第一篇：建設(shè)工程擔(dān)保

建設(shè)工程擔(dān)保

我國(guó)擔(dān)保法規(guī)定的擔(dān)保方式有五種：保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。

建設(shè)工程中經(jīng)常采用的擔(dān)保種類有：投標(biāo)擔(dān)保、履約擔(dān)保、支付擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程保修擔(dān)保。

投標(biāo)擔(dān)保，或投標(biāo)保證金，是指投標(biāo)人保證中標(biāo)后履行簽訂承發(fā)包合同的義務(wù)，否則，招標(biāo)人將對(duì)投標(biāo)保證金予以沒收。

根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定，施工投標(biāo)保證金的數(shù)額一般不得超過投標(biāo)總價(jià)的2%，但最高不得超過80萬元人民幣。投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期三十天。投標(biāo)人不按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的，該投標(biāo)文件將被拒絕，做廢標(biāo)處理。

根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定，招標(biāo)文件要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金的，保證金數(shù)額一般不得超過勘察設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)的2%，最多不超過10萬元人民幣。

投標(biāo)擔(dān)?？梢圆捎帽ＷC擔(dān)保、抵押擔(dān)保等方式，其具體的形式有很多種，通常有如下幾種：

1、現(xiàn)金；

2、保兌支票；

3、銀行匯票；

4、現(xiàn)金支票；

5、不可撤銷信用證；

6、銀行保函；

7、有保險(xiǎn)公司或者擔(dān)保公司出具投標(biāo)保證書。

投標(biāo)擔(dān)保的作用：投保擔(dān)保的主要目的是保護(hù)招標(biāo)人不因中標(biāo)人不簽約而蒙受經(jīng)濟(jì)損失。投標(biāo)擔(dān)保要確定投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)不要撤回投標(biāo)書，以及投標(biāo)人在中標(biāo)后保證與業(yè)主簽訂合同并提供業(yè)主所要求的履約擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保。

所謂履約擔(dān)保，是指招標(biāo)人在招標(biāo)文件中規(guī)定的要求中標(biāo)的投標(biāo)人提交的保證履行合同義務(wù)和責(zé)任的擔(dān)保。

履約擔(dān)保的有效期始于工程開工之日，終止日期則可以約定為工程竣工交付之日或者保修期滿之日。由于合同履行期限應(yīng)該包括保修期，履約擔(dān)保的時(shí)間范圍也應(yīng)該覆蓋保修期，如果確定履約擔(dān)保的終止日期為工程竣工交付之日，則需要另外提供工程保修擔(dān)保。

履約擔(dān)?？梢圆捎勉y行保函或者履約擔(dān)保書的形式。在保修期內(nèi)，工程保修擔(dān)?？梢圆捎妙A(yù)留保留金的方式。

1、銀行履約保函是由商業(yè)銀行開具的擔(dān)保證明，通常為合同金額的10%左右。銀行保函分

為有條件的銀行保函和無條件的銀行保函。

2、有條件的銀行保函是指下述情形：在承包人沒有實(shí)施合同或者未履行合同義務(wù)時(shí)，由發(fā)

包人或工程師出具證明說明情況，并由擔(dān)保人對(duì)已執(zhí)行合同部分和未執(zhí)行部分加以鑒定，確認(rèn)后才能收兌銀行保函，由發(fā)包人得到保函中的款項(xiàng)。建筑行業(yè)通常傾向于采用有條件的保函。

3、無條件的保函是指下述情形：在承包人沒有實(shí)施合同或者未履行合同義務(wù)時(shí)，發(fā)包人只

要看到承包人違約，不需要出具任何證明和理由就可以對(duì)銀行保函進(jìn)行收兌。

4、履約擔(dān)保書 ：由擔(dān)保公司或者保險(xiǎn)公司開具履約擔(dān)保書，當(dāng)承包人在執(zhí)行合同過程中

違約時(shí)，開出擔(dān)保書的擔(dān)保公司或者保險(xiǎn)公司用該項(xiàng)擔(dān)保金曲完成施工任務(wù)或者向發(fā)包人支付完成該項(xiàng)目所實(shí)際花費(fèi)的金額，但該金額必須在保證金的擔(dān)保金額內(nèi)。

5、保留金是指在發(fā)包人（工程師）根據(jù)合同的約定，每次支付工程款時(shí)扣除一定數(shù)目的款

項(xiàng)，作為承包人完成其修補(bǔ)缺陷義務(wù)的保證。保留金一般為為此工程進(jìn)度款的10%，但總額一般應(yīng)限制在合同總價(jià)款的5%（通常最高不得超過10%）。一般在工程移交時(shí)，業(yè)主（工程師）將保留金一般支付給承包人；質(zhì)量保修期滿時(shí)，將剩余的一般支付給承包人。

6、履約保證金的大小取決于招標(biāo)項(xiàng)目的類型與規(guī)模，但必須保證承包人違約時(shí)，發(fā)包人不

受損失。在投標(biāo)須知中，發(fā)包人要規(guī)定使用哪一種形式的履約擔(dān)保。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件中的規(guī)定提交履約保證金。

7、建設(shè)工程合同簽訂以后，發(fā)包人往往會(huì)支付給承包人一定比例的預(yù)付款，一般為合同金

額的10%，如果發(fā)包人有要求，承包人應(yīng)該向發(fā)包人提供預(yù)付款擔(dān)保。預(yù)付款擔(dān)保是指承包人與發(fā)包人簽訂合同后領(lǐng)取預(yù)付款之前，為保證正確、合理使用發(fā)包人支付的預(yù)付款而提供的擔(dān)保。

8、預(yù)付款擔(dān)保的形式：1銀行保函；

2、發(fā)包人與承包人約定的其他形式。

預(yù)付款擔(dān)保的主要形式是銀行保函。預(yù)付款擔(dān)保的擔(dān)保金額通常與發(fā)包人的預(yù)付款是等值的。預(yù)付款一般逐月從工程款中扣除，預(yù)付款擔(dān)保的金額也相應(yīng)逐月減少。

預(yù)付款擔(dān)保也可由擔(dān)保公司提供保證擔(dān)保，或采取抵押等擔(dān)保形式。

9、預(yù)付款擔(dān)保的主要作用在于保證承包人能夠按合同規(guī)定進(jìn)行施工，償還發(fā)包人已支付的全部預(yù)付金額。如果承包人毀約，中止工程，使發(fā)包人不能在規(guī)定期限內(nèi)從應(yīng)付工程款中扣除全部預(yù)付款，則發(fā)包人作為保函的受益人有權(quán)評(píng)預(yù)付款擔(dān)保向銀行索賠該保函的擔(dān)保金額作為補(bǔ)償。

10、支付擔(dān)保是中標(biāo)人要求招標(biāo)人提供的保證履行合同中約定的工程款支付義務(wù)的擔(dān)保。

11、在國(guó)際上還有一種擔(dān)保---付款擔(dān)保，即在有分包人的情況下，業(yè)主要求承包人提供的保

證向分包人付款的保證，即承包商向業(yè)主保證，將把業(yè)主支付的用于實(shí)施分包工程的工程款及時(shí)、足夠地支付給分包人。

12、支付擔(dān)保的形式有：

1、銀行保函；2履約保證金；3擔(dān)保公司擔(dān)保

13、發(fā)包人的支付擔(dān)保應(yīng)是金額擔(dān)保，實(shí)行履約金分段滾動(dòng)擔(dān)保。支付擔(dān)保的額度為工總額的20%——25%。

14、工程款支付擔(dān)保的作用在于，通過對(duì)業(yè)主資信狀況進(jìn)行嚴(yán)格審查并落實(shí)各項(xiàng)擔(dān)保措施，確保工程費(fèi)用及時(shí)支付到位；一旦業(yè)主違約，付款擔(dān)保人將代為履約。

15、發(fā)包人要求承包人提供保證向分包人付款的付款擔(dān)保，可以保證工程款真正支付給實(shí)施

工程的單位或個(gè)人，如果承包人不能及時(shí)、足額地將分包工程款支付給分包人，業(yè)主可以向擔(dān)保人索賠，并可以直接向分包人付款。

16、發(fā)包人和承包人為了全面履行合同，應(yīng)相互提供擔(dān)保：發(fā)包人向承包人提供履約擔(dān)保，按合同約定支付工程價(jià)款及履約合同約定的其他義務(wù)；承包人向發(fā)包人提供履約擔(dān)保，按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)。

