第一篇：2012一級機電模擬試卷(唐瓊)

全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試用書

《機電工程管理與實務》 2012年網上增值服務（5）

一、單項選擇題（共20題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意。錯選，本題不得分）

1.電站鍋爐鋼架的立柱通常采用寬翼緣（）。

A.工字鋼 B.T型鋼 C.H型鋼 D.圓鋼 2.揚程是（）的性能參數。

A.風機

B.泵

C.壓縮機

D.壓氣機 3.地下管線工程測量必須（），測量出起、止及相關部位的標高。

A.在管道敷設前

B.回填前

C.管道敷設過程中

D.回填后 4.在卷揚機的使用中，如果實際使用的鋼絲繩的直徑與卷揚機銘牌上標明的直徑不同時，必須進行（）校核。

A.容繩量 B.工作速度 C.卷筒強度 D.額定牽引拉力 5.用焊接檢驗尺對焊縫進行測量的檢驗項目不包括（）。

A.余高 B.焊瘤 C.凹陷 D.咬邊

6.在成套配電裝置柜體安裝中，柜、屏、箱、盤安裝垂直度允許偏差為（）。

A.1‰

B.1.5‰

C.2.0 ‰

D.2.5‰ 7.蒸汽管道每段管道的最高點要設置（）。

A.補償器

B.防震裝置

C.排水裝置

D.放氣裝置

8.罐壁環(huán)縫手工焊接控制焊接變形的工藝措施是：焊工應均勻分布，并（）。

A.沿同一方向施焊 B.對稱施焊

C.采用跳焊法焊接 D.采用分段退焊法焊接 9.鍋爐受熱面組件吊裝的一般原則是（）。

A.先下后上，先兩側后中間 B.先上后下，先中間后兩側 C.先上后下，先兩側后中間 D.先下后上，先兩側后中間

10.“鋼材表面已發(fā)生銹蝕且部分氧化皮已經剝落”屬于鋼材表面銹蝕等級的（）級。

A.A B.B C.C D.D 11.利用不同材料的特性、具有較長使用壽命的防腐方法是（）保護法。

A.涂料

B.金屬涂層 C.電化學 D.襯里 12.動態(tài)工業(yè)爐內襯施工完畢后，應（）

A.及時進行烘爐

B.及時組織相關人員驗收 C.及時進行下道工序

D.進行無負荷試運轉

13.建筑管道工程一般施工程序是：施工準備→配合土建預留、預埋→管道支架制作→附件檢驗→管道安裝→（）→竣工驗收。

A．系統(tǒng)清洗 →管道系統(tǒng)試驗→防腐絕熱 B．管道系統(tǒng)試驗→系統(tǒng)清洗→防腐絕熱 C．管道系統(tǒng)試驗→防腐絕熱→系統(tǒng)清洗 D．防腐絕熱→系統(tǒng)清洗→管道系統(tǒng)試驗

14.消防工程現場檢查主要是核查（）是否符合經審核批準的消防設計。

A．測試的結果

B．有關書面資料

C．工程實體

D．工藝設備和儀表 15.鉑溫度傳感器至現場控制器之間的連接應符合設計要求，其接線電阻應小于（）。

A．1Ω B.2Ω C.3Ω D.4Ω

16.電梯井道內應設置永久性電氣照明，其照明電壓宜采用（）。

A.12V B.36V C.110V D.220V 17.臨時用電的用戶，對不具備安裝計量裝置條件的，可按其（）計收電費。

A.用電容量、使用時間、市場電價

B.用電容量、使用時間、規(guī)定電價

C.最大容量、使用時間、規(guī)定電價

D.用電容量、工作時間、市場電價 18.取得《特種設備安裝改造維修許可證》（）及以上許可資格的單位，允許從事壓力容器安裝工作。

A．1級 B．2級 C．3級 D．4級

19.雖然檢測測定達不到設計要求，但經原設計單位核算認可能滿足結構安全和使用功能的檢驗項目可判定為（）。

A.驗收通過 B.讓步接受 C.協(xié)商通過 D.試用鑒定 20.冶金冷軋工程生產能力（）萬t的，界定為大型工程。

A.≥60 B.＞60 C.≥80 D.＞80

二、多項選擇題（共10題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）1.在機電安裝工程中常用的鋼管有（）等。

A.無縫不銹鋼管 B.螺旋縫鋼管 C.低壓無縫鋼管 D.高壓無縫鋼管 E.焊接鋼管 2.光學水準儀在機電設備安裝中主要用于（）等

A.立柱垂直度的控制

B.設備安裝標高的控制

C.大型設備沉降觀察

D.標高基準點的測設

E.縱橫中心線偏差的控制

3.預埋地腳螺栓驗收時，其（）應符合施工圖的要求

A.預埋方式

B.墊鐵預留空間

C.位置

D.標高

E.露出基礎的長度 4.吹洗方法應根據對管道的（）確定。

A．設計要求

B．施工要求

C．使用要求

D．工作介質

E．管道內臟污程度

5.自動化儀表的取源部件安裝完畢后，應隨同（）進行壓力試驗。

A.工藝設備 B.工藝管道 C.儀表設備 D.控制儀表 E.顯示儀表

6.烘爐階段的主要工作內容包括（）

A.烘爐計劃的制定

B.烘爐工機具的準備

C.烘爐期間按計劃進行的配合施工

D.緊急預案的制定與實施

E.嚴格烘爐期間的監(jiān)控檢查工作

7.所謂空氣調節(jié)，就是采用專用設備對空氣進行處理，為室內或密閉空間制造人工環(huán)境，使其空氣的（）達到生活或生產所需的要求。

A.溫度

B.濕度

C.流速

D.密度 E.潔凈度

8.屬于消防工程專用產品有報警閥組（）和水泵接合器等。

A.自動噴水滅火系統(tǒng)的噴頭 B.水流指示器 C.消防水泵

D.壓力表 E.減壓閥

9.用戶申請用電時，應向供電企業(yè)提供用電工程項目批準的文件及有關的用電資料包括：用電地點、用電負荷、保安電力、（）等，并依照供電企業(yè)規(guī)定的格式如實填寫用電申請書 及辦理所需手續(xù)。

A.電力用途

B.用電性質

C.用電路徑

D.用電規(guī)劃

E.用電設備清單 10.單位工程控制資料檢查記錄填寫的主要內容包括（）等。

A.圖紙會審、設計變更和協(xié)商記錄

B.材料合格證及檢驗試驗報告 C.隱蔽工程記錄、試運轉記錄 D.質量事故處理記錄 E.安全事故隱患處理記錄

三、案例分析題（共120分，前3題每題20分，后2題每題30分；請根據背景材料，按要求作答）

【案例1】

某大型涉外投資擬建工程項目，由外方出資85%，中國方出資15%，總投資為1800萬美元，該項目包括15個單項工程，并含有特種設備。由于工期緊，招標過程很短，從發(fā)招標文件到收投標文件僅10天時間。招標圖紙設計較粗，沒有施工詳圖，工程量表由業(yè)主提出目錄，工作量由投標人計算并報單價，最終評標核定總價。

合同采用固定總價合同形式，要求報價中的材料價格調整獨立計算。共有10家中國公司參加投標，第一次收到投標文件后，發(fā)現各企業(yè)都用國內的概預算定額分項和計算價格，未按照招標文件要求報出完全單價，也未按招標文件的要求編制投標文件，使投標文件的分析十分困難。故業(yè)主退回投標文件，要求重新報價。這時有5家退出競爭。這樣經過四次反復退回投標文件重新做投標報價，才勉強符合要求。業(yè)主A方最終決定我國某承包公司B（以下簡稱B方）中標。

本工程采用固定總價合同，合同總價為1751.8萬元人民幣（其中包括不可預見風險費120.0萬元）。本工程合同條件選擇是在投標報價之后，由A方與B方議定。A方堅持用ICE，即英國土木工程師學會頒布的標準土木工程施工合同文本；而B方堅持使用我國的示范文本。A方認為示范文本不完備，不符合國際慣例，可執(zhí)行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的內容，增加了示范文本的幾個條款。2005年6月23日A方提出合同條件，6月24日雙方簽訂合同。

工程結束時雙方結算時出現差異，主要差異是：

(1)由于招標圖紙較粗略，A方在招標文件中沒給出工作量，由B方計算工程量，而B方計算的數字都很低。如：由于缺少施工詳圖，承包商報價時預算402t鋼筋，而按后來頒發(fā)的詳細的施工圖核算應為約720t。施工中，由于工程變更又增加了290t，即整個實際用量約1010t。由于為固定總價合同，A方認為詳細的施工圖用量與B方報價之差318t，合計價格100多萬元是B方報價的失誤，或為獲得工程而作出的讓步，在任何情況下不予補償。

(2)在工程施工中B方現場人員發(fā)現缺少設備基礎安裝圖紙，審查報價發(fā)現漏報了該基礎價格約30萬人民幣。分析責任時，B方的預算員堅持認為，在招標文件中A方漏發(fā)了基礎圖，而A方代表堅持是B方的預算師把基礎圖弄丟了。由于采用固定總價合同，B方最終應承擔損失。

問題：

(1)本工程采用固定總價合同的方式是否合理？為什么？

(2)招標文件圖紙資料不全導致報價不準是哪一方的責任？為什么？(3)招標人在本次招投標工作中存在哪些不妥之處？(4)投標人如何避免廢標？

(5)特種設備開工前應辦理什么手續(xù)？

【案例2】 某施工單位承包了一機電安裝工程項目，工程內容包括工藝熱力管道安裝和一座鋼結構框架的安裝。合同規(guī)定，鋼材等主要材料由業(yè)主供應。施工單位安排由該單位的甲乙兩個施工隊分別承擔施工任務。施工中發(fā)生如下事件：

事件一：在工程中期質量進度大檢查中發(fā)現，承擔鋼結構安裝的乙隊進度嚴重滯后，且存在材料、配件錯用情況。乙隊作業(yè)人員說，乙隊進場較晚，領料時只領取了項目部庫存所剩的與鋼結構施工有關的型鋼和配件，發(fā)現規(guī)格型號不全，但材料庫已經沒有余料。材料員說，材料已經被甲隊提前領走了。檢查到甲隊時，發(fā)現管架安裝現場有大量剩余材料。于是項目部將甲隊的剩余材料調劑到乙隊，乙隊的材料仍有缺口，處于半停工狀態(tài)。乙隊為趕上進度，使用了甲隊剩下的無標示配件和螺栓，導致使用材料和配件不符合設計要求。經查，甲乙兩隊都沒有向項目部報送材料計劃。

事件二：工藝熱力管道焊接完成、水壓試驗前進行檢查發(fā)現，管道的主材沒有生產廠家的材質證明和出廠合格證，也沒有進行過其他檢驗和試驗的記錄。據查，材料進場時就發(fā)現質量證明文件不全，但業(yè)主單位材料負責人表示，材料質量由建設單位負責，先施工，資料后補。

問題：

(1)施工單位對進場材料應進行什么工作？該項工作主要包括哪些內容？(2)對于建設單位供應的鋼管沒有質量證明書就直接施工是否正確？施工單位應如何處理？

(3)如果這批鋼管必須立即投入使用，施工 單位應如何處理？

(4)施工單位甲乙兩個施工隊在處理使用中存在什么問題？應該怎么做？(5)簡述工業(yè)管道安裝工程敷設及安裝之后的施工程序。

【案例3】

某施工單位參加汽輪機廠建設工程的投標，有關人員根據招投標文件和有關資料，對人工、材料、機械、現場管理人員的人工費、固定資產使用費、臨時設施費、工程保修費、二次搬運費等成本進行了分析，根據施工圖編制了合理的技術標書和經濟標書，結果中標。中標以后，經施工單位成本控制中心通過對施工用的原材料、輔助材料、燃料和動力、外協(xié)加工費、計件工資下的生產工人工資、管理費中的辦公費、差旅費、折舊費、管理人員工資等費用的測算，在確保企業(yè)投標時確定的利潤的基礎上，下達給項目部考核成本為1500萬元，根據內部簽訂的承包合同，成本降低率為5%。項目部通過對機械和人工窩工、施工方案不合理、非生產人員比重大等造成的成本失控的諸多因素進行分析，測算人工費可降低2%、材料費降低4.7%、機械費降低5%、其他直接費降低10%、間接費降低10%，該項目部進行了成本管理，最終圓滿完成了目標成本計劃。

問題：

(1)簡述機電工程項目成本的構成內容。背景中的固定資產使用費、臨時設施費、工程保修費、二次搬動費分別是什么成本？

(2)背景中，施工用的原材料、輔助材料、燃料和動力、外協(xié)加工費、計件工資下的生產工人工資、管理費中的辦公費、差旅費、折舊費、管理人員工資，哪些屬于固定成本？哪些屬于變動成本？在施工項目成本失控的諸多因素中，機械和人工窩工、施工方案不合理、非生產人員比重大三項造成的成本分別是什么成本？

(3)若背景中人工費占計劃成本的10%、材料費占60%、機械費占15%、其他直接費用占 5%、間接費占10%。計算項目計劃目標成本是多少？總共成本降低額為多少？

(4)機電工程的成本管理一般需要哪些步驟?(5)電站汽輪機系統(tǒng)主要由哪幾部分組成？

【案例4】

某安裝工程公司承擔某機場油庫工程，合同約定2010年3月開工，當年9月竣工。施工使用的主要設備為10臺電焊機、2臺空氣壓縮機、1臺剪板機等，為此，項目部編制了臨時用電施工組織設計。為了保證現場安全，在用電方面采取以下措施：手持式砂輪機（額定電壓為220V）等Ⅱ類移動電器采用的閘刀開關及其熔絲要和其對應的電器功率相適應；2臺空壓機由于不同時使用，將其并聯(lián)連接，共用一個帶有過流保護的自動空氣開關保護；在油罐內作業(yè)使用電壓為36V的行燈照明，且有金屬保護罩。

為了保證在罐內有限空間的作業(yè)安全，安全措施主要為：

(1)關閉所有與有限空間相連的可燃、有毒有害介質的閥門，且在作業(yè)前進行檢查；(2)有限空間的出、入口暢通；

(3)配備一定數量的防毒面具、呼吸器等；(4)采取自然通風，必要時強制通風。

罐區(qū)主體工程于6月完成，由于消防泵房內的消防泵供貨合同定于8月份交貨，因此，截至7月底，消防系統(tǒng)的工程除了消防泵未安裝外，其余報警裝置已調試完，消防管線試壓合格。業(yè)主分析油品價格上漲，為保證年度效益，決定8月1日罐區(qū)首先投入使用。為了保證安全，購買一批MFZ4型干粉消防器材放在罐區(qū)作為火災應急使用。問題：

(1)在什么情況下，應編制臨時用電施工組織設計？臨時用電的準用程序是什么？(2)該項目部制定的用電措施對否？并說明理由。

(3)進入有限空間作業(yè)的安全措施有無錯誤或遺漏，請說明和給予補充。(4)業(yè)主在給罐區(qū)配備一批滅火器后可否讓罐區(qū)首先投入使用，為什么？

【案例5】

某機電安裝工程公司承接一汽車廠重型壓力機車間機電設備安裝工程，工程內容包括設備監(jiān)造，壓機的就位安裝、壓力管道安裝、自動控制工程、電氣工程和單機試運行等。其中壓機最高22.5m，單件最重為105t。合同工期為4個月。合同約定，工期每推遲一天罰10000元，提前一天獎勵5000元。

該公司項目部承接工程進行分析，工程重點是壓機吊裝就位，為此，制定了兩吊裝方案，第一套方案，采用桅桿式起重機吊裝，經測算施工時間需要50天，勞動力安排日平均為30人，參照相關規(guī)定算人日平均工資50元，機械臺班費及新購置鋼絲繩和索具費用共20萬元，其他費用2.5萬元。第二套方案，采用兩臺100t汽車式起重抬吊，但需要租賃，機械租賃費用1萬元/日臺。經測算，現場共需14天，與第一套方案相比人工費可降低70%，其他費用可降低30%。

該項目部合理選擇了吊裝方案，注重安全管理，合理調度，加強了各階段的成本控制，尤其對壓機吊裝成本費用控制很嚴。吊裝部隊發(fā)揮了積極性，如期完成任務，為后面工序創(chuàng)造了良好條件，使該工程項目提前8天完成了施工任務。

