璧山縣土石方合同糾紛判決

第一篇：璧山縣土石方合同糾紛判決

（2010）璧法民初字第3179號原告重慶市某某建設(shè)工程有限責(zé)任公司與被告重慶某某食品有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛判決書

重慶市璧山縣人民法院民事判決書

（2010）璧民初字第3179號

原告重慶市某某建設(shè)工程有限責(zé)任公司，住所地：重慶市江北區(qū)。

法定代表人歐某某，董事長。

委托代理人毛某某，男，生于1979年，漢族，住重慶市南岸區(qū)東山巷，系公司職員。

委托代理人楊某某，男，生于1972年，漢族，住重慶市大渡口區(qū)建設(shè)村。

被告重慶某某食品有限公司，住所地：璧山縣廣普鎮(zhèn)街道。

法定代表人趙某某，執(zhí)行董事。

委托代理人劉某某，重慶某某律師事務(wù)所律師。

原告重慶市某某建設(shè)工程有限責(zé)任公司與被告重慶某某食品有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭公開開庭進行了審理。原告委托代理人毛某某、楊某某，被告委托代理人劉某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告訴稱，2010年3月31日原告與被告簽訂了《重慶某某食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房平基土石方工程施工合同》，約定：設(shè)計挖方量為18135立方米，包干單價28元每立方，被告應(yīng)當(dāng)在驗收合格后15日內(nèi)一次性支付原告工程款，若被告未按合同規(guī)定期限15日內(nèi)如期支付工程款，按15%支付違約金。簽訂合同后，原告于4月1日開始進場施工，由于受4月1日至4月11日連日暴雨的影響，并且在設(shè)計挖方量18135立方米的基礎(chǔ)上，被告要求在合同約定外增加挖方量969立方米，實際挖方量共計19104立方米，致使工程工期不得不順延；原告于4月20日完成土石方工程并于同日向被告提交了竣工報告。工程完工后，被告遲遲不組織驗收，在原告多次催促下才于4月23日對工程進行驗收，原告僅用半天時間即完成被告提出的“整改要求”，該工程全部驗收合格后，被告仍以多種理由不支付工程款，故請求判決：

1、判令被告向原告支付工程總價款534912元及從2010年5月5日至工程價款實際支付日期間產(chǎn)生的利息；

2、判令被告向原告支付違約金80236.8元及從2010年5月5日至違約金實際支付日期間產(chǎn)生的利息；

3、判令由被告承擔(dān)本案全部訴訟費用。

被告辯稱，一、我方不存在違約行為，而原告存在嚴重的違約行為。合同約定竣工時間為2010年4月8日，但原告4月20日才向我方提交竣工通知書，2010年5月5日才整改完工。同時，合同還約定結(jié)算時需提供工程勞務(wù)發(fā)票，但原告至今未向我方提供勞務(wù)發(fā)票，被告由此享有先履行抗辯權(quán)。

二、原告提出因暴雨及工程量增加而導(dǎo)致工程延期的免責(zé)事由不成立。

三、原告要求支付534912元工程款與事實不符，按合同約定增加的工程量969立方米，不應(yīng)再額外支付價款。

四、原告延期竣工27天，應(yīng)承擔(dān)我方損失。按約定每延期完工一天，處罰5000元并承擔(dān)違約責(zé)任，原告應(yīng)向我方承擔(dān)135000元違約金。綜上所述，我方不存在違約行為，原告要求我方承擔(dān)違約金的主張于法無據(jù)；在工程款與原告應(yīng)承擔(dān)的違約金抵銷后，我方實際應(yīng)該支付原告款項為372780元。

原告為支持其主張，向本院提交了以下證據(jù)：

1、《重慶某某食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房平基土石方工程施工合同》和《某某標(biāo)準(zhǔn)廠房土石方工程計算》各一份,擬證明原、被告存在合同關(guān)系，并對雙方相關(guān)權(quán)利、義務(wù)進行了約定；

2、《竣工報告》一份，擬證明原告于2010年4月20日施工完畢，另在合同約定外增加完成969立方米土石方施工；

3、《氣象資料查詢》一份，擬證明2010年4月1日至4月11日連日降雨導(dǎo)致工程工期順延；

4、《催款函》一份，擬證明原告逾期付款已構(gòu)成違約；

被告對原告方舉示的證據(jù)的質(zhì)證意見如下:

