第一篇：《檢察與審判實務(wù)》課程期末測驗題目

檢察與審判實務(wù)課程期末測驗題目

根據(jù)以下案列，寫出案列分析報告。要求一：

報告應(yīng)有以下內(nèi)容：

（一）對爭點概括的評析；

（二）在事實認(rèn)定中舉證責(zé)任分配的評析；

（三）對合同效力認(rèn)定的評析；

（四）對違約責(zé)任適用法律的評析；

（五）對地質(zhì)資料移交請求權(quán)基礎(chǔ)的評析

要求二：

（一）觀點必須明確，理由必須充分；

（二）字?jǐn)?shù)在2500字以上。

一、當(dāng)事人訴請與答辯

1、原告（反訴被告）訴請

原告（反訴被告）訴稱：2012年11月6日，原告（反訴被告）作為甲方，被告（反訴原告）作為乙方，雙方簽訂了《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》，由原告（反訴被告）委托被告（反訴原告）對原告（反訴被告）具有合法探礦權(quán)的煤礦范圍內(nèi)的煤礦儲量在原有階段性詳查基礎(chǔ)上繼續(xù)進行勘探。合同第三條第二款約定勘探項目工程總價3038萬元由原告（反訴被告）全額投入，由被告（反訴原告）包干使用，并約定了3038萬元項目工程總價對應(yīng)的工作范圍及工作要求。合同第三條第三款將付款方式區(qū)分為預(yù)付款、鉆探進度款、尾款三種方式。預(yù)付款是合同簽訂之日起5日內(nèi)支付，勘探進度款是在被告（反訴原告）進場后每月的5日前 向原告（反訴被告）書面報告上月完成的鉆探工作量及其他工作情況，原告（反訴被告）收到報告后5個工作日內(nèi)沒有提出異議即視為確認(rèn)，原告（反訴被告）確認(rèn)被告（反訴原告）工作量后于每月10日前按工作進度付款，按鉆探綜合單價800元/米計算進度款。尾款在地質(zhì)勘探、儲量報告評審?fù)ㄟ^后5個工作日內(nèi)向被告（反訴原告）支付勘探工程總價的80%，在勘探、儲量報告評審?fù)ㄟ^備案取得備案證明后5個工作日內(nèi)付清余款。合同第三條第四款約定了勘探工作時間，即被告（反訴原告）確保在2013年4月30日完成工作提交本項目地址勘探、儲量報告送審稿交至評審機構(gòu)接收窗口，在2013年5月30日報告評審并取得專家評審意見書，在此之后3個月內(nèi)取得備案證明。合同第五條第二款約定了單方解除合同的條件，即守約方應(yīng)以書面形式通知違約方違反了合同約定，違約方應(yīng)在收到通知后15日內(nèi)糾正其違約行為，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方的經(jīng)濟損失，守約方并有權(quán)單方解除合同。合同第五條第三款約定的乙方的違約責(zé)任是：乙方?jīng)]有按期完成工作，地質(zhì)勘探、儲量報告評審稿延期送到窗口或者延期取得備案證明的，超過的時間按每日以項目工程總價款的千分之一計算損失償付給甲方。

上述合同簽訂后，原告（反訴被告）依照合同約定分別于2012年11月8日至9月支付完畢500萬元的預(yù)付款，并依照約定按期支付了進度款。但是，被告（反訴原告）沒有依照合同履行。首先，雙方約定被告（反訴原告）是在原告（反訴被告）已經(jīng)完成詳查的基礎(chǔ)上進行勘探階段的工作，按照規(guī)范要求，勘探階段算量范圍應(yīng)與勘查區(qū)范圍一致，但是被告（反訴原告）編制勘探實施方案卻對蟠龍向斜礦權(quán)范圍拐點：14、15、16之三角區(qū)域未控制，導(dǎo)致該區(qū)域4200多萬頓資源量由于控制程度不足，未能通過國土部門備案。因此，被告（反訴原告）報送的備案是不完整的，備案儲量不能反映真實的儲量。原告（反訴被告）多次要求被告（反訴原告）按《煤、泥炭地質(zhì)勘查規(guī)范》完成勘探，但被告（反訴原告）不僅不依照合同約定全面完成勘探工作，反而在工作逾期后將機械設(shè)備從工地撤離，其用行為明示其不再履行合同。原告（反訴被告）只能另行委托其他單位進行補勘，因此補勘費用應(yīng)從3038萬元工程款中扣減。其次，合同約定被告（反訴原告）應(yīng)確保2013年4月30日前完成勘探工作提交項目地質(zhì)勘探、儲量報告送審稿交至評審機構(gòu)接收窗口，但被告（反訴原告）2013年5月完成的工程量僅為8861.69m；2013年7月1日出具的2013年6月才完成20145m，直至2013年12月25日地質(zhì)勘探儲量報告才通過專家評審，逾期7個月。按照合同第五條第三款，被告（反訴原告）應(yīng)向原告（反訴被告）支付違約金，違約金按合同總價3038萬元的每日千分之一計算。鑒于被告（反訴原告）以其行為表明不再履行合同，原告（反訴被告）于2014年5月29日向被告（反訴原告）發(fā)送了《解除合同通知書》，《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》已經(jīng)解除。

據(jù)此，原告（反訴被告）請求：

1、判決確認(rèn)《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》已經(jīng)解除；

2、判決被告（反訴原告）向原告（反訴被告）移交已完成的勘探勘查資料、鉆探記錄的原始資料、配合原告（反訴被告）完成探礦權(quán)年檢、延續(xù)的相關(guān)手續(xù)；

3、判決被告（反訴原告）出具已收工程款2400萬元的發(fā)票；

4、判決被告（反訴原告）賠償因其違約給原告（反訴被告）造成的損失（按合同總價3038萬元的每日千分之一計算，直至原告（反訴被告）取得備案證明及資料匯交憑證之日止，暫算至申請仲裁日為12182380元）；

5、判決扣減工程款760萬元；

6、判決被告（反訴原告）承擔(dān)本案訴訟費。

2、被告（反訴原告）答辯

被告（反訴原告）答辯稱：首先，合同履行延期是由于原告（反訴被告）違約所致。原告（反訴被告）拖延辦理探礦權(quán)證延續(xù)且拒絕配合被告（反訴原告）領(lǐng)取《評審意見書》和《備案證明》。雙方簽訂《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》后，被告（反訴原告）積極開展工作，逐月向原告（反訴被告）報送《地質(zhì)礦產(chǎn)月報》，但原告（反訴被告）在簽訂《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》后未及時辦理探礦權(quán)延續(xù)，2013年3月14日六盤水市國土局下達了市國土資責(zé)停通字（2013）第02號《責(zé)令停止國土資源違法行為通知書》，責(zé)令停工，被告（反訴原告）不得已停工。為避免鉆孔停止作業(yè)后可能會發(fā)生垮孔、埋鉆等情況致使鉆孔報廢重做，被告（反訴原告）于4月18日后逐步恢復(fù)性施工，到6月已完成全部野外鉆探工作?？傘@探工作量20357.52米，超過了設(shè)計的工作量19890米。在原告（反訴被告）仍未完成探 礦權(quán)延續(xù)工作的情況下，被告（反訴原告）為避免因人員和設(shè)備閑臵進一步擴大損失，人員和設(shè)備逐步撤離現(xiàn)場。2013年9月3日，原告（反訴被告）才完成探礦權(quán)延續(xù)工作，被告（反訴原告）即向貴州省地質(zhì)資料館申請項目野外驗收，2013年9月24日通過了野外驗收。2013年12月6日被告（反訴原告）將《貴州省六盤水市寶森勘查區(qū)煤炭勘查報告》提交給貴州省國土資源廳評審，2013年12月25日通過了專家組評審，并報送貴州省國土資源廳最后行文完成《評審意見書》和《備案證明》。黔國土規(guī)劃院儲審字（2014）027號《評審意見書》和黔國土資儲備字（2014）36號《備案證明》于2014年4月3日下發(fā)給貴州省國土資源勘測規(guī)劃研究院，但原告（反訴被告）拒絕配合被告（反訴原告）出具《承諾書》領(lǐng)取《評審意見書》和《備案證明》，因此，造成合同延期履行不是被告（反訴原告）的責(zé)任。在合同履行過程中，原告（反訴被告）沒有足額支付勘查進度款。被告（反訴原告）從2013年1月26日起逐月向原告（反訴被告）報送《地質(zhì)礦產(chǎn)日報》，但原告（反訴被告）一直未足額支付款項。按照合同約定，地質(zhì)勘探儲量報告通過專家評審，5個工作日內(nèi)原告（反訴被告）應(yīng)支付工程總價款3038萬元的80%即2430.4萬元，但原告（反訴被告）支付的預(yù)付款和進度款只有2100萬元，拖欠330.4萬元。原告（反訴被告）從2013年1月至2013年9月18日，每月都拖欠項目進度款，共拖欠項目余款938萬元。其次，原告（反訴被告）請求扣減勘探工程款760萬元沒有依據(jù)。根據(jù)合同約定，被告（反訴原告）勘探工作只要達到勘探工作進度要求，達到儲量備案完成，就完成了合同約定的義務(wù)。原告（反訴被告）主張，被告（反訴原告）編制勘探實施方案但卻對礦權(quán)范圍拐點14、15、16之三角區(qū)域未控制，導(dǎo)致該區(qū)域4200多萬噸資源由于控制程度不足，未能通過國土部門備案，這不是事實。被告（反訴原告）完成了合同約定勘探工作，機械設(shè)備于2013年6月底7月初陸續(xù)搬離施工現(xiàn)場，是為了避免損失的擴大，不是以實際行為明確表示不再履行合同。被告（反訴原告）已完成了合同約定的勘探工作，不存在補勘問題，至于原告（反訴被告）自己要補勘，也與本合同無關(guān)。所以，原告（反訴被告）要求扣減工程價款無依據(jù)。再次，原告（反訴被告）請求被告（反訴原告）賠償原告（反訴被告）損失（暫定12102380元）的理由不能成立。原告（反訴被告）主張被告（反訴原告）2013年5月完成的工程量僅為8861.69m不是事實，被告（反訴原告）到2013年5月累計完成鉆探的工作量為18956.69m。由于原告（反訴被告）探礦權(quán)未延續(xù)，2013年3月14日六盤水市國土局到施工現(xiàn)場下達了停工令，被告（反訴原告）不得不停工，直至2013年4月中旬才進入半施工狀態(tài)，于2013年6月底完成野外工作。于2013年7月20日編制完成成果報告。但因探礦權(quán)沒有延續(xù)，野外驗收無法進行，成果報告無法送進評審窗口。由此可見，原告（反訴被告）未及時延續(xù)探礦權(quán)合法手續(xù)是導(dǎo)致合同履行拖延的原因，不是被告（反訴原告）的責(zé)任。原告（反訴被告）主張按合同總價款3038萬元為基數(shù)，以 日千分之一計算違約金的理由不能成立。相反，原告（反訴被告）從2013年1月至2013年9月18日，每月都拖欠項目進度款，按照合同約定，工期應(yīng)順延9個月。故被告（反訴原告）不僅未違約，而且依約履行了合同全部勘探義務(wù)。綜上，原告（反訴被告）的全部訴訟請求均無依據(jù)，應(yīng)全部予以駁回，訴訟費用應(yīng)由原告（反訴被告）承擔(dān)。

