第一篇：保險(xiǎn)金索賠權(quán)可以轉(zhuǎn)讓給第三人

保險(xiǎn)金索賠權(quán)可以轉(zhuǎn)讓給第三人

來源：2010深中法民二終字第267號時(shí)間：2013-06-23| 閱：782

【案情】投保車輛發(fā)生交通事故后，投保人與他人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將向保險(xiǎn)公司索賠保險(xiǎn)賠償金的權(quán)利轉(zhuǎn)讓。

【判決】法院認(rèn)為，投保人向保險(xiǎn)公司索賠的權(quán)利屬于債權(quán)，保險(xiǎn)合同并未約定索賠權(quán)不得轉(zhuǎn)讓，法律對此也無禁止性的規(guī)定，《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，依法有效。索賠權(quán)轉(zhuǎn)讓后，投保人已經(jīng)通過特快專遞的方式通知了保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人，《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對保險(xiǎn)公司發(fā)生法律效力，保險(xiǎn)公司應(yīng)向受讓人履行給付保險(xiǎn)金的義務(wù)。

第二篇：建設(shè)工程承包人不得擅自將合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人

建設(shè)工程承包人不得擅自將合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人

（本文為原創(chuàng)作品，未經(jīng)作者書面授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載）

案件要旨：建設(shè)工程合同實(shí)際承包人，未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將合同的權(quán)利、義務(wù)擅自轉(zhuǎn)讓給第三人，否則該轉(zhuǎn)讓行為無效，第三人不能就此享有合同的權(quán)利義務(wù)，因而不具有起訴發(fā)包人支付工程款項(xiàng)的主體資格。

編者注：本文摘自北京建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師唐湘凌編著的《中國建設(shè)工程施工合同糾紛案例百案評析》。唐湘凌畢業(yè)于中國人民大學(xué)，法學(xué)碩士，從事法律職業(yè)十余年。其北京建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)處理過大量涉及工程建設(shè)、房地產(chǎn)的法律事務(wù)，在該領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)，歡迎委托處理該領(lǐng)域的法律事務(wù)（地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路38號北京國際中心；電話：186-0190-0636，郵箱：lawyernew@163.com）。

一、法院審理

湖南省安仁縣人民法院（2011）安民初字第511號；湖南省郴州市中級人民法院(2011)郴民一終字第245號

本案例分析撰寫過程中，作者為了凸顯擬討論的問題，對案例文字做了必要的刪減。如需了解該案例全貌，請閱讀該案例判決書原文。

二、基本案情

1992年9月3日，安仁縣人民政府成立安仁縣道路建設(shè)指揮部，負(fù)責(zé)安仁縣五一南路道路改造工程，法定代表人謝鵬程（時(shí)任安仁縣人民政府副縣長）任安仁縣道路建設(shè)指揮部指揮長、李材梧任副指揮長。1992年9月28日，安仁縣道路建設(shè)指揮部與劉世仁掛靠的安仁縣牌樓鄉(xiāng)建設(shè)工程公司簽訂了《建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款》。雙方在合同中約定：①安仁縣牌樓鄉(xiāng)建筑工程公司承建安仁縣五一南路道路改造工程；②工程開工日期為1992年9月25日；③工程竣工日期為1992年12月25日前；④總工期91天；⑤質(zhì)量等級為優(yōu)良；⑥總造價(jià)為870 000元，由中國建設(shè)銀行安仁縣支行審核結(jié)算；⑦工程預(yù)付款方式為：1992年9月25日預(yù)付總造價(jià)的20%，到工程完工50%時(shí)付20%，完工80%時(shí)付20%，其余部分待驗(yàn)收交付使用時(shí)一次性付清；⑧達(dá)到優(yōu)良工程后，按規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)總造價(jià)的2%，未達(dá)到優(yōu)良工程按總造價(jià)下浮5%；⑨自雙方簽字之日合同生效……。發(fā)包方法定代表人謝鵬程、委托代理人唐章仔及承包方法定代表人盧賢平、委托代理人劉仁即（劉世仁）均在合同上簽名，并經(jīng)安仁縣工商行政管理局臨場鑒證。合同簽訂后，該工程的實(shí)際承包人劉世仁于1992年9月組織施工隊(duì)進(jìn)行了施工。1993年4月29日，安仁縣建設(shè)局成立湖南省安仁縣建筑總公司，法定代表人劉春秋，劉世仁調(diào)入湖南省安仁縣建筑總公司任職。為將農(nóng)建隊(duì)改為城建隊(duì)，提高安仁縣五一南路道路改造工程決算的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在未與安仁縣道路建設(shè)指揮部協(xié)商的情況下，劉世仁于1993年6月18日擅自將原合同的承包方安仁縣牌樓鄉(xiāng)

