第一篇：施工企業(yè)如何解決拖欠工程款

目 錄

一、預(yù)先防范是前提......................................................2（一）建筑工程施工合同...............................................2

（二）司法解釋需要具備的條件.........................................3（三）專業(yè)律師監(jiān)管...................................................4

二、正確運用是關(guān)鍵......................................................4（一）竣工結(jié)算資料完整性問題.........................................4

（二）如何證明竣工結(jié)算報告和結(jié)算資料已送達(dá)發(fā)包人的問題...............4

（三）發(fā)包人超過約定期限答復(fù)的認(rèn)定問題...............................5

三、法律利器是后盾......................................................5（一）司法解釋.......................................................5

（二）協(xié)商解決無效時辦法.............................................6

（三）國家相關(guān)部門規(guī)定...............................................6 結(jié) 論..................................................................7 致 謝..................................................................7 參考文獻(xiàn)................................................................7

施工企業(yè)如何解決拖欠工程款

摘要：建設(shè)工程領(lǐng)域拖欠工程款已成為普遍現(xiàn)象，由于建設(shè)工程本身的復(fù)雜性和相關(guān)法律法規(guī)的不完善性，一直以來，工程款糾紛不但沒有得到解決反而更加嚴(yán)重，引起國務(wù)院及相關(guān)部門的高度重視，出臺了解決工程款拖欠的文件，如建設(shè)部建市[2005]45號文件以及司法部和建設(shè)部共同出臺的司發(fā)[2004]159號建設(shè)工程領(lǐng)域解決工程款提供法律服務(wù)的通知等。近幾年，拖欠工程款問題已有所改善，但問題依然嚴(yán)重，已成為建設(shè)工程領(lǐng)域一大頑癥。

關(guān)鍵詞：拖欠工程款；糾紛；法律保障

一、預(yù)先防范是前提

（一）建設(shè)工程施工合同

建設(shè)工程合同絕大部分都采用示范文本，其中專用條款的工程進(jìn)度款支付及工程結(jié)算由雙方約定，合同條款約定嚴(yán)密能有效防止今后發(fā)包人拖延結(jié)算。最高法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛司法解釋（以下簡稱司法解釋）第20條規(guī)定“當(dāng)事人約定，發(fā)包人受到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持”。該條解釋對承包人十分重要，必須高度重視，正確理解。

（二）司法解釋需要具備的條件

筆者認(rèn)為，該條司法解釋從內(nèi)容上看，要具備四個條件：

1、要雙方有約定，即雙方在簽訂合同時，對涉及工程價款的結(jié)算要約定何時結(jié)算、如何結(jié)算等內(nèi)容。如果雙方對最終的工程款結(jié)算沒有約定，那么施工企業(yè)就無法適用司法解釋第20條的規(guī)定。

2、要有答復(fù)期限，即雙方在合同中約定發(fā)包人收到結(jié)算報告（含結(jié)算資料）的審價期限。另外，對于發(fā)包人審查的期限上，可參照財政部、建設(shè)部共同發(fā)布的《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》（以下簡稱暫行辦法）第14條的規(guī)定，①、結(jié)算報告金額500萬元以下的，審查期限為20天。②、結(jié)算報告金額500萬元—2000萬元的，審查期限為30天。③、結(jié)算報告金額2000萬元—5000萬元的，審查期限為45天。④、結(jié)算報告金額5000萬元以上的，審查期限為60天。該審查期限起算時間是從發(fā)包人收到結(jié)算報告時起算。

3、要有不予答復(fù)，即發(fā)包人收到結(jié)算報告（含結(jié)算資料）不予答復(fù)，但如何理解“不予以答復(fù)”，筆者認(rèn)為，包括兩方面，一方面指發(fā)包人超過審價時間，對承包人送交的結(jié)算報告不作出任何回應(yīng)；另一方面指發(fā)包人超過審價期限內(nèi)，提出不正當(dāng)?shù)睦碛苫蛱岢鲈黾映邪烁緹o法滿足的附加條件的，則可視為“不予答復(fù)”。

4、要有不予以答復(fù)的后果，即發(fā)包人收到結(jié)算報告后，超過審價期限不予答復(fù)，視為認(rèn)可結(jié)算報告的后果，這是適用本條司法解釋的關(guān)鍵，同時也是部分施工單位經(jīng)常忽視的環(huán)節(jié)。筆者建議施工企業(yè)在合同中應(yīng)寫明“視為認(rèn)可結(jié)算文件”的字樣，這樣能有效防止發(fā)包人故意拖延審查結(jié)算報告，延付工程款。上述四個條件缺一不可，否則無發(fā)適用該條司法解釋。例如雙方在合同中僅約定竣工后結(jié)算審查的期限為1個月，而沒有約定承包人提交結(jié)算報告后發(fā)包人“在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件”，這是典型的“約而不定”，這樣的約定是很難得到法院或仲裁委的支持。筆者認(rèn)為，該條司法解釋重要宗旨是要當(dāng)事人去約定“過期作廢”這一原則，以更好維護(hù)承包人利益，制約發(fā)包人故意拖延結(jié)算，所以僅約定期限而沒有約定逾期的法律后果——過期視為認(rèn)可，實際上等于沒有約定，法院或仲裁委很難“按 3 照約定處理”。施工企業(yè)簽訂合同時，對于結(jié)算條款，建議寫明這樣的內(nèi)容：“甲方收到乙方竣工結(jié)算文件后，X天內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可該結(jié)算文件”。

（三）專業(yè)律師監(jiān)管

施工企業(yè)要真正降低工程結(jié)算風(fēng)險，應(yīng)提高對合同的重視程度，一些規(guī)模較大的建筑公司基本上都聘請建設(shè)工程專業(yè)律師來審查合同，以減少和杜絕因合同約定不規(guī)范帶來的的結(jié)算難。施工企業(yè)減少工程款糾紛是預(yù)防為主，一方面對負(fù)責(zé)簽訂合同的的參與人加強(qiáng)法律專業(yè)知識的積累；另一方面企業(yè)自身應(yīng)建立防止合同風(fēng)險產(chǎn)生的防控體系。

二、正確運用是關(guān)鍵

縱所周知，施工企業(yè)接工程難，結(jié)算工程款更難。筆者認(rèn)為，造成工程款結(jié)算難原因之一是施工企業(yè)沒有很好的運用司法解釋第20條。要正確的運用該條司法解釋，施工企業(yè)需要有很強(qiáng)證據(jù)意識，實踐中通常會碰到以下幾個問題，應(yīng)引起施工企業(yè)的重視。

（一）竣工結(jié)算資料的完整性問題

財政部、建設(shè)部共同頒布的《暫行辦法》第14條規(guī)定，承包人必須提供竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。如結(jié)算資料不完整，可能成為發(fā)包人審而不結(jié)的理由。因此，如何整理并提供完整的結(jié)算資料成為承包人必須重視的問題，簽證資料和合同文件的保存是否完整、結(jié)算資料是否完備也顯得尤為重要。筆者建議施工企業(yè)應(yīng)規(guī)范項目管理，收集整理相關(guān)材料，保證竣工結(jié)算材料的完整，與發(fā)包人溝通，及時形成書面文件，防止日后發(fā)包人以承包人提供結(jié)算資料不完整拒絕結(jié)算。