3、被告（反訴原告）反訴請求

被告（反訴原告）依據(jù)其上述主張，提出反訴請求：

一、判決原告（反訴被告）依約向被告（反訴原告）支付所欠的工程款938萬元。

二、判決原告（反訴被告）依約承擔(dān)拖欠勘探進度款而產(chǎn)生的違約金103.22萬元。

三、判決原告（反訴被告）向被告（反訴原告）支付因拖欠尾款和余款而產(chǎn)生的違約金，暫算至2014年5月31日，按日千分之一計算，拖欠的項目款330.4萬元的違約金為49.56萬元，未付的余款607.6萬元的違約金為32.20萬元，兩項合并計算為81.76萬元，以后的違約金直至原告（反訴被告）付清之日止。

四、判決原告（反訴被告）因其違約賠償被告（反訴原告）損失429.7萬元。因為，因原告（反訴被告）探礦權(quán)延續(xù)不到位，造成現(xiàn)場從2013年3月18日至2013年4月18日全面停工一個月，2013年7月至2013年9月3日處于半作業(yè)狀態(tài)，按施工現(xiàn)場203人，室外每人每月5000元、室內(nèi)每人3000元計算，為227.225萬元；20臺鉆機，每月每臺租金15000元，鉆機油料及材料消耗每月每臺為30000元，共計202.5萬元，以上兩項合計429.7萬元。

五、判決原告（反訴被告）解除合同無事實依據(jù)，《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》繼續(xù)有效。

六、判決原告（反訴被告）補償被告（反訴原告）因仲裁支付的律師代理費等合理費用370000元。

七、本案訴訟費由原告（反訴被告）全部承擔(dān)。

4、原告（反訴被告）答辯

原告（反訴被告）針對被告（反訴原告）的反請求答辯稱：

一、被告（反訴原告）以原告（反訴被告）直到2013年9月3日才辦理完成探礦權(quán)延續(xù)工作，直接造成2013年3月18日至2013年4月18日全面停工一個月，并以此主張工期順延和追究原告（反訴被告）違約責(zé)任的理由不能成立。

1、2013年3月14日下發(fā)停工通知是事實，但被告（反訴原告）并未停工。3、4、5、6月《月報》是被告（反訴原告）向原告（反訴被告）報告已完成的工作量，如果被告（反訴原告）因政府停工通知而停工，也就不會有已完成的工作量向原告（反訴被告）提交《月報》。該證據(jù)足以證明被告（反訴原告）并未因政府的停工令而停工。所以被告（反訴原告）稱：“2013年3月18日至2013年4月18日全面停工一個月。”這不是事實。

2、被告（反訴原告）2013年3月25日出具的3月份《月報》記載：“根據(jù)項目合同相關(guān)條款和我院3月7日發(fā)出的催收項目進度款的函，現(xiàn)場已于3月18日全面停止施工，請甲方盡早按項目合同有關(guān)條款支付工程進度款，緩解項目資金壓力?！?。這足以證明被告（反訴原告）稱從3月18日至4月18日全面停工的原因是因國土部門責(zé)令而停工，不是事實。

3、原告（反訴被告）在2013年 5月3日已完成了探礦權(quán)證的延續(xù)，2013年9月3日領(lǐng)取了探礦權(quán)許可證。因此，2013年9月3日領(lǐng)取探礦權(quán)證并不影響在2013年5月3日以后開展勘探工作的合法性，且探礦權(quán)延續(xù)也未影響被告（反訴原告）的勘探工作。所以被告（反訴原告）稱“原告（反訴被告）直到2013年9月3日才辦理完成探礦權(quán)延續(xù)工作?！辈粚?，以此主張工期順延和追究原告（反訴被告）違約責(zé)任的理由不能成立。

二、原告（反訴被告）的主要合同義務(wù)就是按期足額付款。在這方面原告（反訴被告）沒有違約的情況。

1、原告（反訴被告）按合同約定，根據(jù)被告（反訴原告）提交的2013年1、2、3、4月《月報》，均履行了付款義務(wù)，到2013年5月16日己付款金額合計人民幣1320萬元（其中代被告（反訴原告）支付政府職能部門罰款20萬元）。而2013年5月月報被告（反訴原告）完成鉆探4748.31米，扣除上月余額2236000元，尚需支付鉆探進度款1562648元。原告（反訴被告）因被告（反訴原告）嚴(yán)重違約（合同約定：“乙方確保在2013年4月30日完成工作提交本項目地質(zhì)勘探、儲量報告送審稿交至評審機構(gòu)接收窗口；……”。此時根據(jù)被告（反訴原告）自報4月份進度才完成本項目地質(zhì)鉆探13705米）。因此原告（反訴被告）依法行使后履行抗辯權(quán)，故未支付該兩期應(yīng)付進度款。原告（反訴被告）的抗辯行為不構(gòu)成合同違約。

2、被告（反訴原告）是在2013年12月6日將勘探成果報告遞交評審窗口，2014年3月24日《煤炭勘探報告》才通過專家評審。之后，才得以于2014年4月3日在貴州省國 土資源廳進行資源儲量備案。在此期間，原告（反訴被告）按合同約定：“甲方在地質(zhì)勘探、儲量報告評審?fù)ㄟ^后五個工作日內(nèi)向乙方支付勘探工作費至工程總價款的80%”，分別于2013年7月16日支付給被告（反訴原告）300萬元和2013年9月18日支付給被告（反訴原告）500萬元，共計800萬元。加上以前支付給被告（反訴原告）的預(yù)付款、進度款合計支付給被告（反訴原告）2120萬元，距約定應(yīng)付金額只差330.4萬元（總價款3038萬元〓80%=2430.4萬元）。至此，原告（反訴被告）除對因被告（反訴原告）延期完工和勘探不符合要求（漏勘）的問題依法行使后履行抗辯權(quán)，扣付310.4萬元工程款外，其余鉆探進度款項均按合同約定付清。

3、合同尾款尚未具備合同約定的支付條件，現(xiàn)在經(jīng)仲裁庭調(diào)解，被告（反訴原告）雖完成送審、備案和領(lǐng)取備案證明工作，但針對被告（反訴原告）的上述嚴(yán)重違約行為，原告（反訴被告）依法行使后履行抗辯權(quán)，暫停支付剩余款項不構(gòu)成合同違約。

三、被告（反訴原告）延期完工和勘探不符合要求（漏勘）屬于嚴(yán)重的違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和賠償損失。

1、合同第三條第四款約定：“時間要求：乙方確保在2013年4月30日完成工作提交本項目地質(zhì)勘探、儲量報告送審稿交至評審機構(gòu)接收窗口；在 2013年5月30日報告評審并取得專家評審意見書，在取得專家評審意見書后三個月內(nèi)取得備案證明”。而被告（反訴原告）卻是在2013年6月30日才完成部分野外勘探工作，2013年12月6日將部分勘探成果報告遞交評審窗口，2014年3月24日《煤炭 勘探報告》通過專家評審，于2014年4月3日在貴州省國土資源廳進行資源儲量備案，通過法院的調(diào)解才于2014年7月22日取得備案證明和專家評審意見。被告（反訴原告）延期履行合同約定義務(wù)，屬于嚴(yán)重的違約行為。

2、按照規(guī)范要求，勘探階段算量范圍應(yīng)與勘查區(qū)范圍一致。但是被告（反訴原告）卻對拐點14、15、16之三角區(qū)域未控制，在被告（反訴原告）編制《煤炭勘探報告》并報送貴州省國土資源廳備案登記的時候，未將勘查區(qū)+200米以下煤炭資源量（331+332+333）9853萬噸計入總資源量。鑒于此，貴州省國土資源廳作出黔國土資退字【2014】137號文件，要求被告（反訴原告）核準(zhǔn)勘查區(qū)另有+200米以下煤炭資源量（331+332+333）9853萬噸計入總資源量（331+332+333）9853萬噸，未計入總資源量的原因；請明確+200米以下，是+200至多少米范圍。按合同約定精神，被告（反訴原告）應(yīng)對該區(qū)域進行補勘作業(yè)，以確認(rèn)該區(qū)域的資源量并進行儲量備案登記。但被告（反訴原告）并未對該區(qū)域進行補勘作業(yè)，而是對《煤炭勘探報告》進行了修改。根據(jù)修改后的《煤炭勘探報告》記載，被告（反訴原告）將〒0m～+200m資源計入了總資源量，但〒0m以下4200多萬噸資源量未計入總資源量。理由為：“該地段煤層埋深過大，且標(biāo)高〒0m（垂深1200m）以深至探礦權(quán)邊界地段煤層埋藏深度達2000m以上，現(xiàn)我國西南地區(qū)煤礦的開采技術(shù)水平達不到該埋藏深度，該地段的煤炭資源開采出來不經(jīng)濟”。原告（反訴被告）認(rèn)為，該理由并不符合雙方合同約定精神和《煤、泥炭地質(zhì)勘查規(guī)范》 之規(guī)定，開采技術(shù)水平是否達到該埋藏深度在雙方簽訂合同時已確認(rèn)，至于開采出來是否經(jīng)濟也與被告（反訴原告）無關(guān)，被告（反訴原告）只需做的是按雙方簽訂的合同履行義務(wù)，且被告（反訴原告）在編制《煤炭勘探報告》時并未和原告（反訴被告）協(xié)商并經(jīng)原告（反訴被告）同意，最終導(dǎo)致該區(qū)域〒0m以下4200多萬噸資源量由于控制程度不足，未能通過國土部門備案。屬于履行合同不符合要求，同樣屬于嚴(yán)重的違約行為。

四、被告（反訴原告）稱原告（反訴被告）以種種理由拒絕提供按有關(guān)規(guī)定履行資料匯交和資源儲量登記義務(wù)的《承諾書》，這不是事實。

1、原告（反訴被告）在合同簽訂時，就向被告（反訴原告）支付了預(yù)付工程款伍佰萬元，而在合同履行到2013年2月（合同履行的第二個月），被告（反訴原告）就不承認(rèn)上述已付伍佰萬元的預(yù)付工程款應(yīng)予抵扣工程進度款，反而向原告（反訴被告）追要工程款。繼而在2013年3月月報（合同履行的第三個月）中，以原告（反訴被告）拖欠工程進度款為由，聲稱于3月18日已全面停工，也就是說，被告（反訴原告）從一開始就不承認(rèn)原告（反訴被告）已付500萬元工程預(yù)付款應(yīng)該用于勘探施工，在施工過程中，以不付進度款就停工相威脅，因此才造成勘探工期被嚴(yán)重拖延。對此，被告（反訴原告）應(yīng)承擔(dān)勘探工作嚴(yán)重逾期的違約責(zé)任。

