權(quán)。(2分)其次,陳某關(guān)于犯罪的談話不屬于隱私。(3分)
(2)該錄音不屬于非法證據(jù),不應(yīng)當排除。(5分)非法證據(jù)排除是指對非法取得的供述與 非法搜查和扣押取得的證據(jù)予以排除。(2分)
本案中,犯罪嫌疑人許某和趙某偷錄陳某的談話并不違法,錄音帶是他們被抓獲后主動交
給公安機關(guān)的,而檢察人員、偵查人員也沒有使用刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法 的方法收集證據(jù)。因此,案件中的錄音可以作為認定陳某是本殺人案主犯的證據(jù)。(3分)
第五篇:電大本科土木工程《建設(shè)監(jiān)理》試題及答案2
中央廣播電視大學(xué)2010-2011學(xué)第一學(xué)期“開放本科”期末考試
建設(shè)監(jiān)理試題
一、單項選擇題(每小題2分,共40分。每題的備選項中,只有一個最符合題意)
1.建設(shè)工程監(jiān)理的實施需要()委托和授權(quán)。
A.政府部門B.總承包單位C.項目業(yè)主D.監(jiān)理單位
2.項目的最終決策文件和設(shè)計依據(jù)是()。
A.項目可行性研究報告B.監(jiān)理大綱C.建設(shè)合同D.招標文件
3.征地、拆遷、平整場地等方面工作屬于下列哪個階段的工作()。
A.項目設(shè)計B.建設(shè)準備C.施工和動用前準備D.竣工驗收
4.報考全國監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試的條件中規(guī)定,取得工程技術(shù)或工程經(jīng)濟專業(yè)中級職務(wù)的人員,任職期限必須滿()。
A.1年B.2年C.3年D.5年
5.項目監(jiān)理機構(gòu)操作層的代表人物是()。
A.項目總監(jiān)理工程師B.項目總監(jiān)理工程師代表
C.專業(yè)監(jiān)理工程師D.監(jiān)理員
6.監(jiān)理工程師與監(jiān)理員的主要不同點在于()。
A.從事的工作內(nèi)容不同B.監(jiān)理工程師有崗位簽字權(quán)
C.要求的具有的學(xué)歷高低不同D.從事工程項目建設(shè)年限不同
7.收集、加工、整理工程經(jīng)濟信息和數(shù)據(jù),對各種實現(xiàn)目標的計劃進行資源、經(jīng)濟、財務(wù)諸方面的可行性分析等工作屬于目標控制綜合措施中()的范疇。
A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟措施D.合同措施
8.《擔保法》規(guī)定,下列財產(chǎn)可以作為抵押的是()。
A.國有土地使用權(quán)
B.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設(shè)施
C.依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)
D.所有權(quán)、使用權(quán)不明或有爭議的財產(chǎn)
9.《合同法》中規(guī)定的合同履行抗辯權(quán),是指合同履行過程中當事人任何一方因?qū)Ψ降倪`約而()的行為。
A.解除合同B.變更合同
C.轉(zhuǎn)讓合同D.中止履行合同義務(wù)
10.施工合同中,下列哪項屬于承包人的工作范疇()。
A.辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作
B.辦理施工許可證和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通等工作
C.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和臨近建筑物、構(gòu)筑物、古樹名木的保護工作,并承擔有關(guān)費用
D.按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設(shè)施,并負責(zé)安全保衛(wèi)11.下列那種措施不是發(fā)包人承擔違約責(zé)任的方式
()。
A.賠償損失B.支付違約金C.采取補救措施D.繼續(xù)履行
12.工程項目質(zhì)量控制按照實施者的不同分為業(yè)主方面的質(zhì)量控制、政府方面的質(zhì)量控
制、承建商方面的質(zhì)量控制,其中政府方面質(zhì)量控制的特點是()。
A.外部的、橫向的控制B.內(nèi)部的、橫向的控制
C.外部的、縱向的控制D.內(nèi)部的、自身的控制
13.對水泥材料的質(zhì)量控制,就是檢驗水泥()。
A.凝結(jié)時間指標B.細度指標
C.稠度指標D.是否符合質(zhì)量標準
14.施工階段質(zhì)量控制分為事前控制、事中控制、事后控制三個階段,圖紙會審及技術(shù)交底屬于()階段。
A.事前控制B.事中控制
C.事后控制D.以上都不是
15.下列關(guān)于靜態(tài)投資和動態(tài)投資說法不正確的是()。
A.建筑安裝工程費屬于靜態(tài)投資
B.設(shè)備工器具購置費屬于動態(tài)投資