建筑工程公司刪除后改為湖南省安仁縣建筑總公司并加蓋了公章，將安仁縣牌樓鄉(xiāng)建筑工程公司法定代表人盧賢平刪除后改為安仁縣建筑總公司法定代表人劉春秋。另查明，湖南省安仁縣建筑總公司成立于1993年4月29日，并于2001年8月17日進(jìn)行企業(yè)改制，2001年8月26日以轉(zhuǎn)讓費(fèi)150 000元轉(zhuǎn)讓給侯春梅，2003年6月12日該公司被安仁縣工商行政管理局吊銷。2010年8月12日，該工程的實(shí)際承包人劉世仁以湖南省安仁縣建筑總公司的名義起訴安仁縣人民政府，請求：

一、判令安仁縣人民政府支付拖欠的工程款人民幣500 000元；

二、判令安仁縣人民政府支付拖欠工程款利息人民幣730 526.25元；

三、判令安仁縣人民政府支付因追討工程款所支出的費(fèi)用80 000元；

四、判令安仁縣人民政府承擔(dān)本案的案件受理費(fèi)。

三、法院審理

一審法院認(rèn)為：本案的爭議焦點(diǎn)是湖南省安仁縣建筑總公司是否與本案有直接利害關(guān)系及如何適用法律處理本案的問題。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八規(guī)定：“起訴必須符合下列條件：

（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

（二）有明確的被告；

（三）有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；

（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。”本案中安仁縣人民政府于1992年9月28日發(fā)包安仁縣五一南路改造工程時(shí)，是與工程實(shí)際承包人劉世仁掛靠的安仁縣牌樓鄉(xiāng)工程公司簽訂施工合同，約定的工程開工時(shí)間、竣工時(shí)間均在湖南省安仁縣建筑總公司成立

（1993年4月29日成立）之前。1993年6月18日，劉世仁為了將農(nóng)建隊(duì)改為城建隊(duì)，提高工程決算的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在未與安仁縣道路建設(shè)指揮部協(xié)商的情況下，擅自將原合同的承包方由安仁縣牌樓鄉(xiāng)建筑工程公司涂改為湖南省安仁縣建筑總公司的行為損害了國家利益，是無效的。因此，湖南省安仁縣建筑總公司并不是本案合同的一方當(dāng)事人，湖南省安仁縣建筑總公司與本案沒有直接的利害關(guān)系。湖南省安仁縣建筑總公司的起訴不符合受理?xiàng)l件。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的意見》第139條規(guī)定：起訴不符合受理?xiàng)l件的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予受理。立案后發(fā)現(xiàn)起訴不符合受理?xiàng)l件的，裁定駁回起訴。據(jù)此，原審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的意見》第139條之規(guī)定，裁定：駁回湖南省安仁縣建筑總公司的起訴。