2、關(guān)于資料匯交和資源儲量登記義務(wù)的《承諾書》，也是被告（反訴原告）拒絕簽出承諾和移交資料，目的就是不斷地逼迫原告（反訴被告）付款。根據(jù)《地質(zhì)資料管理條例》第七條的規(guī)定，原告（反訴被告）是勘查區(qū)煤炭資源勘探地質(zhì)資料的匯交人，理應(yīng)由被告（反訴原告）簽出履行資料匯交和資源儲量登記義務(wù)的《承諾書》，并將匯交所需資料一并移交給原告（反訴被告）。但被告（反訴原告）至申請仲裁時一直未履行上述義務(wù)，其目的就是不斷地逼迫原告（反訴被告）付款。綜上，應(yīng)駁回被告（反訴原告）的全部仲裁反請求。

根據(jù)雙方當(dāng)事人的請求和答辯以及雙方當(dāng)事人舉證質(zhì)證的情況，本庭查明：

2012年11月6日，原告（反訴被告）作為甲方，被告（反訴原告）作為乙方，雙方簽訂《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》，主要內(nèi)容為：

一、委托勘查工作區(qū)域：甲方探礦證的許可范圍，面積為12.48㎞2。

二、勘查工作程度及要求：勘查工作程度是在原有階段性詳查工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展勘探以達到相應(yīng)的勘探工作程度要求，達到儲量備案完成；勘探執(zhí)行的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求是：《煤、泥炭地質(zhì)勘查規(guī)范》、《固體礦產(chǎn)資源/儲量分類》、《煤礦煤礦煤炭資源勘探實施方案》。

三、委托勘查的條件和方式：

（一）在現(xiàn)已取得的地質(zhì)工作成果基礎(chǔ)上，由乙方負(fù)責(zé)完成本探礦權(quán)范圍內(nèi)的煤礦勘探等工作。

（二）勘探資金由甲方全額投入，相應(yīng)的勘探費用由乙方包干使用……。

（三）勘探費用付款方式分預(yù)付款、勘探進度款、尾款。（1）預(yù)付款：合同簽訂之日起5天內(nèi)甲方向乙方支付首期勘探工作費用預(yù)付款定金人民幣500萬元。（2）勘探進度款：乙方進場后每月的5日前向甲方書面報告上月完成的鉆探工作量及其他工作情況，甲方 收到報告后5個工作日內(nèi)沒有提出異議的，視為確認(rèn)，甲方確認(rèn)工作量后于每月10日前按工程進度付款（暫按鉆探綜合單價800/米計算進度款）給乙方作為工程施工的費用。如果甲方無正當(dāng)理由未能及時足額付款，又經(jīng)乙方催告后10日內(nèi)仍未付款的，乙方有權(quán)停止后續(xù)所有工作，工期可以順延。（3）尾款：甲方在地質(zhì)勘探、儲量報告評審?fù)ㄟ^后5個工作日內(nèi)向乙方支付勘探工作費至工程總價款的80%；在勘探、儲量報告評審?fù)ㄟ^備案取得備案證明后5個工作日內(nèi)付清余款。

（四）時間要求：乙方確保在2013年4月30日完成工作提交本項目地質(zhì)勘探、儲量報告送審稿交至評審機構(gòu)接收窗口：在2013年5月30日報告評審并取得專家評審意見書，在取得專家評審意見書后3個月內(nèi)取得備案證明。

（五）由于不可抗力或甲方原因?qū)е峦９さ?，工期相?yīng)順延。

（六）勘探成果及其勘查資料歸屬：勘探成果及其勘查資料歸甲方所有。完成全部勘探工作后，乙方將經(jīng)評審?fù)ㄟ^勘探報告復(fù)制（紙質(zhì)）一式8份、制作數(shù)字光盤一套交給甲方。項目結(jié)束后乙方將原始地質(zhì)編錄資料按規(guī)定進行歸檔存放于乙方資料室，原始地質(zhì)編錄資料甲方可隨時（不限本合同期限）免費查閱。乙方交給甲方的勘探資料應(yīng)符合地質(zhì)規(guī)范要求。

四、雙方的權(quán)利和義務(wù)：

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)：

1、負(fù)責(zé)本項目勘探費用的全部投資，并按約分期按時支付足額勘探費用。

2、提供勘探區(qū)內(nèi)以往地質(zhì)勘查成果及相關(guān)材料，所提供勘探區(qū)普查及詳查報告必須通過評審并備案。

3、本項目勘探報告由雙方共同委托具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)或單位評 審，乙方負(fù)責(zé)報告評審所需的費用，甲方協(xié)助乙方完成報告的評審工作。

4、對乙方勘探工作中未按勘探技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、勘探實施方案及其批復(fù)意見執(zhí)行的，有權(quán)提出糾正意見和責(zé)成乙方改正……。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)：

1、甲方支付預(yù)付款后，乙方必須在20日內(nèi)鉆機到場，至2012年12月30日前須有12臺鉆機在現(xiàn)場開展施工工作。

2、負(fù)責(zé)實施本勘探項目的勘探工作。依照項目的實施方案及其批復(fù)意見和本合同要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保證按時、按量、按質(zhì)完成本項目勘查、申請儲量備案等工作；完成本項目野外工作及時通知甲方參加野外驗收；保證各項成果資料的客觀性、真實性和可靠性。

3、本項目勘探過程中原則上按照批復(fù)的實施方案（含各項實物工作量）及其批復(fù)意見實施。若遇重大地質(zhì)情況變化，需要調(diào)整勘探方案和工程部署時，應(yīng)及時通知甲方參加商議，批準(zhǔn)同意后方可實施。

4、每隔10日定期和有重大事項發(fā)生向甲方書面通報項目進展情況……。

五、違約責(zé)任：

（一）本合同簽訂生效后，甲、乙雙方均應(yīng)信守合同約定的義務(wù)，任何一方不履行合同約定的一項或多項義務(wù)和責(zé)任，即為違約。

（二）如出現(xiàn)違約行為，守約方應(yīng)以書面形式通知違約方已違反了本合同約定，違約方在收到該通知之日起15天內(nèi)應(yīng)全面地糾正其違約行為；如果逾期不糾正違約行為的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方的經(jīng)濟損失。在此情況下，守約方有權(quán)單方解除合同。

（三）若甲方不按時支付工程款，除工期順延外，超過的時間按每日逾期支付額的千分之一支付給乙方違約金。乙方?jīng)]有按期完成工作，地質(zhì) 勘探、儲量報告評審稿延期送到窗口或者延期取得備案證明的，超過的時間按每日以項目工程總價款的千分之一計算損失償付給甲方。

（四）乙方?jīng)]有確保鉆機按時按量在現(xiàn)場開展施工工作的，甲方可以解除本合同，乙方雙倍返還已收取的預(yù)付款……。上述合同簽訂后，原告（反訴被告）依約于2012年11月8日和2012年11月9日日分兩筆向被告（反訴原告）支付了預(yù)付款及定金共500萬元，被告（反訴原告）即依約開展勘探工作。被告（反訴原告）于2013年1月26日向原告（反訴被告）報送了2013年1月的《地質(zhì)礦產(chǎn)月報》，載明完成主要實物工作量鉆探4850m；同年2月26日報送的2013年2月《地質(zhì)礦產(chǎn)月報》載明，完成主要實物工作量鉆探3410m；同年3月25日報送的2013年3月《地質(zhì)礦產(chǎn)月報》載明，完成主要實物工作量鉆探2780m；同年5月1日報送的2013年4月《地質(zhì)礦產(chǎn)月報》載明，完成主要實物工作量鉆探2665m；同年6月1日報送的2013年5月《地質(zhì)礦產(chǎn)月報》載明，完成主要實物工作量鉆探4748.31m；同年7月1日報送的2013年6月《地質(zhì)礦產(chǎn)月報》載明，完成主要實物工作量鉆探1220.64m。截止2013年6月，被告（反訴原告）累計完成鉆探工作量20177.33m/26孔，煤層氣參數(shù)試井8層次，瓦斯壓力測試16層次，常規(guī)測井、井徑測量20145m。原告（反訴被告）于2013年3月6日向被告（反訴原告）支付200萬元，同年4月8日支付300萬元，同年5月16日支付300萬元，同年7月16日支付300萬元，同年9月18日支付500萬元。原告（反訴被告）以 上共向被告（反訴原告）支付2100萬元。

在合同履行過程中，被告（反訴原告）于2013年3月7日向原告（反訴被告）發(fā)送了《關(guān)于催收<煤礦煤炭資源勘探>項目勘查進度款的函》，要求原告（反訴被告）于2013年3月17日前支付項目進度款4608000元；被告（反訴原告）于2013年6月28日又《關(guān)于催收<煤礦煤炭資源勘探>項目勘查進度款的函》，要求原告（反訴被告）于2013年6月10日前支付勘探進度款7165352元；被告（反訴原告）于2013年7月30日再次向原告（反訴被告）發(fā)送向原告（反訴被告）發(fā)送了《關(guān)于催收<煤礦煤炭資源勘探>項目勘查進度款的函》，表明原告（反訴被告）已欠5286016元。2014年5月4日，被告（反訴原告）向原告（反訴被告）發(fā)送了《關(guān)于催收煤礦煤炭資源勘探項目合同款的函》，表明已收到原告（反訴被告）2100萬元，但原告（反訴被告）尚拖欠項目尾款938萬元。2013年5月2日，原告（反訴被告）向被告（反訴原告）發(fā)送了《關(guān)于<煤礦煤炭資源勘探>項目催促勘探進度的函》，載明：截止2013年3月18日，被告（反訴原告）已完成鉆探總工作量11040m，根據(jù)合同單價800元/m計算，應(yīng)支付勘探費用8832000元，但原告（反訴被告）簽訂合同后預(yù)付500萬元、2013年3月6日付了200萬元，2013年4月8日付了300萬元，共計1000萬元，已超付116.8萬元，因此，被告（反訴原告）應(yīng)抓緊勘探工作。2013年5月16日，原告（反訴被告）又向被告（反訴原告）發(fā)送了《關(guān)于<煤礦煤炭資源勘探>項目催促勘探進度函》，載明： 根據(jù)被告（反訴原告）4月的月報，截止2013年4月30日已完成鉆探總工作量13705m，按合同約定的單價，應(yīng)支付勘探費用為10964000元；原告（反訴被告）簽訂合同后預(yù)付500萬元，2013年3月6日付了200萬元，4月8日付了300萬元，5月15日付了300萬元，共計13000萬元，已超付了203.6萬元，因此，被告（反訴原告）應(yīng)抓緊勘探工作，確保按期完成任務(wù)。雙方對此發(fā)生分歧，一直未能協(xié)商解決。

2013年3月14日，六盤水市國土資源局向被告（反訴原告）下達了市國土資責(zé)停通字（2013）第02號《責(zé)令停止國土資源違法行為通知書》，主要內(nèi)容為：因原告（反訴被告）勘探許可證過期，責(zé)令被告（反訴原告）停止勘探行為，聽候處理。2013年4月12日，貴州省國土資源廳分別作出了黔國土資執(zhí)法罰（2013）1號和2號《貴州省國土資源廳行政處罰決定書》，黔國土資執(zhí)法罰（2013）1號《貴州省國土資源廳行政處罰決定書》主要內(nèi)容為：被處罰單位原告（反訴被告），在未取得有效勘查許可證的情況下委托被告（反訴原告）于2012年12月至2013年3月開展勘查區(qū)煤炭勘查工作的行為，違反了《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》第三條的規(guī)定。根據(jù)《礦產(chǎn)資源勘查登記管理辦法》第二十六條和《貴州省礦產(chǎn)資源條例》第三十四條的規(guī)定，處罰決定如下：責(zé)令停止違法行為，予以警告，并處10萬元罰款。黔國土資執(zhí)法罰（2013）2號《貴州省國土資源廳行政處罰決定書》主要內(nèi)容為：被處罰單位被告（反訴原告）在原告（反訴被告）未取得有效勘查許可證的情況下，于201