17、一方違約后，另一方可要求提供擔(dān)保的第三人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

18、提供擔(dān)保的內(nèi)容、方式和相關(guān)責(zé)任，發(fā)包人與承包人除在專用條款中約定外，被擔(dān)保人

與擔(dān)保人還應(yīng)簽訂擔(dān)保合同，作為本合同的附件。

第二篇：建設(shè)工程擔(dān)保制度

1Z301070建設(shè)工程擔(dān)保制度

本節(jié)包括3項(xiàng)內(nèi)容

1Z301071擔(dān)保與擔(dān)保合同的規(guī)定

1Z301072建設(shè)工程擔(dān)保的方式和責(zé)任

1Z301073抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)、留置權(quán)、定金的規(guī)定

1Z301071擔(dān)保與擔(dān)保合同的規(guī)定

擔(dān)保是指當(dāng)事人根據(jù)法律規(guī)定或者雙方約定，為促使債務(wù)人履行債務(wù)實(shí)現(xiàn)債權(quán)人的權(quán)利的法律制度。第三人為債務(wù)人向債權(quán)人提供擔(dān)保時(shí)，可以要求債務(wù)人提供反擔(dān)保。反擔(dān)保適用《擔(dān)保法》擔(dān)保的規(guī)定。

擔(dān)保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔(dān)保合同無效。擔(dān)保合同另有約定的，按照約定。擔(dān)保合同被確認(rèn)無效后，債務(wù)人、擔(dān)保人、債權(quán)人有過錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其過錯(cuò)各自承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

1Z301072建設(shè)工程保證擔(dān)保的方式和責(zé)任

《擔(dān)保法》規(guī)定，擔(dān)保方式為保證、抵押，質(zhì)押、留置和定金。

在建設(shè)工程活動(dòng)中，保證是最為常用的一種擔(dān)保方式。所謂保證，是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者公民，可以作保證人。但在建設(shè)工程活動(dòng)中，由于擔(dān)保的標(biāo)的額較大，保證人往往是銀行，也有信用較高的其他擔(dān)保人，如擔(dān)保公司。銀行出具的保證通常稱為保函，其他保證人出具的書面保證一般稱為保證書。

一、保證的基本法律規(guī)定

(一)保證合同

保證人與債權(quán)人應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立保證合同。

保證合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：(1)被保證的主債權(quán)種類、數(shù)額；(2)債務(wù)人履行債務(wù)的期限；(3)保證的方式；(4)保證擔(dān)保的范圍；(5)保證的期間；(6)雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。保證合同不完全具備以上規(guī)定內(nèi)容的，可以補(bǔ)正。

(二)保證方式

保證的方式有兩種：(1)一般保證；(2)連帶責(zé)任保證。

當(dāng)事人在保證合同中約定，債務(wù)人不能履行債務(wù)時(shí)，由保證人承擔(dān)保證責(zé)任的，為一般保證。當(dāng)事人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任。

(三)保證人資格

具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者公民，可以作為保證人。但是，以下組織不能作為保證人；

1．國(guó)家機(jī)關(guān)不得為保證人，但經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為使用外國(guó)政府或者國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的除外。

2．學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體不得為保證人。

3．企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門不得為保證人。企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)有法人書面授權(quán)的，可以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。

任何單位和個(gè)人不得強(qiáng)令銀行等金融機(jī)構(gòu)或者企業(yè)為他人提供保證；銀行等金融機(jī)構(gòu)或者企業(yè)對(duì)強(qiáng)令其為他人提供保證的保證行為，有權(quán)拒絕。

(四)保證責(zé)任

保證合同生效后，保證人就應(yīng)當(dāng)在合同約定的保證范圍和保證期間承擔(dān)保證責(zé)任。

保證擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。保證合同另有約定的，按照約定。當(dāng)事人對(duì)保證擔(dān)保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應(yīng)當(dāng)對(duì)全部債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

保證期間，債權(quán)人依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，保證人在原保證擔(dān)保的范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定。保證期間，債權(quán)人許可債務(wù)人轉(zhuǎn)讓債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，保證人對(duì)未經(jīng)其同意轉(zhuǎn)讓的債務(wù)，不再承擔(dān)保證責(zé)任。債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定。

一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起6個(gè)月。連帶責(zé)任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務(wù)履行期屆滿之日起6個(gè)月內(nèi)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。（除斥期間、可變期間、保證期間）

二、建設(shè)工程施工常用的保證種類

(一)施工投標(biāo)保證金

投標(biāo)保證金是指投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求向招標(biāo)人出具的，以一定金額表示的投標(biāo)責(zé)任擔(dān)保。其實(shí)質(zhì)是為了避免因投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)隨意撤回、撤銷投標(biāo)或中標(biāo)后不能提交履約保證金和簽署合同等行為而給招標(biāo)人造成損失。

投標(biāo)保證金除現(xiàn)金外，可以是銀行出具的銀行保函、保兌支票、銀行匯票或現(xiàn)金支票。(詳見本書“IZ303013投標(biāo)文件的法定要求和投標(biāo)保證金”)

(二)施工合同履約保證金

《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供。

施工合同履約保證金，是為了保證施工合同的順利履行而要求承包人提供的擔(dān)保。施工合同履約保證金多為提供第三人的信用擔(dān)保(保證)，一般是由銀行或者擔(dān)保公司向招標(biāo)人出具履約保函或者保證書。

(三)工程款支付擔(dān)保

《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定，招標(biāo)人要求中標(biāo)人提供履約保證金或其他形式履約擔(dān)保的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中標(biāo)人提供工程款支付擔(dān)保。

工程款支付擔(dān)保，是發(fā)包人向承包人提交的、保證按照合同約定支付工程款的擔(dān)保，通常采用由銀行出具保函的方式。

1Z301073抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)、留置權(quán)、定金的規(guī)定

一、抵押權(quán)

(一)抵押的法律概念

按照《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，抵押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。其中，債務(wù)人或者第三人稱為抵押人，債權(quán)人稱為抵押權(quán)人。

(二)抵押物

下列財(cái)產(chǎn)可以作為抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定著物；(2)抵押人所有的機(jī)器、交通運(yùn)輸工具和其他財(cái)產(chǎn)；(3)抵押人依法有權(quán)處置的國(guó)有土地使用權(quán)、房屋和其他地上定著物；(4)抵押人依法有權(quán)處置的國(guó)有機(jī)器、交通運(yùn)輸工具和其他財(cái)產(chǎn)；(5)抵押人依法承包并經(jīng)發(fā)包方同意抵押的荒山、荒溝、荒丘、荒灘等荒地的土地使用權(quán)；(6)依法可以抵押的其他財(cái)產(chǎn)。

下列財(cái)產(chǎn)不得抵押：(1)土地所有權(quán)；(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權(quán)；

(3)學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的教育設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施和其他社會(huì)公益設(shè)施；(4)所有權(quán)、使用權(quán)不明或者有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)；(5)依法被查封、扣押、監(jiān)管的財(cái)產(chǎn)；(6)依法不得抵押的其他財(cái)產(chǎn)。

當(dāng)事人以土地使用權(quán)、城市房地產(chǎn)、林木、航空器、船舶、車輛等財(cái)產(chǎn)抵押的，應(yīng)當(dāng)辦理抵押物登記，抵押合同自登記之日起生效；當(dāng)事人以其他財(cái)產(chǎn)抵押的，可以自愿辦理抵押物登記，抵押合同自簽訂之日起生效。當(dāng)事人未辦理抵押物登記的，不得對(duì)抗第三人。

辦理抵押物登記，應(yīng)當(dāng)向登記部門提供主合同、抵押合同、抵押物的所有權(quán)或者使用權(quán)證書。

(三)抵押的效力

抵押擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金損害賠償金和實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用。當(dāng)事人也可以在抵押合同中約定抵押擔(dān)保的范圍。

抵押人有義務(wù)妥善保管抵押物并保證其價(jià)值。抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物，應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況；否則，該轉(zhuǎn)讓行為無效。

(四)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)

債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議以抵押物折價(jià)或者以拍賣、變賣該抵押物所得的價(jià)款受償；協(xié)議不成的，抵押權(quán)人可以向人民法院提起訴訟。抵押物折價(jià)或者拍賣、變賣后，其

價(jià)款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸抵押人所有，不足部分由債務(wù)人清償。

同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價(jià)款按照以下規(guī)定清償：(1)抵押合同以登記生效的，按抵押物登記的先后順序清償；順序相同的，按照債權(quán)比例清償。(2)抵押合同自簽訂之日起生效的，如果抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償，順序相同的，按照債權(quán)比例清償。抵押物已登記的先于未登記的受償。