（二）如何證明竣工結(jié)算報告和結(jié)算資料已送達(dá)發(fā)包人的問題

如前所述，發(fā)包人審查結(jié)算報告和結(jié)算資料的期限，其起算是以承包人向發(fā)包人提交結(jié)算報告的時間為準(zhǔn)。因此，有沒有證據(jù)證明已經(jīng)向發(fā)包人提交結(jié)算報告就成為判斷發(fā)包人是否在決算問題上適用司法解釋第20條的先決條件。承包人對這一問題還不夠重視，往往是把結(jié)算資料隨意交付給發(fā)包人，并沒有 想到要求其履行簽收手續(xù)。如果發(fā)包人同意簽收，自然就有了證據(jù)。有時發(fā)包人為了拖延結(jié)算時間，借種種理由拖延接收承包人送交的結(jié)算資料。如果發(fā)包人拖延簽收，最好辦法是公證送達(dá)。采用公證送達(dá)的好處有兩個，一是借助公證處的公信力，有力地證明結(jié)算資料已經(jīng)送達(dá)給發(fā)包人；二是在發(fā)包人拒收的情況下可以采取留置送達(dá)，即在公證人員的監(jiān)督下，將結(jié)算資料直接留給發(fā)包人，視為已經(jīng)送達(dá)。

我們注意到，實踐中有的單位將結(jié)算報告、催款函用掛號郵件的方式寄給發(fā)包人，并據(jù)此主張已經(jīng)將結(jié)算報告等文件送交給了發(fā)包人。我們認(rèn)為，這種方式不能夠說很妥當(dāng)，因為有掛號郵件回執(zhí)僅能證明我們確已經(jīng)將文件寄出去，但收到的是何種資料，資料的種類均無法詳細(xì)證明。

（三）發(fā)包人超過約定期限答復(fù)的認(rèn)定問題

依據(jù)合同約定的審查期限，發(fā)包人應(yīng)在該期限內(nèi)審查完畢，將審查結(jié)果回復(fù)發(fā)包人。實際操作中，由于工程本身的復(fù)雜而形成的較多的結(jié)算資料，發(fā)包人來不及審查或者發(fā)包人認(rèn)為需要審價鑒定，超過審查期限回復(fù)審查結(jié)果承包人的，承包人可以拒絕發(fā)包人的審查結(jié)果，視為已經(jīng)承認(rèn)了承包人的結(jié)算價款。應(yīng)當(dāng)注意，發(fā)包人是否超期限回復(fù)的認(rèn)定，依據(jù)誰主張誰舉證的原則，舉證責(zé)任在發(fā)包人，因此發(fā)包人應(yīng)該保留回復(fù)的相關(guān)證據(jù)，以證明自己沒有超期回復(fù)。

三、法律利器是后盾

（一）司法解釋

司法解釋第20條對拖延結(jié)算開出的這劑良方適用承發(fā)包合同對工程價款結(jié)算的期限有明確約定的情況，如果雙方當(dāng)事人在工程合同中沒有約定結(jié)算的具體期限，則不能適用。而國家建設(shè)部和工商局共同推薦使用的99版《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用條款部分第33條“竣工結(jié)算”中，對結(jié)算的期限有明確的約定；換言之，只要采用上述示范文本，則結(jié)算期限就已約定，這一條司法解釋就能適用。

（二）協(xié)商解決無效時辦法

建筑市場中“僧多粥少”決定了承包人之間競爭日趨激烈，發(fā)包人占有優(yōu)勢地位，發(fā)包人往往會利用自己的優(yōu)勢地位訂立不平等的條款，從而導(dǎo)致承包人比較被動，這間接導(dǎo)致承包人的工程款結(jié)算困難。目前承包人的普遍心理是不希望訴訟或者仲裁解決，以免影響自己的“聲譽(yù)”。筆者認(rèn)為，承包人在自己合法利益被侵犯，協(xié)商無法解決時，應(yīng)主動提起訴訟或仲裁，如果“聽之任之”，承包人會越來越被動。

（三）國家相關(guān)部門規(guī)定

工程款問題引起眾多部門關(guān)注，為此司法部、建設(shè)部《關(guān)于為解決建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款和農(nóng)民工工資問題提供法律服務(wù)和法律援助的通知》（司發(fā)通[2004]159號），法律服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員應(yīng)當(dāng)積極為建筑業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。倡導(dǎo)建筑業(yè)企業(yè)聘請律師擔(dān)任法律顧問，參與到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，為企業(yè)簽訂合同、重大決策等事項提供法律咨詢，出具法律意見，促進(jìn)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；當(dāng)企業(yè)權(quán)益受到不法侵害時，應(yīng)及時提出合理有效的應(yīng)對措施，最大限度減少企業(yè)的損失，并代理企業(yè)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通、磋商或參加訴訟，保障企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益不受侵害。幫助企業(yè)建立和完善各項規(guī)章制度，嚴(yán)格企業(yè)工程合同、農(nóng)民工勞務(wù)合同及其它各類合同的依法訂立、審查、履行、監(jiān)管、備案、登記制度；幫助企業(yè)探索并建立各種擔(dān)保和保險機(jī)制，完善業(yè)主的工程款支付擔(dān)保，建立建筑業(yè)企業(yè)的履約責(zé)任險和保修保險，引導(dǎo)施工企業(yè)與建設(shè)單位就拖欠工程款制定還款計劃，并進(jìn)行公證，保障建筑業(yè)企業(yè)能夠及時收回工程款。

結(jié) 語

拖欠工程款問題的解決是一個錯綜復(fù)雜的問題。全社會各方面只有堅持長期不懈的共同努力，才能從根本上鏟除建筑市場的這一毒瘤。

第二篇：施工企業(yè)如何解決拖欠工程款

施工企業(yè)如何解決拖欠工程款

（發(fā)稿時間：2008年12月1日 14:01閱讀次數(shù)：1600）【關(guān)閉窗口】

——拖延結(jié)算 如何應(yīng)對 來源：常州造價網(wǎng)

建設(shè)工程領(lǐng)域拖欠工程款已成為普遍現(xiàn)象，由于建設(shè)工程本身的復(fù)雜性和相關(guān)法律法規(guī)的不完善性，一直以來，工程款糾紛不但沒有得到解決反而更加嚴(yán)重，引起國務(wù)院及相關(guān)部門的高度重視，出臺了解決工程款拖欠的文件，如建設(shè)部建市[2005]45號文件以及司法部和建設(shè)部共同出臺的司發(fā)通[2004]159號建設(shè)工程領(lǐng)域解決工程款提供法律服務(wù)的通知等。近幾年，拖欠工程款問題已有所改善，但問題依然嚴(yán)重，已成為建設(shè)工程領(lǐng)域一大頑癥。筆者所在律師事務(wù)所代理多起建設(shè)工程糾紛案件，通過分析發(fā)現(xiàn)有很多糾紛發(fā)生在簽訂合同時對結(jié)算條款約定不明或不嚴(yán)密所導(dǎo)致，筆者從法律的層面提出解決拖延結(jié)算的應(yīng)對措施和解決手段。

一、預(yù)先防范是前提

建設(shè)工程合同絕大部分都采用示范文本，其中專用條款的工程進(jìn)度款支付及工程結(jié)算由雙方約定，合同條款約定嚴(yán)密能有效防止今后發(fā)包人拖延結(jié)算。最高法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛司法解釋（以下簡稱司法解釋）第20條規(guī)定“當(dāng)事人約定，發(fā)包人受到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持”。該條解釋對承包人十分重要，必須高度重視，正確理解。

筆者認(rèn)為，該條司法解釋從內(nèi)容上看，要具備四個條件：

1、要雙方有約定，即雙方在簽訂合同時，對涉及工程價款的結(jié)算要約定何時結(jié)算、如何結(jié)算等內(nèi)容。如果雙方對最終的工程款結(jié)算沒有約定，那么施工企業(yè)就無法適用司法解釋第20條的規(guī)定。