問題：

(1)該工程項目應編制何種類型施工組織設計和專項施工方案？(2)項目部進行設備監(jiān)造驗收的主要依據有哪些?(3)計算每套壓機吊裝方案的成本費用。

(4)對兩套壓機吊裝方案進行技術經濟分析，該項目部應選用哪套方案？(5)按問題4選用的吊裝方案，吊裝成本降低率是多少？ 參考答案

一、單項選擇題

1.C；2.B；3.B；4.A；5.D；6.D；7.D；8.A；9.C；10.B；11.D；12.B；13.C；14.C；15.A；16.B；17.B；18.A；19.A；20.C

二、多項選擇題

1.A、B、D、E；2.B、C、D；3.C、D、E；4.C、D、E；5.A、B；6.A、B、C、E；7.A、B、C、E；8.A、B、C；9.A、B、D、E；10.A、B、C、D

三、案例分析題

【案例1】答：

(1)采用固定總價合同不合理。

因為采用固定總價合同的條件是：工程量小、工期短，估計在施工過程中環(huán)境因素變化小，工程條件穩(wěn)定并合理；工程設計詳細，圖紙完整、清楚,工程任務和范圍明確；工程結構和技術簡單，風險?。煌稑似谙鄬捲?，承包商可以有充足的時間詳細考察現場、復核工程量，分析招標文件，擬訂施工計劃；合同條件中雙方的權利和義務十分清楚，合同完備。本工程招標圖紙粗略，投標期短，地形和地質條件復雜，所使用的合同條件和規(guī)范是承包商所不熟悉的。因此，不宜采用固定總價合同方式。

(2)是B方的責任。

B方投標風險意識較差。直到工程施工中才發(fā)現缺少住宅樓的基礎圖紙，從而發(fā)現漏報了住宅樓的基礎價格，B方的預算員認為A方在招標文件中漏發(fā)了基礎圖不能說明是A方問題。B方應該在接到招標文件后對招標文件的完整性進行審查，將圖紙和圖紙目錄進行校對，如果發(fā)現缺少，應要求A方補充，同時向業(yè)主提出索賠。

(3)不妥之處有： 1）《招標投標法》中針對招標項目的規(guī)定對本工程招標投標活動不適用。因此從發(fā)招標文件到收投標文件僅10天時間明顯不符合《招標投標法》的規(guī)定。

2）在本工程中，A方在招標文件中沒有提出合同條件，而在確定承包商中標后才提出合同條件，這是不合理行為。本工程采用承包商不熟悉的英文合同文本、英國規(guī)范，并未在招標文件中明確規(guī)定，造成承包商投標文件編制與招標人意圖不符而返工，屬于招標人的過錯。

3）本案例中“經過四次反復退回投標文件重新做標報價”的做法，違反了《招標投標法》的規(guī)定。

(4)為了避免廢標，投標人應注意：

1）對招標文件要求做出實質上的響應，如資質、工期、質量等要求。

2）投標文件沒有明顯不符合要求的重要缺陷。如按招標文件格式填寫，內容齊全，關鍵字清晰，投標人名稱或組織機構與資格審查一致，投標單位公章及法人代表或法人委托人簽字或蓋章、相應資格的注冊師簽字等。

3）不作弄虛作假或串通報價的標書，不做不正當行為。4）按招標文件要求提交投標保證金的標書。

(5)施工單位應當在施工前將擬進行的特種設備安裝、改造、維修情況書面告知直轄市或者設區(qū)的市的特種設備安全監(jiān)督管理部門，告知后即可施工。

【案例2】答：

(1)施工單位對進場材料應該進行驗收檢驗。

①進場材料應進行數量和外觀檢驗，做好相應的檢驗記錄和標示。

②檢查生產廠家的質量證明和出廠合格證。材質證明應包括：生產廠名稱、出廠日期、出廠編號（爐、批號）、試驗數據。

③要求復驗的材料應檢查取樣送檢證明報告。

(2)對于建設單位供應的鋼管沒有質量證明書就直接使用不正確。因為建設單位供應的材料（甲供材）也應該按照工程材料進場要求進行驗收，應同等處理，確保工程不使用不合格材料。

遇到這種情況，施工單位首先要向建設單位索取材質證明書和出廠合格證；如果沒有上述證明時，應按設計文件的要求和材料制造標準對材料進行檢驗，確認達到合格的標準；三是有復驗、抽驗的材料應按要求檢驗。

(3)如果在這批材料必須立即投入使用，而又無質量證明文件或證明文件不全時，可以做讓步接收處理，但同時應做到：①讓步接收必須履行一定的程序；②對于讓步接收的材料做好標記，便于追溯；③待生產廠家的質量證明文件到了后進行檢查，合格后作好記錄，撤銷讓步接收；如果不合格，則退換該批材料，已經安裝的要拆掉。

(4)施工單位甲施工隊的錯誤在于沒有事先報送材料計劃、超限額亂領和多領料，未嚴格執(zhí)行限額領料制度；施工完后，沒有及時辦理退庫。

正確的做法是：①材料計劃應包括：規(guī)格、型號、數量、需用時間等，由材料供應部門審批；②按照材料的需要計劃，限額領料；③完工后及時辦理材料退庫。

(5)工業(yè)管道安裝工程敷設及安裝之后的施工程序是：管道與設備連接——儀表安裝——試驗及清（吹）洗——防腐與保溫——調試與試運行——交工驗收。

【案例3】答：

(1)機電工程項目成本由直接成本和間接成本構成。背景中的臨時設施費、二次搬動費是直接成本；固定資產使用費、工程保修費是間接成本。

(2)施工用的原材料、輔助材料、燃料和動力、外協(xié)加工費、計件工資下的生產工人工資等是變動成本；管理費中的辦公費、差旅費、折舊費、管理人員工資等是固定成本。

(3)計算如下：

1）計劃成本=1500×（1-5%）=1425萬元 2）人工費降低額=1425×10%×2%=2.85萬元 3）材料費降低額=1425×60%×4.7%=40.185萬元 4）機械費降低額=1425×15%×5%=10.6875萬元 5）其他直接費降低額=1425×5%×10%=7.125萬元 6）間接費降低額=1425×10%×10%=14.25萬元 共計成本降低額：75.0975萬元。

(4)工程項目施工成本管理步驟：成本預測→成本計劃→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核。

(5)電站汽輪機系統(tǒng)主要由汽輪機本體、蒸汽系統(tǒng)、凝結水系統(tǒng)、給水系統(tǒng)和其他輔助設備組成。

【案例4】答：

(1)根據《建設工程施工現場供用電安全規(guī)范》GB 50194規(guī)定，當臨時用電設備數量等于或大于5臺時，或設備總容量在50kW以上時，必須編制臨時用電施工組織設計。

臨時用電的準用程序是：根據國家有關標準、規(guī)范和施工現場的實際負荷情況，編制施工現場臨時用電的施工組織設計，并協(xié)助業(yè)主向當地供電部門申報用電方案；按照電業(yè)部門批復的方案及《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》JGJ 46進行設備、材料的采購和施工；對施工項目進行檢查、驗收，并向電業(yè)部門提供資料，申請送電；電業(yè)部門在進行檢查、驗收和試驗后，送電開通。

(2)用電措施有以下不妥：

1）對于手持式電動工具僅使用閘刀開關保護還不行，因為按照規(guī)范規(guī)定，手持式電動工具還必須使用與用電設備相適應的漏電保護開關來進行保護。

2）2臺空氣壓縮機不能共用一臺自動空氣開關，應遵循“一機一閘一保護”的原則，分別進行保護。

3）為了減少觸電危險，保障安全，規(guī)范規(guī)定在金屬容器內作業(yè)使用的行燈電壓不得超過12V，因此，用電措施中使用36V的行燈電壓不妥。

(3)安全措施不僅要關閉相應的閥門，還必須用盲板使其與有限空間隔絕，且盲板應掛牌標示。還應補充以下措施：

1）執(zhí)行“進入有限空間作業(yè)票”的相關要求；

2）執(zhí)行對有限空間容積內的氣體取樣分析的相關要求； 3）嚴格執(zhí)行監(jiān)護制度。

(4)罐區(qū)不能首先投入使用。因消防泵未安裝，消防系統(tǒng)不能正常運行和發(fā)揮作用，如果罐區(qū)投入使用，不符合我國《安全生產法》、《勞動法》的“三同時”制度，即凡是我國境內新建、改建、擴建的基本建設項目，其安全衛(wèi)生設施必須符合我國的標準，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。工程項目完成后，還必須經過主管部門、安全及消防部門、衛(wèi)生部門進行竣工驗收合格后方可投產和使用。

【案例5】答：

(1)要編制單位工程施工組織設計和壓機吊裝、壓力管道安裝、自動控制工程、電氣工程和單機試運行等專項施工方案。

(2)① 設備訂貨合同；② 設計單位的設備技術規(guī)范書、圖紙和材料清冊；③ 總承包單位制定的監(jiān)造大綱

(3)① 桅桿式起重機吊裝成本費用：人工費： 50×30×50=75000

臺班費和其他費用：200000+25000=225000元 合計： 75000+225000=300000元

② 汽車起重機方案吊裝成本費用：臺班費：10000×14×2=280000元 人工費：75000×（1-70%）=22500元 其他費用：25000×（1-30%）=17500元 合計： 280000+22500+17500=320000元

(4)在都能保證工程安全和進度的情況下，項目部應選用汽車起重機吊裝方案。因為雖然桅桿式起重機總費用少一些，但工期太長（50天），而總工期才四個月，會影響總工期的實現，而一旦工期延誤，每天的罰款就達10000元。而工期提前每天還可以獲得5000元的獎勵。

(5)如選用汽車起重機吊裝方案，為后面工序創(chuàng)造了良好條件，使該工程項目提前8 天完成了施工任務，獲獎勵8000×5=40000元。

其成本降低率為：〔32-（32-4）〕/32=12.5%

模擬試題

（二）一、單項選擇題（共20題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意。錯選，本題不得分）

1.碳素結構鋼按照（）的下限值將其分為五個級別。A.導電率 B.屈服強度 C.可塑性 D.耐磨性 2.緩沖罐是靜置設備中的（）。

A.反應設備

B.分離設備

C.換熱設備

D.容器類設備

3.目前，我國回轉型設備及高塔體安裝過程中的同軸度測量控制常采用（）

A.水準儀

B.全站儀

C.經緯儀

D.激光準直儀 4.進行纜風繩選擇時，以（）為依據。

A．纜風繩的工作拉力 B．纜風繩的初拉力加安全系數 C．主纜風繩的等效拉力 D．纜風繩的工作拉力與初拉力之和

5.安裝脹錨地腳螺栓的基礎混凝土強度不得小于（）MPa。

A.8

B.10

C.12

D.15 6.充干燥空氣運輸的變壓器，應有壓力監(jiān)視和補充裝置，在運輸過程中應保持（）。

A.正壓

B.負壓

C.常壓

D.高壓

7.熱力管道兩個補償器之間以及每一個補償器兩側（指遠的一端）應設置（）。

A．滑動支架 B．固定支架 C．導向支架 D．吊架 8.罐壁強度及嚴密性試驗合格的標準是：充水到設計最高液位并保持48h后，罐壁（）。

A．無滲漏、無異常變形 B．地基無沉降 C．焊縫表面磁粉檢測無裂紋 D．扶梯轉動靈活

9.自動化儀表工程的調試應先（），后回路調試。

A.部件調試 B.局部調試 C.區(qū)域調試 D.系統(tǒng)調試 10.設備和管道防腐蝕涂裝宜在（）進行。

A．焊縫熱處理后 B．焊縫熱處理前 C．系統(tǒng)試驗前 D．絕熱保溫后 11.高層建筑的給水系統(tǒng)和熱水系統(tǒng)必須進行合理的豎向分區(qū)并加設（）。

A.減壓設備 B.補水裝置 C.補償裝置 D.閥門 12.電纜敷設結束，應（）合格后才能與用電設備連接。A.外觀檢查 B.絕緣檢查 C.型號核對 D.規(guī)格檢查

13.排煙系統(tǒng)的風管板材厚度若設計無要求時，可按（）系統(tǒng)風管板厚選擇。

A．常壓

B．低壓

C．中壓

D．高壓

14.綜合布線的雙絞線應以不低于（）的比例進行隨機抽樣檢測。

A.10% B.15% C.30% D.50%

15.適用于火災蔓延速度快、閉式噴頭不能有效覆蓋起火范圍等的高危險場所的是（）。

A．干式系統(tǒng) B．雨淋系統(tǒng) C．水幕系統(tǒng) D．水噴霧系統(tǒng)

16.企事業(yè)單位進行計量工作時應用的計量器具是（）。

A.計量基準器具 B.計量標準器具 C.標準計量器具 D.工作計量器具 17.供電部門和變電所的電力設施包含：變壓器、（）以及輸變電線路及電力電纜等。

A.斷路器

B.汽輪機

C.發(fā)電機

D.調相機 18.壓力管道安裝單位應當在壓力管道安裝施工前履行告知手續(xù)。承擔跨省長輸管道安裝的安裝單位，應當向（）履行告知手續(xù)。

A．單位所在地的縣級以上質量技術監(jiān)督部門 B．設區(qū)的市級質量技術監(jiān)督部門 C．省級質量技術監(jiān)督部門 D．國家質檢總局

19.分部工程施工完成后由（）組織內部驗評。

A.專業(yè)質檢員

B.項目技術負責人 C.專業(yè)技術負責人

D.施工單位

20.火電工程汽輪發(fā)電機組安裝是（）萬kW的，界定為大型工程。

A．20 B．30 C．40 D．50

二、多項選擇題（共10題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

1.能承受機械外力作用，但不能承受大的拉力，可敷設在地下的電纜主要有（）。

A.VLV22型 B.BlV型 C.BX型

D.BLX型 E.VV22型

2.在吊裝作業(yè)中，平衡梁的作用有（）。

A．保持被吊設備的平衡 B．避免吊索損壞設備 C．合理分配各吊點的荷載 D．平衡各吊點的荷載 E．減少起重機承受的載荷

3.設備安裝時所用灌漿料，分為（）和其他灌漿料。

A.中石混凝土

B.細石混凝土

C.無收縮混凝土

D.環(huán)氧砂漿

E.微膨脹混凝土 4.容器水壓試驗合格標準有（）。

A．地基無沉降 B．無可見的變形

C．無滲漏 D．表面磁粉檢測無裂紋 E．試驗過程中無異常的響聲

5.自動化儀表的光纜敷設前應進行（）檢查。

A.型號規(guī)格 B.外觀檢查 C.光纖導通 D.光通損耗 E.光纖衰減

6.建筑管道系統(tǒng)的試驗類型主要分為（）等試驗。

A．壓力 B．泄漏性 C．真空度 D．灌水 E．通球

7.通風與空調工程主要施工內容包括：風管及其配件的制作與安裝、（）等。

A．電氣系統(tǒng)安裝 B．空調水系統(tǒng)安裝 C．防排煙聯(lián)動系統(tǒng) D．系統(tǒng)調試 E．防腐與絕熱施工 8.電梯井道內施工的安全技術措施有（）。

A.井道的層門設置防護欄桿 B.轎廂設置慣性式限速器

C.井道預留孔設置臨時蓋板 D.井道導軌上設置安全鉗 E.井道底坑設置緩沖器

9.用戶安全用電事故報告規(guī)定的內容包括：（）等。

A.人身觸電重傷

B.專線掉閘

C.停電期間向電力系統(tǒng)倒送電 D.電氣火災

E.全廠停電

10.主控項目檢驗內容中要用數據說明的包括（）。A.結構的強度

B.結構的剛度

C.表面清潔度 D.結構的穩(wěn)定性

E.管道的壓力試驗

三、案例分析題（共120分，前3題每題20分，后2題每題30分；請根據背景材料，按要求作答）

【案例1】

某地下管道工程，除稅金外的合同總價為8600萬元，其中：現場管理費率15%，企業(yè)管理費率8%，利潤率5%，合同工期730天。為保證施工安全，合同規(guī)定施工單位應安裝最小排水能力為1.5t/min的備用排水設施兩套合計15900元。合同還規(guī)定，施工中如遇業(yè)主原因造成工程停工或窩工，業(yè)主對施工單位自有機械按臺班單價的60％給予補償，對租賃機械按租賃費給予補償（不包括運轉費用）。業(yè)主方核定機械臺班單價中運轉費用分別為：39m空壓機為93元／臺班，25t 履帶吊一車為300元／臺班，塔吊為190元／臺班，混凝土泵車為140元／臺班。施工過程中發(fā)生三項事件：施工單位按合同規(guī)定的索賠程序向業(yè)主提出索賠。

事件1：業(yè)主通知某分項工程（非關鍵工作）需設計變更,造成施工單位的機械設備窩工12天。

事件2：遇到非季節(jié)性大暴雨，原有排水設施滿足不了排水要求，施工被迫停工，施工設備被淹沒。為施工進度，業(yè)主指令施工單位緊急購買并安裝兩套1.5t/min的排水設施，恢復了施工。備用排水設施及額外增加排水設施費：15900÷2×2＝15900元

被地下涌水淹沒的機械設備損失費16000元。額外排水工作的勞務費用8650元。

事件3：處理發(fā)現的地下文物工作造成工期拖延40天。問題:(1)針對事件1，施工單位索賠費用應該是多少？說明理由。

(2)針對事件2，施工單位可獲得哪幾項費用的索賠？核定的索賠費用應是多少？(3)針對事件3，業(yè)主是否應同意40天的工期延長？為什么？(4)針對事件4，補償的現場管理費如何計算，應補償多少元？(5)該工程在管道安裝前，對管道元件的檢驗包括哪些？