二、質(zhì)權(quán)

(一)質(zhì)押的法律概念

按照《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人將其動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利的價(jià)款優(yōu)先受償。

質(zhì)權(quán)是一種約定的擔(dān)保物權(quán)，以轉(zhuǎn)移占有為特征。債務(wù)人或者第三人為出質(zhì)人，債權(quán)

人為質(zhì)權(quán)人，移交的動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利為質(zhì)物。

(二)質(zhì)押的分類

動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。能夠用作質(zhì)押的動(dòng)產(chǎn)沒有限制。

權(quán)利質(zhì)押一般是將權(quán)利憑證交付質(zhì)押人的擔(dān)保?？梢再|(zhì)押的權(quán)利包括：(1)匯票、支票、本票、債券、存款單、倉單、提單；(2)依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票；(3)依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)；(4)依法可以質(zhì)押的其他權(quán)利。

三、留置

按照《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》的規(guī)定，留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。

由于留置是一種比較強(qiáng)烈的擔(dān)保方式，必須依法行使，不能通過合同約定產(chǎn)生留置權(quán)。《擔(dān)保法》規(guī)定，因保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同發(fā)生的債權(quán)，債務(wù)人不履行債務(wù)的，債權(quán)人有留置權(quán)。法律規(guī)定可以留置的其他合同，適用以上規(guī)定。當(dāng)事人可以在合同中約定不得留置的物。

留置權(quán)人負(fù)有妥善保管留置物的義務(wù)。因保管不善致使留置物滅失或者毀損的，留置權(quán)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。

四、定金

《擔(dān)保法》規(guī)定，當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

定金應(yīng)當(dāng)以書面形式約定。當(dāng)事人在定金合同中應(yīng)當(dāng)約定交付定金的期限。定金合同從實(shí)際交付定金之日起生效。定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額的20％。

第三篇：建設(shè)工程合同擔(dān)保

建設(shè)工程合同擔(dān)保

篇一：建筑工程履約擔(dān)保合同

工程履約擔(dān)保

履約擔(dān)保是擔(dān)保公司承諾一旦在該項(xiàng)擔(dān)保的受保人履行了其所應(yīng)履行的合同義務(wù)之后，保證人將保證購(gòu)銷合同中有關(guān)貨款支付、貨物供應(yīng)等結(jié)算條款或違約金支付條款得到執(zhí)行，從而有效地避免或降低供需雙方在交易過程中的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益。

履約擔(dān)保的種類包括：工程合同履約擔(dān)保、工程招投標(biāo)履約擔(dān)保、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同履約擔(dān)保、貿(mào)易合同履約擔(dān)保、房地產(chǎn)交易擔(dān)保、機(jī)動(dòng)車交易擔(dān)保、房屋產(chǎn)權(quán)過戶交易安全擔(dān)保、企業(yè)產(chǎn)權(quán)過戶交易安全擔(dān)保、合約對(duì)沖押金/預(yù)付款/質(zhì)量保證金擔(dān)保、中介費(fèi)/傭金擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保、出國(guó)留學(xué)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、個(gè)人分期付款消費(fèi)擔(dān)保、訴訟保全擔(dān)保等。

其中開展最為廣泛的的業(yè)務(wù)有:工程合同履約擔(dān)保和工程招投標(biāo)履約擔(dān)保。

工程合同履約擔(dān)保：保證擔(dān)保人（擔(dān)保公司）向招標(biāo)人出具履約保函，保證建設(shè)工程承包合同中規(guī)定的一切條款將在規(guī)定的日期內(nèi)，以不超過雙方議定的價(jià)格，按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目。一旦承包商在施工過程中違約或因故無法完成合同，則保證擔(dān)保人可以向該承包商提供資金或其他形式的資助以使其有能力完成合同；也可以安排由新的承包商來接替原承包商以完成該項(xiàng)目；還可以經(jīng)過協(xié)商，業(yè)主從新開標(biāo)，中標(biāo)的承包商將完成合同中的剩余部分，由此造成最后造價(jià)超出原合同造價(jià)的部分將由保證擔(dān)保人承擔(dān)；如果對(duì)上述解決方案不能達(dá)成協(xié)議則保證擔(dān)保人將在保額內(nèi)賠付業(yè)主的損失。

履約擔(dān)保金額一般不得低于合同價(jià)款的10%。若用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法中標(biāo)的，履約擔(dān)保金額不得低于合同價(jià)款的15%。

工程招投標(biāo)履約擔(dān)保：保證擔(dān)保人（擔(dān)保公司）在投標(biāo)人投標(biāo)之前，向招標(biāo)人出具投標(biāo)保函，保證中標(biāo)人將與招標(biāo)人簽訂合同并將提供招標(biāo)人所要求的履約保函。如果中標(biāo)人違約，則保證擔(dān)保人將在保額內(nèi)賠付招標(biāo)人的損失。投標(biāo)保證擔(dān)?？捎糜谠O(shè)計(jì)招投標(biāo)、施工招投標(biāo)、監(jiān)理招投標(biāo)、材料采購(gòu)招投標(biāo)等各種招投標(biāo)活動(dòng)。

建筑工程履約擔(dān)保合同 保證人(以下稱甲方)：

住 所：

法定代表人：

電 話： 傳 真：

債權(quán)人(即承包商，以下稱乙方)：

住 所：

法定代表人：

電 話： 傳 真：

債務(wù)人(即業(yè)主，以下稱丙方)

住 所：

法定代表人：

電 話： 傳 真：

鑒于乙方與丙方就 項(xiàng)目于 年 月 日簽訂編號(hào)為 號(hào)《建設(shè)工程施工合同》(以下簡(jiǎn)稱主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保證的方式為丙方向乙方提供業(yè)主支付擔(dān)保，甲乙丙三方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條 定義

本合同所稱擔(dān)保是指甲方為丙方向乙方提供工程款支付保證，保證丙方履行 號(hào)主合同約定的工程款支付義務(wù)。

本合同所稱工程款是指除工程質(zhì)量保修金以外的全部工程結(jié)算款。

第二條 保證范圍及方式

甲方為丙方提供保證的范圍是主合同項(xiàng)下的工程總價(jià)的 %，數(shù)額最高不超過(大寫)，幣種。

甲方在丙方發(fā)生以下情形時(shí)承擔(dān)保證責(zé)任：丙方未能按照主合同的約定向乙方支付工程款項(xiàng)。

甲方在保證范圍內(nèi)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

第三條 承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的形式

甲方承擔(dān)保證責(zé)任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同約定的應(yīng)由丙方支付的工程款，但支付總額最高不超過本合同第二條擔(dān)保范圍約定的金額，即不超過 元。

第四條 保證期間

甲方的保證期間自本合同生效之日起至丙方根據(jù)主合同約定應(yīng)完成除工程質(zhì)量保修金以外的全部工程款支付之日后 日，即至 年 月 日止。

第五條各方的權(quán)利義務(wù)

一、乙方必須全面履行主合同約定的義務(wù)，若乙方發(fā)生下列違反主合同義務(wù)的情形，致使丙方不能全面履行主合同，則甲方不再承擔(dān)本合同項(xiàng)下的保證責(zé)任：

1、乙方未按照主合同約定的期限交付工程;

2、乙方未按照主合同約定的質(zhì)量完成工程建設(shè);

3、乙方未提供等額承包商履約擔(dān)保。

二、丙方應(yīng)全面履行主合同，乙丙雙方應(yīng)及時(shí)向甲方通報(bào)主合同的履行情況，并積極配合甲方進(jìn)行定期或隨時(shí)檢查和監(jiān)督。

三、乙方將主合同義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔(dān)保證責(zé)任。

四、乙方與丙方協(xié)議變更主合同的，需征得甲方同意，否則甲方不再承擔(dān)保證責(zé)任。

五、乙方有義務(wù)配合甲方監(jiān)督丙方履行主合同，并對(duì)丙方在履行主合同過程中的違約情況和可能出現(xiàn)的違約情況及時(shí)通知甲方。