2、要有答復(fù)期限，即雙方在合同中約定發(fā)包人收到結(jié)算報告（含結(jié)算資料）的審價期限。另外，對于發(fā)包人審查的期限上，可參照財政部、建設(shè)部共同發(fā)布的《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》（以下簡稱暫行辦法）第14條的規(guī)定，①、結(jié)算報告金額500萬元以下的，審查期限為20天。②、結(jié)算報告金額500萬元—2000萬元的，審查期限為30天。③、結(jié)算報告金額2000萬元—5000萬元的，審查期限為45天。④、結(jié)算報告金額5000萬元以上的，審查期限為60天。該審查期限起算時間是從發(fā)包人收到結(jié)算報告時起算。

3、要有不予答復(fù)，即發(fā)包人收到結(jié)算報告（含結(jié)算資料）不予答復(fù)，但如何理解“不予以答復(fù)”，筆者認(rèn)為，包括兩方面，一方面指發(fā)包人超過審價時間，對承包人送交的結(jié)算報告不作出任何回應(yīng)；另一方面指發(fā)包人超過審價期限內(nèi)，提出不正當(dāng)?shù)睦碛苫蛱岢鲈黾映邪烁緹o法滿足的附加條件的，則可視為“不予答復(fù)”。

4、要有不予以答復(fù)的后果，即發(fā)包人收到結(jié)算報告后，超過審價期限不予答復(fù)，視為認(rèn)可結(jié)算報告的后果，這是適用本條司法解釋的關(guān)鍵，同時也是部分施工單位經(jīng)常忽視的環(huán)節(jié)。筆者建議施工企業(yè)在合同中應(yīng)寫明“視為認(rèn)可結(jié)算文件”的字樣，這樣能有效防止發(fā)包人故意拖延審查結(jié)算報告，延付工程款。上述四個條件缺一不可，否則無發(fā)適用該條司法解釋。例如雙方在合同中僅約定竣工后結(jié)算審查的期限為1個月，而沒有約定承包人提交結(jié)算報告后發(fā)包人“在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件”，這是典型的“約而不定”，這樣的約定是很難得到法院或仲裁委的支持。筆者認(rèn)為，該條司法解釋重要宗旨是要當(dāng)事人去約定“過期作廢”這一原則，以更好維護(hù)承包人利益，制約發(fā)包人故意拖延結(jié)算，所以僅約定期限而沒有約定逾期的法律后果——過期視為認(rèn)可，實際上等于沒有約定，法院或仲裁委很難“按照約定處理”。施工企業(yè)簽訂合同時，對于結(jié)算條款，建議寫明這樣的內(nèi)容：“甲方收到乙方竣工結(jié)算文件后，X天內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可該結(jié)算文件”。

施工企業(yè)要真正降低工程結(jié)算風(fēng)險，應(yīng)提高對合同的重視程度，一些規(guī)模較大的建筑公

司基本上都聘請建設(shè)工程專業(yè)律師來審查合同，以減少和杜絕因合同約定不規(guī)范帶來的的結(jié)算難。施工企業(yè)減少工程款糾紛是預(yù)防為主，一方面對負(fù)責(zé)簽訂合同的的參與人加強(qiáng)法律專業(yè)知識的積累；另一方面企業(yè)自身應(yīng)建立防止合同風(fēng)險產(chǎn)生的防控體系。

二、正確運用是關(guān)鍵

縱所周知，施工企業(yè)接工程難，結(jié)算工程款更難。筆者認(rèn)為，造成工程款結(jié)算難原因之一是施工企業(yè)沒有很好的運用司法解釋第20條。要正確的運用該條司法解釋，施工企業(yè)需要有很強(qiáng)證據(jù)意識，實踐中通常會碰到以下幾個問題，應(yīng)引起施工企業(yè)的重視。

1、竣工結(jié)算資料的完整性問題

財政部、建設(shè)部共同頒布的《暫行辦法》第14條規(guī)定，承包人必須提供竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。如結(jié)算資料不完整，可能成為發(fā)包人審而不結(jié)的理由。因此，如何整理并提供完整的結(jié)算資料成為承包人必須重視的問題，簽證資料和合同文件的保存是否完整、結(jié)算資料是否完備也顯得尤為重要。筆者建議施工企業(yè)應(yīng)規(guī)范項目管理，收集整理相關(guān)材料，保證竣工結(jié)算材料的完整，與發(fā)包人溝通，及時形成書面文件，防止日后發(fā)包人以承包人提供結(jié)算資料不完整拒絕結(jié)算。

2、如何證明竣工結(jié)算報告和結(jié)算資料已送達(dá)發(fā)包人的問題

如前所述，發(fā)包人審查結(jié)算報告和結(jié)算資料的期限，其起算是以承包人向發(fā)包人提交結(jié)算報告的時間為準(zhǔn)。因此，有沒有證據(jù)證明已經(jīng)向發(fā)包人提交結(jié)算報告就成為判斷發(fā)包人是否在決算問題上適用司法解釋第20條的先決條件。承包人對這一問題還不夠重視，往往是把結(jié)算資料隨意交付給發(fā)包人，并沒有想到要求其履行簽收手續(xù)。如果發(fā)包人同意簽收，自然就有了證據(jù)。有時發(fā)包人為了拖延結(jié)算時間，借種種理由拖延接收承包人送交的結(jié)算資料。如果發(fā)包人拖延簽收，最好辦法是公證送達(dá)。采用公證送達(dá)的好處有兩個，一是借助公證處的公信力，有力地證明結(jié)算資料已經(jīng)送達(dá)給發(fā)包人；二是在發(fā)包人拒收的情況下可以采取留置送達(dá)，即在公證人員的監(jiān)督下，將結(jié)算資料直接留給發(fā)包人，視為已經(jīng)送達(dá)。

我們注意到，實踐中有的單位將結(jié)算報告、催款函用掛號郵件的方式寄給發(fā)包人，并據(jù)此主張已經(jīng)將結(jié)算報告等文件送交給了發(fā)包人。我們認(rèn)為，這種方式不能夠說很妥當(dāng)，因為有掛號郵件回執(zhí)僅能證明我們確已經(jīng)將文件寄出去，但收到的是何種資料，資料的種類均無法詳細(xì)證明。

3、發(fā)包人超過約定期限答復(fù)的認(rèn)定問題

依據(jù)合同約定的審查期限，發(fā)包人應(yīng)在該期限內(nèi)審查完畢，將審查結(jié)果回復(fù)發(fā)包人。實際操作中，由于工程本身的復(fù)雜而形成的較多的結(jié)算資料，發(fā)包人來不及審查或者發(fā)包人認(rèn)為需要審價鑒定，超過審查期限回復(fù)審查結(jié)果承包人的，承包人可以拒絕發(fā)包人的審查結(jié)果，視為已經(jīng)承認(rèn)了承包人的結(jié)算價款。應(yīng)當(dāng)注意，發(fā)包人是否超期限回復(fù)的認(rèn)定，依據(jù)誰主張誰舉證的原則，舉證責(zé)任在發(fā)包人，因此發(fā)包人應(yīng)該保留回復(fù)的相關(guān)證據(jù)，以證明自己沒有超期回復(fù)。

三、法律利器是后盾

司法解釋第20條對拖延結(jié)算開出的這劑良方適用承發(fā)包合同對工程價款結(jié)算的期限有明確約定的情況，如果雙方當(dāng)事人在工程合同中沒有約定結(jié)算的具體期限，則不能適用。而國家建設(shè)部和工商局共同推薦使用的99版《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》通用條款部分