【案例2】

某機電安裝企業(yè)承接了1000MW機組汽輪發(fā)電機系統(tǒng)安裝工程，包括汽輪機、發(fā)電機、勵磁機、凝汽器、除氧器、加熱器和各類水泵等安裝，以及相應汽輪機和發(fā)電機等大件設備的運輸任務。其中，汽輪發(fā)電機大件設備由上海生產，運輸途經水路—沿途公路（含3座橋和地下管線）—現場道路及組合場；其余工程設備由生產廠家以裝箱方式運抵組合場和倉庫。在安裝閥門時，打開閥門包裝箱發(fā)現其技術資料不全，兩天后在其他水泵箱中找到。對此，該機電安裝企業(yè)開展了工程設備管理大檢查，結果發(fā)現：少量倉庫內設備名稱和規(guī)格不符；兩箱限額設備部件已經運達安裝現場，其中一箱外箱體在安裝過程中受到機械力打擊。針對存在的問題，項目經理部作了認真而又全面的整改。

問題:(1)大件設備運輸途徑沿途公路之前應采取哪些措施？

(2)在現場道路及組合場對大件設備運輸和卸載應采用哪些措施？

(3)背景資料中，閥門資料不全錯在哪個管理環(huán)節(jié)？該環(huán)節(jié)有哪些主要工作？(4)設備存入指定倉庫內時，通常還要做好哪些工作，可避免標識和規(guī)格不符？(5)簡述汽輪機安裝程序。(6)變壓器的試驗主要包括哪些內容？ 【案例3】

某工業(yè)架空蒸汽熱力管道工程，由型鋼支架工程和管道工程兩項內容組成。由于現行預算定額中沒用適用的定額子目，需要根據現場實測數據，結合工程所在地的人工、材料、機械臺班價格，編制每10t型鋼支架和每10m管道工程單價。經測定每噸型鋼支架定額人工消耗量為23.1工日，工程所在地綜合人工日工資標準為22.50元，每噸型鋼支架工程消耗的各種型鋼1.06t（每噸型鋼綜合單價3600元），消耗其他材料費380萬元，消耗各種機械臺班費490元。

問題:(1)現行建筑安裝工程費用由哪幾部分費用組成?(2)按《安裝工程預算定額有關規(guī)定》定額直接費由哪幾部分費用組成?(3)根據測定，試計算每10t型鋼支架工程的單價。(4)室外架空熱力管道安裝時有何要求？

【案例4】

某施工單位承建南方沿海城市的大型體育館機電安裝工程，合同工期為10個月。該工程特點是各類動力設備包括冷凍機組、水泵、集中空調機組、變配電裝置等，均布置在設計有通風設施和排水設施的地下室。

施工進度計劃中，施工高峰期在6～8月，正值高溫季節(jié)。由于南方沿?？諝鉂穸却?、晝夜溫差大，夏天地下室結露嚴重，給焊接、電氣調試、油漆、保溫等作業(yè)的施工質量控制帶來困難。項目部根據地下室的環(huán)境條件和比賽大廳高空作業(yè)多的特點，制定了施工技術措施，編制了質檢計劃和重點部位的質量預控方案等，使工程施工順利進行，確保工程質量。在施工過程中，由于個別班組搶工期，在管理上出現工序質量失控，致使在試車階段發(fā)生質量問題，如通風與空調系統(tǒng)進行單機和聯(lián)動試車時，有兩臺風機出現振動及噪聲大、電動機端部發(fā)熱等異?，F象。

問題：

(1)針對環(huán)境條件，制定主要的施工技術措施有哪些？

(2)為保證地下室管道焊接質量，針對環(huán)境條件，試編制質量預控方案。(3)成套配電裝置抵運現場后，開箱檢查的主要內容是什么？

(4)變配電裝置進入調試階段，因環(huán)境濕度大，在管理上應采取哪些措施？(5)風機運轉時出現異常現象的主要原因是什么？

(6)風管型傳感器何時安裝？溫度傳感器安裝有何要求？

【案例5】

某機電安裝工程公司通過公開招標，承接了一小區(qū)機電工程總承包項目，中標價8000萬元，工期270天。承包范圍包括設備和材料采購、安裝、試運行。招標文件規(guī)定，為滿足設計工藝要求，建設單位建議安裝公司將工程機械設備和電氣設備分別由A、B制造單位供貨并簽訂合同，設備暫估價4000萬元，在工程竣工后，以實際供貨價結算。合同約定：總工期為277天，雙方每延誤工期1天，罰款5000元，提前1天獎勵5000元；預付款按中標價25%支付，預付款延期付款利率按每天1%計算。

事件1：預付款延期支付30天，致使工程實際開工拖延5天。

事件2：因大型施工機械進場推遲3天，進場后又出現故障，延誤工期4天，費用損失3萬元。

事件3：由于鍋爐房蒸汽出口處設計變更，造成安裝公司返工，返工費2萬元，延誤工 期2天；因蒸汽輸送架空管道待圖延期5天。

事件4：在自動化儀表安裝時，發(fā)現電動執(zhí)行機構的轉臂不在同一平面內動作，且傳動部分動作不靈活，有空行程和卡阻現象。經查，系制造單位供貨質量問題，安裝公司要求B制造單位到現場進行修理、更換，耽誤工期2天。

事件5：鍋爐試運行時，監(jiān)理工程師發(fā)現，安裝公司未按技術規(guī)程要求進行調試，只有10%的安全閥進行了嚴密性試驗，存在較大的質量、安全隱患，隨即簽發(fā)了工程暫停令，要求安裝公司整改。安裝公司整改后被指令復工。

問題：

(1)該工程的目標工期是多少天?說明理由。

(2)針對事件3~ 4，安裝公司可否向建設單位提出索賠？說明理由。(3)安裝公司在進行設備采購時，重點應關注哪些問題？(4)糾正鍋爐安全閥嚴密性試驗中的不妥之處。

(5)計算建設單位實際應補償安裝公司的費用總計多少？按事件分別列出計算步驟。

參考答案

一、單項選擇題

1.B；2.D；3.D；4.D；5.B；6.A；7.B；8.A；9.A；10.A；11.A；12.B；13.D；14.A；15.B；16.D；17.A；18.D；19.B；20.B

二、多項選擇題

1.A、D；2.A、B、C、D；3.B、C、D、E；4.B、C、E；5.B、C；6.A、D、E；7.B、D、E；8.A、C；9.B、C、D、E；10.A、B、D、E

三、案例分析題

【案例1】答：(1)索賠費用：

3720×60％＝2232元

18000－300×12＝14400元 12000×60％＝7200元 7200－140×12＝5520元

2232＋14400＋7200＋5520＝29352元。因為： 合同規(guī)定業(yè)主應按自有機械使用費的60％補償。

合同規(guī)定租賃機械由業(yè)主按租賃費補償，但不包括運轉費用。

分項工程窩工沒有造成全工地的停工，現場管理費、企業(yè)管理費等不索賠。機械窩工并未造成利潤的減少，利潤不索賠。

(2)針對事件2：可索賠額外增加的排水設施費和額外增加的排水工作勞務費 15900＋8650＝24550元

(3)針對事件3，業(yè)主應同意40天工期延長索賠。因為地下文物處理是有經驗的承包商不可預見的，而是業(yè)主應承擔的風險。

(4)針對事件3，現場管理費應補償額：

現場管理費總額為：86000000÷（1.15×1.08×1.05）×0.15＝9891879.46元 每天的現場管理費為：9891879.46÷730＝13550.52元 應補償的現場管理費為：13550.52×40＝542020.80元

(5)管道安裝前，應按國家現行標準和設計文件的規(guī)定，對管道組成件及管道支承件的材質、規(guī)格、型號、外觀、質量證明書進行檢查，不合格者不得使用。對管道的閥門應從每批中抽查10％，且不得少于1個，進行殼體壓力試驗和密封試驗，當試驗不合格時應加倍抽查；若輸送劇毒流體、有毒流體、可燃流體管道的閥門，輸送設計壓力大于1MPa或設計壓力小于等于1MPa且設計溫度低于－29℃或高于186℃非可燃流體、無毒流體管道的閥門，應100%進行殼體壓力試驗和密封試驗，不合格時，該批閥門不得使用。

【案例2】答：

(1)大件設備在沿途公路運輸應采取的措施有：會同有關單位對道路地下管線設施進行檢查、測量、計算，由此確定行駛路線；必要時采取加固措施，確保地下管線安全無損；按橋梁的設計負荷、使用年限及當時狀況，車輛行駛前對每座橋梁進行檢測、計算，并采取相關的修復和加固措施。

(2)在現場道路及組合場對大件設備運輸和卸載應采用的措施有： 道路兩側用大石塊填充并蓋厚鋼板加固；車輛?？恐付ㄎ恢煤?，頂升、平移、拖運等卸車安裝作業(yè)需要在作業(yè)區(qū)域內鋪設厚鋼板，以增加地面承載力；沿途施工用的障礙物在運輸作業(yè)前盡數拆除。主要工作量是臨時通車道的開挖、夯實、地基處理、厚鋼板鋪設、障礙物拆除、綠地恢復等。

(3)錯誤發(fā)生在工程設備開箱驗收管理環(huán)節(jié)。該驗收環(huán)節(jié)的主要工作有：做到質量合格，資料齊全，數量準確，專用工具配備，并作出完整的記錄。

(4)通常還要做好的工作有：對每臺設備掛上標牌或貼上標識，注明設備名稱、規(guī)格型號、數量箱號、入庫或開箱日期。

(5)汽輪機安裝的程序由三部分組成：首先是基礎和設備的驗收；其次是汽輪機本體的安裝；第三是其他設備安裝，包括：汽輪機本體附件安裝、油系統(tǒng)沖洗、蒸汽管道吹掃、液壓油系統(tǒng)沖洗等工作。

(6)變壓器的試驗主要包括：極性和組別測量、繞組連同套管一起的直流電阻測量、變壓器變比測量、繞組連同套管一起的絕緣電阻測量、絕緣油的試驗、交流耐壓試驗

【案例3】答：

(1)建筑安裝工程費由直接費、間接費、利潤、稅金四部分組成。

(2)定額直接費由人工費、材料費、機械臺班使用費（或機械使用費、機械費）三部分組成。

(3)每10t型鋼支架工程人工費：23.1×22.5×10=5197.5元 每10t型鋼支架工程材料費：（1.06×3600+380）×10=41960元 每10t型鋼支架工程機械臺班使用費：490×10=4900元 每10t型鋼支架工程單價：5197.5+41960+4900=52057.5元(4)室外架空熱力管道安裝要求：

室外架空蒸汽熱力管道安裝時，為了便于排水和放氣，均應設置坡度，管道的坡度為0.003，坡度應與介質流向相同，以避免噪聲。每段管道最低點要設排水裝置，最高點應設放氣裝置。疏水器應安裝在以下位置：管道的最低點可能集結冷凝水的地方，流量孔板的前側及其他容易積水處。補償器豎直安裝時，應在補償器的最低點安裝疏水器或放水閥。

【案例4】答：

(1)開工時，首先安排電氣工程、水系統(tǒng)和通風系統(tǒng)的施工，安裝地下室通風設施和排水設施，進行強制排風，降低作業(yè)環(huán)境濕度，改善作業(yè)條件，充分利用資源、降低成本。必 要時，采取加熱烘干措施。比賽大廳風管在地面分段組裝后整段提升，減少高空作業(yè)。

(2)預控方案為：工序名稱：地下室管道焊接質量預控方案；可能出現的問題：氣孔、夾渣；采取的措施：焊工培訓、焊條烘干、母材烘干、改善焊接環(huán)境。

(3)設備外殼無變形及損傷，油漆完整；柜（盤）內部電器裝置及元件、絕緣瓷瓶齊全、無損傷裂紋；緊固件、接地線符合技術要求；設備、器材型號、規(guī)格符合設計要求；電氣設備和元件均應有合格證，關鍵部件有產品制造許可證的復印件；柜體幾何尺寸符合設計要求。

(4)主要是建立值班制度，加強巡視；制定并認真執(zhí)行通風、除濕和排水措施。

(5)主要原因是：操作者未執(zhí)行規(guī)范或技能不夠；風機的鋼墊鐵有移位和松動；電動機和風機的聯(lián)軸器同軸度超差等。

(6)風管型傳感器安裝應在風管保溫層完成后進行。

水管型傳感器開孔與焊接工作，必須在管道的壓力試驗、清洗、防腐和保溫前進行。且不宜在管道焊縫及其邊緣上開孔與焊接。

【案例5】答：

(1)該工程的目標工期是277天。按照合同文件的解釋順序，合同條款與招標文件在內容上有矛盾時，應以合同條款為準。

(2)事件3：可以提出索賠。

因為是建設單位修改設計的原因造成的，可以提出相應的工期和費用索賠。事件4：不可以提出索賠。

因為雖是建設單位建議由B制造單位供貨，但是安裝公司與B制造單位簽訂的合同(3)①考查工廠取得的資格證書、裝備和技術具備的制造能力，保證產品的質量；

②交貨期、支付及支付條件，執(zhí)行合同信譽；

③編制設備監(jiān)造大綱，明確設備監(jiān)造的主要技術內容；廠家執(zhí)行合同的信譽和過去合作的狀態(tài)； ④派有經驗、有資格的相應專業(yè)技術人員到制造廠現場進行監(jiān)造工作；廠家當時的經營管理和質量保證體系運作的狀態(tài)；

⑤明確設備的包裝、運輸、交付規(guī)定及具體內容。(4)鍋爐安全閥的嚴密性試驗應按照安裝使用說明書、相應的規(guī)范和安全檢查規(guī)程的規(guī)定進行，逐個檢查并做好記錄。調整檢驗合格后，應加鎖或鉛封。

(5)建設單位應補償安裝公司總費用為65萬元。

①事件1延期付款利息：8000×25%×10%×30=60（萬元）

工期賠償費用：0.5×5=2.5（萬元）

②事件2罰款：0.5×4=2（萬元）

③事件3返工費：2（萬元）

工期賠償費：0.5×（2+5）=3.5（萬元）

④事件4罰款：0.5×2=1（萬元）

安裝公司應得到補償費用為①～④項的代數和：60+2.5-2+2+3.5-1=65（萬元）

第二篇：2013一建機電唐瓊講義加習題

前 言

一級建造師考試簡介

一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試實行全國統(tǒng)一大綱、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織考試的制度，原則上每年舉行一次（通常是九月份的第三個周末）。一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試為滾動考試（每兩年為一個滾動周期），參加4個科目考試的人員必須在連續(xù)兩個考試內通過應試科目為合格；符合免試條件，參加2個科目（建設工程法規(guī)及相關知識和專業(yè)工程管理與實務）考試的人員必須在一個考試內通過應試科目為合格。

2013年全國一級建造師考試時間

定于9月14日、15日舉行，具體考試時間和科目為：

9月14日

上午：9：00-11：00 建設工程經濟

下午：2：00-5：00 建設工程法規(guī)及相關知識

9月15日

上午：9：00-12：00 建設工程項目管理

下午：2：00-6：00 專業(yè)工程管理與實務

各科目考試題型及分數、難度

前三門為客觀題，即由單選題和多選題組成。如《建設工程經濟》單選60道，多選20道，共100 分；《建設工程法規(guī)及相關知識》單選70道，多選30道，共130分；《建設工程項目管理》單選70道，多選30道，共130分。

第四門專業(yè)實務（一級總共10個專業(yè)）由主觀題和客觀題組成，包括單選20道，多選10道，案例分析題5道（其中案例題前3題每題20分，一般包括4個小問題；后2題每題30分，一般包括5個小問題），總分共160分。

四門課從難度上看，實務最難，因為包含了幾門課的綜合和相關的專業(yè)技術?；A課基本都簡單，經濟需要記憶一些公式，法規(guī)需要理解一些知識點。

一級建造師成績合格標準

一般為60%，即《建設工程經濟》60分、《建設工程法規(guī)及相關知識》78分、《建設工程項目管理》78分、各專業(yè)實務96分。

《機電工程管理與實務》教材說明

自2005年第一次全國統(tǒng)一考試以來，教材經歷了三次改版（一般資格考試教材三年做一次大的改動），2011年版本《機電工程管理與實務》教材改動較大，教材體系比以前版本更為連貫，故2013年教材不會有大的變動。

《機電工程管理與實務》教材命題特點與趨勢

從近幾年的真題分析，機電專業(yè)實務出題點涵蓋了整個教材的范圍，知識點很細很分散，有時候甚至考核了現場實際的專業(yè)知識（教材中很難找到答案）；而機電專業(yè)和其他科目的綜合也容易成為案例中的出題點。從教材章節(jié)來分析：