六、因政府的政策或命令，導(dǎo)致丙方不能履行主合同義務(wù)，甲方不再承擔(dān)保證責(zé)任。

七、依照法律規(guī)定或合同的約定或乙方與丙方的另行約定免除丙方部分或全部義務(wù)的，甲方亦免除相應(yīng)的保證責(zé)任。

八、甲方在承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任后，享有追償權(quán)。

第六條 承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的程序

一、乙方向甲方提出書面索賠請(qǐng)求，必須采用書面形式，并提供丙方未全面履行主合同義務(wù)的證明材料。如果乙方認(rèn)為工程質(zhì)量符合主合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方還需同時(shí)提供項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位及建筑工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告，否則甲方可以拒絕承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

二、甲方在收到乙方的索賠通知后 個(gè)工作日內(nèi)，按照本合同的約定承擔(dān)保證責(zé)任。

第七條 合同的生效、變更和解除

一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授權(quán)代理人簽字或加蓋公章后生效。

二、本合同生效后，任何有關(guān)本合同的補(bǔ)充、修改、變更、解除等均需由甲乙丙三方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。

第八條 爭(zhēng)議的解決

本合同發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛時(shí)，甲乙丙三方當(dāng)事人可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為 法院(也可以選擇通過仲裁程序解決)。

第九條 甲乙丙三方約定的其它條款：

第十條 附則

本合同正本一式 份，甲乙丙三方各執(zhí) 份。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

(或授權(quán)代理人)(或授權(quán)代理人)

年 月 日 年 月 日

丙方：

法定代表人：

(或授權(quán)代理人)

年 月 日

篇二：建設(shè)工程合同保證人的擔(dān)保責(zé)任性質(zhì)

建設(shè)工程合同保證人的擔(dān)保責(zé)任性質(zhì)

王明華與韓兆林建設(shè)工程分包合同糾紛上訴案分析

一、本案要旨

本案要旨為，當(dāng)事人在建設(shè)工程合同中明確約定了付款方式的，并且建設(shè)方一方提供了擔(dān)保人，在合同中明確寫明對(duì)該付款方式由第三人提供擔(dān)保，但未明確保證方式的，擔(dān)保人按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任。

韓兆林與王明華于XX年8月20日簽訂建設(shè)工程分項(xiàng)承包協(xié)議，王明華承諾付款方式為：每層工程量結(jié)束后付該層工程量總價(jià)款的80%，主體工程竣工驗(yàn)收后兩個(gè)月內(nèi)付清。對(duì)該付款方式由長(zhǎng)安集團(tuán)興建分公司提供擔(dān)保。XX年2月4日，王明華向韓兆林出具欠條，載明：“欠木工班工資款叁萬捌仟陸佰元，同意在興建公司支付給韓兆林”。

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，關(guān)于長(zhǎng)安公司興建分公司承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任性質(zhì)問題。

一審法院審理認(rèn)為，關(guān)于長(zhǎng)安公司興建分公司承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任性質(zhì)問題，由于長(zhǎng)安公司興建分公司工地負(fù)責(zé)人王健在韓兆林與王明華簽訂的建筑工程分項(xiàng)承包協(xié)議上表明對(duì)該協(xié)議的付款方式提供擔(dān)保，依據(jù)法律的規(guī)定，在對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的情況下，長(zhǎng)安公司興建分公司應(yīng)對(duì)擔(dān)保范圍內(nèi)的債權(quán)承擔(dān)連帶責(zé)任。鑒于長(zhǎng)安公司興建分公司系長(zhǎng)安公司下屬分公司，其應(yīng)對(duì)長(zhǎng)安公司興建分公司因擔(dān)保而產(chǎn)生的責(zé)任承擔(dān)補(bǔ)充給付責(zé)任。

二、案件來源

徐州市鼓樓區(qū)人民法院（XX）鼓民初字第0118號(hào)；江蘇省徐州市中級(jí)人民法院(XX)徐民終字第1454號(hào)

三、基本案情

韓兆林與王明華于XX年8月20日簽訂建設(shè)工程分項(xiàng)承包協(xié)議，約定由韓兆林以包工不包料的形式承包徐州市第三期經(jīng)濟(jì)適用房23#、24#樓主體中的模板支撐和拆除工程，王明華承諾付款方式為：每層工程量結(jié)束后付該層工程量總價(jià)款的80%，主體工程竣工驗(yàn)收后兩個(gè)月內(nèi)付清。對(duì)該付款方式由長(zhǎng)安集團(tuán)興建分公司提供擔(dān)保。XX年2月4日，王明華向韓兆林出具欠條，載明：“欠木工班工資款叁萬捌仟陸佰元，同意在興建公司支付給韓兆林”。

韓兆林因上述欠款僅由長(zhǎng)安公司興建分公司支付了XX元，仍有36600元未付，遂訴至法院，請(qǐng)求判令王明華支付所欠工程款36600元、利息元，合計(jì)元，長(zhǎng)安公司興建分公司、長(zhǎng)安公司承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。王明華以欠條是在受韓兆林脅迫的情況下出具的，不能作為定案依據(jù)為由進(jìn)行抗辯。長(zhǎng)安公司以欠款數(shù)額不能確定，無法承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任為由進(jìn)行抗辯。長(zhǎng)安公司興建分公司未出庭應(yīng)訴，亦未提供書面答辯意見。

四、法院審理

原審法院認(rèn)為，王明華將徐州市第三期經(jīng)濟(jì)適用房23#、24#樓主體中的模板支撐和拆除工程以包工不包料的形式分包給韓兆林，雙方雖簽有建設(shè)工程分項(xiàng)承包協(xié)議，但實(shí)際施工人韓兆林沒有相應(yīng)建筑施工資質(zhì)，協(xié)議應(yīng)認(rèn)定為無效。韓兆林履行了協(xié)議約定的相關(guān)義務(wù)，王明華對(duì)欠款的具體數(shù)額38600元于XX年2月4日以書面形式予以確認(rèn)，而且，除長(zhǎng)安集團(tuán)興建分公司支付的XX元之外，王明華亦未提供充分證據(jù)證明欠條出具之后的付款或涂銷該筆債務(wù)的相關(guān)憑證。因此，對(duì)該筆36600元欠款，王明華應(yīng)予支付。王明華主張的物品返還、罰款追償?shù)葐栴}，待其完備證據(jù)后可另行解決。

關(guān)于韓兆林主張的利息問題，按照建設(shè)工程相關(guān)法律規(guī)定，王明華應(yīng)向韓兆林支付相應(yīng)的利息，韓兆林主張的從XX年2月4日計(jì)算至XX年1月4日的逾期付款利息

元，并未超出法定利息數(shù)額，予以支持。

關(guān)于王明華主張韓兆林提交的欠條是在其受到脅迫的情況下出具下的，該欠條不能證實(shí)欠款的具體數(shù)額、不能作為定案依據(jù)的問題，原審法院認(rèn)為，當(dāng)事人對(duì)自己反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提出證據(jù)加以證實(shí)。由于王明華對(duì)該主張未提供證據(jù)加以證實(shí)，對(duì)該主張法院不予支持。

關(guān)于長(zhǎng)安公司興建分公司承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任性質(zhì)問題，由于長(zhǎng)安公司興建分公司工地負(fù)責(zé)人王健在韓兆林與王明華簽訂的建筑工程分項(xiàng)承包協(xié)議上表明對(duì)該協(xié)議的付款方式提供擔(dān)保，依據(jù)法律的規(guī)定，在對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的情況下，長(zhǎng)安公司興建分公司應(yīng)對(duì)擔(dān)保范圍內(nèi)的債權(quán)承擔(dān)連帶責(zé)任。鑒于長(zhǎng)安公司興建分公司系長(zhǎng)安公司下屬分公司，其應(yīng)對(duì)長(zhǎng)安公司興建分公司因擔(dān)保而產(chǎn)生的責(zé)任承擔(dān)補(bǔ)充給付責(zé)任。原審法院遂判決：王明華于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性給付韓兆林工程款36600元、利息元，合計(jì)元，江蘇長(zhǎng)安建設(shè)集團(tuán)有限公司興建工程分公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。對(duì)上述款項(xiàng)江蘇長(zhǎng)安建設(shè)集團(tuán)有限公司興建工程分公司不能給付的部分，由江蘇長(zhǎng)安建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)清償。二審法院認(rèn)為，韓兆林與王明華于XX年8月20日簽訂的建設(shè)工程分項(xiàng)承包協(xié)議雖然無效，但韓兆林已經(jīng)按照約定完成了相關(guān)工程，在徐州市第三期經(jīng)濟(jì)適用房驗(yàn)收合格的情況下，王明華應(yīng)當(dāng)向韓兆林支付相應(yīng)的工程價(jià)款。