第33條“竣工結(jié)算”中，對結(jié)算的期限有明確的約定；換言之，只要采用上述示范文本，則結(jié)算期限就已約定，這一條司法解釋就能適用。

建筑市場中“僧多粥少”決定了承包人之間競爭日趨激烈，發(fā)包人占有優(yōu)勢地位，發(fā)包人往往會利用自己的優(yōu)勢地位訂立不平等的條款，從而導(dǎo)致承包人比較被動，這間接導(dǎo)致承包人的工程款結(jié)算困難。目前承包人的普遍心理是不希望訴訟或者仲裁解決，以免影響自己的“聲譽(yù)”。筆者認(rèn)為，承包人在自己合法利益被侵犯，協(xié)商無法解決時，應(yīng)主動提起訴訟

或仲裁，如果“聽之任之”，承包人會越來越被動。

工程款問題引起眾多部門關(guān)注，為此司法部、建設(shè)部《關(guān)于為解決建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款和農(nóng)民工工資問題提供法律服務(wù)和法律援助的通知》（司發(fā)通[2004]159號），法律服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員應(yīng)當(dāng)積極為建筑業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。倡導(dǎo)建筑業(yè)企業(yè)聘請律師擔(dān)任法律顧問，參與到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，為企業(yè)簽訂合同、重大決策等事項提供法律咨詢，出具法律意見，促進(jìn)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；當(dāng)企業(yè)權(quán)益受到不法侵害時，應(yīng)及時提出合理有效的應(yīng)對措施，最大限度減少企業(yè)的損失，并代理企業(yè)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通、磋商或參加訴訟，保障企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益不受侵害。幫助企業(yè)建立和完善各項規(guī)章制度，嚴(yán)格企業(yè)工程合同、農(nóng)民工勞務(wù)合同及其它各類合同的依法訂立、審查、履行、監(jiān)管、備案、登記制度；幫助企業(yè)探索并建立各種擔(dān)保和保險機(jī)制，完善業(yè)主的工程款支付擔(dān)保，建立建筑業(yè)企業(yè)的履約責(zé)任險和保修保險，引導(dǎo)施工企業(yè)與建設(shè)單位就拖欠工程款制定還款計劃，并進(jìn)行公證，保障建筑業(yè)企業(yè)能夠及時收回工程款。

第三篇：施工企業(yè)如何應(yīng)對拖欠工程款

施工企業(yè)如何應(yīng)對拖欠工程款

來源：殷學(xué)軍 董麒 律師 發(fā)布時間：2007-4-19

隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，我國建設(shè)項目工程數(shù)量急增，但由于我國的立法框架對工款問題的調(diào)控比較薄弱，以及社會誠信體制不健全，行政執(zhí)法不到位等問題的存在，使得現(xiàn)建設(shè)單位以各種手段拖欠工程款的現(xiàn)象愈演愈烈，不但加重了施工企業(yè)的負(fù)擔(dān)，也極大的破社會的穩(wěn)定與發(fā)展?，F(xiàn)筆者結(jié)合本人辦理相關(guān)案件的體會，就施工企業(yè)如何應(yīng)對拖欠工程款探討。

一、減少產(chǎn)生拖欠工程款的風(fēng)險。

1、施工企業(yè)在簽訂建設(shè)施工合同時應(yīng)盡量完善合同條款?，F(xiàn)階段決大多數(shù)施工企業(yè)與單位在簽訂合同時都使用建設(shè)部和國家工商行政管理局制定的《建設(shè)工程施工合同》（GF-1999-0201）格式范本，該示范文本的合同條款格式嚴(yán)謹(jǐn)，能夠最大限度保護(hù)施工單位法權(quán)益。在此需要特別指出的是，對于該合同中的專用條款，雙方均要認(rèn)真詳細(xì)的填寫，不有空白；對于不需要填寫的地方，要刪除或?qū)憽盁o”；工程有指定負(fù)責(zé)人的，應(yīng)讓指定的負(fù)本人在合同上簽字，并明確其權(quán)利義務(wù)；對于合同中不完善的地方，雙方要及時簽訂書面的協(xié)議等。總之，施工企業(yè)要嚴(yán)把合同簽訂關(guān)，從源頭上進(jìn)行防范。

2、施工企業(yè)要確保簽訂的施工合同合法有效?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工不合格的，按照以下情形分別處理：

（一）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求人承擔(dān)修復(fù)費用的，應(yīng)予支持；

（二）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗收不合格，承包人請求支付工款的，不予支持?！币虼?，施工合同有效與否對施工企業(yè)日后能否順利結(jié)算工程款具有十分的作用，所以，施工企業(yè)不能因為急于承攬工程而進(jìn)行違法操作，否則最終吃虧的只能是施業(yè)。

3、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條的規(guī)定：“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程款的根據(jù)?！币虼耍┕て髽I(yè)與建設(shè)簽訂合同后，按規(guī)定要求備案的合同要及時進(jìn)行備案；合同備案后，如果雙方對合同有所變補(bǔ)充，應(yīng)當(dāng)及時辦理變更備案。

4、簽訂合同時，施工企業(yè)要盡可能讓建設(shè)單位提供按期付款的擔(dān)保。目前國內(nèi)施工企間競爭激烈，建設(shè)施工市場尚屬于賣方市場，大部分施工企業(yè)為能承攬到工程，根本不想也 要求建設(shè)單位提供按期付款的擔(dān)保。但是，從減少拖欠工程款風(fēng)險的角度來說，施工企業(yè)應(yīng)能地要求建設(shè)單位對應(yīng)付的工程價款提供擔(dān)保，尤其是墊資工程更應(yīng)當(dāng)要求建設(shè)單位提供按款的擔(dān)保，如此一來，一旦建設(shè)單位拖欠工程價款，施工企業(yè)還可用擔(dān)保的財產(chǎn)或向擔(dān)保人權(quán)利的方式來清收工程款，以達(dá)到降低被拖欠工程款風(fēng)險的目的。

5、合同簽訂后，施工企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按合同約定和法律規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)。由于合定的內(nèi)容多種多樣，施工企業(yè)按合同約定和法律規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)時要注意的事項頗這里只就一些常見的問題提出建議。

①工程在施工過程中，建設(shè)單位不按約定支付工程進(jìn)度款的情況屢見不鮮，施工企業(yè)遇到這況通常都會順延工期，但由于現(xiàn)行法律對何種情況可以順延工期沒有明確規(guī)定，各地法院在實踐中缺乏統(tǒng)一操作規(guī)定，因此施工企業(yè)因建設(shè)單位不按約支付工程進(jìn)度款而順延工期的行時得不到法院的支持，反而會因為工程逾期被建設(shè)單位要求逾期賠償。所以，如果施工企業(yè)延工期，一定要按合同上約定的方式提出順延工期請求，如果合同沒有約定，施工企業(yè)應(yīng)及出書面催告，辦理順延工期簽證，以便 糾紛發(fā)生時掌握主動。

②施工企業(yè)應(yīng)及時向建設(shè)單位提交工程竣工報告，要求建設(shè)單位進(jìn)行驗收?！蹲罡呷嗣穹ㄓ趯徖斫ㄔO(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定：“當(dāng)事人對建設(shè)工際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：

（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工合格之日為竣工日期；

（二）承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人驗收報告之日為竣工日期；

（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有之日為竣工日期?！毖巯拢┕て髽I(yè)在工程竣工后，都會通知建設(shè)單位進(jìn)行竣工驗收，但建位往往以各種理由拖延驗收。這種情況下，施工企業(yè)一定要按合同約定的方式將工程竣工報交建設(shè)單位，并注意收集已將工程竣工報告送達(dá)建設(shè)單位的證據(jù)。如果合同中對驗收方式和沒有約定或約定不明確，施工企業(yè)亦應(yīng)在工程竣工后及時將工程竣工報告送達(dá)建設(shè)單位，同應(yīng)書面要求建設(shè)單位在合理的期限內(nèi)進(jìn)行驗收。如此一來，即使建設(shè)單位故意拖延組織驗收工企業(yè)也可及時要求建設(shè)單位按約定支付工程款，同時也可避免因建設(shè)單位故意拖延組織驗導(dǎo)致工程實際竣工日期延誤。