1H410000《機電工程技術》:選擇題、案例題

1H420000《機電工程項目管理》:案例題

1H430000 《機電工程項目施工相關法規(guī)與標準》:選擇題、案例題

建造師初期考試的真題往往是一個大背景題目重點考核某一個方面（比如安全），現在的題型比較綜合，一個背景題目幾個問答可能分布在教材的不同章節(jié)，綜合性和難度都在增加。

本課程的重點、難點

（合同管理、現場管理）、安全、合同、質量、進度更是重點，成本基本出題很少。所以本科目必須結合項目管理中的理論，來解決機電工程中的實際問題。具體來講：就第一篇的專業(yè)技術來說，案例的傳統(tǒng)考點主要集中在：起重、焊接、機械設備的安裝、電氣、管道、通風與空調六大塊；智能化、消防、電梯也有可能考核（2011年真題第一篇案例考核了將近20分，2012年考核了將近55分）。預計2013年第一篇依然會成為案例考核的一個重要方面，考核分數將在30分—50分左右。

第二篇考核的重點就是前面講的四控制和兩管理。即合同管理、采購管理、進度管理、職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理、質量管理、試運行管理；而其他章節(jié)如施工組織設計的編制與實施、資源管理、成本管理（包括預結算）也可能會有考核題目，但不會出現大的題目。2013年復習的重點依然是安全、進度、質量、試運行，需要注意進度和索賠的綜合。

第三篇中《電力法》（近年關于“電”的問題也逐漸成為熱點）、《特種設備安全監(jiān)察條例》

容易成為案例出題點，而質量驗收（主要考核驗收組織和驗收程序及驗收出現問題的處理）通常會結合質量控制出題。

本課程的復習方法

本課程內容龐雜，復習起來有難度。這里首先給廣大考生提出幾點要求：

1.制定好考試學習計劃并付諸實施

學習計劃比較重要，應當在決定考試后就動手做計劃。這個計劃就是我們每天要看多少時間的書，要看多少頁，到什么時間看完哪一門，等等。

一般我們很多考生由于很長時間沒有看書學習，加上工作繁忙，瑣事較多，不免很長時間進入不了學習狀態(tài)，學習習慣不能形成，看書效率及效果極差，這是非常正常的現象。這時我們要稍安勿躁，貴在堅持。所以在我們學習的初期階段要注意這個階段最好的辦法是堅持，堅持聽課，堅持動筆寫字，慢慢就會進入狀態(tài)，當然這個階段的時間不能拖的太長，最多20天。等我們進入狀態(tài)以后，就要一鼓作氣，按時完成我們的計劃。建議大家初期的學習計劃安排松一些（比如一天看書至少1小時），后期一定要緊（比如8月份開始一天至少3小時）。有很好的計劃，有很好的態(tài)度，這是我們成功的第一步。

需要注意的是，學習計劃中要合理分配各科目的復習時間，實務應該是三門基礎課時間之和的兩倍，最好我們在學習這門課的過程中，結合項目管理一起來復習，尤其是索賠和進度的相關知識點，更應該看管理教材。對僅剩實務一科的學員來說更應該注意實務與其他科目的聯(lián)系。

2.通讀教材

首先對照老師前言部分的介紹，對教材有大致的了解，然后跟著老師精講班的講解通讀教材。一般精講班老師講解的較細致，考生在聽課的過程中可以適當做些記號，注意跟著老師的節(jié)奏理解和思考。不懂的地方反復看，對關鍵詞有一定的敏感性。要注意對照自己的學習計劃，按時按質完成通讀。

3.區(qū)分輕重，把握重點

這其實是看書的第二個階段。這一階段要求廣大考生要注意區(qū)分輕重，把握重點。比如

第一篇、第三篇中容易出案例題的相關傳統(tǒng)考點，第二篇“機電工程項目施工管理”中的相關重要經典案例，都應該反復理解和記憶。在這個階段，可以結合習題班來強化理解和記憶。

4.以點帶面，觸類旁通

這是第三個階段的要求，即沖刺階段要求我們能融會貫通相關知識點和相關科目。這一階段重點是對教材中“關鍵詞”的理解和掌握，不可忽視第一篇的選擇題，更不可忽視可能出現案例的專業(yè)技術。這一階段，還可以結合沖刺串講和模考班來拾遺補漏。

需要提醒大家的是：沖刺階段，一定要動筆寫字，練習自己的語言組織能力，看看能否自己寫對關鍵詞，答出教材中的原話。

切記：專業(yè)實務沒有什么技巧和捷徑，必須腳踏實地看書記憶，復習方法和基礎課有很大不同，必須區(qū)別對待。眼高手低、投機取巧是我們的大忌。

本課程的應試技巧

應試技巧方面，首先強調我們要以平常心對待考試，養(yǎng)兵千日，用在一時。我們要沉著應試，不能慌亂。選擇題作答時要迅速準確，單選題要提高準確率，多選題以穩(wěn)為主，即沒有把握的選項不能選。案例作答時注意先快速瀏覽問題，帶著問題看背景，從背景中找線索，這樣才能節(jié)約時間，有的放矢；同時要注意答題語言要嚴謹，措辭要正式，不能口語化，更不能啰嗦而沒有重點，要答對關鍵詞，盡量還原成教材中的原話。語言組織想好以后再作答，切忌在卷面上改來改去。

考試過程中，要注意對時間的掌控，選擇題總共花時不能超過四十分鐘。對于案例題，先做有把握或者自己覺得沒有多大難度的題目，把沒有把握的放到最后，同時一定要注意每個題的相應答題區(qū)域，不能答錯地方，張冠李戴。我們要保證盡量都作答出來，不留空白，故交卷之前注意檢查有無漏掉沒有作答的題目。

最后，希望大家靜下心來，進入我們的網絡課堂的學習，祝愿大家能夠順利通過2013年一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試！

第三篇：先唐文學模擬試卷

先唐文學模擬試卷A 一填空（每題1分，共20分）1.有關女媧的神話應產生于____社會。

2.《詩經》中的“風”包括了周南、召南、邶風、等____國風。3.“匪女之為美，美人之貽”是《邶風·____》一篇中的句子。4.我國第一部記言記事文字的總集是《____》。

5.莊周的著作現存共三十三篇，分____篇、外篇和____篇，6.屈原在《離騷》中吸收了很多的神話，詩中的曦和與望舒分別是____神和____神。

7.《九歌》中寫山神之戀的作品是《____》

8.賦發(fā)展成為一種獨立的文體，形式上介于____與____之間。9.《史記》一書最有文學價值的是____部分。

10.現保存樂府詩最完備的集子是宋人____的《樂府詩集》。11.兩漢樂府詩主要保存在《樂府詩集》的____、鼓吹曲辭、相和歌辭和雜歌謠辭中。

12.劉勰《文心雕龍》稱包括《古詩十九首》在內的“古詩”為“五言之____也?！?/p>

13.“人生天地間，____?！笔恰肚嗲嗔晟习亍分械脑娋?。14.現存最早最完整的一首七言詩是曹丕的《____》。15.左思的代表作有《____》八首。

16.陶淵明的辭賦名篇有《悲士不遇賦》、《____》和《歸去來兮辭》。17.南朝文人詩歌于劉宋時期發(fā)生第一次變化，__________取代了東晉以來盛行的玄言詩。

18.南北朝駢文成就最高的作家是____。19.南朝民歌以____和____為最主要的兩大類。20.《世說新語》所記人物軼事起于東漢末，止于____。

二單項選擇（每題2分，共16分）

1.《詩經》全集共（）：

A、三百篇

B、三百零五篇

C、二百九十五篇 2.《尚書》書名的意思是（）

A高尚的書

B上古之書

C時尚之書 3.《漢書·藝文志》說屈原作品有（）篇： A、26

B、25

C、24 4.《孔雀東南飛》屬于（）

A漢樂府

B古詩十九首

C南朝民歌 5.建安詩歌的主要形式為（）。

A、四言詩

B、七言詩

C、五言詩 6.“才秀人微”指的是（）

A、謝眺

B、鮑照

C、左思

7.關漢卿的《竇娥冤》是據以下哪部作品創(chuàng)作而成（）A、《東海孝婦》

B、《韓憑夫婦》

C、《精衛(wèi)填海》 8.“被褐出閶闔，高步追許由。振衣千仞岡，濯足萬里流”出自（）的作品。A、左思

B、潘岳

C、嵇康

三、多項選擇（每題3分，共15分）1.《詩經》中《頌》分（）頌：

A、齊

B、周 C、魯

D、商

E、衛(wèi) 2.《尚書》包括（）

A《夏書》

B《周書》

C《商書》

D《虞書》

E《盤庚》 3.東漢末年，抒情小賦的作表作品有（）

A《歸田賦》

B《二京賦》 C《刺世疾邪賦》D《兩都賦》E《述行賦》

4.下列作品屬漢樂府的有

A《婦病行》 B《出東門》 C《涉江采芙蓉》D《迢迢牽牛星》E《上邪》

5.從內容看志怪小說大致包括包括如下類別。

A、地理博物類B、野史傳聞類C、鬼神怪異類D、名人軼事類E、佛法靈異類

四判斷（每題1分，共5分）

1.《小雅·六月》是出征玁狁的士兵在歸途中所賦。（）2.《春秋》是魯國史官記載，又經荀子修訂編纂而成的。（）3.“刻舟求劍”故事出自李斯的文章。（）

4.《古歌》和《悲歌》是抒發(fā)思鄉(xiāng)之愁的作品。（）5.言意之辯討論的內容是關于詩歌的語言和意旨之間的關系。（）

五釋詞（每題5分，共15分 1.春秋筆法 2.三張二陸兩潘一左 3.清商新聲

六簡答（每題7分，共14分）

1.漢樂府詩質樸本色和求新尚奇的特征各有哪些表現？ 2.簡略說明玄學、佛學對魏晉南北朝文學的影響。

七論述（15分）

試論南北朝民歌的不同特點及其生成因素。

附 答案：

一1.母系

2.十五

3.靜女

4.尚書

5.雜

6.日、月

7.山鬼

8.詩、散文

9.人物傳記

10.郭茂倩

11.郊廟歌辭

12.冠冕

13.忽如遠行客

14.燕歌行

15.詠史

16.閑情賦

17.山水詩

18.庾信

19.吳聲歌、西曲歌

20.東晉

二1.B

2.B

3.B

4.A

5.C

6.A

7.A

8.A 三1.BCD

2.ABCD

3.ACE

4.ABE

5.ABCE 四1.對

2.錯

3.錯

4.對

5.錯 五

1.春秋筆法

提示：①即微言大義②語言高度概括③通過一些字句暗寓褒貶 2.三張二陸兩潘一左

指西晉太康時期的幾位詩人，文學家?！叭龔垺敝冈娙藦堓d與其弟張協(xié)，張亢；“二陸”指文學家陸機與弟陸云；“兩潘”指文學家潘岳與侄潘尼；“一左”指詩人左思。這八人代表了太康文學的最高成就。3.清商新聲

①西晉亡后，漢魏清商舊曲流入江南，為蓬勃興起的江南歌曲所吸收，形成“清商新聲”

②清商新聲歌詞，即南朝樂府詩

六 1.漢樂府詩質樸本色和求新尚奇的特征各有哪些表現？ ①語言上質樸本色 ②結構寫法上求新尚奇

2.簡略說明玄學、佛學對魏晉南北朝文學的影響。玄學的影響 ①自然觀②言意之辨 佛學的影響

①想像力的拓展②佛經故事的吸納③佛經翻譯豐富了漢語詞匯④促進音韻學的發(fā)展

七試論南北朝民歌的不同特點及其生成因素。不同特點：

①內容上，南朝民歌單一，多為情歌；北朝民歌內容廣泛豐富 ②風格上，南朝秀美精致，但氣局狹小，骨柔力弱；北朝境界開闊，質樸剛健，粗獷豪放

③意象上，南朝顯得柔而狹；北朝有剛而闊之感

④語言和抒情方式上，南朝善用雙關隱語，婉轉纏綿；北朝直抒胸臆，樸素無華

⑤體制形式上，南朝單一，基本為五言四句；北朝多樣化

生成原因

①地理氣候，南方溫濕、多水多山；北方干爽，多平原大漠。凡此種種皆影響到 人的心理性格

②社會發(fā)展，南方經濟繁榮，城市發(fā)展，享樂風盛；北方戰(zhàn)爭頻仍，人民流離，生活艱難

③文化傳統(tǒng)，南方吳楚文化，《老子》、《莊子》為代表，重柔貴靜，母性精神；北方中原文化，《論語》、《孟子》為代表，重氣貴力，父權意識

④文學傳統(tǒng)，南方《楚辭》，重抒情，講文采，多涉情戀；北方《詩經》，重言志，重內質，多關社會

先唐文學模擬試卷B

一填空（每題1分，共20分）

1.保存我國古代神話最多的一部古籍是《____》。

2.《詩經·大雅》中的《公劉》一首記敘了周族的酋長公劉率領周人自邰至____的大遷徙的歷史。

3.《詩經》章法最明顯的特色是：____。

4.所謂春秋三傳是《左傳》、《公羊傳》和《____》，古人認為它們都是闡釋《春秋》的作品，故有此稱。

5.我們所熟悉的寓言故事，如《庖丁解?！?、《邯鄲學步》等都出自《____》。

6.詩人屈原在其詩《____》中寫道：“雖體解吾猶未變兮，豈余心之可懲”表明了自己誓死堅持理想、保持高尚人格的決心。

7.一般認為《招魂》是為招____之魂而作。

8.被認為是第一篇比較成熟的駢體的作品是《____》。9.《漢書》由紀、____、志、傳四部分組成。

10.樂府原是古代____的名稱。

11.相和歌辭中的《東門行》、《婦病行》、《孤兒行》表現的都是____的疾苦。

12.《古詩十九首》多數是寫____的鄉(xiāng)情和思婦的閨愁。13.秦嘉有《____》三首。14.“三曹”是____、____和____。15.郭璞的代表作是《____》19首。

16.陶淵明的散文最著名的是《____》和《____》。

17.“天際識歸舟，____”二句為謝眺詩《之宣城出新林浦向板橋》中的名句。

18.在南朝民歌中，《____》篇幅最長，藝術成就最高，屬《樂府詩集》的歌辭。

19.南北朝志人小說的代表作是《____》，作者是宋____。

20.齊梁時代，沈約將四聲的知識運用到詩歌的聲律，提出____之說。

二單項選擇（每題2分，共16分）1.《詩經》全集分為（）部分： A、三

B、五

C、六

2.《春秋》具有鮮明的傾向性和嚴謹的筆法，稱為（）A佶屈聱牙

B兢兢業(yè)業(yè)