二審法院經(jīng)審查認(rèn)為：本案爭議的焦點(diǎn)為湖南省安仁縣建筑總公司是否為本案適格主體的問題?！吨腥A人民共和國合同法》第八十八條規(guī)定，當(dāng)事人一方經(jīng)對方同意，可以將自己在合同中的權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給第三人。1992年安仁縣人民政府以安仁縣道路建設(shè)指揮部的名義發(fā)包五一南路道路改造工程時(shí)，簽訂合同的承包方為實(shí)際施工人劉世仁掛靠的牌樓鄉(xiāng)建筑工程公司。1993年該工程的實(shí)際承包人劉世仁將雙方簽訂的《建筑工程施工合同協(xié)議條款》承包方更改為湖南省安仁縣建設(shè)總公司，現(xiàn)上訴人主張劉世仁將合同的承包方改成湖南省安仁縣建筑總公司經(jīng)過合同的發(fā)包方安仁縣人民政府的同意，未提供證據(jù)證明，湖南省安仁縣建筑總公司不是本案合同的一方當(dāng)事

人，與本案無直接利害，對上訴人的該項(xiàng)上訴理由法院不予采信。上訴人以湖南省安仁縣建筑總公司的名義起訴，起訴狀未加蓋湖南省安仁縣建筑總公司的公章，未得到湖南省安仁縣建筑總公司的授權(quán)，被上訴人的該項(xiàng)抗辯理由，法院予以采信。綜上，一審認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法裁定駁回上訴，維持原裁定。

四、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引

《中華人民共和國民事訴訟法》

第一百零八條起訴必須符合下列條件：

（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

（二）有明確的被告；

（三）有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；

（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄?！?《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的意見》

第一百三十九條起訴不符合受理?xiàng)l件的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予受理。立案后發(fā)現(xiàn)起訴不符合受理?xiàng)l件的，裁定駁回起訴。《中華人民共和國合同法》

第八十八條當(dāng)事人一方經(jīng)對方同意，可以將自己在合同中的權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給第三人。

北京建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師團(tuán)

我們努力做中國最專業(yè)的建設(shè)工程與房地產(chǎn)專業(yè)律師

聯(lián)系人：唐湘凌 律師

電話：186-0190-0636（北京）郵箱：lawyernew@163.com

地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路38號北京國際中心

第三篇：索賠及保險(xiǎn)金領(lǐng)取協(xié)議書-死亡事故用

索賠及保險(xiǎn)金領(lǐng)取協(xié)議書

陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司分公司：

我們（共人）作為被保險(xiǎn)人的法定受益人，現(xiàn)就并一致同意由向貴公司代為遞交理賠申請、索賠資料和代為領(lǐng)取保險(xiǎn)金。我們一致同意保險(xiǎn)金領(lǐng)取采用以下方式：

□現(xiàn)金方式，領(lǐng)取人為，領(lǐng)取時(shí)領(lǐng)取人將出示個(gè)人證件?！鮿澷~方式，開戶銀行：

開戶名：

賬號：

（上述填寫的開戶銀行和賬號已核對，確認(rèn)無誤）

聲明：我們是領(lǐng)取被保險(xiǎn)人死亡保險(xiǎn)金的全部法定受益人，且以下均由本人親自簽名。陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司向我們支付保險(xiǎn)金后若出現(xiàn)其它要求取得保險(xiǎn)金的申請人，由我們與其協(xié)商解決，與陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司無涉。