218 年12月至2013年3月為其在勘查區(qū)開展煤炭勘查工作的行為，違反了《地質(zhì)勘查資質(zhì)管理條例》第二十四條的規(guī)定。根據(jù)《地質(zhì)勘查資質(zhì)管理條例》第二十九條的規(guī)定，處罰如下：

一、責(zé)令立即改正違法行為，在原告（反訴被告）未取得有效勘查許可證之前，不得為其實施勘查工作；

二、處以20萬元罰款。原告（反訴被告）和被告（反訴原告）在法定期限內(nèi)未對上述行政處罰提出復(fù)議，原告（反訴被告）交納了10萬元罰款，同時代被告（反訴原告）交納了20萬元罰款。

原告（反訴被告）的勘查許可證有效期為2007年7月25日至2010年7月25日，2010年7月取得首次詳查，有效期為2010年8月26日至2012年7月25日。2013年3月22日，原告（反訴被告）再次向貴州省國土資源廳申請?zhí)降V權(quán)延續(xù)，直至2013年8月30日獲準(zhǔn)延續(xù)，原告（反訴被告）于2013年9月9日領(lǐng)取了《礦產(chǎn)資源勘查許可證》，該證記載的發(fā)證日期為2013年5月3日。

雙方當(dāng)事人簽訂《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》后，被告（反訴原告）于2013年1月編制了《貴州省六盤水市寶森勘查區(qū)煤炭資源勘探實施方案》并通過專家評審。2013年10月，被告（反訴原告）作為編制單位，原告（反訴被告）作為提交單位，向貴州省國土資源勘測規(guī)劃研究院提交了《煤炭勘探報告》。2014年2月18日，貴州省國土資源廳以黔國土資退字（2014）137號《關(guān)于退回<某某勘查區(qū)煤炭勘探報告>礦產(chǎn)資源儲量評審備案資料的通知》予以退件，載 明的退件理由為：按照國土資源部《煤、泥炭地質(zhì)勘查規(guī)范》實施指導(dǎo)意見“資源儲量的估算深度在詳查、勘探階段，資源儲量估算的范圍應(yīng)該和工作區(qū)一致”。請核準(zhǔn)勘探區(qū)另有+200米以下煤炭資源量（331+332+333）9853萬噸，未計入總資源量的原因；請明確+200米以下，是+200至多少米范圍。根據(jù)貴州省國土資源廳上述退件通知要求，被告（反訴原告）重新修改了《煤炭勘探報告》，并于2013年12月6日又向貴州省國土資源勘測規(guī)劃研究院提交了《煤炭勘探報告》。對上述《煤炭勘探報告》，貴州省國土資源勘測規(guī)劃研究院于2014年3月24日出具了黔國土規(guī)劃院儲審字（2014）027號《礦產(chǎn)資源儲量評審意見書》，評審結(jié)論為：被告（反訴原告）在勘查區(qū)開展的煤炭勘探工作及提交的報告，經(jīng)修改后已達到勘探階段的工作程度要求，專家評審組同意通過評審。2014年4月3日，貴州省國土資源廳出具了黔國土資源儲備字（2014）36號《關(guān)于<貴州省某某勘查區(qū)煤炭勘探報告>礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明》，載明：經(jīng)合規(guī)性檢查，貴州省國土資源勘測規(guī)劃研究院及所報材料符合有關(guān)要求，同意予以備案。但因雙方當(dāng)事人對勘探工作的進展和付款方式爭議，被告（反訴原告）未領(lǐng)取上述評審意見書和備案證明。2014年5月29日，原告（反訴被告）以特快專遞的方式，向被告（反訴原告）遞送了《解除合同通知書》，以被告（反訴原告）未按時按量完成勘探工作為由，解除雙方當(dāng)事人簽訂的《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》。2014年6月4日，被告（反訴原告）向原告（反訴被告）發(fā)送了《關(guān)于對 <解除合同通知書>的復(fù)函》，對原告（反訴被告）解除合同表示異議。隨后，原告（反訴被告）即向人民法院提起民事訴訟。在本案審理過程中，經(jīng)本庭主持雙方當(dāng)事人對部分爭議達成調(diào)解協(xié)議，雙方當(dāng)事人才于2014年7月22日領(lǐng)取了上述評審意見書和備案證明。

本庭認(rèn)為，雙方當(dāng)事人爭議的焦點主要是：

一、雙方當(dāng)事人究竟哪一方違約并應(yīng)否依約承擔(dān)違約責(zé)任；

二、《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》是否已解除以及原告（反訴被告）應(yīng)否支付工程尾款938萬元；

三、原告（反訴被告）應(yīng)否扣減工程款760萬元以及是否應(yīng)賠償被告（反訴原告）損失429.7萬元；

四、被告（反訴原告）應(yīng)否履行移交資料、出具發(fā)票、配合原告（反訴被告）完成探礦權(quán)年檢、探礦權(quán)延續(xù)手續(xù)等義務(wù)；

五、原告（反訴被告）應(yīng)否補償被告（反訴原告）支付的律師代理費370000萬元以及本案訴訟費應(yīng)由哪一方當(dāng)事人承擔(dān)。

一、關(guān)于雙方當(dāng)事人究竟哪一方違約并應(yīng)依約承擔(dān)違約責(zé)任的問題。

雙方當(dāng)事人簽訂《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》時，原告（反訴被告）勘查許可證已經(jīng)過期尚未延續(xù)，雙方不得進行礦產(chǎn)資源勘查活動，因此該《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》尚未生效，對雙方當(dāng)事人沒 有約束力。原告（反訴被告）勘查許可證于2013年8月30日獲準(zhǔn)延續(xù)，雖然，原告（反訴被告）實際領(lǐng)證時間是2013年9月9日，勘查許可證填發(fā)時間是2013年5月3日，但雙方當(dāng)事人上述合同生效時 間，根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》第三條第三款“勘查、開采礦產(chǎn)資源，必須依法分別申請、經(jīng)批準(zhǔn)取得探礦權(quán)、采礦權(quán)”的規(guī)定，應(yīng)為原告（反訴被告）勘查許可證獲準(zhǔn)延續(xù)之日的2013年8月30日。合同中約定的各種期限也相應(yīng)順延，從此時開始起算。合同未即時生效以及雙方當(dāng)事人違法開展勘探活動被處罰的事實表明，雙方當(dāng)事人對此均有責(zé)任，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

雙方當(dāng)事人簽訂上述合同是2012年11月6日，約定被告（反訴原告）應(yīng)于2013年4月30日完成工作提交項目地質(zhì)勘探、儲量報告至評審機構(gòu)接受窗口，期間為175日；從原告（反訴被告）探礦權(quán)獲準(zhǔn)延續(xù)之日至被告（反訴原告）最后提交報告的2013年12月6日，實際為98日，被告（反訴原告）未超過約定的期間；雙方當(dāng)事人約定2013年5月30日取得評審意見書，從提交報告之日起為30日，但從被告（反訴原告）實際提交報告到評審機構(gòu)之日至原告（反訴被告）通知解除合同時止，為174日，已愈144日；同時，雙方在合同中約定，在取得評審意見書后3個月內(nèi)取得備案證明，以此計算，被告（反訴原告）應(yīng)于2014年4月5日前取得備案證明，但至原告（反訴被告）通知解除合同時止，被告（反訴原告）仍未取得備案證明。被告（反訴原告）答辯稱其未取得評審意見書和備案證明是因原告（反訴被告）不予配合出具《承諾書》所致，但被告（反訴原告）未提供證據(jù)證明這一主張，且該主張與雙方合同的約定不符，本庭不予采信。從被告（反訴原告）逾期未取得備案證明之日起 至雙方當(dāng)事人對此達成調(diào)解協(xié)議的2014年7月21日止，共計107日，按合同總價款3038萬元的日千分之一計算，被告（反訴原告）應(yīng)承擔(dān)違約金3250660元。

在《煤炭勘探報告》未通過評審前，原告（反訴被告）已支付勘探工作費用2100萬元。雙方當(dāng)事人在合同中約定，原告（反訴被告）應(yīng)在地質(zhì)勘探、儲量報告通過后5個工作日內(nèi)向被告（反訴原告）支付勘探工作費至工程總價款的80%，即2430.4萬元，《煤炭勘探報告》于2014年3月24日通過評審后，原告（反訴被告）未向被告（反訴原告）支付任何費用，原告（反訴被告）逾期尚欠330.4萬元勘探工作費用未支付。被告（反訴原告）關(guān)于原告（反訴被告）應(yīng)支付該勘探工作費用的請求有理，本庭應(yīng)予以支持。原告（反訴被告）還應(yīng)依合同約定按逾期支付勘探工作費用數(shù)額的日千分之一承擔(dān)違約金，被告（反訴原告）對此的請求有理，本庭也應(yīng)予以支持。但被告（反訴原告）請求支付的該部分違約金為103.22萬元，其計算有誤，從2014年3月30日起至本案判決書生效之日的2014年11月28日止共計243日，其違約金共計802872元

二、關(guān)于《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》是否已解除以及原告（反訴被告）應(yīng)否支付所欠工程款938萬元的問題。

從雙方當(dāng)事人簽訂的合同性質(zhì)和主要內(nèi)容看，該《煤礦煤炭資源勘探勘查合同》性質(zhì)應(yīng)為承攬合同，被告（反訴原告）作為承攬人，其主要給付義務(wù)有三項：一項是利用自身技術(shù)開展勘探工作，探明礦產(chǎn)情況；二是根據(jù)勘探情況，利 用自身專業(yè)知識編制勘探報告，送交有關(guān)評審機構(gòu)評審和備案；三是確保編制的報告通過評審和獲得備案證明。從本庭查明的事實看，被告（反訴原告）于2013年底即完成了勘探工作并于2013年10月和12月向評審機構(gòu)送交了《煤炭勘探報告》，該《煤炭勘探報告》于2014年3月24日通過評審，2014年4月3日貴州省國土資源廳同意備案。至此，被告（反訴原告）已履行了合同的主給付義務(wù)，雖然當(dāng)時雙方當(dāng)事人尚未獲得評審意見書和備案證明，但此義務(wù)屬于被告（反訴原告）的從給付義務(wù)。原告（反訴被告）于2014年5月29日向被告（反訴原告）表示解除合同，主張被告（反訴原告）違反了上述合同第五條第四款的約定，但該約定內(nèi)容為“乙方?jīng)]有確保鉆機按時按量在現(xiàn)場開展施工工作的，甲方可以解除本合同”，顯然，該解約條件是被告（反訴原告）沒有依約履行“確保鉆機按時按量在現(xiàn)場開展施工工作”的主給付義務(wù)，原告（反訴被告）解除合同的理由不符合合同的約定以及被告（反訴原告）已履行主給付義務(wù)的情況，本庭對其解除合同的行為效力不予確認(rèn)，該合同對雙方當(dāng)事人仍有約束力，雙方仍應(yīng)履行各自的合同義務(wù)。由于原告（反訴被告）已取得評審意見書和備案證明，故此，原告（反訴被告）除應(yīng)支付所欠勘探工作費用330.4萬元外，還應(yīng)支付余款607.6萬元，共計938萬元。被告（反訴原告）關(guān)于該合同繼續(xù)有效、原告（反訴被告）應(yīng)支付剩余合同價款的請求有理，本庭應(yīng)予以支持。