C春秋筆法 3.《論語》是一部（）著作

A語錄體

B編年體

C國別體 4.屈原的作品篇目最早見于（）：

A、《史記》

B、《詩經》

C、《漢樂府》

5.我國最早的一篇文學專論，提出文章是“經國之大業(yè)，不朽之盛事”的觀點是（）。

A、《與楊德祖書》

B、《典論·論文》

C、《詩品》 6.“采菊東籬下，悠然見南山”語出自陶淵明的（）。A、《移居》

B、《飲酒》

C、《詠貧士》

7.李白詩句“蓬萊文章建安骨，中間小謝又清發(fā)”中小謝是指（）。A、謝靈運

B、謝眺

C、謝莊 8.小說一詞最早見于（）

A《莊子·外物》

B《漢書·藝文志》

C《左傳》

三、多項選擇（每題3分，共15分）1.下列描寫愛情和婚姻問題的詩篇的有（）A、《周南·關雎》

B、《邶風·靜女》

C、《衛(wèi)風·氓》

D、《周南·芣苢》

E、《秦風·無衣》 2.《史記》分為（）部分

A本紀

B世家

C列傳

D表

E書 3.下列屬于文論的作品有（）

A、《典論·論文》

B、《與楊德祖書》

C、《詩品》

D、《登樓賦》

E、《與山巨源絕交書》

4.在《樂府詩集》中，存有北朝民歌的有（）

A、《梁鼓角橫吹曲》

B、《清商曲辭》

C、《琴曲歌辭》

D、《雜歌謠辭》

E、《雜曲歌辭》 5.以下作品中不屬于嵇康的有（）

A、《短歌行》

B、《贈秀才入軍》

C、《飲酒》

D、《幽憤詩》

E、《登樓賦》

四、判斷（每題1分，共5分）

1.《鄭風·出其東門》寫一個女子要求婚姻自主遭到父母干涉時所發(fā)出的誓辭（）

2.《漢書》的寫作圖做到“究天人之際，通古今之變，成一家之言”。（）

3.《枯魚過河泣》采用了寓言的形式來表現鄉(xiāng)愁。（）

4.文學史上所稱正始文學，實際上指曹魏（220－265）后期的文學現象。（）5.《世說新語》的內容主要是記錄南朝名士的逸聞軼事和玄虛清淡。（）

五釋詞（每題5分，共15分

1.甲骨卜辭 2.紀傳體 3.文筆之辨

六簡答（每題7分，共14分）1.結合作品，簡述楚辭體的詩體特征。2.陶淵明為什么能開創(chuàng)出田園詩？

七論述（15分）

為什么說魏晉南北朝文學進入了文學自覺的階段？

附 答案

一1.山海經

2.豳

3.重章疊詠

4.谷梁傳

5.莊子

6.離騷

7.楚懷王

8.歸田賦

9.表

10.音樂管理機關

11.下層人民

12.游子

13.贈婦詩

14.曹操、曹丕、曹植

15.游仙詩

16.桃花源記、五柳先生傳

17.云中辨江樹

18.西洲曲

19.世說新語、劉義慶

20.四聲八病 二1.A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.B

8.A 三1.ABC

2.ABCDE

3.ABC

4.ADE

5.ACDE 四1.錯

2.錯

3.對

4.對

5.對 五（要點提示）1.甲骨卜辭

①最早的記言記事文字 ②占卜記錄

③一些語意完整的卜辭可視為我國敘事散文萌芽

2.紀傳體 ①司馬遷開創(chuàng) ②核心是人物傳記 3.文筆之辨

①魏晉南北朝時期關于“文”與“筆”體裁特征的討論 ②實質為當時人們對文學特性的探討和認識 ③文學進入自覺階段的標志 六（要點提示）

1.結合作品，簡述楚辭體的詩體特征。

楚辭體的詩體特征主要表現在句式、語氣詞運用、地方色彩三方面 2.陶淵明為什么能開創(chuàng)出田園詩？ ①有生活實踐基礎

②對農業(yè)勞動有正確的看法

七（要點提示）為什么說魏晉南北朝文學進入了文學自覺的階段？ ①文學觀念漸漸明晰

②大批文學理論、文學批評著作涌現 ③出現幾部文學總集

④自覺追求形式美

先唐文學模擬試卷C

一 填空（每題1分，共20分）

1.“雞棲于塒。日之夕矣，羊牛下來”是《詩經·王風》《____》一篇中的句子。

2.《國語》大約成書于____初年。

3.“帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予”出自《九歌》中的《____》。

4.《子虛賦》和《______》是司馬相如的代表作品。

5.《漢書》沿用《史記》的體例而略有改變，改____為志，去掉世家并入____。

6.在《樂府詩集》里，兩漢樂府詩主要保存在____、鼓吹曲辭、相和歌辭和雜歌謠辭中。

7.《古詩十九首》當出現于____年。

8.____ 的《疾邪詩》二首均是五言，附在《刺世疾邪賦》之后。9.曹植的生活和創(chuàng)作可分成前后兩個時期，以____為界線。

10.阮籍主要的詩歌創(chuàng)作是八十二首《____》。

11.《孔雀東南飛》最初見于徐陵編的《____》，題為《____》 12.“人生天地間，____。”是《青青陵上柏》中的詩句。

13.庾信賦的代表作是敘述梁代興亡和自己身世的《____》。

14.陶淵明詩留存有____多首。

15.永明體詩區(qū)別于古體詩的關鍵在于____。

16.魏晉南北朝小說可分志怪小說和_______________兩大類。

17.北朝民歌中最杰出的長篇敘事詩是《____》。

18.建安文學新局面的開創(chuàng)者是杰出的政治家、軍事家家和杰出的詩人____。

19.《古詩十九首》作為一個整體收錄在《____》卷二十九。20.枚乘的賦中，《____》最為重要。

二單項選擇（每題2分，共16分）

1.《詩經》全集共（）：

A、三百篇

B、三百零五篇

C、二百九十五篇

2.我國第一部國別史是（）

A《戰(zhàn)國策》

B《國語》

C《老子》

3.賦作為文體名稱，最早見于（）

A荀子《賦篇》

B賈誼《吊屈原賦》

C揚雄《長楊賦》

4.漢代樂府機關收集民歌的主要目的是（）

A觀民風

B 定郊祀之禮

C訓練樂工

5.阮籍的代表作是（）。

A、《詠懷》八十二首

B、《擬詠懷》

C、《詠史》八首

6.下列哪部作品屬于陶淵明晚年的代表作，寄托了他晚年的社會理想（）

A、《歸園田居》

B、《桃花園記并詩》

C、《歸去來兮辭》 7.在南北朝時期，有一位由南入北，集南北朝文學之大成的奇才是（）。A、庾肩吾

B、徐摛

C、庾信

8.志人小說內容包括（）

A笑話

B野史

C正史

D逸聞軼事

三多項選擇（每題3分，共15分）

1.《詩經》中的表現方法可分為（）：

A、賦

B、風

C、比

D、興

E、頌 2.下列屬于《九章》篇目的是（）：

A、《天問》

B、《惜誦》

C、《涉江》

D、《抽思》

E、《桔頌》

3.《孔雀東南飛》敘事繁簡得當，當略處，作者惜墨如金，如

A仲卿求母失敗，劉焦之間話別

B蘭芝辭婆

C兩家家勢

D死后家人悲慟后悔

E太守迎親

4.下列屬于陶淵明的作品有（）。

A、《悲士不遇賦》

B、《歸去來兮辭》

C、《閑情賦》

D、《五柳先生傳》

E、《桃花源記》

5.南朝民歌比較著名的作品有（）

A、《折楊柳枝歌》

B、《子夜四時歌》

C、《子夜歌》

D、《華山畿》

E、《讀曲歌》

四判斷（每題1分，共5分）

1.《國語》是一本以記載言論為主的歷史著作。（）

2.《漢書》是紀傳體史書。（）

3.《西北有高樓》的抒情主人公是高樓之上彈奏樂曲的女子。（）

4.《文心雕龍》共５０篇。（）

5.《搜神后記》記載了天帝感于董永孝心織女下凡與他結婚，幫他償債的故事。

五釋詞（每題5分，共15分

1.騷體賦

2.建安風骨 3.永明體

六簡答（每題7分，共14分）

1.簡述《論語》的文學成就。

2.簡要說明山水詩在晉宋之際興起的原因。

七論述（15分）

論述漢樂府詩在古代詩體發(fā)展史上的意義

附 答案

一1．君子于役

2．戰(zhàn)國

3．湘夫人

4．上林

5．書、列傳

6．郊廟歌辭

7．東漢末年

8．趙壹

9．建安二十五年

10．詠懷詩

11．古詩為焦仲卿妻作

12．忽如遠行客

13．哀江南賦

14．120

15．有無聲律限制

16．志人小說

17．木蘭詩

18．曹操

19．文選

20．七發(fā) 二1.B

2.B

3.A

4.B

5.A

6.B

7.C

8.D 三1.ACD

2.BCDE

3.CD

4.ABCDE

5.BCDE 四1.對

2.對

3.錯

4.對

5.錯 五（要點提示）1.騷體賦

①形式上受楚辭影響

②篇幅不甚長

③內容多抒寫身世感慨

④情調一般較抑郁 2.建安風骨

①反映社會**和民生疾苦及拯世濟民的愿望

②慷慨悲涼、剛健有力的風格

3.永明體

①齊永明年間出現的一種新格律詩體

②依據在漢字四聲基礎上產生的詩歌聲律理論

③對詩歌字聲配合作了嚴格而明確的規(guī)定

④與詩歌的對偶形式相結合⑤清王冊子闿運《八代詩選》中專選當時新體詩，并予以命名⑥代表作家有沈約、謝朓等

六（要點提示）

1.簡要說明山水詩在晉宋之際興起的原因。

①高蹈遠引之風盛行

②玄學之風盛行

③人們審美能力提高

2.簡要說明山水詩在晉宋之際興起的原因。①高蹈遠引之風盛行 ②玄學之風盛行 ③人們審美能力提高 七（要點提示）

論述漢樂府詩在古代詩體發(fā)展史上的意義

①跳出四言詩和楚辭體的藩蘺，完成了詩體變革 a)眾體兼?zhèn)洌苿与s言詩的發(fā)展，催化七言詩的形成b)五言詩愈加成熟

②在詩體發(fā)展史上承上啟下

先唐文學模擬試卷D

一填空（每題1分，共20分）

1.《彈歌》見于東漢人趙曄《____》卷九。2.“與日逐走”的神話人物叫____。3.《詩經》中的“風”共有____篇。

4.《詩經衛(wèi)風·碩人》一篇用一連串的比喻描寫一個貴婦人說：“手如柔荑，____。領如蝤蠐，齒如瓠犀，螓首蛾眉。巧笑倩兮，美目盼兮”。

5.《左傳》又名《____》，是我國第一部記事詳備的編年體史學巨著。

6.晉文公早年流亡之事記載于《左傳》僖公二十三年《____》里。

7.“鳥飛返故鄉(xiāng)兮，狐死必首丘”是屈原的《____》一詩中的句子。8.屈原一生共被流放兩次，第一次是被楚懷王流放到____地區(qū)。

9.《論貴粟疏》是____寫給文帝的一篇奏疏，文章中心是闡述強本抑末的主張。

10.《史記》的人物傳記有分傳，有____傳。

11.漢樂府民歌最基本的藝術特色是敘事性?！禵___》是漢樂府敘事詩發(fā)展的高峰。

12.《陌上桑》表現了女主人公____巧對使君的機智。

13.《古詩十九首》的抒情主人公絕大多數都在詩中直接出現，《____》是個例外。

14.五言詩在語音結構上一般為“____”節(jié)奏。

15.建安時期重要的作家有“三曹”、“七子”和女詩人____。16.左思的《詠史》詩主要反映寒門知識分子與____的矛盾。

17.“少無適俗韻，性本愛山丘”出自陶詩《____》。

18.宋初，____是第一個大力寫山水詩的人。

19.《恨賦》和《別賦》的作者是____。

20.大量運用____語，是南朝民歌尤其是吳歌的顯著特點。

二單項選擇（每題2分，共16分）

1.《春秋》記史實，用精微的語言寄寓是非褒貶，稱為（）

A革故鼎新

B微言大義

C見微知著

2.風、雅、頌、賦、比、興被稱為《詩經》（）

A、六義

B、六章

C、六種

3.《九歌》共有（）篇

A、9篇

B、10篇

C、11篇

4.從散體大賦轉向抒情駢體小賦的標志（）

A《歸田賦》

B《二京賦》

C《鵩鳥賦》

5.“青青河畔草，綿綿思遠道”二句出自樂府詩（）

A 《上邪》

B《飲馬長城屈》

C 《東門行》

6.最早采用“賦”的體裁寫成的文學理論專著《文賦》，其作者為（）。A、陸云

B、陸機

C、左思

7.陶淵明詩歌中繼承了阮籍、左思傳統(tǒng)的是（）

A 田園詩

B山水詩

C詠懷、詠史詩

8.西漢末，東漢初的作家（）開始將小說作為一種文學樣式著錄于史書，并把寫小說的人稱作小說家。

A、班固

B、王充

C、桓譚

三多項選擇（每題3分，共15分）

1.《戰(zhàn)國策》又可稱為（）

A《國策》B《國事》C《短長》D《事語》E《長書》

2.下列屬于宋玉作品的是（）：

A、《九辨》B、《風賦》C、《神女賦》D、《九歌》E、《招魂》 3.《陌上?！穼懥耍ǎ?/p>

A一位已婚女子對愛情的捍衛(wèi) B男子的負心 C女主人公的驚人美貌 D太守對民女的強行霸占 E女主人公斗爭的智慧

4.下列作品與作者中，不正確對應包括（）。

A、孔融《論盛孝章書》 B、劉楨《飲馬長城窟行》

C、陳琳《七哀詩》 D、曹操《龜雖壽》E、蔡琰《悲憤詩》 5.謝靈運詩歌的明顯缺點是（）

A大多未構成渾融的意境

B過于繁縟

C語言晦澀

D拘泥聲病

E構思單調

四判斷（每題1分，共5分）

1.頌是在以朝廷為代表的各級官府宴飲時演奏的官樂。()2.《楚辭》本意是楚地的歌辭。()

3.“因緣”、“境界”、“世界”等詞都是外來語中的音譯詞。()

4.“對案不能食，拔劍擊柱長嘆息”出自庾信的《擬行路難》其六。()

5.陳釋智匠《古今樂錄》對《木蘭詩》已有著錄，故其產生時代當在陳代時。()

五釋詞（每題5分，共15分）1.民本思想

2.正始文學

3.宮體詩

六簡答（每題7分，共14分）

1.簡析《燭之武退秦師》外交辭令的特色。2.《桃花源詩并記》為什么千百年來深受人們喜愛？

七論述（15分）

舉例說明謝靈運與謝眺山水詩在藝術表現上的不同特點。

附 答案

一1． 吳越春秋2．夸父3．160 4．膚如凝脂5．左氏春秋6．晉公子重耳之亡7． 哀郢8．漢北9．晁錯10．合11．孔雀東南飛12．羅敷13．迢迢牽牛星14．二三15．蔡琰

16．士族豪門17．歸園田居 18．謝靈運19．江淹20．雙關隱語 二1．C

2．A

3．C

4．A

5．B

6．B

7．C

8．A 三1．ABCDE

2．ABC

3．ACE

4．BC

5．ABE 四1．錯2．對3． 對4．錯5．錯

五（要點提示）1．民本思想

①人與神關系上更重視人

②民君關系上更重視民

③從統(tǒng)治者利益出發(fā)

2．正始文學

①指曹魏后期文學

②著重表現政治高壓下的靈魂內在的矛盾 ③感情慷慨激昂而表現得隱晦曲折 ④色調暗淡、聲音低沉、莊思想色彩 ⑤以阮籍、嵇康為代表

3．宮體詩

①梁簡文帝蕭綱為太子時，帶頭寫起一種以宮廷生活為主要內容的，風格輕艷的詩歌，號為“宮體

②以艷情、詠物居多

③內容空虛貧乏

④形式上多采用新體

六（要點提示）

1.簡析《燭之武退秦師》外交辭令的特色。

參見作品選有關內容

2.《桃花源詩并記》為什么千百年來深受人們喜愛？

①寫出了一個田園牧歌式的美好社會

②所虛構的世外桃園凝聚了封建時代廣大人民的愿望

七（要點提示）

1.舉例說明謝靈運與謝眺山水詩在藝術表現上的不同特點。

二謝山水詩的不同之處在于：

①大謝以富艷著稱，善于以繁縟精麗的詞采，刻劃景物筆筆不漏。其詩如芙蓉出水，天生麗質；小謝以清俊見長，善于以清約簡略的筆法，淡淡勾勒山光水色，類似素描，其詩如人工園林，匠心獨運。

②大謝山水詩多取材于名山佳境，并程度不同地帶有“玄言”色彩，小謝則是以山水筆法來作都邑詩，差不多已完全擺脫了玄言詩的影響。所作小詩, 模仿南朝樂府民歌, 語言精煉, 情味雋永, 對唐代律詩和絕句的形成有一定的影響.③謝朓一方面繼承著謝靈運的山水詩風, 有些詩頗有摹仿謝靈運的痕跡.但他運用著新起的聲律, 所以他的詩風顯得清麗, 較少繁蕪詞句和玄言的成分, 和謝靈運的富艷精工, 典雅厚重頗有不同.在山水詩的描寫上, 他沒有謝靈運那種苦心刻劃的痕跡, 在聲律與辭藻的運用上, 善於鎔裁, 而不流於輕靡, 因此詩歌能保持清綺俊秀的風格.特色是善於精鍊字句, 善於描寫自然景象.④謝朓的詩情雖好, 但才力稍遜, 和謝靈運一樣, 存在“有句無篇”的缺點, 佳句很多, 佳篇頗少.