受托人（本人簽名）：

姓名:，身份證號:，受托日期：委托人（本人簽名）：

（1）姓名:，與被保險(xiǎn)人的關(guān)系:，委托日期：

（2）姓名:，與被保險(xiǎn)人的關(guān)系:，委托日期：

（3）姓名:，與被保險(xiǎn)人的關(guān)系:，委托日期：

（4）姓名:，與被保險(xiǎn)人的關(guān)系:，委托日期：

（5）姓名:，與被保險(xiǎn)人的關(guān)系:，委托日期：

（6）姓名:，與被保險(xiǎn)人的關(guān)系:，委托日期：

第四篇：可以申請索賠的條款

（一）合同文件出錯(cuò)引起的索賠

合同文件出錯(cuò)或互相矛盾時(shí)：

1．工程師必須解釋及修正構(gòu)成合同的文件；

2．工程師必須向承包商發(fā)出指示，以便承包商按指示施工；

3．若工程師認(rèn)為發(fā)出的指示會(huì)使承包商付出額外費(fèi)用，且承包商確實(shí)無法事先預(yù)見該合同文件的錯(cuò)誤或矛盾的地方時(shí)，工程師應(yīng)予以證明，由業(yè)主支付給承包商以額外費(fèi)用作為補(bǔ)償，該索賠僅為工程費(fèi)用，不包括利潤。

（二）由于圖紙延遲交出造成索賠

（三）由于不利的實(shí)物障礙和不利的自然條件引起索賠

承包商遇到下列情況時(shí)，享有額外付款和工期延長：

1．工程地質(zhì)情況變化（除天氣情況外）；

2．實(shí)物阻礙（如人工構(gòu)造物等）且以上情況是不易由一個(gè)十分有經(jīng)驗(yàn)的承包商所預(yù)知的。承包商只能索賠工程費(fèi)用而無利潤。

（四）由于工程師提供的水準(zhǔn)點(diǎn)、基線等測量資料不準(zhǔn)確造成的失誤與索賠

若測量資料出錯(cuò)是因承包商自己的錯(cuò)，則承包商應(yīng)自費(fèi)負(fù)責(zé)改正錯(cuò)誤；若測量資料出錯(cuò)是因工程師提供的不正確資料所引起，承包商從事了針對該項(xiàng)錯(cuò)誤的補(bǔ)救，而改正工程時(shí)，有權(quán)索取工程費(fèi)用和利潤。

（五）承包商根據(jù)監(jiān)理工程師指示進(jìn)行額外鉆孔及勘探工作引起索賠

當(dāng)監(jiān)理工程師要求承包商進(jìn)行合同之外的鉆孔或勘探性的開挖工作時(shí)，承包商有權(quán)提出索賠申請，索賠工程費(fèi)用和利潤。

（六）由業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)所造成的損害的補(bǔ)救和修復(fù)所引起的索賠

由業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)所造成的任何損害，承包商必須進(jìn)行工程補(bǔ)救，其費(fèi)用應(yīng)由業(yè)主支付，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)公平分擔(dān)的原則，承包商只能索賠工程費(fèi)用，無權(quán)索賠利潤。

（七）因施工中承包商開挖到化石、文物、礦產(chǎn)等珍貴物品，要停工處理引起的索賠

承包商必須遵照監(jiān)理工程師的指示來幫助處理這類物品，所花費(fèi)的款項(xiàng)由業(yè)主支付，包括工程費(fèi)用和利潤，若影響的工程處于關(guān)鍵線路，可申請工期延長。

（八）由于需要加強(qiáng)道路與橋梁結(jié)構(gòu)以承受“特殊超重荷載”而索賠

承包商進(jìn)行加強(qiáng)結(jié)構(gòu)工程，只可索賠有關(guān)工程費(fèi)用，無權(quán)得到利潤。

（九）由于業(yè)主雇傭其他承包商的影響，并為其他承包商提供服務(wù)提出索賠 由工程師提出要求，業(yè)主委托其他承包商，獲準(zhǔn)使用承包商所屬的支架材料或施工設(shè)備，或者得到承包商以任何方式的協(xié)助與服務(wù)。承包商為業(yè)主委托的其他承包商提供機(jī)械設(shè)備或服務(wù)，應(yīng)獲得一批款額，包括工作費(fèi)用和利潤。

（十）由于額外樣品與試驗(yàn)而引起索賠

若工程師下令進(jìn)行了任何其他額外試驗(yàn)，均符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，試驗(yàn)費(fèi)用則應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)。這時(shí)承包商只有權(quán)索取試驗(yàn)或樣品費(fèi)用，無權(quán)索取利潤。