1、對證據(jù)1-4的真實性均無異議;

2、認為證據(jù)2-4,不能達到原告方的證明目的；被告為主張其抗辯理由，向本院提交了以下證據(jù)：〈關(guān)于《催款函》的復(fù)函〉一份，擬證明雙方爭議的工程款金額應(yīng)是整改完工后的372780元；

原告對被告方舉示的證據(jù)的質(zhì)證意見如下:對被告方證據(jù)的真實性無異議，但認為不能達到被告方的證明目的。

本院根據(jù)以上經(jīng)質(zhì)證的證據(jù)和當(dāng)事人的陳述，認定的案件事實為：

2010年3月31日，原告（乙方）與被告（甲方）簽訂了《重慶某某食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房平基土石方工程施工合同》，該合同第一條工程概況：“

3、工程內(nèi)容：按甲方提供的四川省川建勘察設(shè)計院重慶分院土石方計算深度及挖方的定位圖為準(zhǔn)；

4、土石方量：暫定18135立方米；

5、工程合同工期：開工時間為2010年3月31日，竣工時間為2010年4月8日”。第五條合同價款與結(jié)算：“

1、合同價款507780元；

2、工程結(jié)算：按包干單價每立方28元和設(shè)計圖紙實際完成的面積及現(xiàn)場簽證進行結(jié)算。設(shè)計變更或簽證增加工程量按直接工程量總包干結(jié)算，設(shè)計變更或簽證減少工程量按包干價扣除”。第八條付款方式：“

2、乙方工程完工后，結(jié)算時需提供平基土石方工程勞務(wù)發(fā)票，甲方憑勞務(wù)發(fā)票進行結(jié)算；

3、本工程經(jīng)驗收合格后，15日內(nèi)甲方一次性支付乙方平基土石方工程款”。第十條違約責(zé)任：“

2、若甲方在工程完工經(jīng)驗收合格后，未按合同規(guī)定期限15日內(nèi)如期支付工程款，按15%支付違約金；

3、乙方必須嚴格按照本合同工期完工，每延誤一天處罰乙方5000元并承擔(dān)違約責(zé)任”。簽訂合同后，原告于4月1日開始進場施工，于4月20日向被告提交竣工報告。2010年4月23日，被告對工程組織驗收，以工程達不到標(biāo)準(zhǔn)，要求原告進行整改;2010年5月5日，原告對工程整改完工（整改半天）。2010年6月2日，被告方工程負責(zé)人在原告提交的竣工報告簽署意見，確認上述事實；同時還確認：被告竣工施工方量為18135立方米，另被告在紅線外還完成土石方量969立方米，被告實際挖方量共計19104立方米。

2010年4月1日至4月11日的雨量情況：4月1日、2日、4日、7日、11日為0（微量），4月3日、5日為中雨，4月6日、8日、9日、10日為小雨。2010年6月24日，原告向被告發(fā)出催款函，要求被告支付工程款534912元，并支付違約金80236.80元。2010年6月26日，被告針對原告的催款函，復(fù)函稱：實際結(jié)算方量為18135立方米，結(jié)算金額應(yīng)為507780元，扣除被告延期竣工27天的違約金135000元，被告僅應(yīng)付工程結(jié)算款372780元；被告在收到原告提交的工程勞務(wù)發(fā)票后即按約定及時向原告支付工程款。原告直到現(xiàn)在沒有向被告提供工程勞務(wù)發(fā)票。雙方未能達成一致意見，原告于2010年7月13日訴至本院。

本院認為，原、被告簽訂的《重慶某某食品有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房平基土石方工程施工合同》是雙方真實意思表示，合法、有效，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。針對本案爭議的焦點：

（一）關(guān)于原告增加的工程量969立方米如何計算工程款的問題。該合同第一條工程概況：“

2、工程結(jié)算：按包干單價每立方28元和設(shè)計圖紙實際完成的面積及現(xiàn)場簽證進行結(jié)算。設(shè)計變更或簽證增加工程量按直接工程量總包干結(jié)算，設(shè)計變更或簽證減少工程量按包干價扣除”，而該增加工程量969立方米系設(shè)計圖紙紅線外，非合同約定的工程范圍，不適用該條款的規(guī)定，應(yīng)根據(jù)實際工程量據(jù)實結(jié)算，單價參照合同約定的包干單價每立方28元結(jié)算，即增加工程價款為969立方米×28元/立方米=27132元。