第四篇：2010一級建造師模擬試卷(二)

1.2006年3月，取得建造師資格證書的王某受聘并注冊于甲公司，2007年6月工作單位變動，變更注冊于乙公司，其變更后的注冊有效期到()止。A.2009年3月B.2009年6月C.2010年3月D.2010年6月

2.按照《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中不予注冊的情形是()A.申請人年近花甲，已達59歲高齡B.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止正好滿三年C.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已經滿2年D.申請人申請注冊之日止4年前擔任項目經理期間，所負責的項目發(fā)生過重大質量和安全事故

3.當地方性法規(guī)、規(guī)章之間發(fā)生沖突時，下述解決辦法中正確的是()。A.部門規(guī)章之間不一致的，適用新規(guī)定；同時頒布的，由雙方協(xié)商B 同一機關制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機關裁決C.部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由全國人大法工委裁決D.地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，由國務院裁決

4.張某原是甲建筑公司的采購員辭職后與王某合辦了一家建筑設備租賃公司。張某現以甲公司以前沒有用完的空白合同與其長期負責的甲公司大客戶乙公司簽訂3000噸鋼材購銷合同，乙公司對張某辭職并不知情。請問對該合同承擔付款義務的是()A甲建筑公司B建筑設備租賃公司C.張某D.張某、王某與建筑設備租賃公司

5某建筑設計公司工程師張某接受公司指派的任務，為某住宅樓繪制了工程設計圖。按照著作權法的規(guī)定下列正確的是A張某享有工程設計圖的署名權，該公司享有著作權的其他權利B.張某享有工程設計圖的發(fā)表權、署名權、修改權和保護作品完整權，該公司享有著作權的其他權利C張某享有工程設計圖的所有權利，但該公司在其業(yè)務范圍內可以優(yōu)先使用D該公司享有工程設計圖著作權的所有權利，但應當給予張某相應的獎勵

6.列情形中訴訟時效為1年的是A.甲拒付租金1萬元給乙B甲與某乙簽訂了一承包經營合同，后乙違約C.甲借給某乙1萬元，乙到期不還欠款

D.甲拖欠乙工程款10萬元

7.2001年5月5日，甲拒絕向乙支付到期租金，乙忙于事務一直未向甲主張權利。2001年8月，乙因遇險無法行使請求權的時間為20天。根據民法通則有關規(guī)定，乙請求人民法院保護其權利的訴訟時效期間是()。A.自2001年5月5日至2002年5月5日B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日D.自2001年5月5日至2003年5月25日

8.某商住樓工程，施工招標文件規(guī)定的工期為18個月。建設單位2007年3月5日向辦證機關申請辦理施工許可證，同年6月10日辦證機關電話通知前去領證，6月17日建設單位領到了施工許可證，施工許可證記載的時間是同年5月7日。該施工許可證有效期的開始日期是2007年()。

A.3月5日B.5月7日C.6月10日D.6月17日

9某建設單位欲新建一座大型綜合市場于2006年3月20日領到工程施工許可證。開工后因故于2006年10月15日中止施工。根據建筑法施工許可制度的規(guī)定，因故中止施工該建設單位向施工許可證發(fā)證機關報告的最遲期限應是2006年A10月15日B10月22日C11月14日D12月14日

10.甲施工總承包公司中標獲得某辦公大樓的施工承包資格。按照承包合同約定，工程所用混凝土有甲公司采購。施工期間，甲公司按照建設單位的要求，從乙混凝土公司采購商品混凝土。因乙公司供應的混凝土達不到強制性標準要求，造成工程質量缺陷。對此應當承擔過錯責任的是()。

A.甲公司B乙公司C.建設單位D.檢測機構

11.在《招標投標法》規(guī)定的必須招標的工程建設項目范圍內，項目總投資低于3000萬元人民幣的下列單項工程服務中，必須進行招標的是()。

A.勘查、設計服務單項合同估算價50萬元以上B.施工單項合同估算價達到160萬元C.重要貨物采購單項合同估算價接近100萬元D.監(jiān)理服務單項合同估算價30萬元

12.某省直機關辦公樓建設項目進行招標，招標文件中明確規(guī)定投標人的資質等級必須是施工總承包二級以上（包括二級），甲（施工總承包三級）、乙（施工總承包二級）、丙（施工總承包一級）、?。ㄊ┕た偝邪患墸┘娂娊M成投標聯(lián)合體參與投標，則下列說法正確的是()A.甲可以與乙組成聯(lián)合體以一個投標人的身份共同投標B乙、丙組成投資聯(lián)合體，其資質等級應為施工總承包一級C若丙、丁組成的投標聯(lián)合體中標，以丁作為代表與招標人簽訂施工合同D.丙、丁組成的聯(lián)合體，將共同投標協(xié)議連同投標文件一并提交給招標人

13甲、乙施工單位組成投標聯(lián)合體參與某項目的投標，聯(lián)合體投標時按招標文件的要求提交投標保證金5萬元，該聯(lián)合體收到中標通知書，但尚未與招標人簽訂合同，此時甲、乙認為該項目盈利太少，于是決定放棄該項目則下列說法正確的是()A.因未給招標人造成損失，5萬元投標保證金應予以退還B因未簽訂合同，5萬元投標保證金應退還一半C甲、乙施工單位對此應承擔違約責任D甲、乙施工單位對此應承擔締約過失責任

14.某市火電站建設項目進行招標，招標人規(guī)定投標人提交的投標文件截止日期為2006年11月20日，投標人在投標文件截止日期前已提交投標文件。2006年11月18日，投標人向招標人提出撤回提交的投標文件。此時()。A.招標人不允許投標人撤回提交的投標文件B.招標人與投標人協(xié)商是否可撤回提交的投標文件C.招標人通過行政主管部門商議是否允許投標人撤回提交的投標文件D.招標人允許投標人撤回提交的投標文件

15.根據《安全生產法》關于建立安全生產保障體系的規(guī)定，建筑施工單位()A.應當配備專職或兼職安全生產管理人員B.應當設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員C.從業(yè)人員300人以上的，應設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員D.從業(yè)人員300人以下的，應配備專職或兼職安全生產管理人員

16.某施工單位從業(yè)人員1000人，根據《安全生產法》關于安全生產事故應急救援的規(guī)定，下列作法中正確的是()A.應當建立應急救援組織B.可不建立應急救援組織，但應指定專職應急救援人C.可不建立應急救援組織，但應指定兼職應急救援人員D.可不建立應急救援組織，但應配備必要的應急救援器材設備

17.關于施工總承包單位與分包單位安全責任的劃分，下列表述不正確的是()A.由總承包單位對施工現場的安全生產負總B.總承包單位和分包單位對各自承包范圍內的安全生產自行承擔責任C.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任D.分包單位不服從總承包單位管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任

18.起重吊裝工程是一個危險性工程，對于起重吊裝工程的說法不正確的是()。A.施工單位應該在施工組織設計中編制安全技術措施B.需要編制專項施工方案，并附安全驗算結果 C.專項施工方案經專職安全管理人員簽字后實施 D.由專職安全管理人員進行現場監(jiān)督

19.關于安全施工技術交底，下面說法正確的是()。A.施工單位負責項目管理的技術人員向施工作業(yè)人員的交底B.專職安全生產管理人員向施工作業(yè)人員交底 C.施工單位負責項目管理的技術人員向專職安全生產管理人員交底 D.施工作業(yè)人員向施工單位負責人交底

20.企業(yè)在安全生產許可證有效期內，未發(fā)生死亡事故的，安全生產許可證屆滿時()。A.經原頒發(fā)管理機關同意可不再審查，有效期延期3年

B.必須再次審查，有效期增加2年C.不再審查，有效期直至發(fā)生死亡事故D.必須再次審查，重新辦理

21.某工程完成了設計圖紙和合同規(guī)定的施工任務，建設單位欲組織竣工驗收，此時應具備《建設工程質量管理條例》規(guī)定的工程竣工驗收的必備條件不包括()A.完整的技術檔案和施工管理資料B工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告C勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位共同簽署的質量合格文件D施工單位簽署的工程保修書

22.在施工現場進行設計技術交底，以下做法中不符合規(guī)定的設計單位質量責任和義務的是()A.由于懸挑梁使用的φ22鋼筋缺貨，結構工程師進行了替代換算B.電氣工程師對配電箱的注冊商標、規(guī)格、型號、入網許可等要求進行了詳細交代C水暖工程師強調：分戶采暖計量系統(tǒng)每組暖氣包前的控制閥不得取消D.建筑工程師要求：外部造型的線條顏色甲方可以改變，但必須使用耐堿產品

23.下列表述正確的是()A.評標時應充分考慮建筑師張某曾在全國建筑設計大賽中獲得過冠軍B.建設工程勘察設計方案評比時，可以采用綜合評估法，也可以采用報價最低單一標準法C.經發(fā)包方同意，承包方可以將主體部分建設工程勘察、設計再分包給其他具有相應資質等級的建設工程勘察、設計單位D.簽訂勘察設計合同的雙方，須將合同文本送交項目所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托機構登記方可生效

24.某造紙廠的廠房建設項目對環(huán)境的重大影響還涉及水土保持，除應編制環(huán)境影響報告書外，還必須有()審查同意的水土保持方案。

A.環(huán)境保護部門B.水行政主管部門 C.工商行政管理部門 D.國土資源管理部門

25某建筑公司準備在市區(qū)范圍內進行建筑施工，其施工過程中使用機械設備可能產生環(huán)境噪聲污染。根據《環(huán)境噪聲污染防治辦法》，該公司必須在工程開工()以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的相關情況A3日B5日C10日D15日

26.某項目屬于按規(guī)定應當進行消防設計的建筑工程，則下列關于建筑工程消防設計、驗收的表述中正確的是()A.建筑工程設計單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送公安消防機構審核B.建筑構件和建筑材料的防火性能應當符合國家標準或者行業(yè)標準C.公共場所室內裝修、裝飾，應該使用不燃、難燃的材料D.建筑工程竣工時，必須經公安消防機構進行消防驗收；未經驗收或者經驗收合格的，不得進行竣工驗收

27.項目檔案驗收組在檢查某建設工程檔案資料時，發(fā)現施工圖及說明不符合檔案規(guī)范要求，遂提出了整改意見，要求項目()于項目竣工驗收前對存在的問題進行整改，并進行復查。A.建設單位（法人）B.設計單位 C.施工單位 D.監(jiān)理單位

28.根據《城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》規(guī)定，下列關于土地使用權出讓最高年限的表述正確的是()。A.甲商業(yè)大樓用地使用權出讓年限是50年B乙工廠用地使用權出讓年限是40年C丙私立醫(yī)院土地使用權出讓年限是70年D丁旅游娛樂中心土地使用權出讓年限是40年

29.居民孫某不滿意拆遷人的補償安置方案，雙方未能達成協(xié)議，因而拒絕搬遷。后經市房屋拆遷管理部門裁決孫某應于30日內搬遷，現期限屆滿，孫某仍然未搬。那么下列做法符合法律規(guī)定的是()。A.拆遷人可以對其房屋強制拆除B.拆遷人向城市房屋拆遷管理部門申請強制拆遷C.由拆遷人申請人民法院強制拆遷D.強制拆遷前，拆遷人向公證機關辦理證據保全

30.下列各種社會關系中，不屬于《勞動法》調整對象的是()。A.甲公司與其職工因支付加班費用而發(fā)生的關系 B.乙私營企業(yè)與其職工因培訓而發(fā)生的關系 C.丙出版社與作家張某因稿酬發(fā)生的關系 D.勞動監(jiān)察執(zhí)法人員查處丁公司雇傭童工的關系

31某建筑公司為本公司大型設備投保了財產險，保險金額為800萬元，不久，建筑公司發(fā)生火災，被保險的設備全部燒毀，經有關部門勘察評估，公司大型設備總價值為600萬元，于是保險公司應賠付給建筑公司的金額為()A800萬元B400萬元C600萬D保險金額減去殘值的差額

32某施工單位在4月2日與保險公司簽訂了建筑意外傷害保險，在開工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人員到工地巡視設備準備情況時遭受意外傷害，這時保險公司承擔保險責任的期限的起算時間應為)A4月2日B4月10日C4月20日D發(fā)生損失之日起生效

33.某公司2009年6月1日應繳納稅款50000元，由于經營困難，申請并獲準延期繳納稅款，若該公司直至同年11月1日仍未能按時繳納稅款，則應A.補交稅款50000元B補交稅款50000元，并征收同期銀行存款利息C補交稅款50000元，并征收萬分之五的滯納金D.補交稅款50000元，并征收百分之三的滯納金

34.某建筑工程有限公司于2007年6月15日召開股東會，選舉公司的董事。下列人員可以擔任公司董事的是()。A.個人負債80余萬到期債務的賀某B.曾因貪污罪被判處有期徒刑，于2003年4月17日刑滿釋放的張某C.曾在1990年被宣告為限制行為能力人，后經申請被人民法院撤銷宣告的孫某D.曾擔任某公司的法定代表人，該公司于2005年9月被宣告破產，對公司破產負有個人責任的劉某

35.某工程施工合同從談判簽約到履行結束整個過程，下述()情形，屬于合同當事人違反誠實信用的原則，進而影響合同效力的行為。

A.合同簽訂時，發(fā)包人隱瞞了其未取得工程項目土地使用權的事實B.合同履行時，發(fā)包人無故遲延提供施工場地工程地質資料C.合同履行時，承包人串通監(jiān)理方在施工中偷工減料D.合同終止后，承包人泄露與本工程引進設備的重要技術資料

36某設備生產廠分別對甲、乙兩個項目進行投標，在提交標書時，將乙項目的標書提交給了甲項目的招標人，將甲項目的標書提交給了乙項目的招標人，則設備廠提交的標書不成構成要約的原因是(A.無訂立合同的意思表示B.要約內容不明確C受要約人錯誤D要約人不特定

37.甲公司于2007年3月1日向丙公司發(fā)出了要約，并在要約中約定了：收到文件后15個工作日內做出承諾，承諾生效后45日內將貨物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承諾并以快信的方式發(fā)出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承諾。丙公司于7月10日將貨物送到了甲公司。請問以下)是不正確A.甲與丙公司已形成了有效的合同關系B.丙公司的承諾是有效的C.丙公司的承諾是無效的D.甲公司有權拒收該貨物

38.某水泥廠將一批過期的劣質水泥更換包裝后，與國有建筑公司簽訂銷售合同供應給建筑公司使其蒙受損失，則依據《合同法》的規(guī)定，該合同的性質屬于()A.無效合同B.部分無效合同C.效力待定合同D.可變更、可撤銷合同

39甲勞務公司與乙建筑公司簽訂了一份包工包料的勞務分包合同，工程竣工驗收合格后交付使用。下列說法正確的是)A.分包合同無效，甲公司無權要求工程款B分包合同有效，甲公司有權要求工程款C分包合同無效，甲公司有權要求工程款D.法院可以沒收甲公司的工程款

40甲、乙雙方簽訂一份買賣合同，該合同標的物的價格執(zhí)行政府指導價，于2000年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導價是35元/噸，但甲方直至2001年8月1日才交貨，此時該合同標的物的政府指導價是30元/噸，市場價是45元/噸，則結算時乙應按照()計算付款。A.35元/噸B.30元/噸C.45元/噸D.40元/噸

41.甲水泥廠與乙施工單位訂立水泥購銷合同，合同約定甲應于2003年8月1日交貨，乙應于同年8月7日付款。7月底，甲發(fā)現乙財務惡化，無支付貨款能力，并有確切證據證明，遂提出中止合同，但乙未允。則下列說法正確的是()。A.甲有權中止合同并要求乙提供相應的擔保B.甲無權不按合同約定交貨，但可以要求乙提供相應的擔保C.甲無權不按合同約定交貨，但可以僅先交付部分貨物D.甲必須按合同約定交貨，如乙不支付貨款可追究其違約責任

42.2008年3月1日，王宏將自己的房產以低于市場價50%的價格轉讓給李軍，此行為導致王宏的債權人無法實現債權，2009年1月1日，王宏的債權人知道了該轉讓行為，則債權人的撤銷權截止于()A.2009年3月1日B.2008年9月1日C2010年1月1日D2010年3月1日

43某工程竣工驗收后，甲建設單位一直不支付乙施工單位工程款，乙礙于情面不好意思索要。乙知道甲與丙開發(fā)商有業(yè)務往來且關系較好，便請丙幫忙索要。乙丙之間簽訂了合同約定共同享有此債權，并通知了甲。后甲將工程款全部付給了丙。針對乙丙之間訂立的合同，下列理解中正確的是)A.是乙委托丙索要工程款的委托合同B是按份分享債權的債權轉讓合同C是因脅迫而簽訂的債權轉讓合同D是連帶共享債權的債權轉讓合44.甲建設單位拖欠乙施工單位工程款1000萬元，甲與另一建設單位丙達成轉讓協(xié)議，將此1000萬元債務轉讓給丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒絕，理由是合同已轉讓給丙。下列說法中錯誤的是()。A.甲與丙的轉讓協(xié)議應經乙同意B.甲應當支付拖欠的工程款C.甲、丙對拖欠的工程款承擔連帶責任D.甲可以對拖欠工程款一事對乙提出抗辯

45某借貸合同，債務人將合同義務轉讓給第三人，不能隨之轉移的有()A.債務人的從債務B.原債務人的同時履行抗辯權C.為原債務人提供擔保的保證合同D.原債務人的已過訴訟時效的抗辯權

46下列事例中，不能產生合同義務終止的是A．建設單位在某項工程中欠監(jiān)理單位監(jiān)理費用，后建設單位吸收合并監(jiān)理公司B．施工單位因材料商長期不能供貨解除了雙方的買賣合同C建設單位拖欠施工單位巨額工程款項，施工單位提起仲裁D．設備供應商交付設備時，施工單位拒絕接收，設備商將設備交公證機關提存

47.根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的相關規(guī)定，發(fā)包人具備法定情形時，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行，承包人可以解除施工合同。這些情形中不包括的是（）。A.長期拖欠工程款的 B.發(fā)包人提供的建筑材料不符合強制標準的C.發(fā)包人不按照合同約定履行協(xié)助義務的D.合同中要求承包人墊資施工的48.某工程，工程總造價為5000萬。建設單位與施工單位約定：無論何種原因，延誤工期一日，施工單位應支付建設單位違約金50萬元。工程因多種原因共延誤120天，則下列表述中正確的是）A．雙方約定的懲罰性違約金數額過高而無效B.應支付的違約金最多不超過工程總造價C.應嚴格按照約定支付6000萬違約D違約責任的規(guī)定應符合公平原則