③施工企業(yè)應(yīng)及時進(jìn)行工程價款結(jié)算。實踐中，不少建設(shè)單位以各種手段拖延工程結(jié)算確認(rèn)建設(shè)單位應(yīng)在什么期限內(nèi)確認(rèn)工程結(jié)算，現(xiàn)行法律法規(guī)并無相應(yīng)規(guī)定。《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十條規(guī)定：“當(dāng)事人約定，發(fā)包人收工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人 2 按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持。”該規(guī)定只適用于合同對工程價款結(jié)算期限定的情況，如果合同對工程價款結(jié)算期限沒有約定或約定不明確，施工企業(yè)則不能套用《解第二十條要求支付工程款，因此施工企業(yè)在簽訂合同時，一定要在合同中約定工程價款的結(jié)限明確約定。如果在簽訂合同時沒有明確約定工程價款的結(jié)算期限，事后應(yīng)補(bǔ)正或在向建設(shè)提交結(jié)算文件時，書面要求其在合理的期限內(nèi)對工程價款結(jié)算文件進(jìn)行確認(rèn)。

二、工程款被拖欠后要及時、靈活的動用法律手段進(jìn)行清收。

1、施工企業(yè)可通過行使建設(shè)工程價款的優(yōu)先受償權(quán)追償工程價款?！吨腥A人民共和國合法》第二百八十六條及《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》（以下簡稱復(fù)》）均明確了建設(shè)工程價款的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其它債權(quán)。那么施工企業(yè)又該如何地行使優(yōu)先受償權(quán)呢？筆者認(rèn)為應(yīng)該注意以下幾個方面的問題。

①要明確優(yōu)先受償?shù)墓こ虄r款的范圍。根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，享有優(yōu)先受償權(quán)的建筑工程價款承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費用，而不包括承包人因人違約所造成的損失。對因建設(shè)單位違約給施工企業(yè)所造成的損失，施工企業(yè)還應(yīng)采取行使受償權(quán)以外的其他方法來追償。

②要注意行使優(yōu)先受償權(quán)的程序。首先，施工企業(yè)在建設(shè)單位未按合同約定支付工程價款時催告建設(shè)單位在合理期限內(nèi)支付工程價款，這是行使優(yōu)先受償權(quán)的必經(jīng)程序。其次，經(jīng)催告設(shè)單位仍不支付工程價款的，施工企業(yè)可以與建設(shè)單位協(xié)商就建設(shè)工程折價，也可以直接申院就建設(shè)工程依法進(jìn)行拍賣，折價或拍賣所得價款優(yōu)先用于償付建設(shè)工程價款。這里要特別一下施工企業(yè)申請法院依法拍賣建設(shè)工程這種方法。該方法授權(quán)施工企業(yè)無需通過訴訟程序申請法院拍賣建設(shè)工程，但具體的操作程序目前尚無明文規(guī)定。參照有關(guān)執(zhí)行程序的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)先向法院提出申請，同時舉證證明優(yōu)先受償權(quán)的存在及優(yōu)先受償權(quán)已具備行使條件。收到申請后，會通知建設(shè)單位。如果建設(shè)單位在規(guī)定的期限內(nèi)提出異議，法院會駁回施工企申請，施工企業(yè)需另外提起確權(quán)之訴，待獲得生效的勝訴判決后，方能申請法院依法拍賣。③要注意優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為建設(shè)工程竣工之日或建設(shè)工程合同約定的竣工之日起6個逾期施工企業(yè)則不能行使優(yōu)先受償權(quán)，施工企業(yè)也就喪失了就工程價款先于抵押權(quán)和其他債償?shù)臋?quán)利。

④優(yōu)先受償權(quán)的例外情況。ⅰ、按照建設(shè)工程性質(zhì)不宜折價和拍賣的，施工企業(yè)不能行使優(yōu)償權(quán)。所謂按照建設(shè)工程性質(zhì)不宜折價和拍賣的建設(shè)工程，主要包括高速公路、政府辦公樓路橋梁等。ⅱ、如果建設(shè)工程為商品房，在竣工之前建設(shè)單位已已經(jīng)分別與消費者訂立房屋 3 合同，并且消費者已經(jīng)交付購買商品房的全部或者大部分款項，享有的優(yōu)先受償權(quán)不得對抗人，也就是說施工企業(yè)只能就消費者沒有購買或沒有支付全部或者大部分款項的商品房行使受償權(quán)。

2、施工企業(yè)可通過提起代位權(quán)訴訟清收拖欠的工程價款。在建設(shè)單位以其對外債權(quán)收不來了為由拒付工程價款時，施工企業(yè)可對建設(shè)單位的債務(wù)人(以下簡稱次債務(wù)人)直接提起代訴訟，要求次債務(wù)人就其對建設(shè)單位已到期的債務(wù)直接向施工企業(yè)進(jìn)行清償。施工企業(yè)在行位訴訟時要注意以下條件和程序：

①工程建設(shè)施工合同要合法有效，且施工企業(yè)與建設(shè)單位就建設(shè)工程已辦理完結(jié)算手續(xù)，建位確實拖欠施工企業(yè)工程價款。

②建設(shè)單位對次債務(wù)人的債權(quán)已經(jīng)到期，而建設(shè)單位怠于行使該到期債權(quán)，并且建設(shè)單位又工程價款。那么如何認(rèn)定建設(shè)單位怠于行使其到期債權(quán)呢？我國法律明確規(guī)定，建設(shè)單位不訟或仲裁的方式向次債務(wù)人主張其享有的金錢給付內(nèi)容的到期債權(quán)的，即視為建設(shè)單位怠于其到期債權(quán)。如果次債務(wù)人不認(rèn)為建設(shè)單位怠于行使其到期債權(quán)的，由次債務(wù)人承擔(dān)舉證責(zé)③施工企業(yè)提起代位權(quán)訴訟時，應(yīng)以次債務(wù)人為被告，可將建設(shè)單位列為第三人。次債務(wù)人其對建設(shè)單位的抗辯權(quán)向施工企業(yè)進(jìn)行主張。

④施工企業(yè)在提起代位權(quán)訴訟時，為保證日后判決的順利進(jìn)行，可申請法院對次債務(wù)人的財取保全措施。

⑤施工企業(yè)在提起代位權(quán)訴訟時，請求的數(shù)額應(yīng)以建設(shè)單位所欠工程價款或次債務(wù)人對建設(shè)所負(fù)債務(wù)為限，否則超過的部分不能夠在代位權(quán)訴訟中得到法院的支持。

3、施工企業(yè)可在執(zhí)行過程中強(qiáng)制執(zhí)行建設(shè)單位的到期債權(quán)來清收工程價款。目前，施業(yè)在建設(shè)單位拖欠工程價款時，往往直接以建設(shè)單位為被告直接提起訴訟，由法院判令建設(shè)償還拖欠的工程價款。如果建設(shè)單位無力償還，但其對外卻享有到期債權(quán)的話，施工企業(yè)除以按上面的方法另行提起代位權(quán)訴訟外，還可申請法院追加建設(shè)單位的債務(wù)人（以下簡稱次人）為案件被執(zhí)行人，要求次債務(wù)人就其對建設(shè)單位已到期的債務(wù)直接向施工企業(yè)進(jìn)行清償工企業(yè)在行使上述有權(quán)力時要注意以下事項：

①施工企業(yè)對建設(shè)單位的債權(quán)已經(jīng)法院生效的法律文書確定，并且施工企業(yè)已就該生效的法書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