三、關(guān)于原告（反訴被告）應(yīng)否扣減工程款760萬元以及是否賠償被告（反訴原告）損失429.7萬元的問題。

原告（反訴被告）主張，被告（反訴原告）編制勘探實施方案對礦權(quán)范圍拐點：14、15、16之三角區(qū)域未控制，導(dǎo)致該區(qū)域4200多萬頓資源量由于控制程度不足，未能通過國土部門備案。原告（反訴被告）多次要求被告（反訴原告）按《煤、泥炭地質(zhì)勘查規(guī)范》完成勘探，但被告（反訴原告）不僅不依照合同約定全面完成勘探工作，反而在工作逾期后將機械設(shè)備從工地撤離，其用行為明示其不再履行合同。原告（反訴被告）只能另行委托其他單位進行補勘，因此補勘費用760萬元應(yīng)從3038萬元工程款中扣減。本庭認(rèn)為：首先，被告（反訴原告）編制勘探實施方案對礦權(quán)范圍拐點14、15、16之三角區(qū)域未控制，導(dǎo)致第一次報送的《煤炭勘探報告》被貴州省國土資源廳退件，但被告（反訴原告）對《煤炭勘探報告》按退件要求予以修改后再次報送即通過了專家評審，貴州省國土資源廳也同意予以備案，其履行該項義務(wù)符合合同約定，原告（反訴被告）此項合同目的已經(jīng)實現(xiàn)；其次，原告（反訴被告）沒有提供證據(jù)證明其要求被告（反訴原告）進行補勘、在原告（反訴被告）拒絕補勘情況下不得已另行委托其他單位進行補勘、因此支出補勘費用760萬元的事實，相反，通過專家評審和貴州省國土廳予以備案的《煤炭勘探報告》，其編制單位仍是被告（反訴原告），因此，原告（反訴被告）關(guān)于應(yīng)從支付給被告（反訴原告）的 3038萬元工程款中扣減760萬元的請求理由不能成立，本庭不予支持。

關(guān)于被告（反訴原告）請求原告（反訴被告）應(yīng)賠償其損失429.7萬元的問題。被告（反訴原告）主張，因原告（反訴被告）探礦權(quán)延續(xù)不到位，造成現(xiàn)場從2013年3月18日至2013年4月18日全面停工一個月，2013年7月至2013年9月3日處于半作業(yè)狀態(tài)，按施工現(xiàn)場203人，室外每人每月5000元、室內(nèi)每人3000元計算，為227.225萬元；20臺鉆機，每月每臺租金15000元，鉆機油料及材料消耗每月每臺為30000元，共計202.5萬元，以上兩項合計429.7萬元。本庭認(rèn)為，被告（反訴原告）擁有專業(yè)勘探知識和技術(shù)，對開展勘探活動的法律要求是明知的，因此在原告（反訴被告）探礦權(quán)未延續(xù)的情況下接受勘探委托并開展勘探活動，其行為本身具有違法性，因此其應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，其中包括其違法行為所致自身損失。同時，在被告（反訴原告）已經(jīng)支付勘探進度款的情況下，被告（反訴原告）沒有提供證據(jù)證明上述損失的事實，被告（反訴原告）關(guān)于該損失應(yīng)由原告（反訴被告）賠償?shù)睦碛刹荒艹闪?，本庭不予支持?/p>

四、關(guān)于被告（反訴原告）應(yīng)否履行相關(guān)移交資料、出具發(fā)票、配合原告（反訴被告）完成探礦權(quán)年檢、探礦權(quán)延續(xù)手續(xù)等義務(wù)的問題。

我國《地質(zhì)資料管理條例》第四條規(guī)定：“國務(wù)院地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門的地質(zhì)資料館(以下簡稱地質(zhì)資料館)以及受國務(wù)院地 質(zhì)礦產(chǎn)主管部門委托的地質(zhì)資料保管單位(以下簡稱地質(zhì)資料保管單位)承擔(dān)地質(zhì)資料的保管和提供利用工作。”該條例第七條第一款規(guī)定：“在中華人民共和國領(lǐng)域及管轄的其他海域從事礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的探礦權(quán)人或者采礦權(quán)人，為地質(zhì)資料匯交人?！痹摋l例第十條規(guī)定：“地質(zhì)資料匯交人應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定的期限匯交地質(zhì)資料：(一)探礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)在勘查許可證有效期屆滿的30日前匯交；(二)除下列情形外，采礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)在采礦許可證有效期屆滿的90日前匯交：1.屬于階段性關(guān)閉礦井的，自關(guān)閉之日起180日內(nèi)匯交；2.采礦權(quán)人開發(fā)礦產(chǎn)資源時，發(fā)現(xiàn)新礦體、新礦種或者礦產(chǎn)資源儲量發(fā)生重大變化的，自開發(fā)勘探工作結(jié)束之日起180日內(nèi)匯交；(三)因違反探礦權(quán)、采礦權(quán)管理規(guī)定，被吊銷勘查許可證或者采礦許可證的，自處罰決定生效之日起15日內(nèi)匯交；(四)工程建設(shè)項目地質(zhì)資料，自該項目竣工驗收之日起180日內(nèi)匯交；(五)其他的地質(zhì)資料，自地質(zhì)工作項目結(jié)束之日起180日內(nèi)匯交?！痹摋l例第十三條規(guī)定：“匯交的地質(zhì)資料，經(jīng)驗收合格后，由負(fù)責(zé)接收地質(zhì)資料的地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門出具地質(zhì)資料匯交憑證，并按照國務(wù)院地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門的規(guī)定及時移交地質(zhì)資料館或者地質(zhì)資料保管單位?！痹摋l例“附件”部分還規(guī)定：“地質(zhì)資料匯交范圍：

一、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查資料，包括：各種比例尺的區(qū)域地質(zhì)調(diào)查地質(zhì)資料。

二、礦產(chǎn)地質(zhì)資料，包括：礦產(chǎn)勘查和礦山開發(fā)勘探及關(guān)閉礦井地質(zhì)資料......”。據(jù)此，本庭認(rèn)為，原告（反訴被告）作為探礦權(quán)人，負(fù)有向國家有關(guān)職能部門匯交 地質(zhì)資料的法定義務(wù)，該義務(wù)屬強制性義務(wù)，不應(yīng)因當(dāng)事人的約定而改變。被告（反訴原告）拒絕向原告（反訴被告）移交地質(zhì)資料，必然對原告（反訴被告）履行上述義務(wù)造成障礙，因此，被告（反訴原告）拒絕向原告（反訴被告）移交地質(zhì)資料的理由不符合上述法律規(guī)范的要求。雙方當(dāng)事人在合同第三條第（六）款約定：勘探成果及其勘查資料歸甲方所有。完成全部勘探工作后，乙方將經(jīng)評審?fù)ㄟ^的勘探報告復(fù)制（紙質(zhì)）一式8份以及制作一套光盤交給甲方。項目結(jié)束后乙方將原始地質(zhì)編錄資料按規(guī)定進行歸檔存放于乙方資料室，原始地質(zhì)編錄資料甲方可隨時（不限合同期限）免費查閱。乙方交給甲方的勘探資料應(yīng)符合地質(zhì)規(guī)范要求。雙方當(dāng)事人上述合同約定由被告（反訴原告）保管原始地質(zhì)資料，性質(zhì)應(yīng)為委托保管?！吨腥A人民共和國合同法》第三百七十六條第一款規(guī)定：“寄存人可以隨時領(lǐng)取保管物。”因此，原告（反訴被告）關(guān)于被告（反訴原告）應(yīng)移交勘探完成后的所有地質(zhì)材料的請求有理，本庭應(yīng)予以支持。被告（反訴原告）認(rèn)為其是法定保管該資料的主體，但沒有提供法律依據(jù)，其關(guān)于此問題的答辯理由不充分，本庭不予采信。原告（反訴被告）支付合同價款后，被告（反訴原告）應(yīng)出具發(fā)票，雖然雙方當(dāng)事人在合同中對此沒有約定，但此項義務(wù)屬于被告（反訴原告）的從義務(wù)，被告（反訴原告）應(yīng)當(dāng)履行。原告（反訴被告）請求被告（反訴原告）對收到的合同價款出具發(fā)票的請求有理，本庭應(yīng)予以支持。但是，原告（反訴被告）請求被告（反訴原告）出具2400萬元的發(fā)票，被告（反訴原告）實際僅收到2100萬元，因此，被告（反訴原告）僅應(yīng)出具2100萬元發(fā)票而不是出具2400萬元發(fā)票。至于原告（反訴被告）請求被告（反訴原告）應(yīng)履行配合義務(wù)，配合原告（反訴被告）完成探礦權(quán)年檢和辦理探礦權(quán)延續(xù)的相關(guān)手續(xù)的問題，本庭認(rèn)為，雖然雙方當(dāng)事人在合同中對此也沒有約定，但探礦權(quán)的年檢和延續(xù)與勘探工作的開展情況密切相關(guān)，在合同履行期間，若探礦權(quán)的年檢和延續(xù)需要被告（反訴原告）予以配合完成的，被告（反訴原告）應(yīng)予以配合，此配合義務(wù)也屬于被告（反訴原告）的附隨義務(wù)。雙方當(dāng)事人履行完合同義務(wù)后，上述附隨義務(wù)即成為后合同義務(wù)?！吨腥A人民共和國合同法》第九十二條規(guī)定：“合同權(quán)利義務(wù)終止后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)?！币虼?，原告（反訴被告）請求被告（反訴原告）繼續(xù)履行上述配合義務(wù)有理，本庭應(yīng)予以支持。

五、關(guān)于原告（反訴被告）應(yīng)否補償被告（反訴原告）支付的律師代理費370000萬元以及本案訴訟費由哪一方當(dāng)事人承擔(dān)的問題。

被告（反訴原告）因與原告（反訴被告）發(fā)生本案爭議，委托四川博銳律師事務(wù)所律師作為本案訴訟程序中的代理人，支付了費用370000元。被告（反訴原告）認(rèn)為，上述費用應(yīng)由原告（反訴被告）對其予以補償。由于雙方當(dāng)事人對本案爭議的發(fā)生均有責(zé)任，且被告（反訴原告）的答辯及其反請求未完全獲得本庭支持，當(dāng)事人委托律師作為代理人 參與訴訟的費用應(yīng)由當(dāng)事人各自承擔(dān)，被告（反訴原告）請求原告（反訴被告）補償其因辦理本案而支付的律師代理費的理由不充分，本庭不予支持。