49.甲施工單位與乙建材供應商約定2008年底供應鋼材1000噸，2008年6月，由于材料價格大幅上漲，乙明確對甲表示：無法按照原價格在2008年底供貨。則甲A．不可以要求乙承擔違約責任B只能在2008年底以后要求乙承擔違約責任C可以在2008年6月后即要求乙承擔違約責任D.材料價格上漲非乙的原因，乙不構成違約

50.某建設單位因資金緊張將自己的辦公樓抵押給銀行，但未辦理相應的土地使用權抵押手續(xù)，下列選項正確的是（）。A．視為僅抵押了辦公樓B．視為辦公樓與相應的土地使用權抵押一并抵押C．因抵押物不明確，抵押合同視為無效D．因抵押物不明確，抵押合同視為效力待定

51.某企業(yè)將自己所有的一批原材料抵押給甲，后由于資金短缺，又將此批原材料抵押給乙，上述抵押均未辦理登記。后某企業(yè)無力償還甲、乙的借款，甲、乙擬行使抵押權。下列表述正確的是()。A.由于抵押均未辦理登記，抵押權不生效B.甲抵押權成立在先，應先由甲優(yōu)先受償C.甲、乙按照債權比例清償D.乙抵押權成立在后，應先由乙優(yōu)先受償

52.施工單位為某地政協(xié)建設辦公樓向供應商采購大批預制板，由于資金緊張只能暫時少量付款，待竣工結算后再付清貨款。供應商提出要求提供擔保，施工單位請來建設方某政協(xié)的領導、當地建委、在當地有工程項目的另一施工單位項目部的項目經理和當地最大的一家國有企業(yè)出面商談。在上述各家中，可以為施工單位作保證人的是()A.當地政協(xié)B.當地建委C.另一施工單位的項目部D.當地的國有企業(yè)

53.下列當事人簽訂的施工合同中屬于有效合同或按有效處理的是()。A.承包人超越資質等級與發(fā)包人簽訂的承包合同B.承包人同發(fā)包人指定的分包人簽訂的專業(yè)分包合同 C.總承包人未經發(fā)包人同意將非主體工程分包的分包合同 D.沒有資質的實際施工人借用有資質的企業(yè)名義與承包人簽訂了承包合同，但在工程竣工后取得了相應的資質

54.發(fā)包人與承包人在建設工程施工合同中約定了按照固定總價結算整個工程款項，在合同履行過程中，發(fā)生了部分材料價格上漲，同時因發(fā)包人原因造成階段停工，承包人請求對材料上漲價差和停工損失進行造價鑒定并予以支付，則人民法院對承包人的請求應()。

A.不予支持 B.材料漲價部分不支持，停工損失支持C.材料漲價部分支持，停工損失不支持D.材料漲價和停工損失都支持

55.某工程分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號單體建筑，Ⅰ號建筑竣工后未經驗收，開發(fā)商提前使用；Ⅱ、Ⅲ號整個建筑竣工后一并進行驗收時，發(fā)現Ⅰ號建筑存在質量缺陷。下列說法錯誤的是()。A.開發(fā)商有權主張整體工程質量不合格B.施工單位應在工程合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量負責C.合理使用壽命應為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限D.開發(fā)商擅自使用工程視為對工程質量的認可

56.在下列常見的合同中，對合同的分類的說法錯誤的是()。A.加工承攬合同屬于不要式合同B.建設工程施工合同屬于要式合同C.建設單位與商業(yè)銀行的貸款合同屬于不要式合同D.自然人之間的借款合同屬于不要式合同

57.承攬人在履行承攬合同中的下列行為，不正確的是()。A.承攬人發(fā)現定作人提供的材料質量不合格，立即停止工作并通知定作人B.承攬人對由自己提供的材料，接受定作人檢驗C.承攬人未征得定作人同意，可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成D.因定做人未按期支付20%的尾款，承攬人可以拒絕交付整個工作成果

58.在下列關于民事訴訟兩審終審制度的表述中，()不正確。A.兩審終審制度是指一個民事訴訟的案件經過兩審法院審判后即告終結的制度B.民事訴訟案件應當經過兩審法院審理才可結案C.對于一般民事訴訟案件，當事人不服一審法院的判決或裁定，可以上訴至上一級法院D.超過上訴期的判決、裁定，為生效判決、裁定，當事人不得再上訴

59.在某建筑工地上，附近居民與施工方發(fā)生噪音擾民糾紛，雙方同意協(xié)調解決。在下列解決爭議的方式中，由()主持或參與的調解，屬于行政調解。A.施工方上級單位B.建設方C.當地政府建設主管部門D.人民法院

60以下關于民事訴訟、仲裁當事人舉證責任的表述中，不正確的是()A.原告向人民法院起訴，應當附有符合起訴條件的相應的證據材料B.被告提出反訴，可以不提供證C當事人對自己提出的主張，有責任提供證據D沒有證據或證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果

61.商貿公司為建筑公司供應建材，建筑公司認為建材質量不合格，未按合同約定支付材料款。商貿公司向法院起訴，下列證據中，證明力要大于其他證據的是()。A.送貨單B.合格證C.合同書D.專業(yè)機構出具的質量鑒定報告

62在沒有書面約定的情況下因建筑工程施工合同糾紛提起的訴訟()法院沒有管轄權A.原告住所地B被告住所地C合同履行D施工行為地

63.下列所給選項中，關于仲裁管轄的表達，()是正確的。A.實行級別管轄，但不實行地域管轄B.實行地域管轄，但不實行級別管C.既不實行級別管轄，也不實行地域管轄D.既實行級別管轄，也實行地域管轄

64.甲房地產開發(fā)公司對該市建委對其作出罰款決定不服，欲直接向人民法院提起訴訟的，則甲房地產開發(fā)公司應當在知道作出具體行政行為之日起()內提出。A.3個月 B.6個月 C.2年 D.5年

65.下列()不能作為行政訴訟的證據。A.行政機關作出行政處罰前對行政案件證人所作的詢問筆錄B.行政機關作出行政處罰前對行政案件當事人所作的詢問筆錄C.行政處罰聽證記錄D.人民法院立案后行政機關自行向證人取證所作的筆錄

66.下列行為不屬于《行政訴訟法》規(guī)定的受案范圍的行為是()。A.吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 B.罰款 C.逮捕D.行政拘留

67某施工現場，建筑主體腳手架搭設過程中，施工人員李某不慎，將一鋼管從空中滑落，將臨近道路通行人員張某頭部砸傷，下列選項表述正確的是()A由李某向施工單位承擔違約責任B由李某向張某承擔侵權責由施工單位向張某承擔違約責任D由李某向張某承擔違約責任

68.某市政公司為安裝管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道兩側設置了障礙物和夜間警示燈。某夜，司機許某酒后駕車，撞毀了障礙物和夜間警示燈后逃逸，隨后騎自行車經過的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，則秦某的傷害應()。A.由市政公司賠償 B.由許某賠償 C.由市政公司和許某承擔連帶責任 D.由秦某自己承擔

69.某開發(fā)商在未取得建設工程施工許可證情況下，就組織對相關項目進行施工，在工程檢查過程中，建設行政主管部門作出了責令停工并處以罰款的處罰決定，開發(fā)商不服，為此向法院提起訴訟，則該行政處罰決定在訴訟期間()。

A.停止執(zhí)行B.與法院協(xié)商處理執(zhí)行與否C.請求政府部分決定D.具有效力，不停止執(zhí)行

70.某工程因施工單位擅自降低材料的耐火等級，造成建筑物失火焚毀。施工單位項目經理甲被依法逮捕，經法院判決：對甲處以2年管制，立即執(zhí)行。從逮捕到判決，甲已被羈押3個月，則甲還應服刑()。A.21個月B.2年C.2年3個月 D.18個月

1.下列情形中，能導致注冊建造師注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有()。A.未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求B.聘用單位破產C.聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照D.與聘用單位接除了合同關系E.注冊有效期滿但未延續(xù)注冊

2下列關于法律體系的說法，正確A.建設法是一個獨立的法律部門B.法律體系是由法律部門構成的C.建筑法屬于行政法律部門D.安全生產法屬于社會保障法律部門E仲裁法歸屬于民法部門3.民事法律關系客體，是指民事法律關系之間的權利和義務所指向的對象。下列屬于民事法律關系客體的有()。A.施工單位購買的各種建筑材料 B.建筑資金C.建筑企業(yè)對其員工的培訓D.施工中使用的施工機械E.建設行政主管部門

4.下列可以使委托代理終止的情形有()A.代理期間屆滿或者代理事務完成B.被代理人取消委托或者代理人辭去委托C.代理人死亡D.代理人喪失民事行為能力E.被代理人死亡

5根據《建筑法下面關于分包的說法正確的有()A承包單位可以將所承包的工程轉包給他人B所有的分包商都需要經建設單位認可分包商應當對建設單位負責D.如果分包商所承建的工程出現了質量事故，則業(yè)主可以要求總承包商為之承擔責任E分包商經業(yè)主同意可以將承攬的工程再分包

6.評標委員會在對某項工程項目評標過程中，發(fā)現個別投標文件中存在某些錯誤，則評標委員會的下列說法正確的有()A.甲的投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致，以大寫金額為準 B.乙的投標文件中總價金額與單價金額不一致的，以單價金額為準，但單價金額小數點有明顯錯誤

C.丙未按招標文件要求提交投標保證金，評標委員會將丙的投標文件作為廢標處理D.丁的投標文件中有含義不明確的內容，評標委員會要求其對此作必要的澄清或者說明E.戊以他人的名義投標，評標委員會將戊的投標文件作為廢標處理

7.依據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，有以下情形將被作為廢標處理()A.無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章的B.未按規(guī)定的格式填寫，內容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的C.未按招標文件要求提交投標保證金的D.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的E.未參加開標會議單位的標書

8.張某系某施工單位工人，辦理了工傷社會保險與人身意外傷害保險。在從事某工程外墻面裝修時，不慎墜落，造成三級殘廢，下列表述正確的是()。A.張某可要求享受工傷保險B張某有權要求本單位賠償C.張某享受工傷保險，但不得要求單位賠D.張某享受工傷保險，還可要求單位賠償E.張某向保險公司主張人身意外傷害保險索賠時，就不得要求工傷社會保險

9.根據《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，必須按照國家有關規(guī)定經過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)的人員有()A.垂直運輸機械作業(yè)人員B.安裝拆卸工C.爆破作業(yè)人員D.起重信號工E.鋼筋工

0.施工單位在施工過程中，必須做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。按照《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知()。A.建設單位B.工程監(jiān)理單位C.勘察、設計單位 D.工程質量監(jiān)督機構E.安全生產監(jiān)督部門

11根據《工程建設行業(yè)標準管理辦法》的規(guī)定，下列工程建設行業(yè)標準屬于強制性標準的有()A工程設計行業(yè)專用的綜合性標準B工程建設行業(yè)專用的質量標準C.工程建設行業(yè)專用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準D工程建設行業(yè)專用的制圖方法標準E工程建設行業(yè)專用的信息技術標

12.關于對建設工程項目的節(jié)能管理，下列表述中正確的有()。A.達不到合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范要求的項目，依法審批的機關不得批準建設B.項目建成后，達不到合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范要求的，驗收結論為不合格C.建設單位不得以任何理由要求設計單位擅自修改經審核

合格的節(jié)能設計文件，降低建筑節(jié)能標準D.施工圖設計文件不符合建筑節(jié)能強制性標準的，施工圖設計文件審查結論應當定為不合格E.監(jiān)理單位應當依照法律、法規(guī)以及建筑節(jié)能標準、節(jié)能設計文件、建設工程承包合同及監(jiān)理合同對節(jié)能工程建設實施監(jiān)理

13.某市的一家建筑工程公司準備實施經濟性裁員，那么，依據《勞動法》規(guī)定，在下列人員中，該建筑工程公司不得與其解除勞動合同的是()。

A.女職工李某，正在家中休產假B.會計劉某，非因公負傷，正在住院還未痊愈C.職工謝某，因失職造成公司損失10萬元，現停職在家D.工程師呂某，因患職業(yè)病喪失勞動能力，一直臥床在家E.司機于某，因盜竊罪被法院判處有期徒刑5年

14.某建筑工程有限公司股東會在審議董事會人選時，有下列五人的任職資格受到股東的質疑，其中不屬于公司法規(guī)定的不得擔任董事的情形為(.陳某66歲，曾任區(qū)政府辦公室主任，現退休在家B張某兩年前因對一起重大工程事故負有責任，被判處有期徒刑一年C.張某人獨資企業(yè)的出資人，因經營負債50萬元，債權人至今仍在追討D趙某兩年前被任命為一家長期經營不善、負債累累的國有企業(yè)的總經理，上任僅兩個月，該企業(yè)被宣告破產

15.合同當事人在合同談判過程中，發(fā)生的下列()行為，應當承擔締約過失責任。A.假借訂立合同，惡意進行磋商B.惡意進行磋商，給對方造成損失C.故意隱瞞與簽約有關的重要事實D.故意提供虛假情況，給對方造成損失E.一方未盡通知義務，增加對方締約成本

16.根據《合同法》的規(guī)定，下列合同中無效的是()A.損害社會公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺詐、脅迫的手段簽訂的合同D.因重大誤解簽訂的合同E.惡意串通，損害個人利益的合同

17.甲市物業(yè)公司與乙市設備公司簽訂了一份電子門鈴的買賣合同，約定由設備公司供應物業(yè)公司電子門鈴500套，物業(yè)公司支付貨款5萬元。但合同對付款地點和交貨地點未約定，雙方為此發(fā)生糾紛，付款地點和交貨地點應為()。A.付款地點為乙市B.交貨地點為乙市C.付款地點在甲市 D.交貨地點在甲市E.交貨地點和付款地點均在乙市

1下列說法正確的是A代位權只有債權人才能行使B.抗辯權只有債務人才能行使C債務人在不能清償債務的情況下，只要已經向第三人主張債權，其債權人就不可以行使代位權D行使撤銷權和代位權的費用都要由債務人承擔E債務人只要不是無償轉讓財產，其債權人不可以對此行使撤銷權

19.某企業(yè)與甲公司簽訂了供應商品混凝土合同后，分立成乙、丙兩個公司，乙公司與丙公司約定由乙供應混凝土，丙公司負責收受貨款，并得到了甲公司的許可，則()A乙、丙對此合同應享有連帶債權，承擔連帶債務B.由批準原企業(yè)分立的上級單位承擔合同義務C.乙、丙的內部約定，對甲不發(fā)生法律效力D.應當按照乙、丙的約定履行合同 E.企業(yè)合并分立屬于法定的權利義務概括轉移

20.根據《司法解釋》的相關規(guī)定，屬于發(fā)包人解除合同條件的是()。A.承包人未按約定工期完工B.承包人完成工程質量不合格，并拒絕修復

C.承包人擅自將專業(yè)工程進行分包D.承包人將工程轉包的E.未經發(fā)包人同意擅自將勞務部分分包的21.甲公司與乙公司訂有買賣合同，甲交貨100噸水泥后，尚欠乙公司水泥20噸，同時乙公司尚欠甲公司150萬元，后乙公司分立為丙、丁兩公司，則下列正確的是()。A.丙、丁兩公司相約各自承擔50%欠款，甲要求丙還款100萬元，而丙可以以與丁有約定為名，拒絕還款B.丙、丁公司如在分立時與甲相約各自還款50%，則甲不能要求丙還款100萬元C.乙在分立時應通知甲公司，并征得甲公司同意D.丙、丁公司均可向甲公司提出20噸水泥的交貨權E.企業(yè)分立屬于法定的權利義務概括轉移

22.某工程建設項目，建設方甲、施工方乙，投資擔保公司丙提供工程款支付擔保。下列表述中正確的是()。A.保證合同由甲丙簽訂B.保證合同由乙丙簽訂C.甲與乙協(xié)商變更了施工合同付款條件時，應當通知丙D.甲與乙協(xié)商變更了施工合同付款條件時，應當取得丙口頭同意 E.甲與乙協(xié)商變更了施工合同付款條件時，應當取得丙書面同意

23.建設單位將工程建筑抵押給銀行以獲得經營資金，后因其經營狀況不佳而無力償還貸款和支付施工單位工程款，則下列關于施工單位權利的說法中，正確的是()。A.施工單位可以申請人民法院將該工程拍賣B.施工單位申請工程價款優(yōu)先受償的權利，須按照訴訟時效的規(guī)定提出 C.施工單位無權就該工程的拍賣款優(yōu)先于銀行受償 D.施工單位可不申請拍賣，而直接與建設單位協(xié)商將工程折價E.施工單位工程欠款的利息，可在工程拍賣所得中優(yōu)先扣除