②施工企業(yè)應(yīng)向法院書面提出對次債務(wù)人進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行的申請，法院在收到施工企業(yè)的書面后，會向建設(shè)單位和次債務(wù)人發(fā)出履行通知。

③次債務(wù)人對履行通知在指定期間內(nèi)提出異議的，法院將不再對次債務(wù)人進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行，對務(wù)人的異議也不進(jìn)行實質(zhì)審查。如果次債務(wù)人僅對履行通知提出部分異議，法院可對其無異債務(wù)部分進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

④建設(shè)單位在收到法院的履行通知后，放棄對次債務(wù)人的債務(wù)或延續(xù)次債務(wù)人的履行期限的無效，施工企業(yè)可申請法院對次債務(wù)人進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。⑤法院不得對次債務(wù)人的到期債權(quán)進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

以上內(nèi)容系筆者個人的心得體會，如有不足之處，請讀者不吝賜教。總之，只要施工企業(yè)在過程中嚴(yán)加防范，聘請法律專業(yè)人員對施工過程進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督，靈活應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)種問題，就一定能取得良好的效果。

第四篇：施工企業(yè)如何應(yīng)對拖欠工程款

來源：山東同濟(jì)律師事務(wù)所

隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，我國建設(shè)項目工程數(shù)量急增，但由于我國的立法框架對工程款問題的調(diào)控比較薄弱，以及社會誠信體制不健全，行政執(zhí)法不到位等問題的存在，使得現(xiàn)階段建設(shè)單位以各種手段拖欠工程款的現(xiàn)象愈演愈烈，不但加重了施工企業(yè)的負(fù)擔(dān)，也極大的破壞了社會的穩(wěn)定與發(fā)展?，F(xiàn)筆者結(jié)合本人辦理相關(guān)案件的體會，就施工企業(yè)如何應(yīng)對拖欠工程款進(jìn)行探討。

一、減少產(chǎn)生拖欠工程款的風(fēng)險。、施工企業(yè)在簽訂建設(shè)施工合同時應(yīng)盡量完善合同條款。現(xiàn)階段決大多數(shù)施工企業(yè)與建設(shè)單位在簽訂合同時都使用建設(shè)部和國家工商行政管理局制定的《建設(shè)工程施工合同》（GF-1999-0201）格式范本，該示范文本的合同條款格式嚴(yán)謹(jǐn)，能夠最大限度保護(hù)施工單位的合法權(quán)益。在此需要特別指出的是，對于該合同中的專用條款，雙方均要認(rèn)真詳細(xì)的填寫，不要留有空白；對于不需要填寫的地方，要刪除或?qū)憽盁o”；工程有指定負(fù)責(zé)人的，應(yīng)讓指定的負(fù)責(zé)人本人在合同上簽字，并明確其權(quán)利義務(wù)；對于合同中不完善的地方，雙方要及時簽訂書面的補(bǔ)充協(xié)議等?？傊?，施工企業(yè)要嚴(yán)把合同簽訂關(guān)，從源頭上進(jìn)行防范。、施工企業(yè)要確保簽訂的施工合同合法有效?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：

（一）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費用的，應(yīng)予支持；

（二）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持?！币虼耍┕ず贤行c否對施工企業(yè)日后能否順利結(jié)算工程款具有十分重要的作用，所以，施工企業(yè)不能因為急于承攬工程而進(jìn)行違法操作，否則最終吃虧的只能是施工企業(yè)。、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條的規(guī)定：“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程款的根據(jù)?！币虼?，施工企業(yè)與建設(shè)單位簽訂合同后，按規(guī)定要求備案的合同要及時進(jìn)行備案；合同備案后，如果雙方對合同有所變更與補(bǔ)充，應(yīng)當(dāng)及時辦理變更備案。

4、簽訂合同時，施工企業(yè)要盡可能讓建設(shè)單位提供按期付款的擔(dān)保。目前國內(nèi)施工企業(yè)之間競爭激烈，建設(shè)施工市場尚屬于賣方市場，大部分施工企業(yè)為能承攬到工程，根本不想也不敢要求建設(shè)單位提供按期付款的擔(dān)保。但是，從減少拖欠工程款風(fēng)險的角度來說，施工企業(yè)應(yīng)盡可能地要求建設(shè)單位對應(yīng)付的工程價款提供擔(dān)保，尤其是墊資工程更應(yīng)當(dāng)要求建設(shè)單位提供按期付款的擔(dān)保，如此一來，一旦建設(shè)單位拖欠工程價款，施工企業(yè)還可用擔(dān)保的財產(chǎn)或向擔(dān)保人主張權(quán)利的方式來清收工程款，以達(dá)到降低被拖欠工程款風(fēng)險的目的。、合同簽訂后，施工企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按合同約定和法律規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)。由于合同約定的內(nèi)容多種多樣，施工企業(yè)按合同約定和法律規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)時要注意的事項頗多，這里只就一些常見的問題提出建議。

①工程在施工過程中，建設(shè)單位不按約定支付工程進(jìn)度款的情況屢見不鮮，施工企業(yè)遇到這種情況通常都會順延工期，但由于現(xiàn)行法律對何種情況可以順延工期沒有明確規(guī)定，各地法院在審判實踐中缺乏統(tǒng)一操作規(guī)定，因此施工企業(yè)因建設(shè)單位不按約支付工程進(jìn)度款而順延工期的行為有時得不到法院的支持，反而會因為工程逾期被建設(shè)單位要求逾期賠償。所以，如果施工企業(yè)要順延工期，一定要按合同上約定的方式提出順延工期請求，如果合同沒有約定，施工企業(yè)應(yīng)及時發(fā)出書面催告，辦理順延工期簽證，以便糾紛發(fā)生時掌握主動。

②施工企業(yè)應(yīng)及時向建設(shè)單位提交工程竣工報告，要求建設(shè)單位進(jìn)行驗收?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定：“當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：

（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；

（二）承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；

（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為竣工日期。”眼下，施工企業(yè)在工程竣工后，都會通知建設(shè)單位進(jìn)行竣工驗收，但建設(shè)單位往往以各種理由拖延驗收。這種情況下，施工企業(yè)一定要按合同約定的方式將工程竣工報告送交建設(shè)單位，并注意收集已將工程竣工報告送達(dá)建設(shè)單位的證據(jù)。如果合同中對驗收方式和日期沒有約定或約定不明確，施工企業(yè)亦應(yīng)在工程竣工后及時將工程竣工報告送達(dá)建設(shè)單位，同時還應(yīng)書面要求建設(shè)單位在合理的期限內(nèi)進(jìn)行驗收。如此一來，即使建設(shè)單位故意拖延組織驗收，施工企業(yè)也可及時要求建設(shè)單位按約定支付工程款，同時也可避免因建設(shè)單位故意拖延組織驗收而導(dǎo)致工程實際竣工日期延誤。

③施工企業(yè)應(yīng)及時進(jìn)行工程價款結(jié)算。實踐中，不少建設(shè)單位以各種手段拖延工程結(jié)算確認(rèn)，而建設(shè)單位應(yīng)在什么期限內(nèi)確認(rèn)工程結(jié)算，現(xiàn)行法律法規(guī)并無相應(yīng)規(guī)定。《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十條規(guī)定：“當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持。”該規(guī)定只適用于合同對工程價款結(jié)算期限有約定的情況，如果合同對工程價款結(jié)算期限沒有約定或約定不明確，施工企業(yè)則不能套用《解釋》第二十條要求支付工程款，因此施工企業(yè)在簽訂合同時，一定要在合同中約定工程價款的結(jié)算期限明確約定。如果在簽訂合同時沒有明確約定工程價款的結(jié)算期限，事后應(yīng)補(bǔ)正或在向建設(shè)單位提交結(jié)算文件時，書面要求其在合理的期限內(nèi)對工程價款結(jié)算文件進(jìn)行確認(rèn)。