關(guān)于本案訴訟費用應(yīng)由哪一方當(dāng)事人承擔(dān)的問題。雙方當(dāng)事人都認(rèn)為本案爭議是由對方違約引起的，故而請求本案訴訟費應(yīng)由對方承擔(dān)。因雙方當(dāng)事人對本案爭議的產(chǎn)生均有責(zé)任，且雙方當(dāng)事人的請求均未獲本庭完全支持，故本庭確定，本案當(dāng)事人交納的訴訟費由當(dāng)事人各自承擔(dān)，即本案本請求的訴訟費用214812.00元由原告（反訴被告）自行承擔(dān)，反請求的訴訟費用186551.00元由被告（反訴原告）自行承擔(dān)。

綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第四十四條第二款、第六十條第一款、第六十六條、第七十八條、第九十六條第一款、第九十七條、第二百一十九條、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》第三條第三款、《地質(zhì)資料管理條例》第四條、第七條第一款、第十條、第十三條第一款及其附件第一條、第二條、《中華人民共和國民法通則》第四十三條，本庭判決如下：

一、原告（反訴被告）應(yīng)于本判決書送達之日起10日內(nèi)向被告（反訴原告）支付所欠勘探工程款人民幣9380000元。

二、原告（反訴被告）應(yīng)于本判決書送達之日起10日內(nèi)向被告（反訴原告）支付違約金人民幣802872元。

三、被告（反訴原告）應(yīng)于本判決書送達之日起10日內(nèi)向原告（反訴被告）支付違約金人民幣3250660元。

四、上述第一、二項金額與第三項金額相抵，原告（反訴被告）應(yīng)于本判決書送達之日起10日內(nèi)實際向被告（反訴原告）支付人民幣6932212元。

五、被告（反訴原告）于本判決書送達之日起30日內(nèi)將地質(zhì)資料移交給原告（反訴被告），并配合原告（反訴被告）完成探礦權(quán)年檢。

六、被告（反訴原告）于本判決書送達之日起10日內(nèi)向原告（反訴被告）出具21000000元的發(fā)票。

七、本案本訴的訴訟費214812.00元由原告（反訴被告）自行承擔(dān)，反訴的訴訟費186551.00元由被告（反訴原告）自行承擔(dān)。

八、駁回原告（反訴被告）的其余訴訟請求。

九、駁回被告（反訴原告）的其余反訴請求。

第二篇：《檢察實務(wù)》期末綜合練習(xí)一

檢察實務(wù)期末綜合練習(xí)一

一．單項選擇題（每題3分）

1．根據(jù)檢察官法的規(guī)定，下列各項中，屬于檢察官享有的權(quán)利是（）

A 知情權(quán)B參加培訓(xùn)

C兼任律師D兼任法官

2..檢察機關(guān)直接受理偵查的案件的立案條件是（）

A有犯罪事實B需要追究刑事責(zé)任

C有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任D能夠判處刑罰

3人民檢察院對擔(dān)任鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的人大代表犯罪嫌疑人批準(zhǔn)或決定逮捕后，由（）

向鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民代表大會報告。

A同級檢察機關(guān)B縣級檢察機關(guān)

C上級檢察機關(guān)D下級檢察機關(guān)

4詢問不滿18周歲的證人，下列作法中正確的是（）

A可以通知其法定代理人到場B可以由檢察人員一人進行 C不需要制作詢問筆錄D必需有女檢察官進行

5審判監(jiān)督程序的抗訴主題是（）

A上一級人民檢察院B地方各級人民檢察院

C最高人民檢察院和上級人民檢察院D被害人及其法定代理人

6扣押物品，文件，視聽資料是，正確的做法是（）

A扣押物品，文件，視聽資料不需要清點和開具清單

B不應(yīng)調(diào)取原物或原件

C搜查時，對與案件無關(guān)的文件、資料和其他物品，也應(yīng)當(dāng)扣押

D應(yīng)當(dāng)會同見證人查點清楚，并當(dāng)場開具《扣押物品清單》一式二份

7對基層人民法院作出的生效行政判決，同級人民檢察院認(rèn)為符合法定抗訴條件的，應(yīng)當(dāng)（）

A建議提起抗訟B提起抗訴

C抗訴D撤銷原判

8對沒有犯罪事實的人錯誤批準(zhǔn)逮捕的，負(fù)有賠償義務(wù)的機關(guān)是（）

A公安機關(guān)B人民法院

C人民法院和人民檢察院D檢察機關(guān)

9．被告人對人民檢察院作出的不起訴決定不服的，可以向上一級人民檢察院申訴，其申訴的期限應(yīng)當(dāng)是在收到?jīng)Q定書后（）。

A．3日以內(nèi)B．5日以內(nèi)

C．7日以內(nèi)D．l0日以內(nèi)

10．刑事訴訟法第139條規(guī)定：人民檢察院審查案件，應(yīng)當(dāng)訊問（）。

A．被告人B．犯罪嫌疑人

C．證人D．鑒定人

11．被害人對于人民檢察院的不起訴決定不服，可以向之提起申訴的機關(guān)是(B)。

A．作出不起訴決定的原人民檢察院B．上一級人民檢察院

C．人民法院D．省級人民檢察院

12．公安機關(guān)不服人民檢察院所作的不起訴決定，可以（B）。

A．要求復(fù)查B．申請復(fù)議或提請復(fù)核

C．提出申訴D．提起公訴

13．被害人對人民檢察院的不起訴決定不服，可以提出申訴的期限是(D)。

A．自收到不起訴決定書后20天以內(nèi)B．自收到不起訴決定書后15天以內(nèi)

C．自收到不起訴決定書后10天以內(nèi)D．自收到不起訴決定書后7天以內(nèi)

二．多項選擇題（每題3分）

1．下列各項中，符合檢察官任職的學(xué)歷條件的是（）

A李某，電大法律本科畢業(yè)，擔(dān)任律師助理滿2年

B謝某，某師范大學(xué)教育系畢業(yè)，任某檢察書記員滿2年

C高某，某大學(xué)法學(xué)碩士，擔(dān)任律師滿一年

D趙某，獲某大學(xué)法學(xué)博士，剛畢業(yè)

2．關(guān)于補充偵查，正確的方法有（）

A．人民檢察院對于公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕的案件，認(rèn)為證據(jù)不足的，可以自行補充偵查

B．人民檢察院對于公安機關(guān)移送審查起訴的案件，認(rèn)為需要補充偵查的，可以自行偵查，也可以退回公安機關(guān)補充偵查

C．在法庭審理中，人民法院不得主動將案件退回檢察機關(guān)補充偵查

D．人民檢察院對于公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕的案件，認(rèn)為需要補充偵查的，只能由公安機關(guān)進行

3．下列各項中，屬于刑事強制措施的有（）

A傳喚B拘傳

C取保候?qū)廌監(jiān)視居住

4．下列情況中，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出絕對不起訴決定的是（）

A．犯罪情節(jié)輕微，依照刑法不需要判處刑罰或者免除刑罰的B．證據(jù)不足，不符合起訴條件的C．情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪的D．犯罪已過追訴時效的5．對刑罰執(zhí)行進行監(jiān)督的方法主要有（）

A派駐檢察B實行“三化”檢察

C提出口頭糾正意見D辦案

6．人民檢察院應(yīng)當(dāng)保障（）的安全，嚴(yán)格遵守保密制度

A控告人B舉報人

C上訪人D辯護人

7．下列說法中正確的是（）

A對同級人大常委會員委員的逮捕，應(yīng)向上級人大常委會報請許可

B對擔(dān)任兩級或兩級以上人大代表逮捕時，只需要向最高級別的人大常委會報請許可

C對于現(xiàn)役軍人中的犯罪嫌疑人需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)由主管的軍事檢察院審查批準(zhǔn)或者決定逮捕

D對于作案后逃到外地的犯罪嫌疑人的逮捕，一般由其犯罪地人民檢察院審查批準(zhǔn)或者決定

8．人民檢察院不受理的民事行政申訴案是（）

A裁判尚未發(fā)生法律效力的民事行政案件

B人民法院已經(jīng)裁定再審或者提審的民事行政案件

C人民法院再審改判的民事行政案件

D解除婚姻關(guān)系和收養(yǎng)關(guān)系的生效判決

9．人民檢察院偵查活動監(jiān)督的途徑包括（）。

A．審查批捕、審查起訴B．公安、檢察聯(lián)席會議

C．介入公安機關(guān)的偵查活動D．受理有關(guān)控告、檢舉

10．人民檢察院受理公安機關(guān)移送審查起訴的案件，在程序上應(yīng)先查明（）。

A．起訴意見書及案卷材料是否齊備

B．移送的實物與物品清單是否相符

C．指控的罪名和所附證據(jù)材料是否一致

D．犯罪嫌疑人是否在案及采取強制措施

11．人民檢察院直接立案偵查的案件，不能在法定偵查羈押期間內(nèi)偵查終結(jié)的應(yīng)當(dāng)(AB)。

A．釋放犯罪嫌疑人B．變更強制措施

C．交由公安機關(guān)羈押D．繼續(xù)偵查

12．刑事訴訟法第139條規(guī)定，人民檢察院審查案件，應(yīng)當(dāng)聽?。ˋCD）。

A．被害人意見B．聽取犯罪嫌疑人的意見

C．辯護人的意見D．訴訟代理人的意見

E．證人的意見

13．審查起訴階段人民檢察院自行補充偵查，主要適用于以下情形(BCD)。

A．主要的犯罪事實、情節(jié)不清，證據(jù)不足

B．偵查機關(guān)偵查活動有違法情形

C．人民檢察院在事實和證據(jù)認(rèn)定上與偵查機關(guān)有較大的分歧

D．案件已經(jīng)退查仍未查清

E．基本犯罪事實，情節(jié)不清，證據(jù)不足

14．審查起訴階段檢察院退回公安機關(guān)補充偵查，主要適用于以下情形(ABCD)。

A．主要犯罪事實不清、證據(jù)不足

B．遺漏了重大犯罪事實

C．遺漏了應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的同案犯罪嫌疑人

D．需要采用技術(shù)性較強的專門偵查手段才能查清事實的案件

E．基本犯罪事實、情節(jié)不清，證據(jù)不足

三、判斷題（在每題括號內(nèi)填對或錯每題2分）

1省級人民檢察院的檢察長可以依法建議同級人大常委會撤換下級人民檢察院檢察長、副檢察長和檢察委員會委員（）

2人民檢察院撤銷案件后又發(fā)現(xiàn)新的事實或證據(jù)，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的，可以撤銷原決定重新恢復(fù)偵查（）

3國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件，經(jīng)省級以上人民檢察院決定，檢察機關(guān)可以直接受理（）

4人民檢察院審查案件時直接聽取被害人和犯罪嫌疑人，被害人委托的人的意見有困難的，可以向前述人員發(fā)出書面通知，由其提出書面意見（）

5對不屬于本院管轄的刑事申訴，應(yīng)當(dāng)及時移送有管轄權(quán)的檢察院或有關(guān)部門，并通知受害人（）

6對于刑罰執(zhí)行監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違法行為，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)向違法單位或違法人員所在單位提出口頭糾正意見（）