（二）關(guān)于被告逾期未付款是否應(yīng)構(gòu)成違約，并承擔(dān)違約責(zé)任的問題。該合同明確約定了付款期限為“本工程經(jīng)驗收合格后，15日內(nèi)甲方一次性支付乙方平基土石方工程款”，被告逾期未付款的行為構(gòu)成違約，應(yīng)依照合同約定即按未付工程款（18135＋969）立方米×28元/立方米=534912元的15%向原告支付違約金80236.8元。同時，被告并未舉示充分證據(jù)證明其享有免責(zé)的事由。

（三）關(guān)于原告逾期竣工的問題，因被告未依法提起反訴，本案不作處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百零九條、第一百一十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告重慶某某食品有限公司在本判決生效后三日內(nèi)給付原告重慶市某某建設(shè)工程有限責(zé)任公司工程總價款534912元。

二、被告重慶某某食品有限公司在本判決生效后三日內(nèi)支付原告重慶市某某建設(shè)工程有限責(zé)任公司違約金80236.8元。

三、駁回原告重慶市某某建設(shè)工程有限責(zé)任公司的其他訴訟請求。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費9951元，申請訴訟保全措施費4020元，共計13971元，由被告重慶某某食品有限公司負擔(dān)（此款原告已墊交，限被告在履行案款時一并支付給原告）。

如不服本判決，可在本判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院立案庭遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于重慶市第一中級人民法院。本判決生效后，申請執(zhí)行的期限為兩年，從本判決所確定履行期限的最后一日起算。

審判長羅太平

人民陪審員陳語

人民陪審員

王萍書記員二〇一一年一月五日

李遠航

第二篇：合同糾紛仲裁判決怎么執(zhí)行

贏了網(wǎng)s.yingle.com

遇到法律糾紛問題？贏了網(wǎng)律師為你免費解惑！訪問>>

http://s.yingle.com

合同糾紛仲裁判決怎么執(zhí)行

因勞動合同糾紛而與公司產(chǎn)生爭議，在雙方不能夠通過協(xié)商的問題解決時，有些人就會去申請勞動仲裁。而仲裁之后進行了裁決，若裁決對于勞動者有利，希望能盡快執(zhí)行。那么，合同糾紛仲裁判決怎么執(zhí)行?跟著贏了網(wǎng)小編一起來議論下。

合同糾紛仲裁判決如何執(zhí)行?按裁決書執(zhí)行。

1、仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行的財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄。

2、以前仲裁裁決案件是由基層人民法院執(zhí)行的。由于執(zhí)行法院級別

法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com

過低，在確定執(zhí)行或者不予執(zhí)行仲裁裁決時隨意性較大，2006年9月開始實施的仲裁法司法解釋，才規(guī)定由中級法院執(zhí)行的。

3、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國仲裁法〉若干問題的解釋》第二十九條規(guī)定：當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行的財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄。

4、《中華人民共和國仲裁法》第六十二條當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行裁決。一方當(dāng)事人不履行的，另一方當(dāng)事人可以依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定向人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。

5、《中華人民共和國仲裁法》第六十三條被申請人提出證據(jù)證明裁決有民事訴訟法第二百一十七條第二款規(guī)定的情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執(zhí)行。

《中華人民共和國仲裁法》第六十四條一方當(dāng)事人申請執(zhí)行裁決，另一方當(dāng)事人申請撤銷裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行。

人民法院裁定撤銷裁決的，應(yīng)當(dāng)裁定終結(jié)執(zhí)行。撤銷裁決的申請被裁定駁回的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定恢復(fù)執(zhí)行。

6、《民事訴訟法》第二百三十七條對依法設(shè)立的仲裁機構(gòu)的裁決，法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com

一方當(dāng)事人不履行的，對方當(dāng)事人可以向有管轄權(quán)的人民法院申請執(zhí)行。受申請的人民法院應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。