本案中，韓兆林持王明華出具的工程款結(jié)算欠條向法院主張權(quán)利，王明華則以該欠條是在受脅迫的情況下出具的，不具有真實(shí)性為由進(jìn)行抗辯。根據(jù)庭審查明的事實(shí)，雙方對(duì)欠條所列款項(xiàng)存在爭(zhēng)議。欠條載明的數(shù)額為38600元，王明華主張已全部支付，韓兆林主張未予支付。雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議的原因是王明華保存的韓兆林工程款借據(jù)存在批注，批注的內(nèi)容顯示當(dāng)時(shí)王明華并未付清借據(jù)所列全部款項(xiàng)，批注同時(shí)明確了已付款和未付款的數(shù)額。由于王明華不能證明之后給付了批注中的未付款數(shù)額，其應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。

對(duì)于王明華所稱受脅迫出具欠條這一主張，由于王明華在事后并未采取任何措施對(duì)自己的權(quán)利進(jìn)行保護(hù)，作為一名完全民事行為能力人，應(yīng)該清楚出具上述欠條所應(yīng)承擔(dān)的后果。二審過程中，王明華申請(qǐng)的證人馬乃柱出庭作證時(shí)表示，王明華受脅迫的第一現(xiàn)場(chǎng)沒有韓兆林本人，但王明華在二審?fù)徶嘘愂鲰n兆林在受脅迫的第一現(xiàn)場(chǎng)。因此，在沒有其他證據(jù)證明的情況下，對(duì)王明華有關(guān)受脅迫出具欠條的主張，本院不予采信，上訴人王明華向被上訴人韓兆林就涉案工程結(jié)算所出具的欠條可以作為定案的依據(jù)。

綜上所述，上訴人王明華所提供的證據(jù)不足以證明其上訴主張，本院對(duì)此不予支持。原審判決并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第

（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

本判決為終審判決。

五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引

《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》

第十七條 當(dāng)事人在保證合同中約定，債務(wù)人不能履行債務(wù)時(shí)，由保證人承擔(dān)保證責(zé)任的，為一般保證。

一般保證的保證人在主合同糾紛未經(jīng)審判或者仲裁，并就債務(wù)人財(cái)產(chǎn)依法強(qiáng)制執(zhí)行仍不能履行債務(wù)前，對(duì)債權(quán)人可以拒絕承擔(dān)保證責(zé)任。

第十九條 當(dāng)事人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任。文章來源：律師在線咨詢

篇三：建設(shè)工程內(nèi)部承包協(xié)議(有擔(dān)保方)

內(nèi)部承包協(xié)議

發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱甲方）：

承包人（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

保證人（以下簡(jiǎn)稱丙方）：

乙方作為甲方工程項(xiàng)目經(jīng)理，就甲方將本協(xié)議的工程以內(nèi)部承包的方式發(fā)包給乙方，丙方提供擔(dān)保的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容，共同遵守。

本協(xié)議簽訂的基礎(chǔ)：

1、甲方具有相應(yīng)的工程施工資質(zhì)，按照國(guó)家規(guī)定合法承包

2、乙方是甲方公司的員工同時(shí)是本合同工程項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人。

3、丙方對(duì)乙方債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

協(xié)議基本內(nèi)容：

第一條 工程概況

1、建設(shè)單位：

2、工程名稱：

3、工程地點(diǎn)：

4、承包范圍：招標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單內(nèi)容、招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要等規(guī)定的工程范圍。具體承包范圍按甲方與建設(shè)單位簽訂的合同、補(bǔ)充協(xié)議及附件規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

5、承包方式：實(shí)行包工、包料、包工期、包安全、包質(zhì)量、包文明施工、包項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)、包違約責(zé)任、包項(xiàng)目盈虧的總承包方式。

6、質(zhì)量等級(jí)：合格

7、施工期限：本工程施工期限為日歷天，從月至 年 月 日。

第二條 財(cái)務(wù)管理

1、甲方為乙方獨(dú)立設(shè)立財(cái)務(wù)賬簿，獨(dú)立核算，但是對(duì)外結(jié)算與支付，必須經(jīng)過甲方財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理。本工程所有的工程款都應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位轉(zhuǎn)入甲方的賬戶，乙方未經(jīng)過甲方書面授權(quán)，不得單獨(dú)與建設(shè)單位發(fā)生任何款項(xiàng)往來，否則視為其個(gè)人行為，與本工程無關(guān)。

2、對(duì)外結(jié)算：工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款和工程結(jié)算款均由甲方統(tǒng)一結(jié)算進(jìn)入甲

方為乙方設(shè)立的獨(dú)立賬戶。結(jié)算方式通過銀行票據(jù)的形式結(jié)算。

3、對(duì)外支付：由甲方通過乙方的獨(dú)立賬戶，統(tǒng)一對(duì)外支付材料款、人員工資等各項(xiàng)費(fèi)用。乙方申請(qǐng)用款時(shí)，必須要說明款項(xiàng)的用途，并憑甲方負(fù)責(zé)人簽名的書面支付書方可支付，做到?？顚Ｓ?。

4、乙方每月向甲方匯報(bào)一次工程進(jìn)度及債務(wù)情況，甲方有權(quán)派人員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)大宗建材和機(jī)械設(shè)備的購(gòu)買和保管、使用、付款等情況。

5、對(duì)需要用甲方的賬戶對(duì)外發(fā)生款項(xiàng)往來的，需要乙方出具專項(xiàng)委托書。

第三條 印章管理

1、本工程制作系或資料專用”字樣），甲方留有印章的樣本，該類印章不得用于簽訂合同使用。

2、乙方在工地施工中的材料采購(gòu)合同、勞務(wù)分包合同、機(jī)械租賃合同、勞動(dòng)合同等各類合同有都必須蓋甲方公司印章，必須報(bào)甲方備案。

3、乙方應(yīng)當(dāng)在工地制作印章使用情況登記表。甲方有權(quán)不定期檢查乙方的印章使用情況，乙方應(yīng)當(dāng)配合甲方的檢查，對(duì)甲方的疑慮提出合理的解釋。

第四條 承包分?jǐn)傎M(fèi)

1、甲方將本合同項(xiàng)下的工程內(nèi)部承包給乙方，并按照本協(xié)議約定進(jìn)行人員配備，并協(xié)助乙方進(jìn)行工程全程的管理。

2、乙方按本工程總造價(jià)的向甲方繳納承包分?jǐn)傎M(fèi)。該費(fèi)用根據(jù)甲方與建設(shè)單位簽訂的合同價(jià)款計(jì)算，在本工程開工后甲方可以從建設(shè)單位撥付的第一筆工程款中直接扣除，待工程最終結(jié)算完畢，多退少補(bǔ)。(備注；保證人管理費(fèi)已交，超出合同部分按2%收管理費(fèi)，保證人已向公司繳的履約保證金（25000元）待業(yè)主退到公司帳上乙方才能向公司申請(qǐng)退還。

第五條 人員配備

1、乙方作為甲方公司員工，任本工程的項(xiàng)目經(jīng)理。

2、由甲方組建項(xiàng)目管理部，技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目核算負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員等人員由甲方派出，與甲方簽訂勞動(dòng)合同，工資待遇由乙方承擔(dān)，工資標(biāo)準(zhǔn)不得低于甲方工作人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。該工資由甲方代為支付，甲方可以從乙方的賬戶中直接扣除。

3、除項(xiàng)目管理部人員外，乙方聘請(qǐng)的其他人員的，應(yīng)當(dāng)將合同報(bào)甲方備案，否

則視為乙方的個(gè)人行為，所有責(zé)任由乙方單獨(dú)承擔(dān)。

第六條 安全管理與責(zé)任

1、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用?？顚Ｓ?，在財(cái)務(wù)管理中單獨(dú)列出該項(xiàng)費(fèi)用。

2、乙方在施工中應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。乙方應(yīng)當(dāng)提出專項(xiàng)安全防護(hù)措施及施工方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后從該專項(xiàng)費(fèi)用中撥付。由于乙方安全教育不到位、安全措施不力，在安全檢查時(shí)的罰款由乙方承擔(dān)，發(fā)生安全事故的由乙方承擔(dān)責(zé)任和甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失。

3、甲方不定期對(duì)乙方進(jìn)行安全檢查。在檢查過程中，乙方應(yīng)積極配合甲方的檢查工作，同時(shí)接受并積極履行甲方提出的整改方案。

4、乙方應(yīng)當(dāng)為工地所有人員繳納社醫(yī)保，并且購(gòu)買意外傷害商業(yè)險(xiǎn)，該費(fèi)用由甲方代為支付，可直接從乙方的賬戶中予以扣除，工地工作人員發(fā)生工傷的由乙方單獨(dú)承擔(dān)。