7檢察機關(guān)工作人員行使與檢察職權(quán)無關(guān)的個人行為，檢察機關(guān)不承擔(dān)刑事賠償責(zé)任。（）

8檢察委員會在檢察長的主持下，討論決定重大案件和檢察工作的其他重大問題。（）

9審查決定逮捕，是指人民檢察院在辦理直接受理立案偵查 的刑事案件中，依據(jù)事實和法律作出是否逮捕犯罪嫌疑人決定的一種訴訟活動。（）

10對基層人民法院作出的生效民事判決，同級人民檢察院認(rèn)為符合法定抗訴條件的，應(yīng)當(dāng)報上一級人民檢察院（）

11被告人對人民檢察院作出的不起訴決定不服的，可以向上一級人民檢察院申訴，其申訴的期限應(yīng)當(dāng)是在收到?jīng)Q定書后,5日內(nèi)（）

四．簡答題（每題10分）

1.檢務(wù)公開主要方式是什么？

2.簡述存疑不起訴，屬于“證據(jù)不足”的情形有哪些？

3檢務(wù)公開的意義？

第三篇：《納稅會計實務(wù)》課程期末復(fù)習(xí)

《納稅會計實務(wù)》課程期末復(fù)習(xí)

《納稅會計實務(wù)》課程是經(jīng)濟類財稅專業(yè)的選修課，也可以作為其他專業(yè)的選修課。學(xué)習(xí)該門課程既需要具有一定的宏觀經(jīng)濟思想，掌握一定的稅法知識，同時還需要具備一定的財務(wù)會計的核算知識。為了幫助同學(xué)門做好該門課程的期末復(fù)習(xí)，我在這里根據(jù)該門課程考綱的要求，談一下自己的看法，供同學(xué)們復(fù)習(xí)時參考。

一、略讀教材目錄，認(rèn)識課程全貌

瞎子摸象的寓言提示我們對一事物的認(rèn)識與學(xué)習(xí)，不能僅僅局限在某一個方面和某一局部，而應(yīng)是全面的、整體的。學(xué)習(xí)該門課程，我們也應(yīng)遵循這一道理，首先要對該門課程的整體結(jié)構(gòu)有一個全面的了解，掌握該課程的全貌。

該課程總體上看可以分為三個部分。第一部分，是第一章稅務(wù)會計概述，這一章主要介紹了稅務(wù)會計的概念、對象、目標(biāo)、基本前提、基本原則、稅務(wù)會計的特點、稅務(wù)會計構(gòu)成要素等。第二部分，是第二章納稅憑證與賬簿。這一章主要介紹了稅務(wù)會計涉及的納稅憑證與賬簿。第三部分，是第三章—第十章的內(nèi)容，這一部分主要介紹了現(xiàn)行稅種的基本法律規(guī)定，每一稅種應(yīng)納稅額的計算方法以及會計處理。使學(xué)員通過該門課程的學(xué)習(xí)，能夠理論聯(lián)系實際，提高學(xué)員發(fā)現(xiàn)問題，分析問題和解決問題的能力。

二、分章節(jié)精讀，掌握知識要點，做好讀書筆記

通過略讀全書，對該課程有了一個全貌的認(rèn)識，要真正掌握該門課程的內(nèi)容，還需要進一步的深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真仔細(xì)的閱讀各章節(jié)的具體內(nèi)容，掌握各章節(jié)的知識要點，并做好讀書筆記。下面對各章節(jié)應(yīng)重點掌握的內(nèi)容作一分析。

第一章，稅務(wù)會計概述。強調(diào)對稅務(wù)會計概念的理解，重點掌握稅務(wù)會計的特點，稅務(wù)會計構(gòu)成要素基本內(nèi)容，理解稅務(wù)會計的概念、稅務(wù)會計的對象、稅務(wù)會計的目標(biāo)、稅務(wù)會計的基本前提、稅務(wù)會計的基本原則、稅務(wù)會計構(gòu)成要素

第二章，納稅憑證與賬簿。理解完稅憑證、納稅憑證和登記納稅憑證與賬簿

第三章，增值稅會計。學(xué)習(xí)增值稅，首先應(yīng)知道增值稅是我國流轉(zhuǎn)稅的核心稅種，應(yīng)理解增值稅的涵義，明確增值稅的優(yōu)點，掌握增值稅的主要法律規(guī)定。這里應(yīng)特別注意掌握三個問題：一是視同銷售行為。應(yīng)注意掌握主要有哪幾種情況是作為視同銷售的；二是混合銷售行為。應(yīng)注意理解什么是混合銷售行為，區(qū)分什么單位的混合銷售行為應(yīng)該征收增值稅，什么單位的混合銷售行為應(yīng)該征收營業(yè)稅。三是兼營非應(yīng)稅勞務(wù)。應(yīng)該理解兼營非應(yīng)稅勞務(wù)的涵義，此種情況發(fā)生時，如何計征增值稅，它與混合銷售行為有何不同點。增值稅稅率設(shè)計為三檔，需注意能明確一些具體商品的適用稅率。增值稅的計稅方法實行扣稅法。在計算銷項稅時應(yīng)特別注意正確確定銷售額。如果銷售額是含稅銷售額時應(yīng)換算為不含稅銷售額。遇特殊情況時應(yīng)按組成計稅價格確定銷售額。進項稅額的確定也是非常重要的。應(yīng)注意掌握不得抵扣進項稅額的八個方面的內(nèi)容。掌握增值稅進項稅額的抵扣時限。這里還需注意的是小規(guī)模納稅人與一般納稅人在計稅方法上的異同點。同時對增值稅的起征點，減免規(guī)定，納稅期限及納稅地點應(yīng)有所了解和掌握。

其次，學(xué)習(xí)增值稅的會計處理應(yīng)明確“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬借方專欄與貸方專欄登記的主要內(nèi)容，掌握不同購進與銷售貨物或勞務(wù)時增值稅的會計處理，重點掌握視同銷售行為、代銷商品中視同買斷與收取手續(xù)費的增值稅的會計處理。

第四章，消費稅會計。消費稅是我國對生產(chǎn)和進口特殊消費品征收的一種稅，它是在征收增值稅的同時交叉征收的。學(xué)習(xí)消費稅應(yīng)注意理解征收消費稅的主要作用，明確消費稅的征收范圍，納稅人及其計稅依據(jù)，注意掌握實行從量定額征收的消費品有哪些。消費稅的計稅依據(jù)是含消費稅而不含增值稅的銷售額，即消費稅的稅基與增值稅的稅基是一樣的。從這里也可以看出消費稅屬于價內(nèi)稅，增值稅屬于價外稅。這里同樣需要注意的是視同銷售行為，1

該種行為既需要征收增值稅同時也需要征收消費稅。還需要注意的問題是委托加工應(yīng)稅消費品的計稅問題。首先，應(yīng)明確委托加工應(yīng)稅消費品的涵義；其次，應(yīng)注意掌握委托加工應(yīng)稅消費品的計算。在沒有同類消費品銷售價格時，應(yīng)按組成計稅價格確定其銷售額。應(yīng)注意委托加工應(yīng)稅消費品直接出售時，不再計征消費稅（受托單位已代扣代繳）；繼續(xù)加工后再出售的應(yīng)按銷售額重新計算應(yīng)納消費稅額，但可以扣減受托單位代扣代繳的消費稅額。應(yīng)稅消費品的生產(chǎn)者將應(yīng)稅消費品與非應(yīng)稅消費品以及適用稅率不同的應(yīng)稅消費品組合出售，應(yīng)按組合產(chǎn)制品的銷售金額依應(yīng)稅消費品的最高稅率征稅。消費稅的會計處理重點同增值稅相同。

消費稅的納稅期限與增值稅納稅期限基本相同，對其納稅環(huán)節(jié)、納稅方法、納稅地點及減免規(guī)定應(yīng)有所了解和掌握。

第五章，營業(yè)稅會計。學(xué)習(xí)營業(yè)稅會計應(yīng)特別注意以下幾個問題：一是征稅范圍；二是比例稅率；三是營業(yè)額的確定。關(guān)于營業(yè)額的確定應(yīng)注意有三種情況：1.以收取的全部價款為計稅營業(yè)額；2.以收取的余額為計稅營業(yè)額；3.以核定的營業(yè)額為計稅營業(yè)額。四是注意營業(yè)稅的減免規(guī)定、起征點、納稅地點、納稅期限。五是應(yīng)明確扣繳義務(wù)人都有哪些。營業(yè)稅的賬務(wù)處理應(yīng)重點掌握無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、銷售不動產(chǎn)應(yīng)繳營業(yè)稅的會計處理。

第六章，關(guān)稅會計。應(yīng)理解關(guān)稅的涵義，明確關(guān)稅的納稅人及納稅對象，了解關(guān)稅稅率，掌握關(guān)稅減免的分類。掌握關(guān)稅進口貨物完稅價格和出口貨物完稅價格的確定，掌握進口貨物及出口貨物關(guān)稅的計算方法和會計處理。

第七章，企業(yè)所得稅會計。學(xué)習(xí)企業(yè)所得稅會計時應(yīng)注意理解以下幾個問題：流轉(zhuǎn)課稅與所得課稅的區(qū)別是什么；企業(yè)所得稅的納稅人的涵義及其具體納稅人有哪些？

對來源于中國境內(nèi)、外的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的所得稅的計算，主要是能夠理解抵免限額的含義及其計算方法。應(yīng)注意理解稅收抵免與稅收饒讓的不同。聯(lián)營企業(yè)所得的征稅問題，應(yīng)理解在什么情況下需補交所得稅，并掌握補交所得稅的計算方法。企業(yè)所得稅的減免優(yōu)惠政策，征收管理的各項規(guī)定應(yīng)有所了解。

明確企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)—應(yīng)納稅所得額。①明確準(zhǔn)予扣除的項目及其標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)特別注意三項經(jīng)費、業(yè)務(wù)招待費、公益救濟性捐贈、利息費用。②明確不準(zhǔn)予扣除的項目。應(yīng)納稅所得額的計算應(yīng)通過做例題來掌握。

企業(yè)所得稅會計核算理論應(yīng)注意掌握，資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，負(fù)債的計稅基礎(chǔ)，應(yīng)納稅暫時性差異，可抵扣暫時性差異，跨期所得稅分?jǐn)偡?，遞延所得稅負(fù)債，遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費用的含義和計算方法。

企業(yè)所得稅的會計處理是稅務(wù)會計核算中應(yīng)重點掌握的內(nèi)容，這里應(yīng)能理解差異產(chǎn)生的原因，掌握納稅影響會計法中資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債法的會計處理方法。