二、工程款被拖欠后要及時、靈活的動用法律手段進(jìn)行清收。、施工企業(yè)可通過行使建設(shè)工程價款的優(yōu)先受償權(quán)追償工程價款?！吨腥A人民共和國合同法》第二百八十六條及《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》（以下簡稱《批復(fù)》）均明確了建設(shè)工程價款的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其它債權(quán)。那么施工企業(yè)又該如何正確地行使優(yōu)先受償權(quán)呢？筆者認(rèn)為應(yīng)該注意以下幾個方面的問題。

①要明確優(yōu)先受償?shù)墓こ虄r款的范圍。根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定，享有優(yōu)先受償權(quán)的建筑工程價款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費用，而不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。對因建設(shè)單位違約給施工企業(yè)所造成的損失，施工企業(yè)還應(yīng)采取行使優(yōu)先受償權(quán)以外的其他方法來追償。

②要注意行使優(yōu)先受償權(quán)的程序。首先，施工企業(yè)在建設(shè)單位未按合同約定支付工程價款時，應(yīng)催告建設(shè)單位在合理期限內(nèi)支付工程價款，這是行使優(yōu)先受償權(quán)的必經(jīng)程序。其次，經(jīng)催告后建設(shè)單位仍不支付工程價款的，施工企業(yè)可以與建設(shè)單位協(xié)商就建設(shè)工程折價，也可以直接申請法院就建設(shè)工程依法進(jìn)行拍賣，折價或拍賣所得價款優(yōu)先用于償付建設(shè)工程價款。這里要特別闡述一下施工企業(yè)申請法院依法拍賣建設(shè)工程這種方法。該方法授權(quán)施工企業(yè)無需通過訴訟程序即可申請法院拍賣建設(shè)工程，但具體的操作程序目前尚無明文規(guī)定。參照有關(guān)執(zhí)行程序的規(guī)定，施工企業(yè)應(yīng)先向法院提出申請，同時舉證證明優(yōu)先受償權(quán)的存在及優(yōu)先受償權(quán)已具備行使條件。法院收到申請后，會通知建設(shè)單位。如果建設(shè)單位在規(guī)定的期限內(nèi)提出異議，法院會駁回施工企業(yè)的申請，施工企業(yè)需另外提起確權(quán)之訴，待獲得生效的勝訴判決后，方能申請法院依法拍賣。

③要注意優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為建設(shè)工程竣工之日或建設(shè)工程合同約定的竣工之日起6個月。逾期施工企業(yè)則不能行使優(yōu)先受償權(quán)，施工企業(yè)也就喪失了就工程價款先于抵押權(quán)和其他債權(quán)受償?shù)臋?quán)利。

④優(yōu)先受償權(quán)的例外情況。ⅰ、按照建設(shè)工程性質(zhì)不宜折價和拍賣的，施工企業(yè)不能行使優(yōu)先受償權(quán)。所謂按照建設(shè)工程性質(zhì)不宜折價和拍賣的建設(shè)工程，主要包括高速公路、政府辦公樓、鐵路橋梁等。ⅱ、如果建設(shè)工程為商品房，在竣工之前建設(shè)單位已已經(jīng)分別與消費者訂立房屋買賣合同，并且消費者已經(jīng)交付購買商品房的全部或者大部分款項，享有的優(yōu)先受償權(quán)不得對抗買受人，也就是說施工企業(yè)只能就消費者沒有購買或沒有支付全部或者大部分款項的商品房行使優(yōu)先受償權(quán)。、施工企業(yè)可通過提起代位權(quán)訴訟清收拖欠的工程價款。在建設(shè)單位以其對外債權(quán)收不回來了為由拒付工程價款時，施工企業(yè)可對建設(shè)單位的債務(wù)人(以下簡稱次債務(wù)人)直接提起代位權(quán)訴訟，要求次債務(wù)人就其對建設(shè)單位已到期的債務(wù)直接向施工企業(yè)進(jìn)行清償。施工企業(yè)在行使代位訴訟時要注意以下條件和程序：

①工程建設(shè)施工合同要合法有效，且施工企業(yè)與建設(shè)單位就建設(shè)工程已辦理完結(jié)算手續(xù)，建設(shè)單位確實拖欠施工企業(yè)工程價款。

②建設(shè)單位對次債務(wù)人的債權(quán)已經(jīng)到期，而建設(shè)單位怠于行使該到期債權(quán)，并且建設(shè)單位又拒付工程價款。那么如何認(rèn)定建設(shè)單位怠于行使其到期債權(quán)呢？我國法律明確規(guī)定，建設(shè)單位不以訴訟或仲裁的方式向次債務(wù)人主張其享有的金錢給付內(nèi)容的到期債權(quán)的，即視為建設(shè)單位怠于行使其到期債權(quán)。如果次債務(wù)人不認(rèn)為建設(shè)單位怠于行使其到期債權(quán)的，由次債務(wù)人承擔(dān)舉證責(zé)任。

③施工企業(yè)提起代位權(quán)訴訟時，應(yīng)以次債務(wù)人為被告，可將建設(shè)單位列為第三人。次債務(wù)人可就其對建設(shè)單位的抗辯權(quán)向施工企業(yè)進(jìn)行主張。

施工企業(yè)在提起代位權(quán)訴訟時，為保證日后判決的順利進(jìn)行，可申請法院對次債務(wù)人的財產(chǎn)采取保全措施。

⑤施工企業(yè)在提起代位權(quán)訴訟時，請求的數(shù)額應(yīng)以建設(shè)單位所欠工程價款或次債務(wù)人對建設(shè)單位所負(fù)債務(wù)為限，否則超過的部分不能夠在代位權(quán)訴訟中得到法院的支持。、施工企業(yè)可在執(zhí)行過程中強(qiáng)制執(zhí)行建設(shè)單位的到期債權(quán)來清收工程價款。目前，施工企業(yè)在建設(shè)單位拖欠工程價款時，往往直接以建設(shè)單位為被告直接提起訴訟，由法院判令建設(shè)單位償還拖欠的工程價款。如果建設(shè)單位無力償還，但其對外卻享有到期債權(quán)的話，施工企業(yè)除了可以按上面的方法另行提起代位權(quán)訴訟外，還可申請法院追加建設(shè)單位的債務(wù)人（以下簡稱次債務(wù)人）為案件被執(zhí)行人，要求次債務(wù)人就其對建設(shè)單位已到期的債務(wù)直接向施工企業(yè)進(jìn)行清償。施工企業(yè)在行使上述有權(quán)力時要注意以下事項：

①施工企業(yè)對建設(shè)單位的債權(quán)已經(jīng)法院生效的法律文書確定，并且施工企業(yè)已就該生效的法律文書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

②施工企業(yè)應(yīng)向法院書面提出對次債務(wù)人進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行的申請，法院在收到施工企業(yè)的書面申請后，會向建設(shè)單位和次債務(wù)人發(fā)出履行通知。

③次債務(wù)人對履行通知在指定期間內(nèi)提出異議的，法院將不再對次債務(wù)人進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行，對次債務(wù)人的異議也不進(jìn)行實質(zhì)審查。如果次債務(wù)人僅對履行通知提出部分異議，法院可對其無異議的債務(wù)部分進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

④建設(shè)單位在收到法院的履行通知后，放棄對次債務(wù)人的債務(wù)或延續(xù)次債務(wù)人的履行期限的行為無效，施工企業(yè)可申請法院對次債務(wù)人進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

⑤法院不得對次債務(wù)人的到期債權(quán)進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

以上內(nèi)容系筆者個人的心得體會，如有不足之處，請讀者不吝賜教?？傊?，只要施工企業(yè)在施工過程中嚴(yán)加防范，聘請法律專業(yè)人員對施工過程進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督，靈活應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的各種問題，就一定能取得良好的效果。

第五篇：如何解決工程款拖欠問題

想學(xué)法律？找律師？請上 http://hao.lawtime.cn

如何解決工程款拖欠問題

工程建筑施工周期長，工程資金量大。因此資金周轉(zhuǎn)經(jīng)常是工程建筑過程中遇到的問題，特別是拖欠工程款的事情更是屢見不鮮，而拖欠工程款的直接受害者是作為社會弱勢群體的農(nóng)民工朋友。關(guān)注農(nóng)民工工資，解決工資拖欠問題正日漸得到國家的關(guān)注。那么應(yīng)該如何來解決拖欠工程款的問題呢?