C.建設(shè)期利息屬于動態(tài)投資
D.,固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅屬于動態(tài)投資
16.進行工程建設(shè)全過程投資控制時,對建設(shè)項目投資影響程度最大的階段是()。A.技術(shù)設(shè)計階段
B.建設(shè)項目發(fā)包階段C.施工建設(shè)階段
D.項目竣工驗收階段
17.控制投資項目最有效的手段是()。
A.組織措施B.合同與信息管理
C.經(jīng)濟措施D.技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合18.監(jiān)理工程師進度控制采取措施的種類主要涉及經(jīng)濟、技術(shù)、組織、合同四方面,下列關(guān)于進度控制的工作屬于經(jīng)濟措施的一項是()。
A.落實項目監(jiān)理組織機構(gòu)進度控制部門的人員
B.審查承建單位提交的進度計劃、編制進度控制工作細則、采用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)等C.嚴格控制合同變更
D.對工期提前給予獎勵,對工程延誤收取誤期損失賠償
19.工程網(wǎng)絡(luò)計劃的計劃工期應(yīng)()。
A.等于要求工期B.等于計算工期
C.不超過要求工期D.不超過計算工期
20.建設(shè)項目監(jiān)理工作中,各有關(guān)部門之間、同一層次的各有關(guān)人員之間的相互信息交流屬于()。
A.自上而下流動信息
B.自下而上流動信息
C.橫向流動信息
D.建設(shè)項目內(nèi)部與外部環(huán)境之間流動的信息
二、多項選擇題(每小題3分,共30分。每小題的備選項中,有2個或2個以上最符合題意,不選、錯選、多選不得分,少選得1分)
1.建設(shè)工程監(jiān)理的性質(zhì)包括()。
A.強制性B.科學(xué)性C.獨立性D.公正性E.服務(wù)性
2.建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)劃的作用有()。
A.指導(dǎo)工程監(jiān)理企業(yè)的項目監(jiān)理機構(gòu)全面開展監(jiān)理工作
B.是工程監(jiān)理企業(yè)重要的存檔資料
C.指導(dǎo)建設(shè)工程的設(shè)計、施工活動有序開展
D.是業(yè)主確認工程監(jiān)理企業(yè)履行監(jiān)理合同的主要依據(jù)
E.是建設(shè)工程監(jiān)理主管機構(gòu)對監(jiān)理單位監(jiān)督管理的依據(jù)
3.組織設(shè)計原則包括()。
A.權(quán)責(zé)一致
B.專業(yè)分工與協(xié)作統(tǒng)一C.精簡
D.才職相稱
E.效率與彈性
4.控制的基本環(huán)節(jié)工作包括()。
A.規(guī)劃、計劃B.投入、轉(zhuǎn)換
C.反饋、對比D.糾正
E.檢查、總結(jié)
5.要約人發(fā)出要約后,要約失效的情形有()。
A.要約人依法撤銷要約
B.受要約人對要約的內(nèi)容作出非實質(zhì)性變更
C.受要約人發(fā)出拒絕要約的通知
D.承諾期限屆滿,受約人未作出承諾
E.拒絕要約的通知到達要約人
6.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同的標的主要包括()。
A.正常的工作B.附加的工作C.額外的工作D.延誤的工作E.累積的工作
7.通常所說的技術(shù)管理中的幾大支柱,即質(zhì)量管理的主要活動包括(A.質(zhì)量監(jiān)督B.質(zhì)量控制
C.質(zhì)量保證D.質(zhì)量改進E.質(zhì)量策劃
8.建設(shè)投資的組成包括()。
A.設(shè)備器具購置費B.建筑安裝工程費C.工程建設(shè)其它費D.預(yù)備費
E.利稅
9.影響建設(shè)工程進度因素的來源可能是()。
A.建設(shè)單位及上級機構(gòu)B.設(shè)計、施工及供貨單位C.政府建設(shè)主管部門D.監(jiān)理單位本身E.自然條件
10.建立信息編碼的原則有()。
A.編碼唯一B.應(yīng)用方便
C.邏輯性強D.具有擴充性E.標準化
一、單項選擇題(每小題2分,共40分。每題的備選項中,只有一個最符合題意)
1.C2.A3.B4.C5.D
6.B7.C8.A9.D10.D
11.C12.C13.D14.A15.B
16.A17.D18.D19.C20.C
二、多項選擇題(每小題3分,共30分。每小題的備選項中,有2個或2個以上最符合題意,不選、錯選、多選不得分,少選得1分)
1.BCDE2.ABDE3.ABDE4.BCD5.ADE
6.ABC7.BCDE8.ABCDE9.ABCDE10.ABCDE
三、案例分析題(每小題15分.共30分)
1.某項實施監(jiān)理的鋼筋混凝土高層框剪結(jié)構(gòu)工程,設(shè)計圖紙齊全,采用玻璃幕墻,暗設(shè)水、電管線。目前主體結(jié)構(gòu)正在施工。問題:
(1)監(jiān)理工程師在質(zhì)量控制方面的監(jiān)理工作內(nèi)容有哪些?