被申請人提出證據(jù)證明仲裁裁決有下列情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執(zhí)行：

(一)當(dāng)事人在合同中沒有訂有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協(xié)議的;

(二)裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機構(gòu)無權(quán)仲裁的;

(三)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;

(四)裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;

(五)對方當(dāng)事人向仲裁機構(gòu)隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;

(六)仲裁員在仲裁該案時有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。

人民法院認定執(zhí)行該裁決違背社會公共利益的，裁定不予執(zhí)行。

裁定書應(yīng)當(dāng)送達雙方當(dāng)事人和仲裁機構(gòu)。

法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com

仲裁裁決被人民法院裁定不予執(zhí)行的，當(dāng)事人可以根據(jù)雙方達成的書面仲裁協(xié)議重新申請仲裁，也可以向人民法院起訴。

怎樣仲裁解決合同糾紛

仲裁是指合同雙方當(dāng)事人發(fā)生爭執(zhí)，協(xié)商不成時，根據(jù)有關(guān)規(guī)定或者當(dāng)事人之間的協(xié)議，由一定的機構(gòu)以中間人或第三者的身份，對雙方發(fā)生的爭議，在事實上作出判斷，在權(quán)利和義務(wù)上作出裁決。用仲裁的方法解決合同糾紛是常用的一種方式。

當(dāng)事人采用仲裁的方式解決合同糾紛，應(yīng)注意以下問題：

1、仲裁期限。當(dāng)事人一定要抓住時機，在法律規(guī)定的申請仲裁的有效期限內(nèi)，及時行使自己的權(quán)利，避免因錯過時機而喪失自己申請仲裁的權(quán)利。

2、仲裁機關(guān)及管轄。根據(jù)合同仲裁條例的規(guī)定，合同仲裁機關(guān)是國家工商行政管理局和地方各級工商行政管理局設(shè)立的合同仲裁委員會。案件管轄原則是，一般由合同履行地或合同簽訂地的仲裁機關(guān)管轄。因此，當(dāng)事人應(yīng)向有管轄權(quán)的仲裁機關(guān)申請仲裁。

法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com

3、仲裁效力。通過仲裁機關(guān)調(diào)解雙方達成協(xié)議后，協(xié)議即具有法律效力，雙方必須認真遵守。如果調(diào)解不成，仲裁機關(guān)最后作出的仲裁裁決便具有法律效力，當(dāng)事人必須遵守，否則，法院則要強制執(zhí)行。

合同糾紛仲裁判決如何執(zhí)行?要是當(dāng)事人之一對于仲裁的裁決結(jié)果不滿意，可以提起行政復(fù)議等，不一定要按照裁決結(jié)果來執(zhí)行。關(guān)于合同糾紛仲裁判決執(zhí)行時間要求等，最好多與相關(guān)專業(yè)律師咨詢，贏了網(wǎng)可以給你提供這類服務(wù)。

? ? 辦獨身子女證的好處 http://s.yingle.com/s/907634.html 離婚有

戶

口

頁

照

片

可

以

嗎

http://s.yingle.com/s/907633.html

? ? 什么情況下可以退房 http://s.yingle.com/s/907632.html 準(zhǔn)遷證與戶口

遷移證是

一樣的嗎

http://s.yingle.com/s/907631.html

? 集體戶口遷回農(nóng)村如何進行

http://s.yingle.com/s/907630.html

? ? 提前還貸值不值 http://s.yingle.com/s/907629.html 如何申請執(zhí)行已經(jīng)生效的勞動裁決書 http://s.yingle.com/s/907628.html

? 購買房改公房的職工須辦理哪些手續(xù) http://s.yingle.com/s/907627.html

? 怎樣寫控告信 http://s.yingle.com/s/907626.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com