一、拖欠工程款的原因

1.工程原因

在一個工程項目建設(shè)中，從政府審批到建設(shè)單位發(fā)包，從勘察、設(shè)計、施工單位承包到建設(shè)單位驗收，構(gòu)成一條前后銜接的鏈條，其中任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生意外，都可能造成工程款拖欠。

(1)政府審批

政府有關(guān)部門對建設(shè)項目的審批，不僅包括建設(shè)項目的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的評估，而且包括項目的投資能力的審核，如果對項目投資能力審查不嚴(yán)，就會造成投資不到位，造成拖欠工程款的源頭。在拖欠工程款的中，有85%以上源于資金先天不足或概算批準(zhǔn)后追加項目投資而形成的拖欠。

(2)建設(shè)單位

有的建設(shè)單位在資金不足、融資渠道還未落實的情況下，便盲目上馬。有的建設(shè)單位甚至先上馬，后籌資。還有的建設(shè)單位在項目審批后，隨意增加預(yù)算，擴(kuò)大工程規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。有的建設(shè)單位甚至存在“欠款出效益”的錯誤思想，不守信用，利用勘察、設(shè)計、施工單位同業(yè)競爭激烈、僧多粥少、饑不擇食的心理，搞帶資承包，墊資施工，故意拖欠工程款，甚至故意結(jié)算后不及時償還欠款。

(3)施工單位

有法律問題，上法律快車http://004km.cn

勘察、設(shè)計、施工企業(yè)競爭激烈，有的單位饑不擇食，只要能拿下項目，什么條件都答應(yīng);有的甚至主動帶資承包、墊資施工。大多數(shù)單位自我保護(hù)意識不強(qiáng)，缺乏信用風(fēng)險意識，在簽訂和執(zhí)行合同中不善于應(yīng)用法律手段維護(hù)自己的合法權(quán)益，少數(shù)單位執(zhí)行合同不力，工程質(zhì)量不合格或延誤工期，為建設(shè)單位找到了拖欠的理由。

2.市場原因

(1)建筑市場的供過于求

隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐的加快，越來越多的企業(yè)和從業(yè)人員涌入到建筑市場中來，加上農(nóng)村施工隊伍的迅速發(fā)展，使本來就供過于求的建筑市場競爭更加激烈，惡性競爭的現(xiàn)象也是屢屢發(fā)生。業(yè)主與施工企業(yè)間已經(jīng)失去了本應(yīng)有的平等地位，一些業(yè)主往往在合同中附加一些不平等條款。施工企業(yè)自是有苦說不出，就是東挪西借墊資承包也要做下去，因為沒有工程就沒有盈利，企業(yè)也就無法生存下去。所以施工企業(yè)就會冒著極大的風(fēng)險尋求企業(yè)的生存之路，這就為以后的拖欠工程款埋下了隱患。

(2)政府投資建設(shè)過于盲目，不切實際

現(xiàn)在拖欠的1756億元工程款當(dāng)中，政府項目拖欠占了36.7%。政府拖欠的最主要的項目一個是市政工程，拖欠款大概是265億元;第二個是教育工程，這方面拖欠總額是155億元;第三個是交通工程，拖欠總額是122億元?？梢娬椖客锨饭こ炭瞵F(xiàn)象已經(jīng)十分嚴(yán)重，成了我國工程拖欠款的重要組成部分。

(3)建筑企業(yè)法制觀念薄弱，合同簽訂與管理存在問題一些建筑企業(yè)雖然知道拖欠款可以靠法律來解決，但在實際遇到問題時并不愿意訴諸于法律，一是怕引起糾紛影響與業(yè)主的關(guān)系及在其他業(yè)主心中的企業(yè)形象，二是打官司需要牽扯到大量的人力和財力，耗費時間比較長，且即使勝訴也不一定能夠順利的執(zhí)行。而相關(guān)法律的不健全及其適應(yīng)性不強(qiáng)也給一些業(yè)主制造了鉆空子的機(jī)會，給通過法律途徑解決糾紛制造了困難。同時企業(yè)中負(fù)責(zé)簽約的人員大多不具備相關(guān)的法律知識，對合同缺乏周密細(xì)致的考慮，僅僅以爭得工程為目的，為以后合同的實施埋下了隱患，也給最終通過法律途徑解決糾紛制造了困難。在合同管理的過程中，一些企業(yè)并沒有指派專人負(fù)責(zé)，以至于沒有及時的發(fā)現(xiàn)業(yè)主的違約行為，也沒有詳細(xì)的記錄，也就失去了索取工程款時有力的書面證據(jù)。

有法律問題，上法律快車http://004km.cn

(4)信用體系不健全，誠信意識薄弱

信用是社會運行的基礎(chǔ)，也是企業(yè)發(fā)展的最基本的要求，在建設(shè)領(lǐng)域里誠信經(jīng)營更是顯得無比重要。但由于我國的市場經(jīng)濟(jì)發(fā)育不完善，信用經(jīng)濟(jì)發(fā)展較晚，以信用關(guān)系為紐帶的工程擔(dān)保制度還未形成，建筑企業(yè)缺乏基本的信用意識和信用道德觀念。加上國家的信用體系還很不完善，相關(guān)的法律法規(guī)和失信懲罰機(jī)制不健全，導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)營行為得不到有效的監(jiān)督和控制，市場交易秩序混亂，“拖欠有理，拖欠有利”的風(fēng)氣在建設(shè)領(lǐng)域盛行，少數(shù)企業(yè)甚至將拖欠工程款作為一種經(jīng)營的手段，丟失誠信，棄合同于不顧，在拖欠之路上越走越遠(yuǎn)。

二、解決拖欠工程款問題的對策

1.行政措施

(1)資金審查

政府有關(guān)部門應(yīng)對建設(shè)單位上報的項目進(jìn)行嚴(yán)格審查，尤其是投資能力的審查，嚴(yán)格執(zhí)行先落實資金，后上項目的原則，嚴(yán)格審查上報項目的資金落實情況。資金不落實不審批，對抽逃資金的要追究法律責(zé)任，審批后增加概算擴(kuò)大工程規(guī)模的責(zé)令補(bǔ)充資金或停止擴(kuò)大規(guī)模。因主管部門審查不詳，導(dǎo)致不良后果的，也要追究主管部門和主辦人員的行政責(zé)任。

(2)項目審批

據(jù)報道，1998年在國家財政部門審核的23320個投資項目，審核投資資金額為759億元，核減不合理支出88億元，審減率為11%。因此政府有關(guān)部門對建設(shè)單位擬建項目的可行性研究報告，一定要嚴(yán)格遵守審批、審核程序，并委托在關(guān)咨詢公司進(jìn)行評估、審計，然后按行政程序?qū)徟?，重大項目還可聘請國內(nèi)外專家咨詢。從而，避免出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)及其他問題。

有法律問題，上法律快車http://004km.cn/