第七條 工程管理

1、乙方應(yīng)積極與甲方配合，接受建設(shè)單位和監(jiān)理的督促。乙方應(yīng)在甲方書面授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，嚴(yán)格遵循《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》，還應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

2、工程施工前，由乙方組織所有參與施工人員接受甲方負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底，按照施工方案中的施工順序和方法進(jìn)行施工。

3、乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起計(jì)劃，甲方在收到該材料后進(jìn)度計(jì)劃合理安排施工，并于每月日向甲方提交下個(gè)月的工程進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。因乙方原因?qū)е鹿こ虒?shí)際進(jìn)度與乙方提交的進(jìn)度計(jì)劃不符的，乙方必須做出合理解釋交甲方書面確認(rèn)，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施以保證工程按期竣工，改進(jìn)措施費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4、乙方必須嚴(yán)格按照行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，并管理好施工班組和施工人員，規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。

5、甲方有權(quán)隨時(shí)檢查乙方的施工進(jìn)度和工程質(zhì)量，乙方應(yīng)當(dāng)予以配合，對(duì)于甲

方提出的意見，乙方應(yīng)當(dāng)予以修正。

6、本工程施工過程中，所有與建設(shè)單位的工作聯(lián)系單、簽證單等往來文件應(yīng)當(dāng)報(bào)甲方備案。

第八條 竣工驗(yàn)收

1、工程符合竣工驗(yàn)收條件的，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方派員進(jìn)行竣工驗(yàn)驗(yàn)收材料的制作和整理，甲方派駐人員有權(quán)對(duì)材料制作的過程進(jìn)行監(jiān)督并提出修正意見。本工程按照國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收，并符合甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》的要求。達(dá)不到質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方返工整改至符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，所需費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。

2、工程竣工驗(yàn)收材料應(yīng)當(dāng)報(bào)甲方公司備案，并經(jīng)過甲方的審核之后方可報(bào)送建設(shè)單位及建設(shè)局。

3、工程竣工驗(yàn)收合格的，乙方必須協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù)。

4、工程竣工驗(yàn)收合格后，雙方所有款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算，并預(yù)留工程結(jié)算款的作為質(zhì)量保修金。

5、在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)按照工程質(zhì)量保修協(xié)議承擔(dān)保修義務(wù)，并將保修情況經(jīng)建設(shè)單位書面確認(rèn)后報(bào)甲方備案，作為工程保修結(jié)算之依據(jù)。如乙方經(jīng)甲方或業(yè)主催告后，未履行保修職責(zé)，由甲方代為保修或組織他人保修，發(fā)生費(fèi)用按雙倍計(jì)算并直接從保修款中予以扣除，乙方不得有任何異議。保修款不足以用來甲方扣除的，超出部分的費(fèi)用乙方應(yīng)賠償甲方。

第九條 甲方權(quán)利義務(wù)

1、甲方有權(quán)派員隨時(shí)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)安排、人員配備、安全措施等，確保工地按期保質(zhì)保量的竣工。

2、本工程實(shí)施過程中發(fā)生的各項(xiàng)稅金及費(fèi)用，甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定代扣代繳，包括工作人員的工資、保險(xiǎn)費(fèi)用等。

3、甲方在建設(shè)單位支付的每筆工程款中有權(quán)扣留作為保證金，在工程竣工驗(yàn)收合格后與乙方辦理結(jié)算，該筆費(fèi)用在填補(bǔ)完管理費(fèi)、甲方已經(jīng)支付但是按照本協(xié)議應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用、上款規(guī)定的各項(xiàng)代扣代繳的稅費(fèi)、預(yù)留 / %質(zhì)量保證金后，剩余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)支付給乙方。

4、甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助乙方辦理本工程所需的各類證照。

第十條 乙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方在甲方的管理監(jiān)督下按進(jìn)度進(jìn)行施工，負(fù)責(zé)行使本工程施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工等全面權(quán)利和承擔(dān)全面義務(wù)。

2、乙方在申請(qǐng)工程款時(shí)，必須提供相應(yīng)的材料。

3、乙方應(yīng)當(dāng)將工作人員花名冊(cè)放甲方公司備案，甲方按照該花名冊(cè)代為發(fā)放工資和繳納各類保險(xiǎn)，直接從乙方的工程款中予以扣除。

4、本工程所需材料、設(shè)備全部由乙方自行采購(gòu)，乙方應(yīng)當(dāng)保證材料設(shè)備的質(zhì)量安全，設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

第十一條 違約責(zé)任

1、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包或者分包，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承當(dāng)所有的賠償責(zé)任。

2、乙方不得以與工程無關(guān)的理由轉(zhuǎn)移資金、改變資金用途和透支，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)所有的賠償責(zé)任。

3、乙方使用虛假材料挪用工程款的，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議，甲方因此遭受的所有損失由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)本工程價(jià)款%的違約金。

4、甲方發(fā)現(xiàn)乙方將安全文明施工費(fèi)挪作他用的，可以要求乙方填補(bǔ)該部分費(fèi)用，并有權(quán)單方解除本協(xié)議，所發(fā)生的一切損失由乙方承擔(dān)。

5、因乙方原因致使工程款不能按期發(fā)放導(dǎo)致甲方無法按時(shí)發(fā)放工人工資的，責(zé)任由乙方承擔(dān)；若因此導(dǎo)致工人上訪事件的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)每次 元的罰款，并賠償甲方其他經(jīng)濟(jì)損失。

6、因乙方原因致使工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)當(dāng)自費(fèi)進(jìn)行返修整改直至竣工驗(yàn)收合格，所耽誤的工期不予順延。乙方未能按期竣工的，每延誤一天違約金XX元，并承擔(dān)由此給甲方帶來的所有損失，包括但不限于工程延誤造成建設(shè)單位對(duì)甲方的罰款、追索費(fèi)用等一切損失。

7、本工程對(duì)外產(chǎn)生的債務(wù)及相應(yīng)的法律責(zé)任由乙方承擔(dān)，甲方因此遭受損失的有權(quán)從建設(shè)單位撥付的工程款中直接予以扣除，不足以支付導(dǎo)致甲方墊付的乙方予以全額賠償。

8、因乙方原因發(fā)生的事故，致使甲方遭受損失的，甲方有權(quán)從工程進(jìn)度款中直接予以扣除，不足部分由乙方另行承擔(dān)；給第三人帶來損害的，乙方應(yīng)當(dāng)積極賠償，

第四篇：工程建設(shè)合同擔(dān)保辦法

關(guān)于印發(fā)《關(guān)于在房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中推行工程建設(shè)合同擔(dān)保的若干規(guī)定（試行）》的通知

建市[2004]137號(hào)

各省、自治區(qū)建設(shè)廳，直轄市建委及有關(guān)部門，計(jì)劃單列市建委（建設(shè)局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)局，解放軍總后營(yíng)房部：

《關(guān)于在房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中推行工程建設(shè)合同擔(dān)保的若干規(guī)定（試行）》已征得有關(guān)部門原則同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際貫徹落實(shí)。

中華人民共和國(guó)建設(shè)部

二○○四年八月六日

關(guān)于在房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中推行工程建設(shè)合同擔(dān)保的若干規(guī)定（試行）

第一章 總則

第一條

為進(jìn)一步規(guī)范建筑市場(chǎng)主體行為，降低工程風(fēng)險(xiǎn)，保障從事建設(shè)工程活動(dòng)各方的合法權(quán)益和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》及有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條

工程建設(shè)合同造價(jià)在1000萬元以上的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目（包括新建、改建、擴(kuò)建的項(xiàng)目），適用本規(guī)定。其他建設(shè)項(xiàng)目可參照本規(guī)定執(zhí)行。

第三條

本規(guī)定所稱工程建設(shè)合同擔(dān)保，是指在工程建設(shè)活動(dòng)中，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或合同約定，由擔(dān)保人向債權(quán)人提供的，保證債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，由擔(dān)保人代為履行或承擔(dān)責(zé)任的法律行為。

本規(guī)定所稱擔(dān)保的有效期，是指?jìng)鶛?quán)人要求擔(dān)保人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的權(quán)利存續(xù)期間。在有效期內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)要求擔(dān)保人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。有效期屆滿，債權(quán)人要求擔(dān)保人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的實(shí)體權(quán)利消滅，擔(dān)保人免除擔(dān)保責(zé)任。