(2)監(jiān)理工程師應(yīng)對進場原材料(鋼筋、水泥、砂、石等)的哪些報告、憑證資料進行確認?(3)在檢查鋼筋施工過程中,發(fā)現(xiàn)有些部位不符合設(shè)計和規(guī)范要求,監(jiān)理工程師應(yīng)如何處理?
2.某工廠建設(shè)項目分兩期工程建設(shè),項目業(yè)主與某一監(jiān)理公司簽訂了建設(shè)監(jiān)理委托合同,委托工作范圍包括一期工程施工階段監(jiān)理和二期工程設(shè)計與施工階段監(jiān)理。
總監(jiān)理工程師在該項目上配備了設(shè)計階段監(jiān)理工程師8人,施工階段監(jiān)理工程師20人,并分設(shè)計階段和施工階段制定了監(jiān)理規(guī)劃。問題:
(1)該項目的監(jiān)理公司應(yīng)派出幾名總監(jiān)理工程師?為什么?總監(jiān)理工程師監(jiān)理項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)選擇什么結(jié)構(gòu)形式?總監(jiān)理工程師分階段制定監(jiān)理規(guī)劃是否妥當?為什么?
(2)根據(jù)監(jiān)理人員的職責(zé)分工,指出王工的工作哪些是履行了自己的職責(zé),哪些不屬于王工應(yīng)履行的職責(zé)?不屬于王工履行的職責(zé)應(yīng)屬于誰履行?
1.參考答案
(1)監(jiān)理工程師在該工程的質(zhì)量控制方面應(yīng)審查有關(guān)工程質(zhì)量的技術(shù)資料,例如分項工程施工工藝方案、人員資質(zhì)、機械和材料的技術(shù)資料等。檢查施工單位質(zhì)量保證措施,如組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施、合同措施等。
進行質(zhì)量的跟蹤監(jiān)理檢查,包括預(yù)檢(模塊、軸線、標高等)、隱蔽工程檢查(鋼筋、管線、預(yù)埋件等)、旁站監(jiān)理等。監(jiān)理工程師還應(yīng)簽證質(zhì)量檢驗憑證,如預(yù)檢、隱檢中報表,抽檢試驗報告,試件、試塊、試塊施壓報告等。
(2)監(jiān)理工程師對進場的原材料應(yīng)檢查確認的報告、憑證資料主要有:材料出廠證明、質(zhì)量保證書、技術(shù)合格證(原材料三證)、材料抽檢資料、試驗報告等。
(3)監(jiān)理工程師對發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題應(yīng)向承包單位提出整改(如要求返工),并監(jiān)督檢查整改過程,對整改后的工程進行檢查驗收與辦理簽證。
2.參考答案
(1)該項目監(jiān)理工程師應(yīng)派一名總監(jiān)理工程師。因為項目只有一份監(jiān)理委托合同(或一個項目監(jiān)理機構(gòu))。
總監(jiān)理工程師應(yīng)選擇按建設(shè)階段分解的直線制監(jiān)理組織形式。
分階段制定監(jiān)理規(guī)劃妥當。因為該工程項目包含設(shè)計階段監(jiān)理和施工階段監(jiān)理。(2)王工的職責(zé)問題:
要求承包方上報分包單位資質(zhì)材料;審查進度保證措施,提出改進建議;巡視現(xiàn)場,這些均屬于王工的職責(zé)。
不屬于王工的職責(zé)有:下達停工令;審查確認分包單位資質(zhì);協(xié)調(diào)業(yè)主與承包方關(guān)系。這些都屬于總監(jiān)理工程師的職責(zé)。