第八章，個人所得稅會計。學(xué)習(xí)個人所得稅應(yīng)注意理解以下幾個問題：1.個人所得稅的納稅人包括居民納稅人與非居民納稅人。應(yīng)注意區(qū)分二者的涵義及其界定標(biāo)準(zhǔn)。2.明確個人所得稅的應(yīng)納稅所得項目；3.明確個人所得稅的計稅依據(jù)－應(yīng)納稅所得額；我國個人所得稅的顯著特點是:分項定率、分項扣除、分項按月或按年征收。因此應(yīng)納稅所得額應(yīng)是按不同項目計算出來的應(yīng)納稅所得額。⑴分項目確定納稅人收入額；⑵明確稅法規(guī)定不同項目扣除必要費用的標(biāo)準(zhǔn)。4.明確個人所得稅的適用稅率。5.掌握個人所得稅應(yīng)納稅額的計算方法。注意屬于勞務(wù)報酬所得一次收入畸高的，實行加成征收。6.個人所得稅減免規(guī)定。7.掌握代扣代交個人所得稅的會計處理。

第九章

城建稅會計。應(yīng)能明確城建稅納稅人、稅率、計稅依據(jù)以及減免規(guī)定。

資源稅會計。明確資源稅的征稅范圍，計稅依據(jù)、征收辦法，了解其納稅義務(wù)發(fā)生時間及納稅期限以及減免規(guī)定，納稅地點和扣繳義務(wù)人。

耕地占用稅和土地使用稅會計。理解耕地占用稅的涵義，了解其征稅對象、納稅人、計稅依據(jù)和減免稅規(guī)定；理解城鎮(zhèn)土地使用稅與耕地占用稅的區(qū)別、明確其征稅范圍、計稅依據(jù)、了解其減免規(guī)定。

土地增值稅會計。理解土地增值稅的涵義，明確其納稅人、計稅依據(jù)和稅率，正確計算土地增值稅稅額。對土地增值稅的減免和征收管理也應(yīng)有一定的了解。

印花稅會計。明確印花稅的涵義、作用和立法原則，掌握其具體納稅人、征稅對象、計稅依據(jù)和具體的征稅范圍，特別是不同印花稅稅目的適用稅率，并能夠正確計算印花稅稅額。對于印花稅的繳納方法，征管方法、違章處理、免稅規(guī)定等均應(yīng)有一定的了解。

車船稅會計。應(yīng)注意理解征稅范圍、納稅人、計稅依據(jù)及計算方法。對其減免規(guī)定應(yīng)有一定的了解。

房產(chǎn)稅會計。注意理解納稅人、征收范圍、計稅依據(jù)、稅率及計算方法，對其減免規(guī)定應(yīng)有一定的了解。

契稅會計。應(yīng)明確契稅的涵義，征稅范圍、納稅人、稅率、計稅依據(jù)以及減免規(guī)定。車輛購置稅會計。應(yīng)明確征稅范圍、納稅人、稅率、計稅依據(jù)。

注意掌握以上各稅種會計處理的不同點。

第十章，出口退稅。應(yīng)能掌握增值稅出口貨物退稅的計算。出口貨物退稅的情況不一樣，計算方法也不一樣，特別是應(yīng)重點掌握“免、抵、退”辦法辦理出口退稅的計算及會計處理。對于出口應(yīng)稅消費品免征消費稅的核算應(yīng)注意：⑴外貿(mào)企業(yè)購進或受其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的，對出口應(yīng)稅消費品出口免稅并退稅；⑵對有進出口權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的，對出口應(yīng)稅消費品出口免稅，但不退稅；⑶除以上以外的一般商貿(mào)企業(yè)委托外貿(mào)出口應(yīng)稅消費品出口應(yīng)稅消費品既不免稅，也不退稅。

三、學(xué)練結(jié)合，以練促學(xué)

在精讀教材，系統(tǒng)聽課的基礎(chǔ)上，有針對性的多做些習(xí)題練習(xí)也是非常重要的，俗話說“眼過十遍不如手過一遍?！币皇峭ㄟ^客觀性試題加深對問題的認(rèn)識與理解，二是通過多做計算題，掌握各種稅的計算技巧，三是多做會計實務(wù)題，熟練掌握各種稅的會計處理方法，通過練習(xí)達到溫故而知新的目的。總之，學(xué)練要結(jié)合，才能真正掌握稅務(wù)會計。

第四篇：金融管理與實務(wù)專業(yè)畢業(yè)論文題目

1、城市商業(yè)銀行的市場定位與改革

2、引入戰(zhàn)略投資者對我國商業(yè)銀行的影響

3、國際大銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)與我國商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)的比較研究

4、我國商業(yè)銀行授信方法的改革

5、商業(yè)銀行核心競爭力的研究

6、住房抵押證券化研究

7、我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制機制研究

8、商業(yè)銀行激勵機制研究

9、商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)研究

10、中國商業(yè)銀行信用評級指標(biāo)體系的設(shè)計研究

11、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的發(fā)現(xiàn)與防范

12、商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的發(fā)展與風(fēng)險防范

13、商業(yè)銀行信息披露制度研究

14、發(fā)行債券充實銀行資本的途徑研究

15、商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新研究

16、資本約束對我多商業(yè)銀行經(jīng)營的影響

17、對不發(fā)達地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的金融支持

18、我國銀行流動性過剩的成因及對策

19、商業(yè)銀行開展中間性業(yè)務(wù)的思考 20、我國商業(yè)銀行處理不良資產(chǎn)途徑的分析 21.美國次債危機對我國金融業(yè)的影響研究

22.關(guān)于信貸資產(chǎn)管理問題探索 23.我國金融機構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新問題研究 24.有問題金融機構(gòu)的市場退出研究 25.農(nóng)村信用合作的風(fēng)險及防范對策研究 26.我國中小銀行發(fā)展現(xiàn)狀及對策研究 27.中國反洗錢對策研究 28.中小企業(yè)融資環(huán)境問題研究

29.加快我國民營銀行發(fā)展對策研究

30.我國中小金融機構(gòu)發(fā)展面臨的道路及出路

31.我國消費信貸業(yè)務(wù)存在的問題及對策

32.從發(fā)達國家的成功經(jīng)驗看我國消費信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展

33.我國貨幣政策中介目標(biāo)選擇問題

33.影響我國金融創(chuàng)新的因素分析

34.論促進商業(yè)銀行加大對中小企業(yè)貸款的對策

35.論我國民間銀行發(fā)展的必要性和對策

36.論中央銀行對商業(yè)銀行監(jiān)管的改革

37.論我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)與外資銀行的競爭與合作

38.我國信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析

39.商業(yè)銀行會計信息失真問題研究

40.商業(yè)銀行個人消費信貸風(fēng)險及其防范

41.健全農(nóng)村金融服務(wù)體系研究

42.完善人民幣匯率形成機制研究

43.我國居民個人住房抵押貸款的發(fā)展研究

44.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究

45.我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理

46.金融全球化對中國金融業(yè)的影響

47.我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的思考

48.中國商業(yè)銀行競爭力研究

49.完善我國個人信用制度問題研究

50.個人住房抵押貸款風(fēng)險探析

51.我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的現(xiàn)狀，問題和對策

52.我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展問題研究

53.國際銀行業(yè)發(fā)展趨勢研究

54.我國商業(yè)銀行資本重組現(xiàn)狀及提高比率的路徑選擇

30.商業(yè)銀行信息化建設(shè)研究

56.我國銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，問題及對策研究

57.西方混業(yè)經(jīng)營的重建對我國金融業(yè)經(jīng)營管理體制的影響

58.外資銀行與中資銀行競爭格局分析 59.上市公司的資本結(jié)構(gòu)研究 60..存款保險制度問題研究

金融管理與實務(wù)專業(yè)

第五篇：《律師法與律師實務(wù)》論文題目

《律師法與律師實務(wù)》寫作題目

包括本科在內(nèi)的各科復(fù)習(xí)資料及詳細(xì)解析，可以聯(lián)系屏幕右上的“文檔貢獻者”（三道題目各自內(nèi)容獨立，需要考生根據(jù)提供的題目分別寫相應(yīng)的文書，必須全部作答，每道題目各占有一定分值（已在題目后標(biāo)明），前兩道題每題不少于250字，第三題不少于500字。須作答在同一個word

文檔中，正文題目可略，寫作模版見附件中的“課程論文寫作模板（多題式）”）

一、案例分析（25分）

大連市中山區(qū)吳某自籌資金開辦了一家小型百貨商場，因違法經(jīng)營被中山區(qū)工商局依法處以5000元的罰款。吳某認(rèn)為處罰過重，遂向中山區(qū)工商局的上一級行政機關(guān)大連市工商局（位于大連市西崗區(qū)）申請復(fù)議。復(fù)議機關(guān)經(jīng)過審查認(rèn)為該具體行政行為認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確鑿，適用依據(jù)正確，程序合法，內(nèi)容適當(dāng)，便作出了維持該具體行政行為的決定。吳某接到?jīng)Q定書后，仍然不服，便來到某律師事務(wù)所，要求該所律師擔(dān)任代理人，以復(fù)議機關(guān)為被告，代為提起行政訴訟。

請根據(jù)該案例，回答以下問題：

（1）律師在接受此案之前應(yīng)注意哪些問題？

（2）吳某要以大連市工商局為被告提起行政訴訟，是否正確？律師應(yīng)如何答復(fù)？

（3）如果大連市工商局做出了罰款6000元的決定，吳某不服，應(yīng)以誰為被告提起訴訟？為什么？

（4）如果大連市工商局做出了罰款6000元的決定，吳某不服提起訴訟，哪些法院有管轄權(quán)？為什么？

二、實務(wù)操作（25分）

現(xiàn)年20歲的王某因搶劫被公安機關(guān)立案偵查。檢察院在審查起訴中，認(rèn)為將來法院有可能判處王某死刑。于是檢察院便指定紅光律師事務(wù)所律師于某擔(dān)任王某的辯護人，并辦理了委托手續(xù)。

請根據(jù)該案例回答下列問題：

（1）檢察院是否有權(quán)指定辯護人？為什么？

（2）作為辯護人，律師在法院開庭前應(yīng)做哪些工作？

（3）我國刑事訴訟法對指定辯護的情況是如何規(guī)定的？

三、律師文書寫作（50分）

根據(jù)下面所給的材料，制作一份公訴詞。

要求：格式規(guī)范，論證清晰，語言流暢，論點完整，條理清楚，結(jié)構(gòu)合理，有較強法律邏輯性；有關(guān)事實情節(jié)部分可以根據(jù)行文需要自行補充、縮寫、略寫處理。

王華與李偉于2008年2月經(jīng)人介紹相識，相識5個月后，在雙方家長的催促下，于2008年7月登記結(jié)婚。但是婚后不久，雙方便因性格不和而經(jīng)常吵架。2010年3月，他們的小女兒出生了，但是這也并沒有使二人的關(guān)系得到多少緩和，二人仍是經(jīng)常為家庭瑣事爭吵不休。李偉還經(jīng)常出去喝酒，有時喝醉了回來還打王華，把孩子也嚇得哇哇直哭。王華也勸過李偉多回，但是他根本不理。于是2011年2月，王華便帶著女兒搬回其父母家居住至今。這期間李偉根本對其母女也是不聞不問?，F(xiàn)在王華想結(jié)束這段痛苦的婚姻。二人在結(jié)婚后曾共同購買一套價值20萬元的房屋。對于財產(chǎn)，王華就是想得到自己依法可以得到的那一部分，同時，王華還想獲得對女兒的撫養(yǎng)權(quán)。

現(xiàn)請你為王華寫一份離婚起訴狀。