? 大學(xué)生畢業(yè)戶口沒有遷移

http://s.yingle.com/s/907625.html

? 購房保護自己權(quán)益買房如何聘請律師 http://s.yingle.com/s/907624.html

? ? 異地補臨時身份證程序 http://s.yingle.com/s/907623.html 預(yù)告登

記

糾

紛

相

關(guān)的疑

難

問

題

http://s.yingle.com/s/907622.html

? 不服商事仲裁裁決可以向法院起訴嗎 http://s.yingle.com/s/907621.html

? 非農(nóng)戶口遷回農(nóng)村原籍申請書（2018最新）范本 http://s.yingle.com/s/907620.html

? 簽訂房屋買賣合同五項注意事項http://s.yingle.com/s/907619.html

2018最新

? ? ? 關(guān)于戶口的約定處理 http://s.yingle.com/s/907618.html 如何增強執(zhí)行力 http://s.yingle.com/s/907617.html 仲裁的程序違反法定程序是什么樣子的 http://s.yingle.com/s/907616.html

? ? ? 未成年人改名字的步驟 http://s.yingle.com/s/907615.html 火災(zāi)事故責(zé)任認定 http://s.yingle.com/s/907614.html 處理商品房質(zhì)

量糾紛應(yīng)

注意什么

http://s.yingle.com/s/907613.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com

? 再婚怎么給寶寶辦戶口本

http://s.yingle.com/s/907612.html

? ? 不能購買的幾種便宜房 http://s.yingle.com/s/907611.html 戶口不

遷

證

明

書

寫

格

式

2018 http://s.yingle.com/s/907610.html

? 戶口本跟身份證號不一樣怎么處理 http://s.yingle.com/s/907609.html

? 與發(fā)展商簽訂商品房預(yù)售合同應(yīng)具備哪些條款 http://s.yingle.com/s/907608.html

? 戶口本換了新的舊的還能用嗎

http://s.yingle.com/s/907607.html

? 空掛戶口能分得賠償款嗎

http://s.yingle.com/s/907606.html

? 析農(nóng)村房屋買賣的限制條件

http://s.yingle.com/s/907605.html

? 2018上海戶口新政策五類人符合條件可直接落戶 http://s.yingle.com/s/907604.html

? 沒有辦獨身子女證的可以補辦嗎

http://s.yingle.com/s/907603.html

? 哪些質(zhì)量問題可退房賠款

http://s.yingle.com/s/907602.html

? 企業(yè)轉(zhuǎn)賣欠款如何仲裁 http://s.yingle.com/s/907601.html

法律咨詢s.yingle.com

贏了網(wǎng)s.yingle.com

? 戶口分家協(xié)議書（2018http://s.yingle.com/s/907600.html

第三篇：書香璧山作文

書香璧山作文

在聞到書香的那一刻，人生才算是真正的開始。

我很幸運，天生就比別人起步要早，半歲會說話，一歲會走路，三歲多就能識字。因此，我能比別人更早地去品味書香。一絲、一縷、一抹??書香不斷地沁入我的心房，讓我的心靈得到世間最純潔的洗禮。

書香多情。我并不像古人那樣癡迷于燈下閑讀、紅袖添香的樂趣之中，我只是在自己需要的時候，翻開書本，讓那一絲恒久彌新的書香，飄入自己的內(nèi)心世界，使自己感到淡泊透徹。當(dāng)外面酷暑難耐時，我依舊在為唐玄宗給楊貴妃千里送荔枝的行為感嘆不已;當(dāng)外面風(fēng)和日麗時，我卻沉迷于“遺民淚盡胡塵里，南望王師又一年”的傷感之中;當(dāng)周圍雪花紛飛時，我又想到“忽如一夜春風(fēng)來，千樹萬樹梨花開”的生機??

書香伴我成長。剛聞到書香的時候，爸爸媽媽都在身邊，他們愛撫著我，時而摸摸我的小臉蛋兒，時而敲敲我的小腦殼。在陽光下，爸爸媽媽的笑臉顯得格外燦爛。記得當(dāng)年，庭院里的枇杷花也都散發(fā)著濃郁的書香。

八歲那年，家里發(fā)生了變故，爸爸因腦溢血不幸去世。幼小的我并不知道這意味著什么，依然我行我素。偶爾犯了錯誤，也會把這當(dāng)做理由來辯解。后來，我又迷上了游戲，整日坐在電腦前拼命地打鍵盤。很后悔當(dāng)初那段時光，書香在我的生命中隕落了。

如今，我又重拾書香，在細心品味書香的那一刻，我醒悟了。我知道，一個浴火重生的我，在邁著堅定的步伐走來，我將微笑著，去擁抱未來!