（十一）由于對隱蔽工程的揭露或開孔檢查引起的索賠

1．已覆蓋的隱蔽工程，工程師下令再行揭露或開孔，屬于下列情況者，一切費(fèi)用應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)：揭開后的隱蔽工程符合圖紙和規(guī)范要求；承包商已經(jīng)在隱蔽工程建好將要隱蔽之前，書面通知了工程師或駐地工程師，并給予了充分的時(shí)間，讓其檢查將要覆蓋的工程，而駐地工程師未去檢查；

2．若揭開后的工程并不符合合同及規(guī)范的要求，或承包商未能按規(guī)定為駐地工程師提供時(shí)機(jī)檢查隱蔽工程或發(fā)出正式書面通知，則由承包商承擔(dān)一切費(fèi)用；

3．若揭開后的工程符合要求，承包商有權(quán)索賠工程成本、管理費(fèi)和利潤。

（十二）由于工程中斷引起的索賠

工程是由于工程師或業(yè)主所犯的過失而中止，或由于特殊風(fēng)險(xiǎn)而不得不中止；工程師下令暫停工程后，承包商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出書面通知，表明要索賠款項(xiàng)的意向；承包商只能索賠與工程中止有關(guān)的費(fèi)用，無權(quán)索賠利潤。

（十三）由于業(yè)主將土地延遲移交引起的索賠

業(yè)主未能及時(shí)按承諾合同規(guī)定將工地移交承包商，這項(xiàng)條款便產(chǎn)生作用，承包商可索賠有關(guān)費(fèi)用，不能取得利潤。

（十四）由于非承包商原因造成了工程缺陷需要修復(fù)而引起的索賠

若工程的任何缺陷的修復(fù)工作是由于非承包商的原因所造成的，承包商在按監(jiān)理工程師的指令進(jìn)行修復(fù)工作后，可以向業(yè)主索賠工程費(fèi)用和利潤，監(jiān)理工程師應(yīng)予以證明，業(yè)主應(yīng)予以付款。

（十五）由于要求承包商調(diào)查和檢查缺陷而引起的索賠

在施工階段的缺陷檢查處理費(fèi)用，要證明和分清是什么原因造成的，若是承包商的責(zé)任造成的，則承包商應(yīng)自費(fèi)調(diào)查、檢查和修復(fù)這些缺陷；若是由業(yè)主等原因造成了缺陷，這些調(diào)查缺陷的費(fèi)用由業(yè)主支付。

（二十三）由于后繼法規(guī)的變化引起的索賠

如果在本工程的遞交投標(biāo)書截止日之前的28天以后，本工程施工所在國家或地方的法令、法規(guī)、命令、法律或規(guī)章發(fā)生了變化，由此引起了承包商施工費(fèi)用的額外增加，承包商有權(quán)提出索賠。

（二十四）由于匯率及貨幣變化引起的索賠

在承包商遞交投標(biāo)書截止日之前的28天以后，若本工程施工所在國家實(shí)行貨幣限制以及貨幣匯兌限制或匯率發(fā)生變化，使承包商受到經(jīng)濟(jì)損失，則有權(quán)提出索賠要求，并從業(yè)主那里得到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，以使承包商免受此類損失和損害。

第五篇：索賠權(quán)轉(zhuǎn)讓證明(新)（范文模版）

索賠權(quán)轉(zhuǎn)讓證明

茲我方(發(fā)貨人/公司全稱)

，于

年

月

日委托德邦物流承運(yùn)一票貨物，單號

，開單投保聲明價(jià)值為

元?，F(xiàn)因

，確認(rèn)將此票貨物的索賠權(quán)轉(zhuǎn)讓于

，身份證號

代為索賠，我方將不再追究任何責(zé)任！特此證明！

簽字/蓋章：

日期：