第四條

保證人提供的保證方式為一般保證或連帶責(zé)任保證。

第五條

本規(guī)定所稱擔(dān)保分為投標(biāo)擔(dān)保、業(yè)主工程款支付擔(dān)保、承包商履約擔(dān)保和承包商付款擔(dān)保。投標(biāo)擔(dān)?？刹捎猛稑?biāo)保證金或保證的方式。業(yè)主工程款支付擔(dān)保，承包商履約擔(dān)保和承包商支付擔(dān)保應(yīng)采用保證的方式。當(dāng)事人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任。

工程建設(shè)合同擔(dān)保的保證人應(yīng)是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有資格的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、專業(yè)擔(dān)保公司。

本規(guī)定所稱專業(yè)擔(dān)保公司，是指以擔(dān)保為主要經(jīng)營(yíng)范圍和主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，依法登記注冊(cè)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

第七條

依法設(shè)立的專業(yè)擔(dān)保公司可以承擔(dān)工程建設(shè)合同擔(dān)保。但是，專業(yè)擔(dān)保公司擔(dān)保余額的總額不得超過凈資產(chǎn)的10倍；單筆擔(dān)保金額不得超過該擔(dān)保公司凈資產(chǎn)的50%。不符合該條件的，可以與其他擔(dān)保公司共同提供擔(dān)保。

第八條

工程建設(shè)合同擔(dān)保的擔(dān)保費(fèi)用可計(jì)入工程造價(jià)。

第九條

國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)合同擔(dān)保工作實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理，縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的工程建設(shè)合同擔(dān)保進(jìn)行監(jiān)督管理。

第十條

各級(jí)建設(shè)行政主管部門將業(yè)主（房地產(chǎn)開發(fā)商）、承包商違反本辦法的行為記入房地產(chǎn)信息管理系統(tǒng)、建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)等不良行為記錄及信用評(píng)估系統(tǒng)。

第二章 業(yè)主工程款支付擔(dān)保

第十一條

業(yè)主工程款支付擔(dān)保，是指為保證業(yè)主履行工程合同約定的工程款支付義務(wù)，由擔(dān)保人為業(yè)主向承包商提供的，保證業(yè)主支付工程款的擔(dān)保。

業(yè)主在簽訂工程建設(shè)合同的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)向承包商提交業(yè)主工程款支付擔(dān)保。未提交業(yè)主工程款支付擔(dān)保的建設(shè)工程，視作建設(shè)資金未落實(shí)。

第十二條

業(yè)主工程款支付擔(dān)保可以采用銀行保函、專業(yè)擔(dān)保公司的保證。

業(yè)主支付擔(dān)保的擔(dān)保金額應(yīng)當(dāng)與承包商履約擔(dān)保的擔(dān)保金額相等。

第十三條

業(yè)主工程款支付擔(dān)保的有效期應(yīng)當(dāng)在合同中約定。合同約定的有效期截止時(shí)間為業(yè)主根據(jù)合同的約定完成了除工程質(zhì)量保修金以外的全部工程結(jié)算款項(xiàng)支付之日起30天至180天。

第十四條

對(duì)于工程建設(shè)合同額超過1億元人民幣以上的工程，業(yè)主工程款支付擔(dān)?？梢园垂こ毯贤_定的付款周期實(shí)行分段滾動(dòng)擔(dān)保，但每段的擔(dān)保金額為該段工程合同額的10-15%。

第十五條

業(yè)主工程款支付擔(dān)保采用分段滾動(dòng)擔(dān)保的，在業(yè)主、項(xiàng)目監(jiān)理工程師或造價(jià)工程師對(duì)分段工程進(jìn)度簽字確認(rèn)或結(jié)算，業(yè)主支付相應(yīng)的工程款后，當(dāng)期業(yè)主工程款支付擔(dān)保解除，并自動(dòng)進(jìn)入下一階段工程的擔(dān)保。

業(yè)主工程款支付擔(dān)保與工程建設(shè)合同應(yīng)當(dāng)由業(yè)主一并送建設(shè)行政主管部門備案。

第三章 投標(biāo)擔(dān)保

第十七條

投標(biāo)擔(dān)保是指由擔(dān)保人為投標(biāo)人向招標(biāo)人提供的，保證投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的規(guī)定參加招標(biāo)活動(dòng)的擔(dān)保。投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，或中標(biāo)后不簽署工程建設(shè)合同的，由擔(dān)保人按照約定履行擔(dān)保責(zé)任。

第十八條

投標(biāo)擔(dān)保可采用銀行保函、專業(yè)擔(dān)保公司的保證，或定金（保證金）擔(dān)保方式，具體方式由招標(biāo)人在招標(biāo)文件中規(guī)定。

第十九條

投標(biāo)擔(dān)保的擔(dān)保金額一般不超過投標(biāo)總價(jià)的2%，最高不得超過80萬元人民幣。

第二十條

投標(biāo)人采用保證金擔(dān)保方式的，招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。

第二十一條

投標(biāo)擔(dān)保的有效期應(yīng)當(dāng)在合同中約定。合同約定的有效期截止時(shí)間為投標(biāo)有效期后的30天至180天。

第二十二條

除不可抗力外，中標(biāo)人在截標(biāo)后的投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，或者中標(biāo)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不與招標(biāo)人簽訂承包合同的，招標(biāo)人有權(quán)對(duì)該投標(biāo)人所交付的保證金不予返還；或由保證人按照下列方式之一，履行保證責(zé)任：

（一）代承包商向招標(biāo)人支付投標(biāo)保證金，支付金額不超過雙方約定的最高保證金額；

（二）招標(biāo)人依法選擇次低標(biāo)價(jià)中標(biāo)，保證人向招標(biāo)人支付中標(biāo)價(jià)與次低標(biāo)價(jià)之間的差額，支付金額不超過雙方約定的最高保證金額；

（三）招標(biāo)人依法重新招標(biāo)，保證人向招標(biāo)人支付重新招標(biāo)的費(fèi)用，支付金額不超過雙方約定的最高保證金額。

第四章 承包商履約擔(dān)保

第二十三條

承包商履約擔(dān)保，是指由保證人為承包商向業(yè)主提供的，保證承包商履行工程建設(shè)合同約定義務(wù)的擔(dān)保。

第二十四條

承包商履約擔(dān)保的擔(dān)保金額不得低于工程建設(shè)合同價(jià)格（中標(biāo)價(jià)格）的10%。采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法中標(biāo)的招標(biāo)工程，擔(dān)保金額不得低于工程合同價(jià)格的15%。

承包商履約擔(dān)保的方式可采用銀行保函、專業(yè)擔(dān)保公司的保證。具體方式由招標(biāo)人在招標(biāo)文件中作出規(guī)定或者在工程建設(shè)合同中約定。

第二十六條

承包商履約擔(dān)保的有效期應(yīng)當(dāng)在合同中約定。合同約定的有效期截止時(shí)間為工程建設(shè)合同約定的工程竣工驗(yàn)收合格之日后30天至180天。

第二十七條

承包商由于非業(yè)主的原因而不履行工程建設(shè)合同約定的義務(wù)時(shí)，由保證人按照下列方式之一，履行保證責(zé)任：

（一）向承包商提供資金、設(shè)備或者技術(shù)援助，使其能繼續(xù)履行合同義務(wù)；

（二）直接接管該項(xiàng)工程或者另覓經(jīng)業(yè)主同意的有資質(zhì)的其他承包商，繼續(xù)履行合同義務(wù)，業(yè)主仍按原合同約定支付工程款，超出原合同部分的，由保證人在保證額度內(nèi)代為支付；

（三）按照合同約定，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)，向業(yè)主支付賠償金。

第二十八條

業(yè)主向保證人提出索賠之前，應(yīng)當(dāng)書面通知承包商，說明其違約情況并提供項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理單位對(duì)承包商違約的書面確認(rèn)書。如果業(yè)主索賠的理由是因建筑工程質(zhì)量問題，業(yè)主還需同時(shí)提供建筑工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告。