第四篇：璧山教育委員會領(lǐng)導(dǎo)介紹

璧山教育委員會領(lǐng)導(dǎo)介紹

1、教育黨工委副書記、教委主任張忠：主持教委全面工作，分管計劃財務(wù)、基建、教育督導(dǎo)等工作。對教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作負總責(zé)。

2、教育黨工委書記、教委副主任張繼仁：主持黨工委全面工作，分管組織人事、衛(wèi)生保健、教育服務(wù)中心等工作。對教育系統(tǒng)教師穩(wěn)定工作負總責(zé)。

3、教委副主任朱華凱：分管招生自考、教育信息技術(shù)與裝備工作，負責(zé)安全穩(wěn)定日常工作。

4、工委委員、教委副主任徐安茂：分管教育管理、教育科研等工作。

5、教育黨工委副書記、紀(jì)工委書記羅榮亮：分管黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、信訪穩(wěn)定、群團組織等工作。

6、工委委員、教育督導(dǎo)室副主任唐剛：分管機關(guān)事務(wù)、教育督導(dǎo)、學(xué)生資助等工作。

第五篇：璧山烈士墓掃墓心得

璧山烈士墓掃墓心得

年年祭掃先人墓，處處猶存長者風(fēng)。又是一年清明時，為緬懷先烈，加強愛國主義教育，4月7日上午，在校老師帶領(lǐng)下，我們一起來到璧山烈士陵園進行清明掃墓活動，一起祭拜及緬懷我們的革命先烈，其意義不僅在弘揚了民族傳統(tǒng)，更是給同學(xué)提供了一個宣揚革命精神、學(xué)習(xí)紅色文化的良好時機。作為新時代的青年，我們應(yīng)該繼承革命先烈們不屈不撓、艱苦奮斗、慷慨無私的革命精神，不斷堅定理想信念、超越自我，以飽滿的精神、積極的態(tài)度，投身到刻苦學(xué)習(xí)的歷程中，讓自己的青春在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)中奉獻出自己的力量。

在這個烈士陵園里面，烈士多的數(shù)不勝數(shù)，不是每個人都有畫像，不是每個人都有詳細的說明介紹，甚至不是每個人都有具體的名字，但他們每一個人都值得我們銘記和敬仰，因為是他們用熱血澆灌了養(yǎng)育我們的土地，是他們用生命鑄造了中華民族不屈的脊梁。革命先烈的奉獻精神給中華民族精神渲染上了濃墨重彩的一筆，現(xiàn)在，二十幾歲的我們，不再是懵懂的孩子，也不是垂暮的老人，理應(yīng)和烈士們一樣把我們風(fēng)華正茂的歲月奉獻給祖國的和平崛起，奉獻給人類的偉大事業(yè)。讓我們在這種精神的感召和激勵下，自強、自信、自尊、自律，為實現(xiàn)自己的人生價值，儲備學(xué)識，儲備能量，抓住機遇，笑迎挑戰(zhàn)，用我們這一代人特有的風(fēng)采去為祖國描繪更加光彩奪目的藍圖。也許歲月能改變山河，但有一種精神永遠不會失落。它崇高、忠誠和無私，將超越時空，成為人類永恒的追求。也許，時間會沖淡記憶，但人們決不會忘記，為祖國犧牲的人們，他們的理想，他們的信念，使千萬人的心靈為之震撼。也許戰(zhàn)爭的硝煙已離我們遠去，但愛黨、愛祖國的信念卻始終沒有改變。我們衷心地感謝革命先烈為我們創(chuàng)造出的美好生活，也明白要珍惜這來之不易的幸福生活，繼承革命先烈的遺志，做一個積極向上、身體健康、熱愛生活、熱愛祖國、情趣高尚的好少年。我們是幸運的一代，我們是幸福的一代。而我們的幸福是他們賜予的。我們該用一顆感恩的心來面對這個美好的世界。隨后，我們繞過墓碑，到了烈士墓前，莊重地用雙手把小菊花獻給了烈士們?！疤一t雨英雄血，碧海丹霞志士心。今日神州看奮起，陵園千古慰忠魂！”在中國這方熱土上，有無數(shù)仁人志士，為了民族的解放、國家的獨立和人民的幸福，拋頭顱、灑熱血，譜寫了一篇篇悲壯激越的歷史篇章。是他們的生命換來了中國繁榮的今天，是他們的鮮血染紅了遍地的桃花。我們怎能忘記這一