24.以下關于公開審判制度，正確的表述是()A.不允許群眾旁聽庭審過程和宣判結果B.除法律規(guī)定的情形外，審理民事案件的過程應當向社會公開C.對公開審理或者不公開審理的案件，一律公開宣告判決D.除法律規(guī)定的情形外，允許群眾旁聽庭審過程E.除法律規(guī)定的情形外，允許新聞媒體對庭審過程進行采訪、報道，并將案件向社會披露

25.甲、乙兩公司發(fā)生建設工程施工合同糾紛，經仲裁委員會審理作出仲裁裁決書。乙公司向法院申請執(zhí)行后，甲公司申請不予執(zhí)行。甲公司提出的下述理由中，法律規(guī)定不予執(zhí)行的情形包括()A.裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議范圍B.仲裁庭的組成違反法定程序C.認定事實的主要證據不足

D.適用法律確有錯誤E.裁決不合理

26.甲公司依據合同中的仲裁協(xié)議向丙仲裁委員會申請仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委員會受理案件后，甲公司發(fā)現乙公司有轉移其財產的行為，欲申請財產保全。下列關于財產保全的說法正確的是()A.甲公司可以將財產保全申請書提交給財產所在地人民法院B.甲公司

第五篇：一級建造師機電實務模擬測試題-假期作業(yè)

2013年一級建造師《機電工程管理與實務》模擬預測試卷(1)總分：160分

及格：96分

考試時間：120分

一、單項選擇題(共20題。每題1分。每題的備選項中，只有1最符合題意)

(1)在設備及管道的防腐蝕方法中，（）是一種綜合利用不同材料的特性、具有較長使用壽命的防腐方法。A.覆蓋層法 B.電化學保護法 C.介質處理法 D.襯里保護法

(2)機電工程現場中的電焊機至焊鉗的連線多采用（）聚氯乙烯絕緣平形銅芯軟線，因為電焊位置不固定，多移動。A.RV型 B.BLX型 C.BLV型 D.BVV型

(3)高程控制網的測量中，采用水準測量法時要求一個測區(qū)及其周圍至少應有（）個水準點。A.1 B.2 C.3 D.5

(4)通風與空調工程綜合效能的測定與調整的項目，一般以（）為準則，不宜提出過高要求。A.適用 B.規(guī)范規(guī)定 C.質量合格 D.業(yè)主要求

(5)經處理的金屬表面，宜在（）小時內進行防腐蝕結構層的施工。A.2 B.3 C.4 D.5(6)流動式起重機在吊裝重物前必須對地基進行試驗驗收，按規(guī)定對地基進行（）。A.加固處理 B.鉆孔試驗 C.沉降預壓試驗 D.設計強度校核

(7)自動化儀表線路的環(huán)境溫度超過（）時應采取隔熱措施。A.55℃ B.65℃ C.75℃ D.85℃

(8)（）適用于單件重量大的大、中型設備、構件的吊裝，作業(yè)周期短。A.流動式起重機 B.塔式起重機 C.拖拉機

D.桅桿式起重機

(9)（）是設備運輸到達施工現場后，項目經理部組織有關人員按要求進行的驗收。A.現場驗收 B.質量驗收 C.竣工驗收 D.進場驗收

(10)建筑大樓常用的排水管及管件是（）。A.聚乙烯塑料管 B.硬聚氯乙烯

C.聚丙烯管(PP管)D.ABS工程塑料管

(11)濕式自動噴水滅火系統(tǒng)通常適用于室內溫度不低于4℃且不高于（）℃的環(huán)境。A.50 B.60 C.70（新版教材P231）D.80

(12)施工方案分為專業(yè)工程施工方案和（）兩大類。A.專項工程施工方案 B.多項工程施工方案 C.非專業(yè)工程施工方案 D.單項工程施工方案

(13)評標委員會一般由招標人代表和技術、經濟等方面的專家組成，其成員人數為（）以上單數。A.三人 B.五人 C.七人 D.十一人

(14)機電工程廠房(車間)基礎施工測量的重點是（）A.混凝土柱子基礎 B.鋼柱基礎

C.混凝土杯形基礎 D.圍墻基礎

(15)精密、大型設備安裝基礎需要考慮減小基礎振幅、減弱基礎振動或控制基礎沉降等，最適合采用的基礎是（）A.擴展基礎 B.聯(lián)合基礎 C.樁基礎 D.沉井基礎

(16)機電設備安裝中，（）是綜合檢驗設備制造和設備安裝質量的重要環(huán)節(jié)。A.二程驗收 B.中間交換

C.精度檢測與調整 D.調整與試運轉

(17)在卷揚機的使用中，如果實際使用的鋼絲繩的直徑與卷揚機銘牌上標明的直徑不同時，必須進行（）校核。A.容繩量 B.工作速度 C.卷筒強度

D.額定牽引拉力

(18)工業(yè)爐窯砌筑工程工序交接證明書中，應提供爐內托磚板和錨固件的位置、尺寸及其（）。A.材質 B.施工方案 C.特種作業(yè)證明

D.焊接質量檢查合格證明

(19)現場控制器(直接數字控制器DDC)輸出有（），對電動調節(jié)闕進行控制。A.模擬量AI B.數字蟹IS C.模擬量AO D.數字量DI

(20)試運行準備工作有（）、組織準備、物資準備三個方面。A.技術準備 B.資料準備 C.機械準備 D.理論準備

二、多項選擇題(共10題，每題2分。每題的備選項中，有2 個或2個以上符合題意。至少有1個錯項。錯選．本題不得分；少選,所選的每個選項得0.5分)

(1)直流電動機的主要缺點包括（）。A.結構簡單 B.價格較高 C.啟動轉矩大 D.制動性能快 E.維護難度大

(2)項目竣工移交后，投入生產或營運，經一段時間實踐檢驗，組織設計單位回訪?；卦L的目的是（）。

A.聽取向設計單位提出對工藝流程的改進意見或工藝裝置改善措施 B.節(jié)省資金投入

C.有利于完善生產工藝和生產條件 D.使營運效果或效益得到進一步提高 E.拉攏關系

(3)關于機電工程施工招標應具備的條件，下列說法正確的是（）。A.有相應的資金，并在招標文件巾如實載明 B.招標人已經依法成立

C.工程概況描述，包括工程名稱、地址、占地面積等 D.有招標所需的設計圖紙及技術資料

E.已批準的項目建議書或可行性研究報告；主要經濟技術指標等

(4)關于機電工程項目施工成本控制的原則，下列說法正確的是（）。A.全面控制

B.開源與節(jié)流相結合

C.成本目標風險分擔的原則 D.隨意原則

E.中間控制和適時原則

(5)機電工程廠房(車間)基礎施工測量的內容包括（）。A.鋼柱基礎

B.混凝土杯形基礎 C.混凝柱子基礎 D.聯(lián)系梁基礎 E.圍墻基礎

(6)光學經緯儀主要是用于機電設備安裝中的（）測量。A.中心線 B.水平度 C.垂直度 D.標高 E.水平距離

(7)施工總平面圖設計的主要內容包括（）。A.生產、生活及行政等臨時設施平面布置的設計 B.臨時用電的設計和臨時用水的設計 C.安全防火設施的布置

D.合理布置各種倉庫、預制場位置，減少場內二次運輸 E.生產臨時設施與生活設施分開布置

(8)特種設備具有的基本特征是（）。A.涉及生命安全 B.危險性較大 C.社會影響壞

D.易造成財產的重大損失 E.容易造成傷亡

(9)關于機電工程項目的竣工驗收，下列說法正確的是（）。

A.竣工驗收后，建設總承包單位按總承包合同條款約定，實行保修服務

B.竣工驗收要做好各類相關資料的整理工作，并編制項目建設決算，按管轄規(guī)定向建設檔案管理部門移交工程建設檔案

C.機電工程項目建設竣工后，必須按國家規(guī)定的法規(guī)辦理竣工驗收手續(xù)，竣工驗收通過后機電工程建設項目可以交付使用，投入商業(yè)運行或做公益事業(yè)發(fā)揮社會效益，所有的投資轉為該項目的固定資產，從而開始提取折舊 D.大中小型項目可以一次性進行竣工驗收 E.以上全選

(10)高程測量的方法有（）。A.三邊測量 B.水準測量 C.導線測量 D.電磁波測距 E.三角高程測量

三、案例分析題(共5大題．(一)、(二)、(三)題各20分。(四)、(五)題各30分)

(1)某建設單位(甲方)與某施工單位(乙方)訂立了某工程項目的施工合同。合同規(guī)定：(1)采用單價合同，每一分項工程的工程量增減超過10%時，需調整工程單價；(2)合同工期為25天，工期每提前l(fā)天獎勵3000元，每拖后1天罰款5000元；(3)乙方在開工前及時提交了施工網絡進度計劃如圖所示，并得到甲方代表的批準。

施工的技術組織措施，使這兩項工作作業(yè)時間均縮短了2天，該兩項加快施工的技術組織措施費分別為2000元、2500元。其余各項工作實際作業(yè)時間和費用均與原計劃相符。問題：

1．上述哪些事件乙方可以提出工期和費用補償要求？哪些事件不能提出工期和費用補償要求？簡述其理由。

2．每項事件的工期補償是多少天？總工期補償多少天？ 3．該工程實際工期為多少天？工期獎罰款為多少元？

4．人工工日單價為25元／工日，管理費、利潤不予補償。計算甲方應給乙方的追加工程款為多少？

(2)某工廠業(yè)主從歐洲訂購一批臥式離心泵及其附屬裝置系統(tǒng)，并與某安裝公司簽訂了安裝合同，業(yè)主在將設備運往施工現場的途中，適逢大雨，設備被雨水浸潤。應業(yè)主要求，安裝公司解體清洗了該批機泵，測量了軸頸的圓柱度、聯(lián)軸節(jié)處軸的幾何尺寸，對輪口環(huán)的徑向跳動和軸向跳動、機械密封處的軸向跳動等參數，檢查了各部件的配合間隙，重新組裝了設備。為此安裝公司增加費用人民幣6萬元。為了追回耽誤的時間，安裝公司建議采用環(huán)氧灌漿料代替原設計灌漿料，經設計單位同意和業(yè)主確認，工期節(jié)省了14天，增加費用4萬元。此外，業(yè)主特批12萬元趕工費，安裝公司采取了有效趕工措施，按時完成了合同約定的任務。施工資料經監(jiān)理工程師簽字、試運行方案經業(yè)主批準后，安裝公司著手進行泵的試運行。在試運行中，一臺離心泵振動超標，經查，原因是泵的進口過濾器被棉紗堵塞，業(yè)主認為監(jiān)理單位和安裝公司存在質量管理責任，對監(jiān)理公司和安裝公司分別處以3000元和5000元的罰款。安裝公司以監(jiān)理工程師檢查合格并簽字為由，提出異議，但被業(yè)主駁回。問題：

1．安裝公司除合同價款外，應得到的費用總額為多少？并列出具體費用項目。

2．安裝公司對機泵進行的解體檢查中，哪些屬于形狀精度檢查？哪些屬于位置精度檢查？3．泵系統(tǒng)試運行前應具備的條件有哪些？

4．業(yè)主對安裝公司的處罰是否合理？說明理由。

(3)某機電總承包公司通過投標承接一棟超高層辦公樓的機電安裝工程?？偝邪局袠撕?，業(yè)主向總承包公司提出超出招標文件中主要合同條款的附加條件，并以此作為簽訂合同的前提。附加條件包括：(1)增加凈化空調系統(tǒng)工程；(2)將原計劃總工期20個月改為l8個月?？偝邪九c業(yè)主簽訂合同后，征得業(yè)主同意，將其中的幾項分部工程分包給了幾家具有相應資質條件的分包單位。為了防止分包單位延誤工程進度，合同條款有如下內容：“如果分包單位落后于分包合同規(guī)定的工程進度，總承包公司可以指示分包單位采取必要的措施來加快工程進度。對由于分包單位的延誤所產生的誤期損失，總承包公司可以從已完工作所商定的進度款中扣除部分金額作為對分包單位的罰款處理”。消防工程完工后，總承包公司向建設單位和公安消防機構提出申請，要求對竣工工程進行消防驗收。征得公安消防機構同意后，建設單位組織監(jiān)理、總承包公司和分包單位共同參加現場檢查和現場驗收。電梯安裝中接受了當地安全監(jiān)察機構的指導和監(jiān)控，安裝結束經自檢后，由總承包公司調試，最后由建設單位將檢驗和調試的結果告知國務院特種設備安全監(jiān)督管理部門核準的檢驗檢測機構，要求監(jiān)督檢查。

問題：1．業(yè)主與總承包公司簽訂合同時哪些做法違反法律規(guī)定？法律依據是什么？ 2．總承包公司與分包單位訂立的合同中有哪些不利于總承包公司的條款？指出并說明。3．指出消防系統(tǒng)工程驗收中不正確之處，正確的消防系統(tǒng)工程驗收應如何進行？ 4．指出電梯安裝工程監(jiān)督檢驗過程中不正確之處，并予以糾正。

(4)某施工單位承包的機電安裝單項工程辦理了中間交接手續(xù)，進入聯(lián)動試運行階段。建設單位來按合同約定，要求施工單位組織并實施聯(lián)動試運行，由設計單位編制試運行方案。施工單位按要求進行了準備，試運行前進行檢查并確認：(1)已編制了試運行方案和操作規(guī)程；(2)建立了試運行須知，參加試運行人員已熟知運行工藝和安全操作規(guī)程。工程及資源環(huán)境的其余條件均已滿足要求。聯(lián)動試運行過程中，一條熱油合金鋼管道多處出現泄漏，一臺壓縮機震動過大，試運行暫停。經檢查和查閱施工資料，確認管道泄漏是施工質量問題。壓縮機安裝檢驗合格后，由于運行介質不符合壓縮機的要求，為進行單機試運行，經業(yè)主和施工單位現場技術總負責人批準留待后期運行。問題處理完畢后，重新開始試運行并達到規(guī)定的要求。經分析、評定確認聯(lián)動試運行合格。施工單位準備了“聯(lián)動試運行合格證書”，證書內容包括：工程名稱；裝置、車間、工段或生產系統(tǒng)名稱；試運行結果評定；附件：建設單位蓋章、現場代表簽字；設計單位蓋章、現場單位簽字；施工單位蓋章、現場單位簽字。問題：

1．按照聯(lián)動試運行原則分工，指出設計單位編制聯(lián)動試運行方案，施工單位組織實施聯(lián)動試運行的不妥，并闡述正確的做法。

2．指出試運行前檢查并確認的兩個條件中存在的不足。

3．已辦理中間交接的合金鋼管道在聯(lián)動試運行中發(fā)現的質量問題，應由誰承擔責任？說明理由。

4．壓縮機由于介質原因未進行單機試運行，在聯(lián)動試運行時，施工單位應采取哪些措施？5．指出施工單位準備的“聯(lián)動試運行合格證書，的缺項。

(5)某公司總承包某廠煤粉制備車間新增煤粉生產線的機電設備安裝工程，新生產線與原生產線相距不到lOm，要求擴建工程施工期間原生產線照常運行，工程內容包括一套球磨機及其配套的輸送、喂料等輔機設備安裝；電氣及自動化儀表安裝；一座煤粉倉及車間的非標管道制作及安裝；煤粉倉及煤粉輸送管道保溫；無負荷調整試運轉。項目部組建后立即著手下列工作：(1)根據工程內容安排各專業(yè)的施工順序。(2)根據本工程的特點分析緊急狀態(tài)并制訂應急預案。(3)制訂球磨機吊裝方案。球磨機簡體單重50t，安裝高度1.2m，擬罨用90t汽車吊吊裝，在現場許可的合適工況條件下90t汽車吊吊裝能力為52t。(4)制訂安裝質量保證措施和質量標準，其中對關鍵設備球磨機的安裝提出了詳盡的要求：在墊鐵安裝方面，每組墊鐵數量不得超過6塊，平墊鐵從下至上按厚薄順序擺放，最厚的放在最下層，最薄的放在最頂層，安裝找正完畢后，最頂層墊鐵與設備底座點焊牢固以免移位。(5)制訂煤粉倉施工方案。考慮到煤粉倉整體體積大，安裝位置標高20m，故組對成兩段吊裝，就位后進行上下段連接焊縫的內外焊接。內部焊接時考慮到倉內空間狹窄，無通風孔，故暫打開倉頂防爆孔作為透氣孔，并采用36V安全行燈作為內部照明。問題：1．安排本工程的施工順序。

2．本安裝工程中的緊急狀態(tài)主要應包括哪些？

3．通過吊裝載荷計算，說明球磨機吊裝方案是否可行。4．糾正球磨機墊鐵施工方案中存在的問題。

5．煤粉倉倉內焊接工作存在哪些安全隱患？為什么？應采取哪些解決措施？