第二十九條

同一銀行分支行或?qū)I(yè)擔(dān)保公司不得為同一工程建設(shè)合同提供業(yè)主工程款支付擔(dān)保和承包商履約擔(dān)保。

第五章 承包商付款擔(dān)保

第三十條

承包商付款擔(dān)保，是指擔(dān)保人為承包商向分包商、材料設(shè)備供應(yīng)商、建設(shè)工人提供的，保證承包商履行工程建設(shè)合同的約定向分包商、材料設(shè)備供應(yīng)商、建設(shè)工人支付各項(xiàng)費(fèi)用和價(jià)款，以及工資等款項(xiàng)的擔(dān)保。

第三十一條

承包商付款擔(dān)保可以采用銀行保函、專業(yè)擔(dān)保公司的保證。

第三十二條

承包商付款擔(dān)保的有效期應(yīng)當(dāng)在合同中約定。合同約定的有效期截止時(shí)間為自各項(xiàng)相關(guān)工程建設(shè)分包合同（主合同）約定的付款截止日之后的30天至180天。

第三十三條

承包商不能按照合同約定及時(shí)支付分包商、材料設(shè)備供應(yīng)商、工人工資等各項(xiàng)費(fèi)用和價(jià)款的，由擔(dān)保人按照擔(dān)保函或保證合同的約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

第五篇：工程擔(dān)保

工程擔(dān)保

工程保函擔(dān)保包括工程投標(biāo)保函，履約保證證明，履約保函，預(yù)付款保函，支付保函。

1、什么是工程保證擔(dān)保

工程保證擔(dān)保引入保證人作為第三方，對(duì)建設(shè)工程中一系列合同的履行進(jìn)行監(jiān)督并對(duì)違約承擔(dān)責(zé)任，是一種促使參與工程建設(shè)各方守信履約的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。開發(fā)商、承包商、保證人三者之間形成保證擔(dān)保關(guān)系。開發(fā)商和承包商是合同的主體，在不同的擔(dān)保品種下，設(shè)定一方為被保證人，另一方為權(quán)益人（受益人、監(jiān)管人），在被保證人不履行合同義務(wù)給權(quán)益人造成損失的情況下，權(quán)益人（監(jiān)管人）可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

2、建設(shè)工程項(xiàng)目中實(shí)行工程擔(dān)保的意義

工程保證擔(dān)保是控制工程建設(shè)履約風(fēng)險(xiǎn)的一種國(guó)際慣例，通過推行工程保證擔(dān)保促使建設(shè)各方主體樹立誠(chéng)信守約意識(shí)，加強(qiáng)誠(chéng)信履約的自覺性；通過預(yù)控、程控、終控多種手段并用，形成一種保護(hù)守約行為、懲戒違約行為的環(huán)境，通過建立和實(shí)施索賠機(jī)制，規(guī)范合同當(dāng)事人的履約行為最終實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)。這樣，優(yōu)質(zhì)誠(chéng)信的企業(yè)可及時(shí)獲得擔(dān)保保證；拖欠、不守信企業(yè)擔(dān)保申請(qǐng)會(huì)被淘汰。投標(biāo)擔(dān)保 保證人在投標(biāo)人投標(biāo)之前，對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查，向招標(biāo)人出具投標(biāo)擔(dān)保書，保證中標(biāo)人將與招標(biāo)人簽訂合同并將提供招標(biāo)人所要求的履約、預(yù)付款等擔(dān)保書。如果中標(biāo)人違約，則保證人將在保額內(nèi)賠付招標(biāo)人的損失。

3、工程保函所需資料清單

1、由法定代表人簽署的投標(biāo)擔(dān)保書申請(qǐng)及董事會(huì)決議

2、投標(biāo)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件

3、法定代表人身份證復(fù)印件及個(gè)人簡(jiǎn)歷

4、資質(zhì)證書復(fù)印件

5、投標(biāo)人近三年的業(yè)績(jī)證明、證書復(fù)印件

6、投標(biāo)人近兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表及近期的季、月報(bào)表

7、投標(biāo)人簡(jiǎn)介、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告承包商履約擔(dān)保

4、履約保證擔(dān)保

履約保證擔(dān)保，是承包商在與業(yè)主簽訂施工合同時(shí)向業(yè)主提交的第三方的擔(dān)保，保證其按照合同約定全面和實(shí)際地履行其合同責(zé)任和義務(wù)。承包商不履行合同的，業(yè)主可要求保證人在擔(dān)保金額內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。保證人在承擔(dān)保證責(zé)任后，可依法向承包商追償。根據(jù)開發(fā)項(xiàng)目的不同、承包工程項(xiàng)目的不同而區(qū)別。

履約保證擔(dān)保資料清單

1).由法定代表人簽署的建筑工程履約擔(dān)保申請(qǐng)書及董事會(huì)決議

2).企業(yè)簡(jiǎn)介、驗(yàn)資報(bào)告、企業(yè)章程

3).企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4).稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件

5).法定代表人身份證復(fù)印件及個(gè)人簡(jiǎn)歷

6).資質(zhì)證書復(fù)印件

7).項(xiàng)目經(jīng)理證書復(fù)印件

8).工程承包合同復(fù)印件

9).企業(yè)近兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表及近期的季、月報(bào)表及其他我公司要求提供的資料

5、業(yè)主支付擔(dān)保

業(yè)主支付擔(dān)保，業(yè)主支付保證擔(dān)保是以開發(fā)商（業(yè)主）為被保證人，以承包商為受益人（權(quán)益人），保證開發(fā)商嚴(yán)格按照合同約定的條件、時(shí)間、金額向承包商支付工程款的保證擔(dān)保。如果開發(fā)商違約，承包商可以依據(jù)業(yè)主支付擔(dān)保書規(guī)定的條件在擔(dān)保金額內(nèi)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

業(yè)主支付擔(dān)保資料清單

1).由法定代表人簽署的業(yè)主支付擔(dān)保申請(qǐng)書及董事會(huì)決議

2).企業(yè)簡(jiǎn)介、驗(yàn)資報(bào)告、企業(yè)章程

3).企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4).稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件

5).法定代表人身份證復(fù)印件及個(gè)人簡(jiǎn)歷

6).建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的相關(guān)證明文件

7).工程承包合同復(fù)印件

8).業(yè)主的驗(yàn)資證明復(fù)印件

9).業(yè)主近兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表及近期的季、月報(bào)表

10).及其他我公司要求提供的資料

6、農(nóng)民工工資支付擔(dān)保

農(nóng)民工工資支付擔(dān)保，為保證建設(shè)單位如期履行農(nóng)民工工資支付義務(wù)由擔(dān)保人為建設(shè)單位向監(jiān)管人提供的，保證建設(shè)單位如期履行農(nóng)民工工資支付義務(wù)的擔(dān)保。

農(nóng)民工工資支付擔(dān)保資料清單

1).由法定代表人簽署的農(nóng)民工工資支付擔(dān)保申請(qǐng)書及董事會(huì)決議

2).企業(yè)簡(jiǎn)介、驗(yàn)資報(bào)告、企業(yè)章程

3).企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4).稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件

5).法定代表人身份證復(fù)印件及個(gè)人簡(jiǎn)歷

6).資質(zhì)證書復(fù)印件

7).項(xiàng)目經(jīng)理證書復(fù)印件

8).工程承包合同復(fù)印件

9).企業(yè)近兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表及近期的季、月報(bào)表

10).支付民工工資情況說明及其他我公司要求提供的資料

7、預(yù)付款保證擔(dān)保（預(yù)付款保函）

預(yù)付款擔(dān)保是指保證人為承包商向業(yè)主提供的，保證人對(duì)承包商履行扣還預(yù)付款義務(wù)的保證，是業(yè)主預(yù)先支付一定數(shù)額的工程款以供承包人周轉(zhuǎn)使用，為了保證承包人將這些款項(xiàng)用于工程建設(shè)和業(yè)主的資金安全，而建立的信用擔(dān)保制度。

預(yù)付款支付保證擔(dān)保的作用 采用這種辦法，既可以有效保障業(yè)主合法權(quán)益，又可對(duì)施工企業(yè)提高資本有機(jī)構(gòu)成形成一種激勵(lì)機(jī)制，促使企業(yè)合理配置資金，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，增強(qiáng)企業(yè)活力，逐步改變“打工性質(zhì)”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，為“恒者恒強(qiáng)，優(yōu)勝劣汰”打下經(jīng)濟(jì)基石。預(yù)付款擔(dān)保在發(fā)包人支付預(yù)付款之日至發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人收回全部工程預(yù)付款之日有效，預(yù)付款保函隨著業(yè)主按照工程進(jìn)度支付工程款并逐步扣回，預(yù)付款擔(dān)保責(zé)任隨之逐漸降低直至最終消失。