段段可歌可泣的悲壯史詩？我們怎能忘記那一張張曾經(jīng)鮮活的面容？讓我們靜靜的追思，深深地緬懷，把最深情的思念和最崇高的敬意，寄托在這鮮花中，讓它陪伴在先烈的左右。接著，我們參觀了烈士陵園。還認真的整理和清掃了烈士陵園。

我想這是我們唯一能為先烈們做的一點事了，讓他們能有個更好的環(huán)境，靜靜的安息?！凹t花無情笑東風(fēng)，青山有幸埋忠骨?！备锩攘覀?，你們?yōu)槿嗣竦睦娑?，你們的死重于泰山，你們與青山同在，你們與大地永存。你們永遠是我們心中的一塊豐碑。

又一個清明節(jié)，又一個緬懷先烈的日子。我們來到了墓前，祭奠長眠在這里的先烈的英靈。站在烈士墓前，我們心潮起伏，思緒萬千。革命先烈們有的為了民族獨立和國家尊嚴獻出了寶貴的生命；有的為了徹底埋葬舊世界，建立社會主義新中國而前赴后繼，英勇作戰(zhàn)，拋頭顱、灑熱血；也有的在和平建設(shè)時期，為了祖國的繁榮富強而獻出青春和熱血。先烈們，在中華民族面臨生死存亡的危險時刻，是你們用自己的血肉之軀筑起了長城，與日本帝國主義侵略者進行著拼搏。你們倒下了，但成千上萬“不愿做奴隸的人們”站起來了，他們高唱著“義勇軍進行曲”，去繼承你們未完成的事業(yè)；先烈們，是你們把對國家、對勞苦大

眾的愛化作戰(zhàn)斗中同敵人拼殺的精神力量，不怕犧牲，勇往直前，建立了人民當(dāng)家作主的新中國；先烈們，在社會主義建設(shè)最需要的時刻，又是你們拋去了家庭和個人的一切，毫不猶豫，挺身而出，把寶貴的生命無私地獻給了祖國和人民，把滿腔的熱血灑遍祖國大地。面對你們，我們怎么能不肅然起敬？你們的輝煌業(yè)績，將深深地刻在史記上！你們的英名將與日月同輝，與江河共存!我們敬慕你們,無私奉獻的英雄！正是因為有了你們這些無數(shù)的革命先烈，有了你們的崇高，有了你們的無私才有了今天的和平環(huán)境，才有了祖國的繁榮昌盛。戰(zhàn)爭的年代照就了烈士們的勇敢與堅強，和平美好的環(huán)境為我們提供了學(xué)知識、長才能、為祖國奉獻的機會。我們有信心，因為我們有榜樣！同學(xué)們，我們是時代的幸運兒，我們應(yīng)該懂得幸福生活來之不易，我們更應(yīng)該懂得所肩負的歷史責(zé)任和歷史使命。我們要愛自己，更要愛祖國，我們要發(fā)奮學(xué)習(xí)，為她增光，為她添彩！

欧美色欧美亚洲高清在线观看,国产特黄特色a级在线视频,国产一区视频一区欧美,亚洲成a 人在线观看中文

璧山縣土石方合同糾紛判決

第一篇：璧山縣土石方合同糾紛判決

第二篇：合同糾紛仲裁判決怎么執(zhí)行

第三篇：書香璧山作文

第四篇：璧山教育委員會領(lǐng)導(dǎo)介紹

第五篇：璧山烈士墓掃墓心得

相關(guān)范文推薦

璧山龍氏族譜宣傳

故事3《璧山雙狀元》

璧山公司第二專題愛崗敬業(yè)總結(jié)材料

重慶市璧山區(qū)環(huán)境保護局 - 璧山環(huán)保局

三下鄉(xiāng)通訊稿——邁向璧山

2014璧山龍氏宗親清明節(jié)程序

璧山龍氏宗親聯(lián)誼會致詞

重慶市璧山中學(xué)環(huán)保社中轉(zhuǎn)站申請書